2011年土建预算员(造价员)模拟试题和答案（推荐）

第一篇：2011年土建预算员(造价员)模拟试题和答案（推荐）

2011年土建预算员模拟试题

一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）

1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费

C、土地使用费及勘察设计费

D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。

Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费

Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资

3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程B、分部分项工程

C、扩大分部分项工程D、单项工程

4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。

Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用

Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费

5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。

A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法

6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。

A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行

B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉

D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）

A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。

A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂

9．材料预算价格是指材料(d)费用

a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部

10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的

a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别

11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)

a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理

12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算

a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定

13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额

a.2,b.3,c.4,d.5,e.6

14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算

a.80b.20c.90d.10

15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150b.200c.250d.300

16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日

a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对

17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算 a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。

A.7130B.8556C.14260D.10695 19．泥浆运输工程量按(a)计算

a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米

20．某一预制钢筋砼桩截面300×300毫米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为(C)。

A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m3

21．某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架

a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值d.由建设单位说了算

22．某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m2，地上建筑面积为8000m2，其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元／100m2，则高层建筑增加费为(c)元

a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对

23．砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(b)a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对

24．下列有关平板的论述，正确的是(b)

a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板

c.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板，无质量问题的板

25．各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(d)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板

a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线

26．计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。

A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算

C.按施工规范计算D.与甲方协商解决

27．各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。

A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积

C.门窗框中线面积D.门窗扇面积

28．楼地面工程块料面层按(a)计算工程量

a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积

29．某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(c)m2 a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够，不能计算

30．铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(c)计算

a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算

d.钢门窗运输项目计算

二、多选题（每题2分，选对1题0.5分,多选或选错均不得分,共46分）

1.下列费用项目属于间接费的有（AE）。

A、职工教育经费B、工程保修费C、工程排污费

D、文明施工增加费Ｅ、职工待业保险费

2.建设工程中的直接工程费包括（ＡEＣ）。

Ａ、直接费Ｂ、其它费用Ｃ、现场管理费

Ｄ、企业管理费Ｅ、其它直接费

3.按现行建安工程造价管理有关规定，对一个工程造价进行计算的计价依据是（ABC）。

A、工程计价类别B、执行的定额标准和取费标准C、工程量清单 D、企业自定的人工工日单价

Ｅ、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格

4.混凝土配合比设计中，确定砂石用量时，可用(ab)a.体积法b.重量法c.试配法d.都不对

5.无效合同的确认权属于（ＣＤ）。

Ａ、工商行政管理局Ｂ、行业行政管理部门

Ｃ、人民法院Ｄ、仲裁机构Ｅ、中介咨询部门

6.建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑（ＡＢＤ）等相关内容。

Ａ、人工、材料的价格变动Ｂ、机械台班的价格变动

Ｃ、施工场地的布置和安排Ｄ、优良工程相应增加的费用

Ｅ、有充足的劳力和资金

7.在实际工作中建安工程预付备料款的数额确定原则是（ABC）。

A、建筑工程不超过年度工程量的30% B、安装工程不超过年度工程量的10%

C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付

D、各类工程均按20%拨付E.按国家统一文字规定原则

8.工程预算软件的基本*作步骤包括：（ABCDE）

A、工程项目建档B、预算表编辑C、价差表编辑

D、费用表编辑E、打印输出

9.钢管按生产工艺可分为(ac)

a.无缝钢管b.镀锌钢管c.焊接钢管d.热轧钢管

10.平板玻璃成品装箱运输，产量以(cd)计

a.平方b.立方c.标准箱d.重量箱

11.工程量计算除依据定额计算规则外，尚应依据以下文件(abcd)a.经审定的施工组织设计b.经审定的其他有关技术经济文件

c.经审定的施工技术措施方案d.经审定的施工设计说明

e.经审定的预算表

12.推土机推土方定额要区别(cd)分别计算工程量

a.何种品牌推土机b.土壤的松实程度c.推土机功率d.推土机运距

13.有关人工挖孔桩，不正确说法是(abd)a.若设置安全设施时，应另立项目计算

b.若设置坑内照明，应另立项目计算

c.若挖流砂，应另立项目计算d.防人坠落加的井盖，应另立项目计算

14.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙，下面说法正确的是(ac)a.该正面墙可计算外墙脚手架

b.该正面墙不可计算外墙脚手架

c.该正面墙可计算里脚手架

d.该正面墙不可计算里脚手架

e.该正面墙如何计算由建设单位决定

f.该正面墙如何计算由施工单位决定

15.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以“立方米”计算,应扣除(BCD)。

A.梁头B.过人洞C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱

D.平砌砖过梁

16.下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗(ad)a.地沟盖板b.屋架c.桁架d.空心板

17.有关肋形楼板，错误的说法是(abcd)

a.肋形楼板是形状似肋的结构b.无梁楼板也是肋形楼板

c.平板是一种没有肋的肋形楼板

d.若板内有两根过梁、一根圈梁，该板也是肋形楼板

e.肋形楼板工程量是梁板合并计算

18.木作工程中，木材均以(ab)类为准，若实际用材与定额不符，可以调整

a.一b.二c.三d.四e.五f.六

19.楼地面工程中，计算整体面层工程量时，应扣除的部位有(ab)a.凸出地面的构筑物b.设备基础c.柱d.间壁墙e.孔洞f.门洞开口部分

20.防水工程适用于(abcd)

a.楼地面b.建筑物±0.000以下的防潮c.墙身d.构筑物

21.在防腐、保温、隔热工程中，有关踢脚板的说法，正确的是(ac)a.应扣除门洞所占面积b.不应扣除门洞所占面积

c.应增加侧壁展开面积d.不应增加侧壁展开面积

22.下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积(acd)a.附墙垛b.洞口侧壁c.梁侧面d.柱侧面e.门窗套f.压顶

23.厂区、生活区道路中，各种路面面层及垫层的铺设工程量，应区分设计图纸的(bd)计算

a.图号b.结构c.做法d.厚度

三、判断题（每题1分，对的打“√”，错的打“×”，判断错误倒扣1分，共14分）

1.非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。（X）

2.竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。（X）

3.甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头，乙方不得收取采保费。(错)4.直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。(错)5.经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价(对)6.室外楼梯，按自然层投影面积之和计算建筑面积(对)

7.设计未注明超灌长度时，计算钻孔灌注桩工程量时，其长度按设计桩长度加0.25米计算(对)8.在原有建筑物上扩建加层，则应计算高层建筑增加费(错)9.多层地下室钢筋混凝土墙可套地下室钢筋砼墙定额(错)

10.只要现浇楼板内有二根现浇梁，该板即为肋形楼板，但圈梁除外(错)11.木门窗运输工程量以洞口面积乘以0.98计算(错)

12.楼地面工程定额中的整体面层项目，已包括踢脚线的工料(错)

13.在防腐、保温、隔热工程中，块料面层也可用于立面项目，人工费进行适当调整即可(对)14.带防盗条的钢窗，防盗条应单独列项计算(错)

