模拟法庭 婚姻纠纷

时间:2019-05-12 18:45:22下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《模拟法庭 婚姻纠纷》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《模拟法庭 婚姻纠纷》。

第一篇:模拟法庭 婚姻纠纷

法政与管理学院 模拟法庭

模拟剧本

书:请原、被告及其诉讼代理人入庭

书:原告把你身份证和复印件拿过来核对一下(看身份证 对人 身份证返还 复印件书记员留下)

书:原告代理人是律师还是什么…… 律:律师

书:把你资格证和授权委托书给我看一下 书:被告把你身份证和复印件拿过来

书:法庭内有没有证人?证人不得旁听法庭审理,请证人退出法庭。书:现在宣读法庭纪律

一、旁听人员必须保持肃静,不准鼓掌、喧哗、吵闹,不得有其他妨害审判活动的行为

二、不得随意走动或进入审判区

三、当事人和其他诉讼参与人不得中途退庭,如擅自退庭,是原告的,作撤诉处理;是被告的,作缺席判决处理

四、未经法庭允许不得发言提问

五、未经法庭许可任何人不得擅自在法庭上进行录音、录像、照相。

六、当事人发言时应坚持摆事实讲道理,注意文明礼貌,不准攻击、辱骂他人

七、不准吸烟,禁止随地吐痰

八、当事人、诉讼代理人、旁听人员将手机、小灵通等通讯工具关闭或者调至振动状态,不得在法庭上接打电话

对违反法庭纪律,妨害法庭审判活动的,审判人员有权制止,不听制止的,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第101条的规定,予以处罚 全体起立

请审判长、审判员、人民陪审员入庭 审:请坐

书:报告审判长,原、被告均已到庭,现在可以开庭。审:(敲槌)现在开庭。

审:根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条的规定,南通市港闸区人民法院民事审判第一庭今天在夕阳桥社区依法公开审理原告张浩洁与被告吴志高离婚纠纷一案

审:根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、四十二条的规定,本案依法组成合议庭,由本审判员张宇佳担任审判长,和审判员某某某、人民陪审员某某某组成合议庭,书记员杨璇担任法庭记录。根据我国民事诉讼法第四十五条的规定,原、被告在法庭审理过程中享有申请回避的权利。如果你们认为合议庭组成人员、书记员与本案有利害关系,或者有其他关系可能影响案件公正审理的可以说明理由申请回避。

审:原告是否要申请上述人员回避? 原:不需要

审:被告方是否申请回避? 被:不申请。

审:现在进行法庭调查

法政与管理学院 模拟法庭

审:首先由原告陈述起诉的事实和理由并讲明具体的诉讼请求

原:

诉讼请求

一、原、被告离婚

二、双方婚生女吴某某随原告共同生活,被告每月给付抚养费500元

三、因被告有第三者,被告应赔偿原告精神损害抚慰金5万元

四、双方共同财产依法分割

五、双方债权债务依法分割

事实和理由:

我和被告于1998年上半年经人介绍相识恋爱,1998年10月1日举行婚礼,12月10日领取结婚证,1999年9月生下一女吴某某。结婚之后与被告父母共同居住,并在2001年我们两个人合资建造楼房一幢,开始时感情尚可。但是自2009年3月起,我发现被告吴志高与其同事某某某关系暧昧,并尝尝彻夜不归。我在被告的通话记录中看到他频繁与某某某通话以及短信来往,劝解他也不听,他就经常跟我吵架,甚至动手殴打,曾经报案,派出所出警调解还是无效。被逼无奈之下我只能离家另居,现在我们夫妻双方感情已经彻底破裂,坚决要求与被告离婚。

审:下面由被告答辩,对原告的诉讼请求提出异议或者反诉的,讲明具体请求和理由

被:针对原告提出的诉讼请求,首先我觉得我们之间的感情还是可以的。为了小孩起见呢,我一直都不同意离婚,但是今天原告坐到了法庭上,来跟我谈这个离婚的事情,我同意离婚。但是我有几点要求,我们的女儿不能跟原告生活,我要求跟我生活。因为这女儿从小我就跟她感情比较好,而且我跟原告两个人我们是跟我父母两个人生活了这么多年,我们出去上班赚钱都是小孩的爷爷奶奶来照顾孩子,可以说是我父母带大的,父母对孩子很有感情,小孩子也很喜欢爷爷奶奶,很愿意跟他们生活在一起,小孩由我来抚养有更好的条件,我的收入比她高,我们现在如果我带小孩的话,我不要她出抚养费,我来承担她全部的抚养费。这是一点,第二点她说我有第三者,要我赔偿她的精神损失,还说我有家庭暴力,这个根本就是不成立的,胡扯。哪个家庭里没有打打闹闹的?我跟原告之间,我们是正常的夫妻之间的小摩擦,根本算不上是家庭暴力,派出所来调解,她根本就是在胡闹,派出所也没把我抓走,他们都不认为我有家庭暴力,那原告你说我有家庭暴力根本不成立。没这回事。她就是因为这点小事,经常跟我闹,我都受不了她了,甚至还有一次跑到我的单位里去,你说当着那么多人,就说我有小三,谁能受得了。我们同事之间有些工作上的联系,沟通频繁一点,很正常的,根本就谈不上第不第三者。至于我们的共同财产,这上面写到的,原告认为我们家里的那套组合家具是她的婚前财产,她说是她领结婚证之前她家里出钱找人打造的我认为不合理,那根本就是她用我们举行婚礼时我送她的彩礼里面的18000块钱去打造的,那是我们的共同财产,我要求依法分配。那么债权和债务,我们起房子的时候,我问我父母曾经借过3万快钱,现在还有1万没有还,这个原告是知道的,但是我跟我父母借钱肯定不可能打什么条,证据是没有的,但事实是存在的,我希望原告能够实事求是的说明这个问题。还有就是原告所说的那2万快钱

法政与管理学院 模拟法庭

啊,我根本就不知道,他什么时候跟谁借的根本就没有这么个情况。这是我简单的答辩意见。

审:下面由原告举证。原:证据一:结婚证,证明我们的婚姻关系;户口簿,证明我们有一婚生子女(递交审判长)审:(看过之后给被告)被告对此有没有异议 被:(看过给书记员)对原告提出的这个证据的真实性,我没有异议,对这个证据所提出的结婚时间和婚生小孩的情况,都是事实。审:原告有没有别的证据了

原:有,第二个证据是我还有财产清单,在起诉的时候呢我就将我们的婚前财产婚后财产清单都提供给法庭了 审:(审判长把清单给被告看)被告你看下这个清单,有异议吗

被:我认为原告提供这个财产清单,不是事实。第一个原告写的她的婚前财产是组合家具一套我认为这个不对,我认为这个组合家具应该是我们婚后共同财产。在我们举行了婚礼之后买的,而且原告买这个家具的钱,就是我给他彩礼的钱。第二个原告提出共同财产里面有楼房一套,这幢楼房我要说明一下,所有的钱都是我赚的,并且为了起这个房子,我向我父母借了3万块。我建房申请报告上面就是写着我的父母还有我和我的小孩我们五个人的名字。这个财产不应该只认为是我们夫妻的共同财产。这就是我的意见。还有一点,我要提出来,当时结婚的时候我给了她四样金器金戒指、金项链、金耳环和金手镯,原告没有写,现在她还戴在身上。这个应该属于我的婚前财产,还有那18000元现金,你现在要求跟我离婚,离婚可以的,但是我想请法官让她把那些彩礼,我的婚前财产还给我 原(举手)审判长我要说话 审:原告要说什么

原:刚才他说的都不是事实,房子是我们两个辛辛苦苦起的,他的父母年纪都大了,也没有什么收入,因为他父母只是住在这里,所以当时把他父母的名字连同我的小孩一起写了进去。关于彩礼…… 被:这个房子我跟你结婚几年……

审:被告,被告未经过法庭许可不得发言

原:关于彩礼是他结婚时候送给我的,送出的东西还能要回来吗,你吃出来的饭还能吐出来吗?给我的东西就是给我了,不能再给你 被:那你好意思你走到家里还要…… 原:走到家里是我……

审:注意法庭纪律,原告原告不许再吵了

审:既然你们都提到这个组合家具的问题,原告我问你,这个家具是什么时候买的?

