房地产项目合作意向书
房地产项目合作意向书1
____国投公司:
由______房地产开发有限公司拟投资建设的____大厦项目业经____政府批准,该项目位于____市,具体位置:____经济开发区建成区兰新路以东、友谊路以北,该项目占地约11.69亩,以甲方现有国有土地使用证及相关文件确定的四至为准,项目土地性质为国有商业出让用地,土地使用权为____房地产开发有限公司所有,土地手续已经办理,土地权属清晰且无任何纠纷。
按照公司规划和设计的方案为:地下一层, 5482.72平方米,地上十二层,地上建筑面积23929平方米,总建筑面积29412平方米,容积率为3.07,由于项目地理位置优越,且紧邻__政府及行政大厅等部门,建12层与未来发展趋势不协调,也无法成为标志性的建筑,也不利于未来发展需要,尤其对商业项目的知名度、吸引力方面会受到很大影响,在吸引有实力的投资商入驻大厦方面有一定差距,给项目的运作带来一定的难度,因此计划扩大项目建设规模,将原设计方案变更为双子座大楼,建筑面积扩大至8万平方米,即地下2层为停车场,地下1层为超市,地上5层为商业(餐饮、休闲娱乐、健身),地上6层至28层(或30层)为商业写字楼、宾馆、住宅,但由于占地面积有限,建筑面积过大超出容积率的要求,在设计方面也有局限性,同时也会影响到房产的销售,因此,需要在原占地基础上扩大用地规模方可实现此方案。
现项目用地西侧相邻的地块为原____国投公司处置的不良资产,该地块面积为6亩,如能够纳入____大厦建设用地范围,加上现有11.69亩土地及消防通道等,建设用地可扩大至18亩,计1平方米建设用地,总建筑面积可以扩大至80000平方米,同时由于扩大用地范围,完全可以建设标准更高、更具规模、设施更加完备的现代化建筑,从外观设计到内部结构都可以按照高标准来设计和规划,也能够通过准确的市场定位、高品质的建筑结构和风格、完善配套设施。
房地产开发过程中开发商经常遇到的风险
现阶段我国的房地产市场出于起步阶段,各种开发与交易还不够规范,从项目立项到结束自始至终都伴随着风险,房地产纠纷和诉讼案件此起彼伏、接连不断。
一、征地与拆迁困难
有的开发商对征地与拆迁工作没有足够的重视,以致于遇到困难后措手不及被陷入遥遥无期的说服动员工作中,贻误了预定工期。征地与拆迁是实施开发工作的第一道门槛,一方面要做出双方都能接受的'经济补偿,另一方面又要做好说服动员工作。遇到钉子户,风险就会更大,钉子户不搬迁就直接影响了房地产建设工作的进度。
二、建设工期的风险
开发商选择的建筑公司是否能保质保量按时完工,对开发商以后的商品房销售起着重要作用。但事实上,大多数建设工程都不能按期完工,有的拖延几个月,甚至几年。造成这种风险的原因多种多样,如来自开发商的自身原因,如资金不足、图纸更改、更换合作伙伴等;或者是来自建筑商的原因,如技术问题、违法转包分包等。
防范这种风险应以预防为主,在初期就应选择信誉技术过硬的设计单位、监理单位和施工单位。在建筑材料的选择和购买方面一定要认真谨慎。还有应当选择理想的合作伙伴,应落实资金________渠道。所有这些都要用法律文件予以确认,用完备的合同来约束所有参与工程建设各方的行为。
三、联建风险
在房地产投资开发中,经常有几家投资单位共同投资的情况。形成这种情况的原因主要有以下几种情况:某一家投资单位经济实力有限,需要与其他单位合作开发;或者是有土地的一方没有资金,需要与有资金的一方合作;或者有资金的一方没有土地,需要与有土地的一方合作;或者既有资金又有土地的一方,没有房地产开发经营权,需要与有房地产开发经营权的房地产公司合作。无论什么方式的合作,都是建立在利益基础上,这就埋藏着潜在的矛盾。要想避免矛盾的发生,就应该“亲兄弟明算账”在合作之前,充分协商好各方的权利义务、利润分享及债务承担。
房地产项目合作意向书2
甲方:_______________
住所:_______________
法定代表人:_______________
联系方式:_______________
乙方:_______________
住所:_______________
法定代表人:_______________
联系方式:_______________
甲乙双方为发挥各自优势,寻求建立多方位、多层次的合作,促进共同发展,在充分协商的基础上,本着自愿、平等、互利、共赢的原则,协商签订本意向书:第一条双方在各自独立,不干扰自身和对方正常运营的前提下,寻求合作机会;双方的合作不限制和约束任何一方的原有权益和经营活动。
第二条相互尊重,相互信任,加强相互了解,信息互动,日常往来,承诺不向竞争对手透露信息,互不损害对方利益和声誉。
第三条双方在各自的上建立友好链接,建立业务联系,相互了解对方的基本信息和资料,并承诺保守商业秘密,明确日常联络部门和人员。
第四条双方在各自开发市场,寻找客户,开展商业服务过程中,关注对方的'经营方向,为对方牵线搭桥,推荐潜在客户,促成生意,按照本企业的规定合理收取信息服务费用。
第五条条件成熟,双方建立企业联盟,建立企业战略合作伙伴关系,签订企业联盟协议,提升合作关系水平,建立更加广阔的互补性资源平台,扩大双方企业利用外部资源的范围,共创规模经济效应,提高双方的市场核心竞争力。
第六条双方在签订合作意向之后,仍保持自主经营,自负盈亏、照章纳税的权利和义务,并各自独立承担一切法律责任,互不干涉。
第七条双方签订意向书后,在自身经营活动期间可邀参与另一方社会活动增进互动了解。
第八条双方在相互同意的情况下,可在对方办公和活动区域进行企业和服务业务、产品宣传,互不收费或费用协商。