第二篇：土建预算员模拟试题

土建预算员模拟试题

一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）

1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。

A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费

C、土地使用费及勘察设计费

D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。

Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费

Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资

3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程B、分部分项工程

C、扩大分部分项工程D、单项工程

4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。

Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用

Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费

5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。

A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法

6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。

A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行

B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉

D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）

A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0

8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。

A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂

9．材料预算价格是指材料(d)费用

a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部

10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别

11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)

a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理

12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算

a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定

13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额

a.2,b.3,c.4,d.5,e.6

14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算

a.80b.20c.90d.10

15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150b.200c.250d.300

16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日

a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对

17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算

a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。

A.7130B.8556C.14260D.10695 19．泥浆运输工程量按(a)计算

a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米

20．某一预制钢筋砼桩截面300×300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为(C)。

A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m3

21．某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架

a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值d.由建设单位说了算

22．某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m2，地上建筑面积为8000m2，其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元／100m2，则高层建筑增加费为(c)元

a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对

23．砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至(b)a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对 24．下列有关平板的论述，正确的是(b)

a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板

c.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板，无质量问题的板

25．各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(d)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板

a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线

26．计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。

A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算

C.按施工规范计算D.与甲方协商解决

27．各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。

A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积

C.门窗框中线面积D.门窗扇面积

28．楼地面工程块料面层按(a)计算工程量

a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积

29．某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(c)m2 a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够，不能计算

30．铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(c)计算

a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算

d.钢门窗运输项目计算

二、多选题（每题2分，选对1题0.5分,多选或选错均不得分,共46分）

1.下列费用项目属于间接费的有（AE）。

A、职工教育经费B、工程保修费C、工程排污费

D、文明施工增加费Ｅ、职工待业保险费

2.建设工程中的直接工程费包括（ＡEＣ）。

Ａ、直接费Ｂ、其它费用Ｃ、现场管理费

Ｄ、企业管理费Ｅ、其它直接费

3.按现行建安工程造价管理有关规定，对一个工程造价进行计算的计价依据是（ABC）。

A、工程计价类别B、执行的定额标准和取费标准C、工程量清单

D、企业自定的人工工日单价

Ｅ、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格

4.混凝土配合比设计中，确定砂石用量时，可用(ab)a.体积法b.重量法c.试配法d.都不对

5.无效合同的确认权属于（ＣＤ）。

Ａ、工商行政管理局Ｂ、行业行政管理部门

Ｃ、人民法院Ｄ、仲裁机构Ｅ、中介咨询部门

6.建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑（ＡＢＤ）等相关内容。

Ａ、人工、材料的价格变动Ｂ、机械台班的价格变动

Ｃ、施工场地的布置和安排Ｄ、优良工程相应增加的费用

Ｅ、有充足的劳力和资金

7.在实际工作中建安工程预付备料款的数额确定原则是（ABC）。

A、建筑工程不超过工程量的30% B、安装工程不超过工程量的10%

C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付

D、各类工程均按20%拨付E.按国家统一文字规定原则

8.工程预算软件的基本*作步骤包括：（ABCDE）

A、工程项目建档B、预算表编辑C、价差表编辑

D、费用表编辑E、打印输出

9.钢管按生产工艺可分为(ac)

a.无缝钢管b.镀锌钢管c.焊接钢管d.热轧钢管

10.平板玻璃成品装箱运输，产量以(cd)计

a.平方b.立方c.标准箱d.重量箱

11.工程量计算除依据定额计算规则外，尚应依据以下文件(abcd)a.经审定的施工组织设计b.经审定的其他有关技术经济文件

c.经审定的施工技术措施方案d.经审定的施工设计说明

e.经审定的预算表

12.推土机推土方定额要区别(cd)分别计算工程量

a.何种品牌推土机b.土壤的松实程度c.推土机功率d.推土机运距

13.有关人工挖孔桩，不正确说法是(abd)a.若设置安全设施时，应另立项目计算

b.若设置坑内照明，应另立项目计算

c.若挖流砂，应另立项目计算d.防人坠落加的井盖，应另立项目计算 14.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙，下面说法正确的是(ac)a.该正面墙可计算外墙脚手架

b.该正面墙不可计算外墙脚手架

c.该正面墙可计算里脚手架

d.该正面墙不可计算里脚手架

e.该正面墙如何计算由建设单位决定

f.该正面墙如何计算由施工单位决定

15.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以“立方米”计算,应扣除(BCD)。

A.梁头B.过人洞C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱

D.平砌砖过梁

16.下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗(ad)a.地沟盖板b.屋架c.桁架d.空心板

17.有关肋形楼板，错误的说法是(abcd)

a.肋形楼板是形状似肋的结构b.无梁楼板也是肋形楼板

c.平板是一种没有肋的肋形楼板

d.若板内有两根过梁、一根圈梁，该板也是肋形楼板

e.肋形楼板工程量是梁板合并计算

18.木作工程中，木材均以(ab)类为准，若实际用材与定额不符，可以调整

a.一b.二c.三d.四e.五f.六

19.楼地面工程中，计算整体面层工程量时，应扣除的部位有(ab)a.凸出地面的构筑物b.设备基础c.柱d.间壁墙e.孔洞f.门洞开口部分

20.防水工程适用于(abcd)

a.楼地面b.建筑物±0.000以下的防潮c.墙身d.构筑物

21.在防腐、保温、隔热工程中，有关踢脚板的说法，正确的是(ac)a.应扣除门洞所占面积b.不应扣除门洞所占面积

c.应增加侧壁展开面积d.不应增加侧壁展开面积

22.下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积(acd)a.附墙垛b.洞口侧壁c.梁侧面d.柱侧面e.门窗套f.压顶

23.厂区、生活区道路中，各种路面面层及垫层的铺设工程量，应区分设计图纸的(bd)计算

a.图号b.结构c.做法d.厚度

三、判断题（每题1分，对的打“√”，错的打“×”，判断错误倒扣1分，共14分）

1.非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。（X）

2.竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。（X）

3.甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头，乙方不得收取采保费。(错)4.直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。(错)5.经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价(对)6.室外楼梯，按自然层投影面积之和计算建筑面积(对)

7.设计未注明超灌长度时，计算钻孔灌注桩工程量时，其长度按设计桩长度加0.25米计算(对)8.在原有建筑物上扩建加层，则应计算高层建筑增加费(错)9.多层地下室钢筋混凝土墙可套地下室钢筋砼墙定额(错)

10.只要现浇楼板内有二根现浇梁，该板即为肋形楼板，但圈梁除外(错)11.木门窗运输工程量以洞口面积乘以0.98计算(错)

12.楼地面工程定额中的整体面层项目，已包括踢脚线的工料(错)

13.在防腐、保温、隔热工程中，块料面层也可用于立面项目，人工费进行适当调整即可(对)14.带防盗条的钢窗，防盗条应单独列项计算(错)

四、问答题（共25分）

1．（20分）背景材料

1992年8月19日中国某金属材料进出口总公司(下称金属公司)作为卖方与买方某地经济开发实业公司(下称实业公司)签订编号为“金实92-05号”的购销合同，约定金属公司以每吨3050元的单价供给实业公司日本产的钢材10000吨，总计货款3050万元。同年10月20日前船运至中国某港，船舱交货。合同签订后实业公司将货款20％的定金转到金属公司指定的银行，实业公司接到启港通知后，再支付20％的货款，其余货款在船到指定港口5个银行工作日内全部付清。合同还对产品质量、包装等事宜作了具体

规定。同年8月22日实业公司付给金属公司定金600万元，金属公司出具收据，并注明为“预付钢材定金”。实业公司预付定金数额比应付定金少10万元，但金属公司至诉讼之前均没有提出异议。合同规定的交货期届满后，金属公司未履行交货义务92年12月15日实业公司诉至某省高级人民法院。

问：1.金属公司与实业公司的合同是否有效,为什么？

2.实业公司付给金属公司的“预付定金”的性质如何，为什么？

3.该纠纷应怎样处理？

2．（5分）资格考试有什么专业？

五、计算题（5分）某新建项目，建设期为４年。第一年贷款额为500万，第二年为1000万,第三年为1500万,第四年为2000万。贷款的年利率为10%。用复利法计算，试问建设期贷款利息的总和是多少。