原:领结婚证之前 审:有发票吗

原:发票今天没有带,但被告知道买家具的时间。审:被告,原告说的时间是否真实?

被:是,在我们办过婚礼之后领结婚证之前的那段时间,但是是用我的彩礼钱买的

审:原告你结婚时有没有收到被告的四样金器和那18000元彩礼? 原:彩礼是有的,这是南通风俗,具体哪几样不记得了。

法政与管理学院 模拟法庭

被:原告既然不承认这个,我可以叫人证明的,我有证人可以证明当初她收了我的彩礼,我们的介绍人可以证明的 审:被告说有证人,今天有没有到庭? 被:这个,他没有到,但是他可以证明的 审:本院发给你的举证通知你有没有收到? 被:收到了

审:收到了为什么不在举证期限内向法院提供证人呢? 被:我不懂啊,不懂什么举证期限

审:本院发出的举证通知书上已经明确记载了双方当事人举证的权利义务,你没在本院规定的举证期限内向本院申请证人出庭作证,后果由你自己负担。举证时限已过,被告你再请证人出庭的意见不予采纳 审:接下来原告你有没有别的证据了? 原:有。我们还欠别人的钱 审:向别人借了钱?

原:我们借了2万块买房子的

审:有什么证据呀?书证还是……

原代:借条一张,今天呢,借给我钱的人也来了,我们已经在举证期限内向法院递交了证人作证申请。

律:我们已经在举证期限内,向法庭提交了书面申请,申请证人张伟维出庭作证 审:借条复印件给被告看一下(被告看借条)

被:这个我不知道,而且审判长,这张借条上只有张浩洁他一个人的签名,这个债务我不承认,跟我无关。审:传证人张伟维到庭(证人张伟维到庭)

审:请坐。证人将你的姓名、年龄、民族、籍贯、职业、住址和文化程度等自然状况作一下陈述并呈交你的身份证

证:我叫张伟维,42岁,汉族,籍贯是江苏省南通市,我是个个体户,初中文化。这是身份证(给法警给审判长再给书记员)审:你跟这两个当事人有没有利害关系?是不是亲属 证:不是

审:根据我国法律规定证人有如实作证的义务,如有意作伪证或隐匿罪证要承担法律责任。听清楚了吗? 证:听清楚了

审:你是否能如实作证 证:我保证如实作证

审:请你在保证书上签字。(张签字,由法警递交书记员)审:证人张伟维,下面请你陈述一下你的作证内容

证:2001年5月吧,那天我刚打烊回家,张浩洁找到我借2万元钱,我说我也没什么钱,她说要急用,苦苦哀求了半天,我给她现金,她打了借条给我,这都快十年了,一点还钱的音信也没有。申请法院能不能把这钱判还给我 审:原告可以对证人发问

律:请问我的当事人向你借钱的时候被告在不在 证:不在,只有我们两个人

法政与管理学院 模拟法庭

律:那她向你借钱的时候有没有说要干什么用 证:我想想啊……好像是盖房子用吧

原:法官你听到了吧,当初我们借这个钱是要盖房子,当初根本就没什么钱,我那么辛苦哀求去借钱,这个没人性的畜生…… 审:原告,原告请你不要对他人进行人身攻击 被:法官我有问题要对证人发问 原:法官你就让他问吧 审:请被告发问

被:证人我问你,你说当初就只有你们两个在场,你有什么证据证明这张借条的真实性?为什么这个借条上没有我的签字?

证:我有什么证据,这是她亲笔签名,我还要什么证据。欠债还钱天经地义,我借给你们钱的时候也很困难,但考虑到都是邻里,原本都不想打这个欠条的。没想到你们这一拖拖了这么久

被:那我问你,她什么时间向你借的钱 证:借条上写着呢

被:我现在问你,具体是哪一天

证:这么久了谁能记得那么清楚,只知道大概是01年5月份左右,那个时候天气还有点冷

被:我认为证人是在作伪证,其他没什么好讲 审:是不是作伪证由本院来判定

审:证人张伟维,你知不知道他家当初起房子是在哪里 证:就是在我们家附近有个汽车修理部那边吧

审:你当初借给他钱是现金还是银行转账还是什么?

证:现金,我店里的流动资金还有我家里的钱凑在一起,因为这件事我还跟我老婆吵了一架

审:双方还有没有什么要问? 原、被:没有

审:证人你核对一下书记员的笔录,签个字

审:好,证人退庭。退庭以后可以旁听法庭审理。

审:下面原告对证人的证言质证

原:证人张伟维所说的都是事实,借这个钱也是用来盖房子的 审:下面被告可以对证人的证言质证

被:我认为这个证人可能跟她有什么关系,他明显在瞎说,她就是找人来让我背这个帐。根本就没有这个事情,我当初管我父母借的钱盖房子,跟她没关系。这个证人在我们那边名声不好,他说的话……

审:被告,你只需要对证人证言的真实性发表意见就行了,不要多说 被:他对打借条的很多细节都已经不记得了,他的话可信度很低 审:好,下面原告继续提供证据

原:我还要提供一份通话记录,说明被告他不检点,他在外面有小老婆,他通话记录……

审:好,提交通话记录 审:给被告看看

审:被告对通话记录进行质证

法政与管理学院 模拟法庭

被:这个要说一下,这个原告啊,我不知道她从哪里搞的这个通话记录,首先她这个东西侵犯了我的隐私权。

原:我从电信局光明正大的打印出来的

被:那我告诉你,这个通话记录我可以承认,是真的。这个上面的这个号码是我同事的号码,啊,是我同事的,这个你们法庭可以去调查,我们就是工作关系,因为工作关系才接触很多

原:法官您看看那上面的时间,深更半夜1点多,哪有一个异性的同事跟她聊天谈工作,被:这个,法官我…… 审:双方注意法庭纪律。审:原告你还有证据吗

原:被告经常在家里打骂我,我这里有派出所的接处警记录,他…… 审:好了原告把证据提供一下

原:他这种行为连警察都看不顺眼

审:好了原告你不要再说了,把证据提供过来给被告质证(拿证据)

被:这个接处警记录是有这么回事,当时是她诬告我,我们是家庭小摩擦,不需要这么惊心动魄,啊不需要这么惊心动魄。这个原告经常在家里跟我无理取闹,这个记录上看不出任何问题,这上面写的很清楚这个就是因为家庭矛盾,派出所过来处理,处理的结果也没有写,所以这个根本证明不了什么

审:原告说受家庭暴力,当时有没有受伤,有没有到医院去就诊,有没有病历? 原:我受伤了,但是家丑不可外扬,我只能自己忍受。审:原告有没有其他证据了? 原代:暂时没有。

审:现在由 被告举证。

被:我这有两份证据,一个是我们房子的产权证,证明这房子是我的,还一个就是建房用地审批表,这个表上面有我们5个人的名字,证明这房子是我们5个人共同申请建造的。(呈证据,给法官,原告看)审:原告质证

律:对证据真实性没有异议,对于审批表的5个人,他父母只是住在这里,他们年纪已经大了,没有收入来源,现在是靠我的辩护人和被告在养活这一家,所以5个人应该不予以肯定,这房子应该有我当事人的一半 审:被告还有没有证据了

被:还有我借了我父母的钱啊,我还没还完啊,没有借条,这个事情原告应该清楚。

审:被告有没有这方面的证据? 被:证据没有。

审:好,为进一步查明本案事实,现在由 本庭向双方当事人发问,双方当事人应如实回答本庭的提问。(这个--去掉一些多余的语气词)原告,小孩现在在哪里生活,在哪里上学?由谁在抚养?