第九条本意向书有效期为年,自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日止。
第十条到期前双方协商一致,随时解除意向,也只可以进一步签订合作协议,如到期双方无意继续合作,意向书自动失效。
第十一条本意向书双方签字盖章后生效,一式贰份,双方各执壹份。
甲方(盖章):_______________
法定代表人:_______________
乙方(盖章):_______________
法定代表人:_______________
签订地点:_______________
房地产项目合作意向书3
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
为使_______________项目(以下简称本项目)在市区实现产业化,根据国家法律以及地方法规、政策,甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本意向书。
一、土地安排
1、土地位置及出让方式
甲方同意本项目进入在市区实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积________亩,代征道路面积________亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
2、土地价格
为体现对本项目的支持,甲方初步确定以________万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为________万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计________万元,由在单位参照项目单位纳税中在(政府某级)财政收益部分给予相同额度的扶持。
3、付款方式
市区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。
二、工程建设
1、开工条件
(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于_______________年_______________月_______________日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2、工程进度
乙方必须在_______________年_______________月_______________日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。
3、竣工时间
乙方必须在_______________年_______________月_______________日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。
三、违约责任
1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的千分之零点五缴纳滞纳金。逾期九十日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金百分之五的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金百分之五的违约金。
4、为避免国有资产流失,保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向市区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的`百分之五十时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额50% =乙方当年该税种实际缴纳金额。
四、其他事宜
1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。
3、本协议一式份,甲、乙双方各执份。份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。
4、本协议于_______________年_______________月_______________日在中华人民共和国签订。
5、本协议有效期限自_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月
_______________日止。
6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
甲方:_______________(章)
法定代表人(委托代理人):_______________法人住所地:_______________邮政编码:_______________电话号码:_______________乙方:_______________(章)
法定代表人(委托代理人):_______________法人住所地:_______________邮政编码:_______________
房地产项目合作意向书4
甲方:_______________
乙方:_______________
在平等、互利、互信的基础上发展合作,锦州大圆百商业有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)在国家相关法律规定范围内及《海峡两岸合作框架协议》基础上,本着友好、协商的态度,达成初步代理经销意向如下:
一、甲方初步同意将自己代理的中国台湾产品授权乙方作为地区的唯一指定城市代理商。