答案：

一、建筑面积及脚手架计算

建筑面积和工程量计算表

序

号 名 称 计算公式 Α－Β轴 30.20×(8.40×2＋8.40×1/2)＝634.20 m2 2 Β－С轴 60.20×12.20×4＝2937.76 m2 坡屋面 60.20×(6.20＋1.80×2×1/2)＝481.60 m2 4 雨 蓬 2.60×4.00×1/2＝5.20 m2 5 阳 台 18×1.80×3.60×1/2＝58.32 m2 合 计 4117.08 m2 外墙脚手架 A-B轴11.75×(8.4×2＋30.20)＝552.25 m2 C-B轴12.75×(12.2×2＋60.2＋3×1.8+30)＝1530.00m2 高低跨间 30.20×1.6=48.32m2 合计 2130.57m2

二、模板及砼工程量计算

工程量计算表

序号 项目名称 单位 计算公式 数量

一 模板工程量 ㎡ 90.46＋3.58＋6.96＋28.67 129.67 1 底模 ㎡ 12.24×7.44-(0.4×0.24×4＋

0.24×0.24×4)90.46 板侧模 ㎡（10.96+6.96）×2×0.1 3.58 3 板下口梁侧模 ㎡ 6.96×0.25×4 6.96(10.96+6.96)×2×0.4×2 28.67

二 砼工程量 m3 9.107+3.44+0.835 13.382 1 板 m3 12.24×7.44×0.1 9.107 2 梁 m3（6.96+10.96）×0.24×0.4×2 3.44 6.96×0.24×0.25×2 0.835

三、定额套用及换算

价表编号 子目名称及做法 单位 有换算的列简要

换算过程 综合单价

1-240 自卸汽车运土,运距2Km(正铲挖掘机装车)1000m3 11573.38 2-28换 胶泥接桩断面350*350 个 109.19+25.94*0.352/0.42-25.94 103.11

3-22换 M10混合砂浆KP1粘土多孔砖240×115×90 1砖墙 m3 184.17+0.185×37.50-23.54 186.07

5-34换 C25现浇自拌钢筋砼平板，板坡度15º(砼工程)m3 266.69+32.50×0.03×1.37+（245.56-252.32）261.27 9-73+9-74×2 C20细石砼刚性防水屋面无分隔缝50mm厚 10m2 168.65+13.97×2 196.59 12-51换 水泥砂浆贴大理石踢脚线120mm高 10m 268.30+229.5×120/150-229.50 222.40

13-124换 外墙面水泥砂浆贴釉面砖150*90(勾缝,面砖预算单价0.5元/块)10m2 506.15+10/0.16/0.1×1.025×

0.5-211.12 615.53

20-41 基础梁复合木模板(梁底有垫层)10m2 无底模套地圈梁 180.39

四、条基及砖基础计算 工程量计算表

序

号 项目名称 计算公式 计量

单位 数量 人工挖基槽 ［（12.00＋8.00）×2＋6.20＋4.20］×1/2×(1.80＋2.856)×1.60＝187.73m3 m3 187.73 2 砼无梁式条基 ［（12.00＋8.00）×2＋6.80＋4.80］×1.20×0.20＝

12.384 m3 m3 12.384

砖 基 础 ［（12.00＋8.00）×2＋7.76＋5.76］×0.24×(1.58＋

0.525)＝53.52×0.24×2.105＝27.038m3 扣：0.24×0.24×1.58×14＝－1.274 m3 0.24×0.03×1.58×(10×2＋4×3)＝－0.364m3 m3 25.40 砼防潮层(53.52－0.24×14－0.03×32)×0.24＝49.20×0.24 ＝11.808 m2 m2 11.808 模 板 12.384×0.74＝9.16 m2 m2 9.16 6 模 板 11.808×0.06×8.33＝5.90m2 m2 5.90

工程预算表

序

号 定额

编号 项目名称 计量

单位 数 量 综合单价 1－24 人工挖三类干土深度3m内 m3 187.73 16.77 2 5－2 C20砼无梁式条形基础 m3 12.384 222.38 3 3－1换 M7.5水泥砂浆砖基础 m3 25.400 186.21 3－43 C20抗渗砼P10以内(防潮层6cm厚)10m2 1.181 149.36 5 20－2或20-3 砼无梁式条形基础模板 10m2 0.916 202.05或159.96 6 20－40或20-41 砼防潮层模板 10m2 0.590 198.51或180.39

五、钻孔灌注桩

工程预算表

序

号 定额

编号 项目名称 计量

单位 数量 综合单价 合价(元)2-30 钻土孔（直径1000以内）m3 453.04 175.20 79372.61 2 2-33换 钻岩石孔（直径1000以内）

V类 m3 23.84 733.56 17488.07 2-35换 土孔砼 m3 435.56 316.41 137815.54 4 2-36 岩石孔砼 m3 23.84 280.05 6676.39 5 桩68注3 砌泥浆池 m3 459.40 1.00 459.40 6 2-37+2-38*3 泥浆外运 m3 476.88 83.77 39948.24 7 4-6换 钢筋笼制安 t 18.75 3288.55 61660.31 小计 343420.56 工程量计算表

序号 项目名称 计算公式 计量单位 数量 钻土孔 Ｖ钻土孔=3.14×0.452×（30-1.5）×25=453.04 m3 453.04 2 钻岩石孔 Ｖ钻岩石孔=3.14×0.452×1.5×25=23.84 m3 23.84 3 土孔砼 Ｖ土孔砼=3.14×0.452×（28+0.9-1.5）×

25=435.56 m3 435.56 岩石砼 Ｖ岩石孔砼=3.14×0.452×1.5×25=23.84 m3 23.84 砌泥浆池 Ｖ土孔砼+Ｖ岩石孔砼=435.56+23.84=459.40 m3 459.40 6 泥浆外运8KM内 Ｖ钻土孔+Ｖ钻岩石孔=476.88 m3 476.88 7 钢筋笼 0.75×25=18.75 t 18.75 工程造价计算程序表

序号 费用名称 计算公式 金额(元)一 分部分项工程费 343420.56 二 措施项

目费 机械进退场费 10000 检验试验费(一)×0.18% 618.16 临时设施费(一)×1.5% 5151.31

三 其他项目费 投标人部分(一)×1.0% 3434.20 招标人部分(一)×0.6% 2060.52

四 规费 劳动保险费(一+二+三)×1.6% 5834.96 五 税金(一+二+三+四)×3.44% 12745.88 六 工程造价 一~五 383265.59

2-33换（90＋408.98）×0.15×（１＋14％＋8％）＝91.31 642.25+91.31=733.56 元/m３

4-6换 钢筋笼 3288.55 元/t（240.50＋73.60）×（1＋14%+8%）+2905.35=3288.55元/t

六、钢筋审核 钢筋计算表

编号 直径 简图 单根长度计算式m 根数 数量

m 重量

㎏ φ25（4.5+6.8×3-0.5+3×10d＋0.4 ×44d×2＋15d×2）=26.78 如果双面焊5d =26.41 2 53.56 52.81 206.21 或203.32 φ25(4.5-0.5＋0.4×44d＋15d＋0.5＋6.3/3)=7.42 2 14.83 57.10 3 φ25(4.5-0.5＋0.4×44d＋15d＋0.5 ＋6.3/4)=6.89 4 27.56 106.11 4 φ25 6.3 /3×2＋0.5=4.7 2×2 18.8 72.38 5 φ25 6.3 /4×2＋0.5=3.65 2×4 29.2 112.42 6 φ25