原:小孩最近一直在跟我住的,我抚养的。现在在港闸小学上学 审:你的收入状况,在哪里上班?

原:我的收入大概每个月1500多块钱,在这里的纺织厂工作,是正式职员 审:被告他说的是不是事实啊

法政与管理学院 模拟法庭

被:由她抚养不是事实,应该是由我和我父母我们一起抚养,这个作母亲的带小孩还有什么好说的

审:她的收入状况和工作?

被:这个收入好像差不多,1500差不多 审:被告的收入情况。

被:我在醋酸厂工作,每月2000多吧。审:原告,是否这个情况? 原:至少2000元一个月。

审:在庭审前,法院对双方所生的女儿做了客观的询问,现在宣读对双方女儿的谈话笔录:审判员问:你父母在闹离婚的事情你是否知道?答:我知道。问:如果他们离婚了,你愿意跟谁一起生活?答:我愿意跟我妈妈一起生活。问:为什么?答:我从小跟我妈妈感情比较好,我爸爸太凶了,我有点怕他。问:这是你的真实想法吗?答:是的。审判员说,好,请你核对笔录后签字,下面是双方女儿的签名。对这份笔录,你们两人看一下 审:原告对这个笔录有没有意见? 原:没有

审:被告对这个笔录还有没有意见?

被:我还是那句话,这个小孩还小,她可能一会儿想跟妈妈了,一会儿想跟爸爸或者是爷爷奶奶了,不好以这个为准

审:你对这个笔录的真实性有没有意见?别的不要说 被:没有。

审:在法庭调查阶段,双方对事实不清楚的地方,还可以询问对方当事人。审:原告有没有问题要问对方? 原:没有,不想跟他说话 审:被告有没有话要说?

被:我就问她,我们借我父母的这个钱,你现在不认账,你什么意思? 原:从来就没借过你父母的钱,盖这个房子是我借的钱 被:你借了我父母的钱你心知肚明,你……

审:不要吵了,法庭调查结束,下面进行法庭辩论,首先由原告发表辩论意见。律:南通市某某律师事务所,受原告张浩洁委托,指派本人作为其代理人参加诉讼。通过刚才的庭审,我认为双方当事人对离婚没有异议,法院应当准许,那么关于小孩抚养的问题,首先我们注意到这小孩是个女孩子,女孩子大了以后跟着父亲就有着种种的不适,被告作风上不检点,把小孩子交给他谁都不会放心,为了小孩的将来,我们坚决要求小孩判给原告。而且小孩子10周岁了,她已经可以表达与其智力水平相适应的意愿,婚姻法明确规定对年满十周岁的子女陈述的跟父亲还是母亲的意见法庭应当遵循,她在法庭调查中明确表示其想跟随母亲生活,不应强行改变其意愿。作为被告,他应该每个月付给女儿生活费,教育费等,根据其收入情况以及现在的物价水平,我们主张其每月应给付生活费500元,并承担一半的医疗教育费用,具体数额还请法院予以认定。关于被告第三者的问题,我认为根据我方提供的证据已经可以证明被告有第三者,因为按照常理,一个男人不可能跟同事如此频繁的甚至每天夜里还要打电话交流工作上的事,甚至经常不回家。这个显而易见。根据婚姻法有关规定,原告要求赔偿精神损失,完全是有理有据,希望法院支持。其次,被告提出来的要求返还彩礼的问题,根据婚姻法的有关规定和司法解释,双方婚姻已经十多年,根本不属于返还彩礼的范围,法政与管理学院 模拟法庭

所以返还彩礼应予以驳回。债务方面,我方的债务问题有证据及相关的证人证言,应当予以确认,应个半承担;而被告的这个债务,他跟本没有证据,请法院不予支持,我们初步的意见就是这样 审:下面请被告陈述最后意见

被:我最后想说的就是同意离婚。我认为小孩跟我比较有利。小孩现在年纪小不懂事,但是他跟着他爷爷奶奶和我肯定比跟着她妈妈过得好,她母亲现在连个住房都没有,她怎么带小孩?她自己生活都成问题。这个判给他不现实。家庭暴力这个就是瞎说,没有这个事情。原告再这样诽谤我,我要告他诬陷了。我的债务,如果说法院你考虑支持原告的债务,那你就一定也要支持我的这个债务。还有这个组合家具,这个大家都看得出来,她就是拿我的彩礼钱买的,虽然在领结婚证之前,但那个时候我们已经办过婚礼了,是彩礼钱给她买的,就应该属于共同财产。就这样,请法院考虑。审:由于多次调解无效,由合议庭进行合议,现在休庭,15分钟后当庭宣判。(敲槌)

审:现在继续开庭。(敲槌)经合议,本院认定以下事实:原被告于1998年上半年经人介绍相识恋爱,1998年10月1日举行婚礼,12月10日领取结婚证,1999年9月生下一女吴某某。婚后双方感情一度尚可。2009年开始双方产生矛盾,原告认为被告有第三者,双方为此多次发生争吵,2010年3月30日,原告诉至本院,要求与被告离婚。本院认为:原被告双方均同意离婚,应准予双方离婚。婚生女吴小丽已满十周岁,能自主表达自己的意愿,应遵从其意见,判随原告共同生活,被告应给付其抚养费用。原告主张分割楼房,但该房屋系被告父母、原、被告的共有财产,涉及案外人权益,本案不予处理,当事人可另案主张。原告认为被告有第三者并举出了通话记录清单。但仅凭该证据无法证明被告有第三者,对原告举出的接处警记录,其中没有被告家庭暴力的记载,原告也未提供其他证据佐证,故也无法证明被告的家庭暴力行为。因此对原告主张的精神损害抚慰金缺乏事实依据,本院不予支持。对被告要求返还礼金的主张,本院认为双方已经结婚并共同生活了十多年,不属于法律规定的应返还彩礼的情形。双方的共同财产应本着适当照顾妇女儿童权益的原则依法分割。原告提出的债务20000元,虽然借条上只有原告个人签字,但被告不能举证证明该债务系原告个人债务,故应认定为夫妻共同债务,由双方共同偿还。被告提出的债务无证据佐证,本院不予支持。综上,依照《中华人民共和国婚姻法》第三十二条第二款、最高人民法院关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释二第十条、最高人民法院关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释二第二十四条的规定,判决如下: 全体起立

一、原告张浩洁与被告吴志高离婚。

二、双方之女吴小丽随张浩洁共同生活,吴志高自2010年5月起每月给付吴小丽生活费400元,并承担其教育、医疗费的一半,至吴小丽独立生活时止。

三、张浩洁的婚前个人财产组合家具一套仍归张浩洁所有;双方共同财产中彩电、洗衣机、冰箱、空调及沙发、高低床各一张归张浩洁所有;热水器一台、沙发、法政与管理学院 模拟法庭

高低床各一张归吴志高所有。

四、双方共同债务欠林某20000元由原被告共同偿还(各负担10000元)。案件受理费180元,由原被告各半负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省南通市中级人民法院,同时向该院预交上诉案件受理费180元。今天是当庭宣判,判决书十日内送达。闭庭。(敲捶)

书:请审判长、陪审员退庭。

请旁听人员退庭。

第二篇:民事案件模拟法庭剧本 工程款纠纷合同

建筑工程款合同纠纷 模拟法庭(民事)

书记员:

(一)查点当事人及其诉讼参加人到庭情况并请入席(不用读)

(二)现在宣布法庭纪律:

1、到庭所有人员应听从审判长统一指挥,一律关闭通讯工具,遵守法庭秩序,不准吸烟。

2、旁听人员必须保持肃静,不得喧哗、鼓掌、插话,不得进入审判区,有意见可以在闭庭后提出。

3、当事人及其诉讼参与人不得中途退庭,如擅自退庭,是原告的作撤诉处理;是被告的则依法缺席判决。

4、审判人员或法警有权制止违反法庭纪律,妨碍民事诉讼活动的行为,对不听制止的,可依法予以训诫、责令退出法庭或者予以罚款、拘留;对情节严重的依法追究其刑事责任。

(三)全体起立,请审判长、审判员入庭。

(四)报告审判员,当事人均已到庭,请开庭。审判长:谢谢书记员,请坐。

审:现在开庭,首先核对当事人身份。由原告向法庭报告你的姓名、年龄、民族、出生年月日、工作单位、职务及家庭住址

原告:我叫林孟广,男,1972年3月14日出生,汉族,现住烟台市芝罘区只楚路41号

审判长:由原告委托代理人(分别)向法庭报告你们的姓名,说明你们的工作单位、职务及代理权限。原告代理人1: 我叫李玉东,烟台公仆律师事务所律师。代理权限:一般代理。

2:我叫刘明,烟台公仆律师事务所律师。代理权限:一般代理。

审判长:由被告向法庭报告你的姓名、年龄、民族、出生年月日、工作单位、职务及家庭住址

被告:我叫张华平,男,1965年7月21日出生,汉族,烟台华宇电影有限公司董事长即法定代表人,现住烟台市芝罘区南大街2018号

审:由被告委托代理人分别向法庭报告你们的姓名,说明你们的工作单位、职务及代理权限。被告代理人1:我叫王思林,烟台栗城律师事务所律师,代理权限:一般代理 2:我叫李强,烟台历程律师事务所律师,代理权限:一般代理 审判长:原告,你对被告及其诉讼代理人身份有无异议? 原告:没有

审:被告,你对原告及其诉讼代理人身份有无异议? 被告:没有

审:经过审查,上述当事人及诉讼代理人的身份及委托权限与庭审前办理的手续一致,当事人之间未提出异议,出庭资格有效,准许参加诉讼,现在开庭。(敲法槌)

审:依照《中华人民共和国民事诉讼法》第40条第1款、第120条的规定,烟台市芝罘区人民法院今天依法公开开庭审理原告林孟广与被告烟台华宇电影有限公司工程款纠纷案。下面宣布合议庭组成人员,本案由xx担任审判长,xx担任审判员,xx担任人民陪审员,共同组成合议庭,书记员xx,xx担任法庭记录。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第45、46条的规定,当事人有申请回避的权利。审判人员有以下三种情况,可能影响案件公正审理的,当事人有权口头或书面申请他们回避:

1、是本案当事人或者是当事人、诉讼代理人的近亲属;

2、与本案有利害关系;

3、与本案当事人有其他关系,可能影响对案件的公正审理的。提出回避申请应当在开庭前提出;在开庭过程中得知需要回避事项的应当在法庭辩论终结前提出,并且向法庭说明正当理由。

审:原告,对于本合议庭组成人员及书记员是否提出回避请求? 原告:不申请。

审:被告是否申请回避? 被告:不申请。

审:之前本院的立案流程机构已经向当事人送达了开庭须知,须知中已经载明了法庭审理过程中当事人享有的诉讼权利和必须履行的诉讼义务。对此,原告方是否已经明确? 原告:明确

审:被告是否已经明确? 被告:明确

审:庭审分四个阶段进行:法庭调查、法庭辩论、法庭调解、评议与宣判。下面进行法庭事实调查,当事人对自己提出的主张有责任提供证据,反驳对方的主张应当说明理由。首先由原告陈述事实、诉讼请求及理由。

原告诉讼代理人:诉讼请求:

1、判令被告立即支付原告工程款人民币68730元,逾期付款利息3511元(自2010年7月16日至2010年12月17日逾期付款98730元,按银行同期逾期贷款利率计算利息3361元,2010年12月7日至2010年12月27日,逾期付款68730元,按银行同期逾期贷款利率计算,利息150元)共计人民币72241元。

2、本案诉讼费由被告承担

事实及理由 2009年12月1日,原被告双方签订建筑工程施工合同,由原告承揽被告位于烟台东方电影城室内装修土建改造工程,合同总造价363730元,该工程于2010年1月15号竣工交付,全部款项应与2010年7月15日付清,截止至起诉之日,被告仍欠原告工程款68730元,逾期付款利息3511元未付,为了维护原告的合法权益,原告特此提起诉讼,请人民法院予以公正审理。

审判长:原告对起诉内容有无补充?

原告:无

审判长:下面由被告针对原告的起诉发表你们的答辩意见。

答辩人:答辩人因原告林孟广烟台华宇电影有限公司工程款纠纷一案,提出答辩如下:

被告林孟广于我华宇电影有限公司之间的建设工程承包合同由于原告没有相应的资质而导致无效,又因原告原因致使工程延期完工23天,所以请求人民法院驳回原告诉讼请求,原告承担我方因工程延期造成的经济损失60493元,诉讼费用由原告承担。

审判长:被告对答辩意见有无补充?

被告:坚持自己的诉讼主张,请求驳回原告诉讼请求

审:下面就案件事实进行证据审查,由于在庭审前本院的立案的流程机构已经组织双方当事人进行了证据交换,并且送达了证据清单,因此在质证的过程中,双方当事人应当按照庭前所提交的证据清单的载明的序号说明证据的名称以及证据所要证明的对象,其他诉讼参与人在发表质证意见的时候,应当围绕证据的真实性、合法性、关联性、有无证据效力以及证明效力大小发表。首先由本案的原告出示证据。

原告诉讼代理人:我方主要有有三组证据要向法庭提交。一是原被告双方签订的建筑工程施工合同一份,用以证明我方已经按合同约定履行自己的义务,而被告没有按合同约定及时履行自己的支付工程款的义务;二是工程质量交接验收记录单一份,用以证明我方承揽的东方电影城土建工程已竣工合格验收交付;

三是我方于被告华宇电影有限公司签订的工程签证一份,用以证明因烟台华宇电影有限公司造成我方经济损失共计13730元。

原告诉讼代理人2:我们出示的第一份证据是双方签订的建筑工程施工合同,之前已提交法庭,应以证明由我方承揽被告位于烟台东方电影城室内装修土建改造工程,合同约定我方按照合同要求组织,保质保量完成施工任务,解决由我方负责的各项事宜;被告自签订合同之日起3日内预付30%工程款,施工过程中再付工程总造价的20%,自土建工程完工付至工程总造价的70%,待工程竣工结算后半年内付清剩余30%工程款。

审判长:被告对原告方所出示的证据有无异议?

被告代理人:有,对原告方出示的证据,双方签订的建筑施工合同,我们主张合同无效,原因是原告没有符合法律规定的建筑施工资质。审判长:请原告继续出示其他证据?

原告代理人2:下面我们出示一份工程质量交接验收记录单,以证明我方已合格竣工,已于2010年1月15日验收交付

审判长:被告方对此项证据有无异议?

被告代理人:有,对原告出示的第二份证据,工程质量交接验收记录单持有异议,因为工程交接验收纪录单是在我方于对方验收人员,酒后签订,且部分验收项目不符合法律规定。

审判长:请原告继续出示证据。

原告代理人:接下来,我们将出示一份我方于华宇电影有限公司签订的工程签证一份,证明因被告原因造成我方部分经济损失13730元。

审判长:被告方对此项证据有无异议/?

被告代理人:有,原告出示的此项证据是在双方酒后签订的,且原告没有出示相应的证据。审判长:原告是否还有其他证据需要出示 原告代理人:没有

审判长:现在请被告方向法庭出示证据

被告:我们主要由如下几组证据 一,烟台天龙有限公司总经理XX,出示的证人证言一份,用以证明原告林孟广没有取得相应的建筑施工资质。内容为:林孟广其仅是一包工头,2009年5月,我公司曾让其建设厂房一栋,其并不懂相应的建设工程知识。致使厂房不合格。

审判长:请法警将被告出示的证据提交法庭。请法警将证据交给原告。原告及其代理人对被告方所出示的证据有无异议?