二、乙方初步同意将自己代理的大陆产品授权甲方作为中国台湾地区的唯一指定代理商。
三、商品经销规定:
1、甲乙双方提供由中国台湾地区及中华人民共和国海关质检单位检验合格产品。
2、甲乙双方应不断推出新产品并持续增加新品种。
3、甲乙双方须在销售区域内尽力拓展客户。
4、甲乙双方在销售区域内的市场促销活动,宣传导向要旗帜鲜明、形象统一,双方应给予适当的配合。
5、甲乙双方新增订货须提前通知对方。
6、甲乙双方须尽力维护在当地的公司形象和产品的品牌形象,并不得以各种名义侵占对方的.代理权。
7、在代理期间,甲乙双方应随时保持交流与沟通当地市场情况及用户需求。
8、甲乙双方应对授权的产品进行宣传拓展。
四、甲乙双方将相关资料交由对方审评,审评后在规定期限内给出相应合作方案,若规定期限内未提交相关意见或甲乙双方无法达成有效协议、双方有权另与他人签订意向书。
五、本意向书是双方合作的基础,甲、乙双方具体的合作内容以双方的正式代理合同为准。
六、本意向书一式两份。
甲方:_______________
乙方:_______________
代表人:_______________
代表人:_______________
_______________年_______________月_______________日
_______________年_______________月_______________日
房地产项目合作意向书5
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
根据中共___县委“___委(_)____号文件”和___县人民政府“___政发(_)___号文件”《关于在新农村建设中鼓励支持小城镇建设的实施细则》规定,___县决定公开拍卖__________宗土地使用权。经本协议双方当事人商定由甲方参加___县__________号地块(以下简称______号地块)的竟买,拍买购得__________号地块后,由本协议当事人按本协议的约定联合投资开发。为确保投资开发的顺利进行,甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本意向书。
一、土地安排
1、土地位置
初步确定项目建设地点位于__________占地约_____亩。确切位置坐标四至和土地面积为。
2、价款
为体现对本项目的支持,乙方将一次性支付给甲方人民币_____万元整(¥_____万元),作为甲方的项目前期补偿与收益。
3、付款方式
甲方与乙方将在甲方取得本项目土地使用权后签订正式《房地产开发合同》。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清本条第二款价款。
二、工程建设
1、开工条件
(1)甲方承诺本期用地“四通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进场。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。
2、工程进度
乙方必须严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。
三、违约责任
1、如果乙方未按本意向书约定与甲方签订《房地产开发合同》,则须承担缔约过失责任,赔偿甲方因此花费的'成本和预期利益。
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金百分之五的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权解除本协议。四、其他事宜
1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向甲方人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。
3、本协议一式2份,甲、乙双方各执1份。份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。
4、本协议于_____年_____月_____日在__________签订。
5、本协议有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
甲方:__________________(章)
法定代表人(委托代理人):______法人住所地:____________邮政编码:______电话号码:____________
乙方:__________________(章)
法定代表人(委托代理人):______法人住所地:____________邮政编码:______电话号码:____________
_____年_____月_____日
房地产项目合作意向书6
甲方:____________________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
为实现济南高新技术产业开发区______________(以下简称本项目)的产业化,根据国家和地方有关法律法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本协议。
一、土地问题
1、土地位置和出让方式
甲方同意该项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设场地占地约亩。其中专用面积为亩,道路面积为亩。具体位置坐标和用地面积由甲方规划国土建设管理部门测量后确定。甲方以有偿转让的方式向乙方提供国有土地使用权。