6.3 /3＋0.4×44d＋15d=3.41 2 6.83 26.30 7 φ25

6.3 /4＋0.4×44d＋15d=2.39 4 9.56 36.81 8 φ25

4＋0.4×44d＋15d＋44d=5.92 5 29.58 113.88 9 φ25 6.3＋44d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 7 61.25 60.41 235.81 或232.58 φ25 6.3＋44d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 8 70 69.04 269.5 或265.8 11 φ25

6.3＋0.4×44d＋15d＋44d=8.22 7 57.51 221.41 12 φ18 0.3＋20d×2＋(0.5-0.05)×

414×2=2.295 2 4.59 9.18 φ10(0.3-0.05＋0.01×2)×2＋(0.5-0.05＋0.01×2)×2＋24d=1.72 145 249.4 153.88 14 合计 1620.99 或1611.17

七、费用名称 工程费用类别 是否应支付、支付多少？

赶工措施费 措施项目 不应支付

基坑排水费 措施项目 应支付17.5万元

延长工期、点工 其他项目 不应支付、工期不延长

土方场外运输费 参照措施项目 应支付44万元元

施工撑筋费 参照措施项目 应支付1.8万元

现场办公用房 实体项目参照

分部分项项目

措施项目则不变 应支付2.8万元

预拌商品砼 分部分项项目 以乙方数量为准确定

砌墙脚手费 措施项目 应支付

砼模板费 措施项目 应支付

临时设施费 措施项目 不应支付

材料检验试验费 措施项目 不应支付

第三篇：建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目（部门）：

姓名：

预算员及相关岗位人员考试试题

说明：

1、总分100分。

2、考试时间：9:30--11:00。

一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A）计算。A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积

D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积

2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（C）。

A、53元/工日

B、72元/工日

C、66元/工日

D、80元/工日

3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（B）m2。A、4200

B、3500

C、3800

D、3600

4、下列项目应计算建筑面积是（A）。A、地下室的采光井

B、室外台阶

C、建筑物内的操作平台

D、穿过建筑物的通道

5、以下应计算全部建筑面积的是（B）

A、层高2.1m的半地下贮藏室。

B、层高2.3m的地下商场。

C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。

D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。

6、确定合同价款的方式不包括（D）

A、固定总价合同

B、固定综合单价合同

C、可调价格合同

D、预算合同

7、在约定风险范围时，(C)不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在 专用条款内约定。

A、自然灾害

B、不可预见性灾害 C、设计变更及施工条件变更 D.政策性调整

8、清单计价规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C)计算。A、基础底面积乘以挖土深度

B、基坑底面积乘以挖土深度

C、基础垫层底面积乘以挖土深度

D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

9、材料预算价格是指材料从来源地到达（D)的价格。

A、工地

B、施工操作地点

C、工地仓库

D、工地仓库以后出库

10、措施费是指完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由（C）组成。

A、安全设施费和施工技术措施费

B、文明施工费和施工技术措施费 C、施工技术措施费和施工组织措施费 D、环境保护费和施工组织措施费

11、以下哪一项不应计入人工费（D）

A、辅助工资

B、生产工人基本工资

C、生产工人工资性补贴

D、职工养老保险

12、建安工程造价中的税金不包括（B）

A、营业税

B、所得税

C、城乡维护建设税

D、教育费附加及地方教育费附加

13、夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费、夜间施工照明设备摊销、照明用电及（B）等费用。

A、夜间补助费

B、夜间施工降效

C、夜间劳保费

D、安全措施费

14、材料损耗计算公式，可以表示为（A）×100%。

A 损耗量/净用量 B 净用量/损耗量 C 损耗量/总用量 D 净用量/总用量 15、11G101-1规定，混凝土保护层的最小厚度是指（A）至混凝土表面的距离。A、最外层钢筋外边缘

B、受力钢筋外边缘 C、箍筋内边缘

D、箍筋外边缘

16、平整场地计算工程量应按照建筑物（构筑物）按首层结构外边线，每边各加（A）m计算。

A、2m

B、1.5m

C、2.5m

D、3m

17、某住宅工程，工程所在地为县城、镇，由某市一级资质施工企业承建，该住宅工程 计算税金应采用的费率为（B）

A、3.28

B、3.41

C、3.48

D、3.45

18、民用建筑中的公用建筑，包括综合楼、办公楼、教学楼、图书馆等建筑的装饰工程类别，均按照（B）类工程确定，一般居住类建筑的装饰工程均按照（B）类工程确定。

A、Ⅱ，Ⅱ B、Ⅱ，Ⅲ C、Ⅲ，Ⅱ D、Ⅲ、Ⅲ

19、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）工程量清单计价程序装饰工程管理费的计费基础为（C）

A、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*省价人工单价+材料消耗量*省价材料费+施工机械台班消耗量*省价机械台班单价）

B、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*市场价人工单价）C、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*省价人工单价）

D、清单项目每计量单位∑（工日消耗量*省价人工单价+施工机械台班消耗量*省价机械台班单价）

20、基础施工所需工作面宽度计算时，基础材料为基础垂直面做防水层时，每边各增加工作面宽度为（C）mm。（13年的规范是1000mm，之前的规定是800mm）A、300

B、500

C、1000

D、1500 21、08清单计价规范中，工程量偏差超过（A），材料、工程设备单价变化超过价（A）时，应根据相应规定进行调整。

A、10%，5%

B、10%，3%

C、15%，3%

D、15%，5% 22、13清单计价规范中，工程量偏差超过（B），材料、工程设备单价变化超过价（B）时，应根据相应规定进行调整。

A、15%，10%

B、15%，5%

C、15%，3%

D、10%，5%

23、出现合同价款调增（调减）事项（不含工程量偏差。计日工、现场签证、索赔）后的（B）天，承包人（发包人）应向发包人（承包人）提交合同价款调增（调减）报告并附相关资料。承包人（发包人）再（B）天内未提交合同价款调增（调减）报告的，应视为承包人对该事项不存在调整价款请求。

A、7

B、14

C、21天

D、28天

24、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（D）天内，向发包人提交索赔意 向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出的索赔意向通知书的，丧失索赔权利。

A、7

B、14

C、21天

D、28天

25、高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时，可按（C）计算规则计算装饰脚手架。

A、满堂脚手架

B、外脚手架

C、里脚手架

D、单排脚手架

二、多项选择题（每题2分，15题，共计30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

26、山东省建筑工程费由直接费、间接费、利润和税金构成。其中直接费包括直接工程费和措施费，直接工程费应包括（ABC）

A、人工费

B、施工机具使用费

C、材料费

D、企业管理费

E、其他直接费

27、单层建筑物的建筑面积的计算正确的是（ACE）。A、应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算 B、不论其高度如何，均按一层计算建筑面积 C、高度在2.2m以上者应计算全面积 D、高度不足2.2m者不计算面积

E、坡屋顶内空间净高不足1.2m的部位不应计算面积

28、临时设施费用内容包括（ACDE）等费用。

A、临时设施的搭设

B、照明设施的搭设

C、临时设施的维修 D、临时设施的拆除

E、摊销

29、下列关于现浇混凝土柱模板说法正确的是（ABCE）

A、现浇混凝土柱模板，按柱四周展开宽度乘以柱高，柱、梁相交时，不扣除梁头所占柱模板面积。柱、板相交时，不扣除板厚所占柱模板面积。

B、柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分，以及伸入墙内的梁头、板头部分，均不计算模板面积。