原告代理人:有,我们对证据本身本无异议,但是,根据法律规定,证人应当到庭接受质证,但是被告提供的证人未到庭接受质询,不符合证据规定要求,请求法院认定证据不可信。审判长:被告请继续出示其他证据? 被告:请求法院传唤我方证人xxx到庭 审判长:请证人xxx出庭。(法警将证人带到庭)

审判长:证人请将出清通知书提交法庭(给法警 将通知书交给书记员 审判长:请证人讲一下你的姓名 性别 出生年月日 家庭住址 工作单位

证人:我叫XX 性别 男 出生于1982年3月5日 家住烟台市芝罘区北马路锦绣小区7631号 现在烟台碧海大酒店任中餐部主管

审判长:被告请你作为他的证人出庭作证,作为证人的权利和义务已在开庭前送达的出庭通知书内注明,同时已经对你的身份证件进行核验,有关证人的权利和义务你是否清楚 证人:清楚

审判长:你今天所作的证词将被记录在案,你是否保证如实作证 证人:保证

审判长:被告你又什么问题向证人发问吗

被告代理人:请问证人2010年1月15日中午,你值班吗? 证人:对,是,被告代理人:你还记得那天中午我方当事人在您那吃饭的情形吗?

证人:记得,当时因为曾经跟着我们酒店总经理,陪着烟台华宇电影有限公司的张总吃过饭,所以对张总记得很清楚,记得那天正值我们酒店总经理生日,张总还特意送一份礼物,所以对那天张总吃饭记得特别清楚,被告代理人:那你还记得我方当事人和谁一起吃饭吗?

证人:我记得是坐在原告席上的那位。因为我当时代我们总经理和张总喝了一个酒,所以记住了和他在一起吃饭的那位,被告代理人:那你记得他们当时为什么在一起吃饭呢吗?

证人:当时喝酒的时候张总后还特意介绍了一下,张总说他们今天在这签订一个工程验收单 被告代理人:那你知道他们什么时候签订的验收单吗?

证人:这个并不是很清楚,记得好像是饭后,见两人在握手,手里拿着文件

被告代理人:谢谢你,我的提问结束 审判长:原告有什么要发问的吗

原告代理人:您确定那天见我们当事人和对方当事人在一起吃饭吗 证人:嗯,确定

原告代理人:您并不清楚我们什么时候签订的工程质量交接验收单,只看见我方当事人和对方当事人握手 证人:嗯,对

原告代理人:谢谢您,我的提问完毕 审判长:请证人退庭

审判长:被告请继续出示其他证据能够

被告代理人:接下来是由烟台有限公司所出示的证明一份,内容为:我公司所有的位芝罘区大马路128号房产2010年对外租赁的价格为每年600元每平方米,烟台华宇电影有限公司合作使用我公司房产的面积为1600平方米

审判长:原告及其代理人对以上证据是否有异议

原告代理人:无

审判长:被告请继续出示其他证据

被告代理人:下面出示我方经济损失计算方法份,用以证明因原告工程延期所造成的经济损失 审判长:请法警将被告出示的证据提交法庭。请法警将证据交给原告。审判长:原告对此证据有无异议

原告方:对证据本身无异议,但此份证据不能成立,因为我方没有造成被告造成实际经济损失 审判长:被告方是否还有其他证据提交 被告:没有。

审判长:原、被告在事实方面有无补充? 原告:没有。被告:没有。

审判长:经过刚才的法庭调查,各方已经对争议的事实发表了充分的意见,各方当事人是否还有新的证据向法庭提供? 原告:没有 被告:没有

审判长:经过法庭调查,本庭对以下事实给予认定:双方实际签订了建筑工程施工合同,工程以完工交付,被告已部分交付工程款,对于此两项事实双方均无异议,审判长:法庭调查结束,下面进入法庭辩论阶段。根据双方向法庭提交的起诉状、答辩状以及相关的证据材料,基于对事实的认定,本庭认为本案的争议焦点主要在于以下点:合同的效力问题,工程是否已合格验收及如何支付工程款,对工程延误是否应当赔偿损失 原告对本庭归纳的争议焦点有无异议? 原告:没有异议

审判长:被告对本庭归纳的争议焦点有无异议? 被告:没有异议。

审判长:根据《中华人民共和国民事诉讼法》第127条的规定,现在进行法庭辩论。当事人及其诉讼代理人应围绕本案争议焦点,结合法庭调查的具体情况以及适用法律方面进行综合性发言。辩论中应当实事求是,在法律范围内尊重客观事实,以理服人,不应涉及与本案无关的问题和进行人身攻击,不得重复发表意见,包括不再重复事实、不再重复证据以及质证意见。

审判长:下面进行法庭辩论,首先由原告及其诉讼代理人针对争议焦点发表辩论意见。

原告代理人:我方首先要说明的是2009年12月1日,我放与被告烟台电影有限公司签订了一份建筑工程

施工合同,我方已按合同约定履行了义务,工程已合格竣工交付,而被告华宇电影有限公司屈辱不安合同约定支付工程款,根据中华人民共和国合同法第60条规定,当事人一个当按合同约定全面履行自己的义务,所以被告华宇电影有限公司,应按合同约定支付工程款。

被告代理人:据我方了解,及提交的证据可以看出原告林梦光仅是一个包工头,而且没有取得响应的建筑施工技术资质,根据最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条第一款规定 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的应当根据合同法第52条第5项的规定认定合同无效,合同法第52条第5项规定,违反法律行政法规强制性规定的认定合同无效,而且根据中华人民共和国建筑法第26条规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在企业资质等级许可的范围内承揽工程,从以上法律中我们可以看出承包人是具有相应资质的企业或者建设单位,而林梦光只是一个包工头,并且没有取得相应的建设施工资质,所以根据法律应规定一方主体不符合法律规定,当认定双方所签订的建筑施工合同无效,所以根据合同法第58条规定合同无效或者被撤销后因该合同取得财产应当与返还,不返还或者没有必要返还的应当折价补偿,有过错的一方应当赔偿对方因此所售的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。

原告代理人:既然被告方提出合同无效,那么如若合同无效,被告方也具有过错

被告代理人:我方对于合同无效没有过错,烟台华宇电影有限公司是我省第一家民营电影企业,主要经营电影放映及游戏娱乐,具有独立的民事主体法人资格,符合法律规定的主体资格条件,我国相关法律规定发包人是指具有工程发包主体资格和具有支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人主体资格的合法继承人,所以对于合同无效我方不应承担责任

原告代理人:对被告的主体资格我方并不存在异议,但是依据中华人民共和国建筑法第22条规定,建设工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位,建设工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位以及刚才对方所提到的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,第一条之规定,承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的,建设工程合同无效,所以被告方作为发包人,没有按法律规定把工程承包给合法的承包人,应当承担法律责任,所以同样根据合同法第58条之规定,有过的一方应当承担因此多造成的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任,所以被告应当支付我方工程价款 审判长:被告是否有其他辩护意见

被告代理人:合同无效完全是由原告林梦光不具有合同主体资格而无效,所以我方不应支付原告工程款 原告代理人:被告现在所处的立场正如现在社会上普遍存在的一种现象一样,在自己明知承包方是包工头或者是不具有相应的法律规定的资质,还是会签订建筑工程施工合同,等到工程竣工交付以后,便以对方不符合法律规定的主体资格为由,而认定合同无效,然后以合同无效为由拒绝支付工程款,但是,依据最高人民法院,关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,第2 条规定,即使建设工程施工合同无效,但是建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程款的应予支持,且双方在合同第6条第2款约定了付款方式,所以根据法律规定被告应当支付工程款。审判长:被告是否还有其他补充意见?