2.地价
为体现对本项目的支持,甲方初步确定将项目所需土地使用权以1万元/亩的优惠价格出让给乙方,总出让金为1万元。征地成本与出让价值相差1万元,高新区在项目单位纳税时参照高新区财政收入给予同等额度的扶持。
3.付款方式
高新技术产业开发区规划和土地建设管理部门与乙方签订正式的土地使用权出让合同..乙方应在合同签订后十五天内一次性向甲方支付土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,应按国家有关规定尽快办理国有土地使用证等相关手续。
二、工程建设
1.施工条件
(1)根据乙方施工方案要求,甲方承诺保证该期土地具备供水、污水、雨水、热力、宽带网络、公共天线、供电、通讯、接入、场地平整前的“九通一平”基本施工条件,确保乙方顺利进场..否则,承担给乙方造成的经济损失.. (2)甲方积极协助乙方办理相关施工手续。乙方负责按照规定的时间和额度支付相关费用。
2.项目进展
乙方必须在____________________________前进入现场进行公共建设
3完成时间
乙方必须在____年____月____日前完成项目。工程延期时,乙方应在原竣工日期前30天内向甲方提交延期说明,并获得甲方的批准。
三、违约责任
1.乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金及其他应付款的,自逾期之日起,每日按应付费用的0.5‰支付滞纳金。逾期90天未足额支付的,甲方有权终止协议并要求违约赔偿。
2.乙方取得土地使用权后未按协议建设的,按已付土地出让金的5%支付违约金;甲方连续两年不投资建设的,有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3.如乙方因甲方原因延误占用土地使用权,甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
4.为避免国有资产流失,甲方对此项目的补贴应在一定期限内予以补偿。项目正式投产后五年内,乙方向高新区税务机关缴纳的税费(退税或创汇奖励)少于乙方向甲方提交的项目报告中承诺的`相应税费(退税或创汇奖励)的50%(优惠政策除外),乙方应补偿甲方的税费差额。即乙方在项目报告中承诺的某一税种的具体金额50% =乙方当年实际缴纳的金额。
四、其他人
1.本协议履行过程中如有争议,双方应协商解决;协商不成,双方同意向济南仲裁委员会申请仲裁。没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院提起诉讼。
2.如果任何一方由于非自身过错的不可抗力造成的延误而未能履行本协议相关条款规定的义务,这种不履行不构成违约,但一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。此外,在不可抗力发生后30天内,应向对方提交一份报告,说明协议不能履行或部分履行的原因,以及延误的原因,同时提供有关部门出具的不可抗力证明。[!帝国新闻。第3页。本协议一式两份,双方各执一份。本协议具有同等法律效力,经双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章后生效。
4.本协议于____年____月____日在中华人民共和国山东省济南市签署。
5.本协议有效期自____年____月____日至____年____月____日。
6.本协议未尽事宜,经双方同意后可附于本协议,并与本协议具有同等法律效力。
甲方:(盖章)______
法定代表人(委托代理人):______
法人住所:______
邮政编码:______
电话号码:______
乙方:(盖章)______
房地产项目合作意向书7
协议双方:__________
______有限公司(以下简称“甲方”)
_______________电话:__________传真:__________
______有限公司(以下简称“乙方”)
_______________电话:__________传真:__________
鉴于:
1、甲方子公司(以下简称“项目公司”)拟开发建设的__________项目(以下简称“项目”)占地面积约45亩,建筑面积不少于6万平方米,建设内容为住宅和商业。项目公司注册资金拟达到________万元人民币。
2、乙方经过考察,决定发挥自身优势,以帮助甲方推荐和寻找投资伙伴的方式就项目开发进行合作。
综上,为了更好地明确双方的权利、义务,甲乙双方经过友好协商,现达成如下协议,以兹双方共同信守。
第一条关于双方的出资额、股权比例和到位时间
1.1甲乙双方在项目公司注册资金中的出资比例为对等出资,即甲乙双方分别出资万元。
1.2在对等出资的情况下,甲乙双方在项目公司中的股权比例分配为:甲方占项目公司的股权比例为_____%;乙方占项目公司的股权比例为_____%。双方按此股权比例行使股东权利和进行利润分配。
1.3甲方在项目公司中的出资在项目公司成立时到位,乙方在项目公司中的出资应于月日前到位。
第二条关于项目经营管理权和股权回购选择权
2.1甲方全权负责项目日常运作的经营管理,作为对价,甲方承担因项目经营管理的具体盈亏状况而导致的一切风险和收益。
2.2乙方不参与项目日常运作的经营管理,为此乙方将获得根据项目经营情况在投资期间每满十二个月就有一次选择是否退出项目合作的权利。