C、现浇钢筋混凝土楼梯，以图示露明面尺寸的水平投影面积计算，不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板，不另计算。

D、现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量，除另有规定者外，不区别模板的材质，按混凝土与模板接触面的面积，以平方米计算。E、混凝土后浇带二次支模工程量按混凝土与模板接触面积计算，套用后浇带项目。30、下列说法正确的是（ABDE）

A、10-5-1，塔式起重机混凝土基础子目中，不含钢筋、地脚螺栓和模板。其工程量，按经过批准的施工组织设计计算。钢筋，执行现浇构件钢筋子目；模板，执行设备基础模板子目；地脚螺栓，执行补充子目4-1-131，并一并列入施工技术措施项目。B、建筑物主体结构工程垂直运输机械，按“建筑面积计算规则”计算出面积后，套用相应定额项目。

C、建筑物主要构件柱、梁、墙（包括电梯井壁）、板施工时均采用泵送混凝土，其垂直运输机械子目中的塔式起重机乘以系数0.8。若主要结构构件不全部采用泵送混凝土时，乘以系数0.9。

D、对于先主体、后回填，或因地基原因，垂直运输机械必须座落于设计室外地坪以下的情况，执行定额时，其高度自垂直运输机械的基础上坪算起。

E、±0.00以下工程垂直运输机械计算时，钢筋混凝土地下建筑，按其上口外墙（不包括采光井、防潮层及其保护墙）外围水平面积以平方米计算。钢筋混凝土满堂基础，按其工程量计算规则计算出的立方米体积计算。

31、合同价款变更时通常采用按下列（ABC）方法确定

A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的项目综合单价确定变更价款； B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行； D、发包人直接批价；

E、承包人放弃该项施工，由发包人自行完成；

32、不可竞争费用有（ABCDE）。A、安全文明施工费

B、临时设施费

C、社会保障费

D、工程排污费

E、环境保护费

33、工程量清单的综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（ABD）。A、风险因素

B、利润

C、税金

D、管理费

E、其他项目费

34、竣工结算编制的依据包括（ABCD）。A.全套竣工图纸 B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告

35、建筑物阳台的建筑面积计算正确的是（CD）。A、有栏杆的挑阳台按其水平面积计算建筑面积 B、有挡墙的凹阳台按其水平面积计算建筑面积

C、建筑物的阳台均按其水平投影面积的二分之一计算建筑面积 D、与建筑物内不相连通的装饰性阳台不应计算面积 E、底层阳台计算全面积，楼层挑阳台计算二分之一面积

36、施工技术措施项目包括（ACDEF）。

A、脚手架工程

B、临时设施费

C、构件运输及安装工程

D、混凝土模板及支撑费

E、大型机械安装、拆卸及场外运输

F、垂直运输机械及超高增加

37、安全文明施工费，包括（BCDE）。

A、工程排污费

B、环境保护费

C、文明施工费

D、临时设施费

E、安全施工费

F、已完工程及设备保护费

38、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应分别承担。下列表述正确的是（ABD）。

A、工程本身的损害、由发包人承担；

B、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担； C、承包人的施工机械设备损坏及因此造成的停工损失，由发包人承担； D、发包人、承包人人员伤亡，由其所在单位承担；

E、运至施工场地用于施工的材料、和待安装的设备的损失，由承包人承担； F、工程所需清理、修复费用，由承包人承担。

39、下列工程量清单中，（AB）应采用综合单价计价。A、分部分项工程量清单

B、可以计算工程量的措施项目清单 C、其他项目清单

D、不可以计算工程量的措施项目清单 40、现场签证的形式有（ABCD）。

A、发包人的口头指令，需要承包人将其提出，由发包人转换成书面签证。B、发包人的书面通知涉及工程实施，承包人为完成此通知产生的人工、材料、机械设备等内容向发包人提出。

C、合同工程招标工程量清单已有，但施工中发现与其不符，需要承包人及时向发包人提出签证确认。

D、由于发包人原因未按照合同约定提供场地、材料、设备或停水。停电等造成承包人停工，需承包人及时向发包人提出的现场签证。

E、由于承包人原因导致工期延误后遇物价变化，对承包人造成的损失应提出签证，由承包人确认该项签证。

三、判断题（每题1分，20题，共计20分）

41、直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。（×）

42、竣工结算是建设项目全过程的最后一个程序。（×）

43、甲方将材料运到施工现场所在地仓库，乙方不得收取采保费。（×）

44、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算建筑面积。（√）

45、屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池均不计算建筑面积。（√）

46、分部分项工程量清单计价中，未填写单价的内容视作该费用已包括在其他项目中。

（√）

47、设计变更后，承包人在变更确定后7天内提出变更工程价款的报告。工程师收到变更价款报告之日7天内，予以确认。（×）

48、场地平整，系指建筑物所在现场厚度300mm以内的就地挖、填及平整。若挖填土方厚度超过300mm时，挖填土方工程量按相应规定计算，但仍应计算场地平整。（√）

48、砖砌体均包括原浆勾缝用工，加浆勾缝时，按相应项目另行计算。（√）50、卷材防水的接缝、收头、附加层及找平层的嵌缝、冷底子油等人工、材料，已计入定额中，不另行计算。（√）

51、过梁长度按设计规定计算，设计无规定时，按门窗洞口宽度，两端各加250mm计算。（√）

52、外脚手架子目综合了上料平台和护卫栏杆，依附斜道、安全网和建筑物的垂直封闭等，应依据相应规定另行计算。（√）

53、各种现浇混凝土独立柱、框架柱、砖柱、石柱等，均需单独计算脚手架；混凝土构 造柱，不单独计算。（√）

54、平挂式安全网（脚手架与建筑物外墙之间的安全网），按水平挂设的投影面积，以平方米计算，执行定额10-1-46立挂式安全网子目。（√）

55、砌筑高度小于15m、但外墙门窗及外墙装饰面积超过外墙表面积60%以上（或外墙为现浇混土墙、轻质砌块墙）时，按双排脚手架计算。（√）

56、现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑，定额按支撑高度3.50ｍ编制。支模高度超过3.50ｍ时，执行相应“每增3ｍ”子目（不足3ｍ，按3ｍ计算），计算模板支撑超高。

（×）

57、墙的立面防水、防潮层，不论内墙、外墙，均按设计面积以平方米计算。（√）

58、外墙外保温。按保温层中心线长度乘以设计高度计算。设计注明了粘结层厚度的，按保温层与粘结层总厚度的中心线长度乘以设计高度计算。

（√）

59、楼地面铺贴块料面层子目，定额中包括了块料面层的粘接层及结合层，结合层不需另行计算。

（×）

60、抹灰面油漆、涂料项目中均未包括刮腻子内容，刮腻子按基层处理有关项目单独计算。

（√）

第四篇：土建造价员、土建预算员具体有什么区别？

土建造价员、土建预算员具体有什么区别？.txt这是一个禁忌相继崩溃的时代，没人拦得着你，只有你自己拦着自己，你的禁忌越多成就就越少。自卑有多种档次，最高档次的自卑表现为吹嘘自己干什么都是天才。土建造价员、土建预算员具体有什么区别？

造价员、预算员、造价工程师的区别

2005年9月16日中华人民共和国建设部办公厅以建办标函[2005]558号文 将概预算人员资格命名为全国建设工程造价员资格 因此,预算员也就成造价员了！中华人民共和国建设部二○○五年九月十六日 “关于统一换发概预算人员资格证书事宜的通知”: 为了进一步理顺和规范工程造价专业人才队伍结构，将部《关于由中国建设工程造价管理协会归口做好建设工程概预算人员行业自律工作的通知》中的概预算人员资格命名为“全国建设工程造价员资格”。