被告代理人:针对工程质量合格问题,我方坚决认为,该工程属于不合格工程,在该工程验收单中可以看出砌体门窗洞口两侧为261毫米,和转角处为559毫米,而且砌体水平右缝的砂浆饱满度为89%,竖缝凹槽部位未用砂浆填实,所以该工程不符合国家建筑工程施工质量验收统一标准,不属于合格工程,所以我方不应支付工程款。

审判长:原告有无补充意见

原告代理人:之前在法庭调查环节我方已将工程质量验收记录单作为证据提交法庭,上面明确注明以同意交接,并且双方几经签字,所以工程应该是合格验收交接,被告代理人:对于原告提交的工程质量验收记录单我方已在法庭调查环节提出异议,此工程质量交接验收记录单实在双方酒后签订的,且有证人作证,之前证人已作证,我方就不在赘述

原告代理人:被告就那么喜欢喝酒吗,我方承认,那天确实喝酒,但是双方签订工程质量交接验收记录单是在酒席之前签订的,并且被告所提验收项目里,砌体门窗洞口两侧为261毫米,和转角处为599毫米是

该项是符合法律规定的,国家颁布的砌体工程施工质量验收规范,第3章第4条规定,砌体门窗洞口两侧200毫米,但是砌体可增加为300毫米以内,切转角处砌体可增加为600毫米以内,且该规范第6章第2条第2款规定砌体水平右缝的砂浆饱满度可以在净面积计算的90%上下幅度3%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆或混凝土填实,根据法理规定,特别法优于一般法,适用砌体工程施工质量验收规范工程达到合格要求,工程属于合格工程,所以根据最高院建设工程施工合同解释第二条之规定被告应支付工程款及利息

被告代理人:对于原告所提及的支付其工程款及利息的理由,我们还是坚决认为,不应支付,因为我方认为双方在酒后订立,所以应当认为工程为验收,既然工程未验收,即不存在验收合格支付工程款的问题 审判长:原告对此有无补充意见

原告代理人:被告说的极其可笑,我方之前已经明确说明了工程已竣工合格验收交付,依据合同法第279条,工程竣工后,建设方应当及时验收,验收合格后应当支付工程价款,并接受工程,所以说,对工程及时验收是建设方的法定义务,对于工程合格验收问题,我方不再重复解答,根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第17条的规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定按照约定处理,没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息,及根据该解释第2条的规定,被告应当赔偿我方工程价款及利息共计人民币72241元

被告代理人:我方还是坚决认为工程属于不合格工程,请法院驳回原告不合理请求,我方请求法院支持因原告原因致使工程延期完工23天,具体的计算方式现在提交法庭,共造成我方经济损失60493元(法警将证据提交书记员,由书记员交给审判长)审判长:原告有无其他补充

原告代理人:对于对方所提延期完工23天,是由对方原因所造成的,不是因为我方原因造成的,我方不予赔偿

审判长:被告有无新的辩论意见?重复的不用再说。

被告:有,由于被告私自停工,且在建设过程中出现返工现象,延期完工23天,我方有当时反工的现场照片一组,刚才已经在法庭调查环节一一说明,现在不再重复说明,希望法庭支持我方请求 审判长:原告有无新的辩论意见?

原告:有。我方也在之前法庭调查阶段提交证据,双方签订的工程签证一份,上面明确说明因被告烟台华宇电影有限公司的原因,造成的损失,我方对此也不再说明。

被告代理人:双方在合同中明确约定见双方合同中第4条第1款,因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,未约定因甲方原因造成的损方失由我方承担,所以,对于原告所说的损失,我方不予承担。原告代理人:双方所签订的工程签证已由被告给予签证,且合同法283,284条规定了,发包人应当承担的责任:第一,顺延工程日期的责任,第二,赔偿窝工停工的损失,第三,因发包人的原因给承包人带来的损失和费用,发包人应按承包人的实际损失予以赔偿,所以,被告应赔偿我方损失且合同已无效,被告所说的损失不应赔偿,所说合同中的理由不应成立。审判长:原告有无新的辩论意见? 原告代理人:没有

审判长:被告有无新的辩论意见?重复的不用再说。被告代理人:没有

审判长:围绕争议焦点,双方当事人进行了充分的法庭辩论,双方无新的辩论,法庭辩论阶段结束。现在由双方当事人进行最后陈述,在最后陈述阶段双方当事人可以简单明确的表明对于本案的处理意见和各自是否坚持诉讼主张的意愿。首先,请原告方作最后陈述。原告:请法院支持我的诉讼请求 审判长:请被告方作最后陈述。

被告:请求法院驳回原告的诉讼请求,支持我方的诉讼请求

审判长:根据《中华人民共和国民事诉讼法》第128条之规定,判决前能够调解的可以进行调解。原告,是否同意调解? 原告:不同意

审判长:由于原告不同意调解,本庭不再组织调解,合议庭需要对本案休庭十五分钟进行评议。

审判长:下面宣布休庭,由合议庭进行评议,评议后继续开庭(敲击法槌)。

书记员:全体起立,请合议庭退庭。(合议庭下)(十五分钟后)

书记员:休庭时间到,请全体起立,请审判长、审判员入庭。审判长(坐定后):坐下。审判长:(敲击法槌后宣布)现在继续开庭。依据有效证据及当事人陈述,本院确认以下案件事实:

2009年12月1日,原被告双方签订建筑工程施工合同,由原告承揽被告位于烟台东方电影城室内装修土建改造工程,合同总造价363730元,该工程于2010年1月15号竣工交付,全部款项应与2010年7月15日付清,截止至起诉之日,被告仍欠原告工程款68730元,逾期付款利息3511元未付,被告认为,与原告签订的这份建设工程承包合同是由于原告没有相应的资质而导致无效,由于原告的原因致使工程延期完工23天,应由原告承担经济损失60493元

本院经提交审判委员会讨论认为:根据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条规定:承包人未取得建筑企业施工资质或者超越资质等级,应当根据中华人民共和国合同法第52条第5项的规定,违反法律行政法规强制性规定的合同无效,及根据中华人民共和国建筑法第22条规定,发包单位应当将工程发包给具有相应资质条件的承包单位,以及中华人民共和国合同法第58条规定,合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产应当予以返还,有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的应当各自承担相应的责任,根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第2条规定:建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持,最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第17条规定:当事人对欠付工程价款利息,计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息,且根据合同的相对性及司法实践,对于原告的诉讼请求予以支持,对于被告要求原告赔偿其23天工程延误损失,根据案件事实及证据按18天计算,由原告赔偿。根据《中华人民共和国民法通则》第五十八条第一款第(五)项、第二款、第八十条第三款之规定,判决如下:

现在进行宣判: 书记员:(全体起立)

判决如下:

1、原告林梦光与被告烟台华宇电影有限公司于2009年12月1日签订的建筑工程施工合同无效

2、由被告烟台华宇电影有限公司在七天内支付原告林梦光工程款及利息72241元,3、由原告赔偿被告烟台华宇电影有限公司经济经济损失47340元

4、本案诉讼费用共计x元,由被告烟台华宇电影有限公司承担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省商丘市中级人民法院。

审 判 长 审 判 员 人民陪审员 2010年4月3日 书记员

审判长:坐下。

审判长:今天是口头宣判,原、被告及其诉讼代理人在2008年5月12日到本院民一庭领取民事判决书,领取之日即为送达之日。当事人在指定期间内未领取的,指定领取裁判文书期间届满之日即为送达之日,当事人的上诉期从指定领取裁判文书期间届满之日的次日起开始计算,上诉期限为十五日。

审判长:根据《中华人民共和国民事诉讼法》第133条第二款、第三款之规定,法庭笔录当庭宣读或者由当事人自己阅读,如认为笔录无误应当签名盖章,拒绝签名盖章的,书记员记明情况附卷。

书记员:我已将法庭审理笔录的全部活动记入笔录,已经过审判员和书记员签名,当事人和其他诉讼参与人可以当庭或者在五日内阅读,当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错,有权申请补正。如果不予补正,应当将申请记录在案。