2.3如果乙方选择退出项目合作,则甲方承诺无条件地按月投资回报率1.5%的比例,溢价回购乙方所持项目公司的股权;具体回购价格根据乙方实际投资时间据实计算确定,该溢价回购承诺不因项目经营的具体盈亏状况而改变。
2.4如果乙方选择不退出项目合作,则甲乙双方按本协议约定的利润分配比例对项目公司的经营成果(或净利润)进行分配。
第三条关于乙方对项目公司财务和管理的监督
甲方承诺在项目公司中财务部的会计由乙方委派人员担任,负责对项目公司财务和管理进行监督。该会计人员工资由项目公司参照当地薪金水平发放,补贴由乙方根据乙方标准自行发放,社会保险由乙方负责。
第四条甲方保证
4.1乙方出资到位后,甲方须及时与乙方签订《股权转让协议》或《增资协议》,并到当地主管部门办理相关登记手续。
4.2乙方出资到位后六个月内,项目公司应当取得项目所在地块的国有土地使用权;否则,甲方应当按照本协议的约定提前溢价回购乙方所持项目公司的股权。
4.3甲方以其所持项目公司的.股权作为履行溢价回购乙方所持项目公司股权的保证;若甲方届时不能按本协议约定回购的,甲方应当无条件将其所持项目公司股权转让给乙方。
第五条其它
5.1甲乙双方签订《股权转让协议》或《增资协议》后,双方的合作内容以《股权转让协议》或《增资协议》为准;《股权转让协议》或《增资协议》没有约定的,以本协议为准。
5.2本协议在执行过程中的争议事项,双方应首先协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院起诉。
5.3本协议签署后,乙方的权利义务可以转由乙方书面认可的第三方行使,甲方不得因此而变更本协议各项约定或削减本协议各项约定的效力。
5.4本协议一式肆份,甲乙双方各执两份。自双方代表签字盖章后生效。
5.5若乙方未能在___年___月___日前寻找到项目合作伙伴或合作伙伴投资未到达项目公司账户,则本协议终止,对甲乙双方不再具有任何效力。
(以下无正文,为签章栏)
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
授权代表_________授权代表:_________
___年___月___日___年___月___日
房 地 产 项 目 合 作 意 向 书
协议双方:
有限公司(以下简称“甲方”)
地址:
电话:传真:
有限公司(以下简称“乙方”)
地址:
电话:传真:
鉴于:
1、甲方子公司(以下简称“项目公司”)拟开发建设的项目(以下简称“项目”)占地面积约45亩,建筑面积不少于6万平方米,建设内容为住宅和商业。项目公司注册资金拟达到万元人民币。
2、乙方经过考察,决定发挥自身优势,以帮助甲方推荐和寻找投资伙伴的方式就项目开发进行合作。
综上,为了更好地明确双方的权利、义务,甲乙双方经过友好协商,现达成如下协议,以兹双方共同信守。
第一条 关于双方的出资额、股权比例和到位时间
1.1 甲乙双方在项目公司注册资金中的出资比例为对等出资,即甲乙双方分别出资万元。
1.2 在对等出资的情况下,甲乙双方在项目公司中的股权比例分配为:甲方占项目公司的股权比例为 %;乙方占项目公司的股权比例为 %。双方按此股权比例行使股东权利和进行利润分配。
1.3 甲方在项目公司中的出资在项目公司成立时到位,乙方在项目公司中的出资应于2006年 月 日前到位。
第二条 关于项目经营管理权和股权回购选择权
2.1 甲方全权负责项目日常运作的经营管理,作为对价,甲方承担因项目经营管理的具体盈亏状况而导致的一切风险和收益。
2.2 乙方不参与项目日常运作的经营管理,为此乙方将获得根据项目经营情况在投资期间每满十二个月就有一次选择是否退出项目合作的权利。
2.3 如果乙方选择退出项目合作,则甲方承诺无条件地按月投资回报率1.5%的比例,溢价回购乙方所持项目公司的股权;具体回购价格根据乙方实际投资时间据实计算确定,该溢价回购承诺不因项目经营的具体盈亏状况而改变。
2.4 如果乙方选择不退出项目合作,则甲乙双方按本协议约定的利润分配比例对项目公司的经营成果(或净利润)进行分配。
第三条 关于乙方对项目公司财务和管理的监督
甲方承诺在项目公司中财务部的会计由乙方委派人员担任,负责对项目公司财务和管理进行监督。该会计人员工资由项目公司参照当地薪金水平发放,补贴由乙方根据乙方标准自行发放,社会保险由乙方负责。
第四条 甲方保证
4.1 乙方出资到位后,甲方须及时与乙方签订《股权转让协议》或《增资协议》,并到当地主管部门办理相关登记手续。
4.2 乙方出资到位后六个月内,项目公司应当取得项目所在地块的国有土地使用权;否则,甲方应当按照本协议的约定提前溢价回购乙方所持项目公司的股权。
4.3 甲方以其所持项目公司的股权作为履行溢价回购乙方所持项目公司股权的保证;若甲方届时不能按本协议约定回购的,甲方应当无条件将其所持项目公司股权转让给乙方。
第五条 其它
5.1 甲乙双方签订《股权转让协议》或《增资协议》后,双方的合作内容以《股权转让协议》或《增资协议》为准;《股权转让协议》或《增资协议》没有约定的,以本协议为准。
5.2 本协议在执行过程中的争议事项,双方应首先协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院起诉。
5.3 本协议签署后,乙方的权利义务可以转由乙方书面认可的第三方行使,甲方不得因此而变更本协议各项约定或削减本协议各项约定的效力。
5.4 本协议一式肆份,甲乙双方各执两份。自双方代表签字盖章后生效。
5.5 若乙方未能在年月日前寻找到项目合作伙伴或合作伙伴投资未到达项目公司账户,则本协议终止,对甲乙双方不再具有任何效力。
(以下无正文,为签章栏)
甲方(盖章):乙方(盖章):
授权代表:授权代表:
年月日甲乙双方于
签订本协议