今年年底前(二○○五)，中价协拟完成《中国建设工程造价员资格证书》的换证工作，有关换证方面的具体事宜由中国建设工程造价管理协会承办。中华人民共和国建设部二○○五年九月十六日 “关于统一换发概预算人员资格证书事宜的通知”: 为了进一步理顺和规范工程造价专业人才队伍结构，将部《关于由中国建设工程造价管理协会归口做好建设工程概预算人员行业自律工作的通知》中的概预算人员资格命名为“全国建设工程造价员资格”。

今年年底前(二○○五)，中价协拟完成《中国建设工程造价员资格证书》的换证工作，有关换证方面的具体事宜由中国建设工程造价管理协会承办。

以前叫预算员，现在叫造价员，造价员是指取得资格证书的人员，经过全国的统一考试，通过以后，既成为造价师，再到当地的造价管理协会注册，既成为注册造价师。

中华人民共和国建设部二○○五年九月十六日 "关于统一换发概预算人员资格证书事宜的通知。

预算员和造价员在大多数时候是被认为一样的，其实不然：

1、概念不同：预算和造价有着天壤的区别，预算只是造价范围内的一个小科目而已；

2、工作范围不同：预算员强调的主要是预算而非其他与工程造价相关的工作，而造价呢则比较广泛（可以从事招、投标、审计等）。

3、备案机制不同：以前的预算员只要领了证、章就基本上不管你怎么执业了，而如今的造价员则要登记注册，由当地造价管理部门进行管理和继续教育培训。

4、使用地范围不同：一般来说预算员只能在本省执业，而造价员则是全国适用的。

造价员和造价师有什么区别：

造价师与造价员的差别，不恰当地比方，就象工程师与技术员的差别

能否跨地区承接工程，这是咨询单位的资质，与造价员（师）无关，按现在的做法，承揽造价业务，跨地区必须是甲级造价咨询单位。投标时要盖造价师章的，全国各地注册的造价师通用；要盖造价人员章的（不指明要造价师），没有说本地造价员章有效，外省市的造价员章就不行。

什么情况下盖造价师还是盖造价员章才有效？各地有规定，特殊工程招标文件约定要盖造价师章的也要盖造价师章。二者的相同点： 1.中国通用；

2.都是搞预结算审计的职业资格 不同点：

1.级别不一样，师比员高；

2.权限不一样 造价员只能编制不能审核，也就说没有审核的权利，而造价师可以； 3.代表的职称高度不一样，造价师相当于中级。造价员只是初级 最大的区别挣工资不一样多..造价工程师和造价员的根本区别在于：造价工程师属于国家依法设定的职业资格，是国家行政机关实施的行政许可，是职业市场准入，造价工程师依法具有相应造价文件的签字权并依法承担法律责任；造价员是一种岗位设置，造价员证书属于职业水平证书，不具有行政许可的性质，也不是职业资格的市场准入，造价员的职责是协助造价工程师完成造价工作，造价员不具有独立的造价文件签发权。

第五篇：土建预算员专业技能(二)模拟试卷及答案

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

土建预算员专业技能

（二）一、单选（共40题,共40分）

1.在施工项目形成过程中，对施工项目成本进行对比评价和总结是()。A、成本核算 B、成本控制 C、成本考核 D、成本分析

2.某高层建筑物建筑面积为9000㎡，建筑物内有一设备管道夹层(层高2.1m，面积500㎡)。根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定，该建筑物综合脚手架应计入面积为()㎡。A、9000 B、9250 C、9500 D、8500

3.广联达钢筋抽样软件(GGJ2009)遵从于国家规范及平法标准，使用建模方式，从整体上去设计各个构件之间的()关系，以表格方式进行辅助。A、分解 B、扣减 C、局部 D、协调

4.施工预算一般是在()的控制下编制、修订的。

A、投标价 B、评标价 C、施工图预算 D、结算价

5.工程预付款起扣点若按式T=P-M/N计算，式中N表示()。

A、承包工程合同总额 B、工程预付款数额

C、主要材料、构件所占比重 D、工程累计完成额

6.投标报价编制的依据是()。

A、预算定额 B、标底价格 C、企业定额 D、利润最大化

7.根据重庆现行相关定额机械土石方规定，凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在()m以内，且槽底长大于底宽三倍以上者，执行沟槽项目。A、2 B、3 C、5 D、7

8.某M7.5水泥砂浆普通砖空花墙(M5.0水泥砂浆空花墙基价为1326.76元/10m

333，砂浆用量为1.18m/10m；M5.0水泥砂浆单价为102.58元/m，M7.5水泥砂浆单价为118.41元/m3)，经换算后的预算单价为()。A、1345.44元/10m3

3B、134.54元/m C、1341.44元/10m3 D、134.14元/m3

9.关于土石方及建筑垃圾的弃渣费(渣场费)，根据重庆建筑工程现行相关计价

3定额及综合解释，下列说法正确的是()。A、已综合在定额其他子目中 B、已综合在定额其他费用中 C、发生时按实计算 D、发生时不计算

10.工程预付款的性质是一种提前支付的()。

A、工程款 B、进度款 C、材料款 D、结算款

11.根据《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)规定，进口钢材复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定的标准执行。海关商检结果应经()认可后，可作为有效的材料复验结果。A、监理工程师 B、项目经理 C、项目负责人 D、设计负责人

12.采用实际费用法计算工程索赔费用时，()即是承包商应得的索赔金额。

A、直接费的额外费用

B、直接费的额外部分+应得的利润 C、直接费的额外费用+应得的间接费

D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润

13.下列不属于施工成本控制依据的有()。A、工程承包合同 B、结算报告 C、施工成本计划 D、工程变更

14.人工挖土方定额子目，根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定，每100m

3人工消耗量38.220工日。若挖的是湿土，则每1m3人工消耗量为()工日。A、38.220 B、0.3822 C、45.100 D、0.4510

15.总价合同的适用条件，下列说法错误的有()。

A、工程招标时设计深度已达到施工图的设计深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成工程量不会有较大差距 B、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程 C、工程合同工期较短(一般1年以内)，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响

D、抢险救灾的工程

16.计价争议发生后，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，对争议作出解释或认定，下列说法错误的有()。

A、有关工程安全标准等方面的争议应提请建设工程安全监督机构作出 B、有关工程质量标准等方面的争议应提请建设工程质量监督机构作出 C、有关工程进度标准等方面的争议应提请建设工程监理管理协会作出 D、有关工程计价依据等方面的争议应提请建设工程造价管理机构作出

17.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的材料信息价，细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上()一个强度等级计。A、降低 B、提高 C、降至 D、提至

18.单价法编制施工图预算，正确的步骤是()。

A、列项，计算工程量→取费计算→套用定额，计算直接费和主材消耗量→熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→校核，填写编制说明，装订，签章及审批

B、熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→列项，计算工程量→套用定额，计算直接费和主材消耗量→取费计算→校核，填写编制说明，装订，签章及审批

C、熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→套用定额，计算直接费和主材消耗量→列项，计算工程量→取费计算→校核，填写编制说明，装订，签章及审批 D、列项，计算工程量→套用定额，计算直接费和主材消耗量→取费计算→熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→校核，填写编制说明，装订，签章及审批

19.竣工结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围所增加的工程量监理不予计量外，还包括()。

A、因发包人原因造成返工的工程量 B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量

20.对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议由()中提出。A、施工单位在施工 B、建设单位在建设 C、监理单位在监理 D、设计单位在设计