审判长:原告王令军诉被告王民选合同纠纷一案现在闭庭(敲击法槌)。书记员:全体起立,请审判长、审判员退庭。

第三篇:法庭模拟

模拟法庭心得体会

法庭模拟,经过几周时间的准备,终于在今天得以顺利的开展,并且落下了帷幕。虽然不是很令人满意,但还是蛮欣慰的,毕竟第一次实践参与法庭的审判程序,把所学的理论知识运用于实际案例中,让自己亲身体验在开庭审理前准备过程中以及开庭过程的种种辛酸苦辣。整个开庭的过程是复杂的,严谨的,由于我们对程序并不熟悉,在有个别环节中存在瑕疵。让我深刻的感受到,仅仅凭借自己在书本上所学的那点知识是远远不够的,应该更多的联系实际案例进行分析,参与实践活动。这次实践让我们学到了很多。

首先对于案例的改编也是一个费心思的工程,不能简单的设定成符合某个罪名的案件,而是要能有辩论的余地,符合多种罪名的构成要件,才有利于案件的证据调查以及庭审辩论环节。经过和其他分组成员几天时间的讨论,结果如下:2009年9月5日11时40分,被告人左学义驾驶豫J-QG008号五菱之光面包车沿解放路由北向南行驶,沿一座拱桥下坡时,由于拱桥桥面的自然拱起遮挡视线,加之天黑,左学义未发现醉倒在拱桥另一侧下坡桥面的被害人陈某某,将陈某某碾压于车下。事后,左学义下车查看,发现有一人躺在汽车下,想将被害人从车下拉出,但没有拉动,被告人就用千斤顶将车顶起,将被害人从车底拉出来丢弃在路边,驾车逃离现场。被害人陈某某后来被他人送到医院,经抢救无效于当日死亡。经法医鉴定,陈某是由于内脏损伤,创伤性失血性休克死亡。交警大队对事故现场进行勘察,认定死者陈某趴在桥下坡约5米(桥全长14米)处偏右位置,经开车试验,该位置在汽车上桥时是不能发现的,而在汽车从桥顶下坡,如果是夜里,就较难发现,即使发现也肯定来不及采取措施。案发后,左学义被依法逮捕,如实供述了自己的罪行。

其次接下去的工作就是根据案件事实以及公安组制作的证据,我们法官组成员的第一次开会讨论对于案件涉及罪名的初步判断。我们每个人都发表了对于案件的看法以及应处罚的罪名,结果分成三派,有故意杀人,遗弃罪和意外事件。我的观点是故意杀人(间接故意)根据故意杀人的构成条件,即在造成被害人受伤的情况下,放任与被害人的生命于不顾,因为被告人有撞人的意外事件的前行为下,即先行义务,他有义务救助被害人而不是放任于不管,明知将被害人拖出后放置于桥上可能会因为得不到救助而造成被害人的死亡,被告人左学义的间接故意行为导致了被害人的死亡结果。随着案件程序的进展,辩护组也提交了证据内容,我们法官组开了第二次的讨论会,这次根据辩护组和检察组双方提供的证据的情况下,我们对于案件实质内容的了解更清晰,更明了,更彻底。此次的讨论主要集中了两种观点,遗弃和意外事件,不能达成合意的原因主要是针对事发时,即被害人被撞后是否死亡以及被告人当时的主观想法,根据两组提供的证据上分析可得被告人下车检查时,通过多种方法检查结果认为被害人当时已死亡,随即被告人把被害人从车底拖出,而且还是通过千斤顶的帮助,而不是在拖不出的情况从尸体上碾过,由此也可证明被告人没有主观恶意。而且被告人是在认为被害人已死亡的情况下放置于路边就不能认定为遗弃,只能认定为意外事件,即无法预见而造成的被害人的死亡结果,对于意外事件造成的撞死被害人,然后将尸体放于路边是情理之中的事,没有可罚性。以上是我在这次会议中的所提的观点。第二次会议的结果初定是遗弃和意外事件,最后结果还得等开庭时辩护组和检察官组的对于证据的质证结果以及辩护结果再定结论。

随着各组成员准备工作的就绪,我们正式进入庭审程序,随着法官的一锤令下,正式开庭,在庭审进行中,法官主导庭审程序,各组出庭人员都能很好的配合,成功完成此次的模拟法庭。从这次的开庭审理来看,总的来说还是挺不错,毕竟对初来咋到的我们来说能达到这种结果还是满意的,但是还是有很多的不足之处。首先,值得肯定的是,我觉得在庭审过程中,我们的模拟审判长的说话语气极其气势都还蛮有法官的架势,整个过程都能严肃并且严谨的遵循法庭的程序,显示出了法官的威严形象,使我们的庭审顺利完成。其中的不足之处,就是作为合议庭,三位法官在庭审过程中缺少对被告人的发问以了解案情,而且在整个审判程序下来,两位审判员都没发言过,即分工不够,作为中国的法官主导庭审的特色没有发挥出来。这也是我作为法官组的成员所比较惭愧的事,对于实践我们真的太缺乏了,所以也没有顾虑到这方面的缺陷,当然这也是给我们的警钟,在学习课本知识之余应多关注实例,去法院参加见习。其次,在庭审过程中,辩护组的成员做的很让我佩服的是,他们抓住了质问证人时的技巧,该问什么?怎么问?都是很大的学问,从他们的出色表现看,他们在这方面是做足了功课而且抓住了重点。相比之下,作为控告组的一方,显然处于弱势,而且从他们的表现来看,明显是缺乏准备工作,连定罪依据都提供错误,把已经废止的法律依据提供上来,而且在质证环节也显得薄弱,这对于我们来说也是个警示,即开庭并不是简单的辩论,更重要的是找证据,用事实说话,再结合雄辩才能博得法官的认同打败对方。再次,整个环节都能符合法律的要求,但是,我觉得在辩论环节,还有所欠缺,不能体现出法庭辩论的气势,太过于平静。最后,从庭审的结果看,我们的合议庭在经过开庭之后作出的正确判断,给被告人定意外事件,即根据双方所进行的举证,质证,辩论的一系列链条,再结合被告人的如实陈述,最终判决是意外事件,体现了依法判案的原则。当然,不足的地方就是在宣判阶段,我们的审判长在宣读判决书时频频出错,对于法官作为威严及庄严代表,这是不容许的。对我也算是启示作用,在准备工作中应该每个环节都要落实到位,尤其是在程序方面,是我们最容易忽略也是最容易出错的,都是我们的不足之处。观看完后总的感觉是让我受益匪浅,真切的体会到了整个庭审都需要认真,仔细,不管是哪个角色都需要作一番苦功夫,为我在往后的学习指明了方向。

根据案件的开庭审理,检控组和辩护组双方主要争议的问题是对于认定被告人的行为是意外事件,还是遗弃。各方都极力证明自己的主张是正确的。这也引发了我们对此争议问题的思考,即当这样类似的问题发生在我们身上或身边的时候,我们会怎样做,像被告人一样丢弃被害人于路边,还是拨打120尽全力救助被害人,虽然这在法律上没有给与处罚,但是道德层面呢?对于现在这样的人与人之间的冷漠心里,人情疏远,利益至上的社会动态,肯定不止左学义一人会这样,驾车撞死人不管不顾。现在普遍的人心里都有一个根深蒂固的思想,即事不关己高高挂上,能避多远就多远。做了什么坏事,看看周围有没目击者,如果没有,那就逃之夭夭了呈现出极度不负责任的态度。丧失了人与人之间应该和睦友爱,团结互助,共同繁荣的情操,传承我们的中华民族美德。对于现在社会上盛行的人们之间的漠视态度极其担忧。很多人都把社会责任感抛弃于外,对于自己造成的后果都不敢负责人的人更别人提能担当起推动社会进步的主力军。在这样严峻的形势之下,国家也应该做出努力,即学校的教育问题,在教育学生学习的同时不仅要传授学生知识更应该提倡学生去做有爱心,有同情心,有责任心的身边的小事,不能拘泥于形式。遏制这种不良的人心风气应该是我们目前的首要任务,在提倡法治的同时更应该提倡道德,以道德约束人们的行为准则,这样也更发挥了公民的监督力量。