21.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

22.根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2013】44号文规定，下列费用中属于企业管理费的是()。A、劳动保险费 B、医疗保险费 C、住房公积金 D、养老保险费

23.根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。A、1 B、2 C、3 D、6

24.根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A、地质勘察单位 B、发包人 C、承包人 D、监理人

25.施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向()归档。

A、监理单位 B、建设单位

C、城建档案管理机构 D、质量监督机构

26.广联达计价软件(GBQ4.0)进行工程量清单编制时，单位工程的新建，既可以按向导新建，也可以按()新建。A、历史 B、类别 C、内容 D、模板

27.三面利用建筑物维护结构设置的雨篷，根据重庆建筑工程现行相关计价定额及综合解释，()建筑面积。A、要计算 B、不计算

C、按全面积计算 D、按半面积计算

28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)除专用合同条款规定外，发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的()内，未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的，视为发承包双方已认可该暂定结果。A、7天 B、14天 C、28天 D、56天

29.以招标文件中合同条件、设计图纸、工程量清单等为依据，以有关价格条件为基础，结合调研和现场考察获得的情况，根据本企业工料消耗水平，对完成招标工程所需全费用的估算，属于()。A、指导性成本计划 B、竞争性成本计划 C、实施性计划成本 D、施工成本核算

30.施工成本控制步骤正确的是()。

A、比较→分析→预测→纠偏→检查 B、比较→预测→分析→纠偏→检查 C、分析→预测→比较→纠偏→检查 D、分析→比较→预测→纠偏→检查

31.在广联达图形软件里绘制板、满堂基础、满基垫层、大开挖等构件，一般采用()。A、条式画法 B、点式画法 C、块式画法 D、面式画法

32.用()编制施工预算，其编制方法与施工图预算的编制方法大体相同，所不同的是施工预算的项目划分内容与分析计算都比施工图预算更为详细、更为具体。

A、扩大单价法 B、单位计价法 C、单位估价法 D、实物金额法

33.根据成本运行规律，成本管理责任体系应包括组织管理层和()。

A、项目监理部 B、项目营销部 C、项目经理部 D、项目设计部

34.目的在于迅速取得资料、在经济活动中及时采取措施进行调整的核算是()。A、会计核算 B、业务核算 C、成本核算 D、统计核算

35.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人

36.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)通用条款规定，下列关于保险的表述错误的有()。

A、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用

B、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用

C、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用 D、工程承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用

37.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的商品砼信息价，未含超高措施费；若150m≥商品砼泵送高度≥120m时，商品砼超高措施费为()元/m3。A、20 B、25 C、30 D、40

38.在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用是()。A、暂列金额 B、暂估价

C、总承包服务费 D、计日工

39.渝建发【2016】35号文规定的建筑工程费用计算程序，下列正确的是()。

A、税前工程造价=人工费+材料费+施工机械（具）使用费+企业管理费+利润+规费

B、税前工程造价=直接费+间接费+利润 C、税前工程造价=直接费+间接费+利润+建设工程竣工档案编制费+住宅工程质量分户验收费+安全文明施工专项费

D、税前工程造价=直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费

40.事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起()日内伤亡人数发生变化

A、15 B、20 C、30 D、40

二、多选（共10题,共20分）

41.下列与编制施工预算时的定额选项及工料分析有密切关系的是()。A、开挖土方是采用人工还是机械，运距的远近B、垂直运输机械是使用塔吊，还是卷扬机 C、脚手架采用什么材料、何种方式 D、预制构件是委托加工还是现场制作 E、委托咨询合同

42.工程量计算中的“三线一面”指的是()。

A、外墙外边线 B、外墙中心线 C、内墙净长线

D、建筑物底层建筑面积 E、建筑物首层建筑面积

43.用广联达计价软件(GBQ4.0)编制清单，计量规范(则)措施项目中列出了()的项目，称为施工技术措施项目。A、项目编码 B、项目名称 C、项目特征 D、计量单位 E、工程量

44.下列选项属于工程预算资料的是()。

A、施工合同 B、补充协议

C、已标价工程量清单或预算书 D、监理大纲 E、施工方案

45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，工程计价表格主要有()。

A、规费、税金项目清单与计价表 B、分部分项工程量清单表 C、措施项目清单表 D、其他项目清单表 E、按实计算费用表

46.能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息有()。A、消耗量定额 B、价格信息 C、工程造价指数 D、计价文件 E、已完工程信息

47.施工预算计算工程量时，往往按施工顺序的()列工程项目。

A、分层 B、分段 C、分部位 D、分地区 E、分工种

48.工程量差主要由()原因造成。

A、材料价差 B、费用调整 C、设计修改 D、设计漏项 E、施工现场更改

49.建筑工程施工图预算审查的组织形式有()。

A、单独审查 B、全面审查 C、委托审查 D、重点审查 E、会审

50.计价定额的使用方法，一般可分为()。

A、定额计价形式 B、定额的直接套用 C、定额的换算使用 D、编制补充定额

E、工程量清单计价形式

三、判断（共20题,共10分）

51.（）竣工结算的程序：承包人提交竣工结算文件→竣工结算文件的签认→发包人核对竣工结算文件。

52.（）规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。

53.（）根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013)规定，本规范对现浇砼工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容，同时又在措施项目中单列了现浇砼模板工程项目。对此，由招标人根据工程实际情况选用，若招标人在措施项目清单中未编列现浇砼模板项目清单，即表示现浇砼模板项目不单列，现浇砼工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。

54.（）伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。

55.（）建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度，是施工成本管理的基础工作。

56.（）分部(分项)工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程所编制的。

57.（）依据《重庆工程造价信息》(2016第一期)规定：乔木高度，指从地表面到树冠端顶之间垂直高度，不计徒长枝。

58.（）在广联达图形软件里根据图纸修改各层的层高，层高的单位软件里为㎜。

59.（）在广联达计价软件(GBQ4.0)里，总价措施依据计算基数乘以费率得出，无法锁定清单，也不能锁定综合单价。

60.（）对于简单的工程，一般只编制施工方案，并附以施工进度计划和施工平面图。

61.（）施工现场设备、用具等需符合保护劳动者生理和心理健康的要求。

62.（）即使工程变更价款没有确定，或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意，承包人也必须一边进行变更工作，一边根据合同寻求解决办法。

63.（）根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)规定，施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。

64.（）《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定,涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明；如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

65.（）施工机械使用费=施工机械台班耗用量×施工机械台班单价。

66.（）在广联达计价软件“费用汇总”里，费率可以手工修改。

67.（）根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。

68.（）工程量清单应由具有编制能力的投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

69.（）施工组织总设计是以单位工程为对象编制的。

70.（）审查施工图预算，发现高估冒算，应如实纠正；发现漏项少算，不予增补。

四、案例分析（共5题,共30分）71.某框架结构建筑，建筑面积3800㎡，四类工程。该工程采用工程量清单计价。经过计算，该工程分部分项工程费（含技术措施费）为360万元，其中基价直接工程费260万元。按规定计算的其他项目费合计为25万元，安全文明施工专项费1.185万元。组织措施费费率1.161%，规费费率1.187%，税率1.148%。

（1）、（判断题）投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A、正确

B、错误

（2）、（判断题）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

A、正确 B、错误

（3）、（单选题）该工程组织措施费为（）万元。A、11.1586 B、11.1127 C、11.1315 D、11.1045（4）、（单选题）该工程规费为（）万元。A、11.1396 B、11.1662 C、11.1029 D、11.1295（5）、（单选题）该工程造价为（）万元。A、470.984 B、429.543 C、449.575 D、401.1758（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。