在这次模拟法庭中让我学到了很多,不仅包括知识的加深巩固以及更新,而且让我反思了引起这样的案件的事实反应了现代人文的不良面貌,不容乐观的现状,督促自己应该做的更好,秉着这样的信念,大家一起进步社会才会进步

第四篇:模拟法庭

为切实加强青少年法制宣传教育,引导青少年知法、守法、用法,10月24日,团县委、法院联合主办的“青少年模拟法庭”活动在县人民法院审判庭举行。

县委常委、办公室主任石洪亮;县政协副主席姜葳;县人民法院院长王长义出席了活动,县内各中学团委书记、小学大队辅导员及部分群众观摩了模拟庭审过程。

这次模拟法庭选取贴近学生生活、具有代表性的青少年刑事犯罪案件,采用逼真的场景,以案说法、庭审辩控。来自县第四中学的11名学生分别扮演法官、公诉人、辩护人,成功模拟了因沉迷网络最终实施抢劫的典型案件审理全过程,让同学们亲身参与到法庭审判当中,了解法庭审判过程及法庭纪律,见证法律的威严,使他们更加懂得法律的公平与公正。

模拟审判结束后,县人民法院刑事审判庭的法官对学生的精彩模拟做了现场点评,认为模拟庭审适用法律正确,程序合法,审理过程严肃认真,逼近真实法庭审判。

此次模拟法庭活动的举行,是我县积极参与社会管理创新、加强未成年人思想建设工作的重要举措之一。活动通过青少年亲自体验庭审现场,激发青少年学习法律知识的强烈渴望和浓厚兴趣,生动活泼、寓教于乐,变青少年被动学习为主动了解,给青少年敲响警钟,提高青少年学法、懂法、守法的能力,达到普法教育的目的。

第五篇:模拟法庭材料

津海小学开展“学生模拟法庭”活动的框架和流程

一、建立“少年模拟法庭”“小法官”评选及任免制度 对于“小法官”的评选,我们本着“激励先进、引导后进”的原则,不以学习成绩、从前表现为“门槛”,而是以近期表现、进步幅度为准绳,让每一个学生都有“上庭”的机会和可能。不断拓宽学生参与的范围,扩大影响面。“少年模拟法庭”每月开庭一次,“小法官”任免一次,形成制度。

二、建立一个活动平台,实现活动“载体化、经常化” 以班级中队为单位,设立各班小法庭,利用班队会时间举行活动,每月至少1—2次,活动过程、内容纪录并上报德育处。

三、建立一套评价体系,实现对活动的科学评价

每个班级的自行活动,由班任老师(各班副班主任)及法制教育相关负责人(德育处)即时讨论、评价、反馈,激励。

津海小学开展“学生模拟法庭”活动总结

一、拓展了教育资源。为全面推进素质教育创设了一个平台,师生在不知不觉中学会了利用、整合各类资源,开辟了更广阔的体验、实践空间。

二、密切了学校、社会、家庭的关系。活动不仅是孩子的,也是家长的、社会的,他们的参与,让孩子们开阔了视野,增长了见识,吸取了知识,不仅密切了三者的关系,也使三者更进一步的融合,促进了学校、家庭教育方式的转变。

三、“少年模拟法庭”牵动了经常性法制教育活动、相关主题教育,提高了教育活动效果。

(一)法制课教学

我们坚持经常性地对学生进行法制教育。确定的教学内容主要有《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《青少年法制教育图书》、《安全教育知识图书》、等。经过教师深入浅出,有的放矢的宣传讲解,收到了良好教育效果。

(二)班队会教育

各班主任都把法制教育作为班(队)会的主要教育内容,做到密切联系实际,精心编写教案,经常对学生进行深入细致的法制教育。

(三)安全教育

建立家校联系,发现问题及时在第一时间与家长沟通;班主任定期进行电话家访,做好记录,解决实际问题;正面引导学生正确上网,开展学生网络知识培训普及活动,利用网络开展法制教育,使学生健康成长。我们推荐学生主要上的网站有:《中国少年雏鹰网》、《基础教育21世纪》、《下一代》、《中国少年报》、《101教育网》等。提高学生自我保护意识,最大限度地消除了网络不良内容对学生的负面影响。

(四)以“拒绝毒品 珍爱生命”为主题的班会。采用各种形式:看一看,禁毒教育图片;说一说,用一句话的形式来说说毒品的危害;演一演,用小品的形式来展现毒品的危害。孩子的智慧是不可低估的,瞧:“毒品啊!你是幸福生活的摧毁者!”“毒品,请远离我。”“毒品,我真的很恨你,请你从世界上消失”都出自我们孩子的口中。

(五)安全常识手抄报展览。让学生了解一般生活中的安全常识,了解不安定因素对大家成长的危害,让学生懂得了掌握安全常识终生受益。

(六)利用现代教育技术媒体,播放交通安全的宣传片,并通过竞赛,让师生更多了解交通安全知识,增强师生安全意识和自我保护意识。有效避免了学生在上、放学路上出现交通事故,真正做到了让社会满意,让家长放心。

通过以上以“少年模拟法庭”活动为牵动的系列活动,我们扭转了过去育人成才仅仅是学校一厢情愿的独角戏局面,特别是在充分调动家长的积极性之后,各项教育教学任务得到了家长的大力关注与支持,比以往取得了更加喜人的成绩。教子尚须人品高,树直还需勤培育。我们津海小学全体教师牢记“教学生六年,为学生想六十年,为国家民族想六百年!”的校训,紧紧抓住时代的脉搏,创设了一个富有时代气息又不乏教书育人之特质育人环境。在今后的教育工作中,我们要发挥教育主阵地的优势,发扬敬业创新精神,为未成年人思想道德建设做出新的贡献。

下载模拟法庭 婚姻纠纷word格式文档
下载模拟法庭 婚姻纠纷.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    模拟法庭材料

    《模拟法庭剧本》 人物: 审判长:1人 审判员:2人书记员:1人 公诉人:1人 辩护人:1人 被告人:1人,被告人陈号,西城区中学初一学生。 被害人:1人,被害人张东,西城区小学五年级学生。 证人:1人......

    模拟法庭

    庭前准备 书记员:请大家肃静,现在宣读法庭纪律。 一、旁听人员必须保持肃静,不准鼓掌、喧哗、吵闹,不得有其他妨碍审判活动的行为; 二、旁听人员不得随便走动,不得进入审判区; 三、......

    模拟法庭

    模拟法庭 一、教育目的: 通过模拟法庭审判,让学生了解法庭中的各项程序和各种角色的特点,使学生能够在情境中实践、体验和探究相关的法律知识。 二、准备工作: 1、向同学大致介......

    模拟法庭稿范文

    永坪中学模拟法庭剧本 (2010年4月) (书记员入席、站立,宣布法庭纪律) 请大家坐好,保持肃静,现在宣布法庭纪律。根据《中华人民共和国刑事诉 讼法》和《人民法院规则》的有关规定,......

    模拟法庭

    书记员:请旁听人员保持肃静。下面宣布法庭纪律: 1、 未经法庭允许不准录音、录像、摄影; 2、 除本院因工作需要进入审判区的人员外其他人员一律不准进入审判区; 3、 不准鼓掌、......

    模拟法庭

    演员:审判长、助理审判员两名、书记员、公诉机关、被告、被告律师、原告、原告律师、证人、法警 模拟小法庭剧本——校园偷窃 书记员:原告及其代理人是否到庭,被告及其代理人......

    模拟法庭

    好家风装饰公司与个人吴顾借贷案 书记员:请旁听人员保持安静,现在宣读法庭规则: 1、到庭所有人员应听从审判员统一指挥,一律关闭通讯工具,遵守法庭 秩序,不准吸烟。 2、旁听人员必......

    模拟法庭材料(推荐)

    全国高等法律院校 “理律杯”模拟法庭比赛 模拟行政诉讼案件材料 2011年 ~ ·~ ·~·~ ·~ ·~ ·~·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~~ ·~说明:1.本案所有事实情节均为虚拟,与任何现实经济组织和政府......