A、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定

B、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用

C、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 D、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价

E、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责

72.某总包单位承接了一栋科教楼工程，在施工过程中发生如下事件：1项目部新聘的预算员、资料员迟迟未签订劳动合同；2建设单位一直未向总包单位支付安全防护、文明施工措施费用；3玻璃幕墙工程总包单位经建设单位同意分包给了一家专业施工单位；4玻璃幕墙专业施工单位因自身原因造成1人死亡一人重伤的脚手架垮塌事故；5总.分包单位在分包合同中约定了幕墙工程的保修时限。（1）、（判断题）根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起45日内订立书面劳动合同。A、正确

B、错误

（2）、（判断题）建设工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、正确

B、错误

（3）、（单选题）总包单位与分包单位在分包合同中已约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产。现分包工程发生了安全事故，则该事故应由（）。A、按约定由分包单位自行承担全部责任

B、分包单位承担主要责任，总包单位承担次要责任 C、总包单位承担全部责任

D、总包单位与分包单位承担连带责任

（4）、（单选题）该工程合同工期为11.5个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用70万元（合同疏漏了该部分费用的支付约定），根据《建设工程工程量清单计价规范》（GＢ50500-2013）规定,建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。

A、7 B、14 C、21 D、35（5）、（单选题）关于建设工程分包的说法，下列说法正确的是（）。A、分包单位没有资质要求 B、分包单位不得再次分包

C、分包单位由总包单位自由确定 D、分包的工作内容没有限制

（6）、（多选题）房屋建筑工程保修范围内，保修期为2年的工程有（）。A、供热与供冷系统 B、电气管线、设备安装

C、装修工程 D、人防工程

E、房间和墙面的防渗漏

73.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m

。合同约定：1工程款按月支付并同时在该款中扣留5%的预付款；土方工程全费用单价为10元/ m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分按9元/ m3；当月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月施工单位累计完成120万m3。2工程完工后，发、承包双方预算专业人员应根据相关规定和程序，及时办完本工程结算，否则由责任方承担违约责任。

（1）、（判断题）单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和竣工结算报告。A、正确

B、错误

（2）、（判断题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算由总承包商编制。

A、正确

B、错误

（3）、（单选题）在工程进度款结算支付中，承包商提交的已完工程量，监理不予计量的有（）。

A、因业主提出的设计变更而增加的工程量 B、因承包商原因造成的返工工程量

C、因业主延期开工造成的施工机械台班增加量 D、因地质原因需加固处理的增加量

（4）、（单选题）该土方工程该月应结工程款为（）万元。A、240

3B、237.5 C、228 D、231.16（5）、（单选题）如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。A、乙方仍应设法继续施工

B、乙方如停止施工则应承担违约责任 C、乙方可停止施工，由甲方承担违约责任 D、乙方可停止施工，由双方共同承担责任

（6）、（多选题）竣工结算方式通常有（）。A、单位工程竣工结算 B、单项工程竣工结算

C、建设项目竣工总结算 D、分项工程竣工结算 E、分部工程竣工结算

74.某建筑（-1F/2F）,地下室层高2.20m，首层层高3.90m，二层层高3.00m，建筑面积包括地下室，610㎡/层。首层入口处有一无柱雨篷，雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m（均是外墙结构以外尺寸）；1～2层间有一无顶盖室外钢楼梯，水平投影面积15.02㎡。

（1）、（判断题）建筑面积是指建筑物的水平平面面积,即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。

A、正确

B、错误

（2）、（判断题）建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。

A、正确

B、错误

（3）、（单选题）该建筑首层建筑面积为（）㎡。A、617.2 B、621.171 C、621.14 D、639.42（4）、（单选题）上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按（）。A、上一层的自然层计算 B、下一层的自然层计算

C、上一层的结构层计算 D、下一层的结构层计算

（5）、（单选题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的有（）。

A、建筑物外墙外侧保温隔热层 B、建筑物内的变形缝

C、无永久性顶盖的架空走廊 D、有围护结构的屋顶水箱间（6）、（多选题）关于建筑面积的作用,下列说法正确的是（）。A、是建设工程技术经济指标的计算基础 B、是计算单位面积造价的依据 C、是计算有关分项工程费用的依据 D、是计算开工面积等重要指标的依据 E、整体作用不大

75.某平面防潮层工程，设计做法为抹一层防水砂浆，要求用1：2水泥砂浆加8%的防水粉。每m31：2水泥砂浆消耗32.5水泥570㎏。防水粉单价1.29元/㎏。定额子目情况见下表：

（1）、（判断题）该工程防水粉的掺量为水泥砂浆消耗量的8%。A、正确

B、错误

（2）、（判断题）换算后的定额基价=原定额基价+换入的费用-换出的费用。A、正确

B、错误

（3）、（单选题）每10㎡ 该防潮层32.5水泥消耗量为（）。A、1162.8㎏ B、570㎏

C、116.28㎏ D、57㎏

（4）、（单选题）该工程防水粉设计用量为（）。A、45.6㎏/100㎡ B、93.024㎏/100㎡

C、45.6㎏ D、93.024㎏

（5）、（单选题）该分项工程100㎡预算基价为（）。A、754.62元 B、854.62元

C、654.62元 D、679.16元

（6）、（多选题）计价定额的使用方法，一般可分为（）。A、定额的选用 B、定额的直接套用

C、定额的换算使用 D、编制补充定额 E、以上都错

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

土建预算员专业技能

（二）一、单选（共40题,共40分）1.【答案】：D

2.【答案】：B

3.【答案】：B

4.【答案】：C

5.【答案】：C

6.【答案】：C

7.【答案】：C

8.【答案】：A

9.【答案】：C

10.【答案】：C

11.【答案】：A

12.【答案】：D

13.【答案】：B

14.【答案】：D

15.【答案】：D

16.【答案】：C

17.【答案】：B

18.【答案】：B 19.【答案】：B

20.【答案】：D

21.【答案】：C

22.【答案】：A

23.【答案】：A

24.【答案】：B

25.【答案】：B

26.【答案】：D

27.【答案】：B

28.【答案】：B

29.【答案】：B

30.【答案】：A

31.【答案】：D

32.【答案】：B

33.【答案】：C

34.【答案】：B

35.【答案】：A

36.【答案】：D

37.【答案】：C

38.【答案】：D

39.【答案】：A

40.【答案】：C

二、多选（共10题,共20分）41.【答案】：ABCD

42.【答案】：ABCD

43.【答案】：ABCD

44.【答案】：ABCE

45.【答案】：ABCD

46.【答案】：BCE

47.【答案】：ABC

48.【答案】：CDE

49.【答案】：ACE

50.【答案】：BCD

三、判断（共20题,共10分）51.【答案】：╳

52.【答案】：√

53.【答案】：√

54.【答案】：√

55.【答案】：√

56.【答案】：√

57.【答案】：√

58.【答案】：╳

59.【答案】：√

60.【答案】：√

61.【答案】：√ 62.【答案】：√

63.【答案】：√

64.【答案】：√

65.【答案】：√

66.【答案】：√

67.【答案】：√

68.【答案】：╳

69.【答案】：╳

70.【答案】：╳

四、案例分析（共5题,共30分）71.【答案】：

√、√、A、B、B、ABCD

72.【答案】：

╳、√、D、D、B、BC

73.【答案】：

√、╳、B、C、C、ABC

74.【答案】：

√、√、A、A、C、ABCD

75.【答案】：

╳、√、C、B、A、BCD