2016年下半年江苏省二级建造师法律法规试题

第一篇：2016年下半年江苏省二级建造师法律法规试题

2016年下半年江苏省二级建造师法律法规试题

一、单项选择题（共 20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、设计压力为1.8M参见教材Pa的液化石油气管道是（）级压力管道。

A.GA1 B.GC1 C.GC2 D.GC3 答案C参见教材P53

2、风管型温度传感器应在风管（）完成后进行安装。

A.安装

B.试验

C.保温

D.防腐

答案C参见教材P130

3、建筑智能化工程施工中，设备质量检测重点应包括（）等项目。

A.安全性

B.可靠性

C.电磁兼容性

D.通用性

E.准确性

答案ABC参见教材P129

4、焊接工艺评定应在工程施焊前完成，并应以可靠的（）为依据。

A.焊接工艺 B.焊接技术

C.钢材焊接性能 D.焊接材料性能

答案C参见教材P30

5、汽轮发电机系统设备主要包括（）等。

A.加热器B.给水泵

C.励磁机D.冷凝器

E.除氧器

答案ABCE参见教材P61

6、干粉灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统（）等。

A.火灾自动报警系统

B.防排烟系统

C.应急疏散系统

D.消防广播系统

E.通风系统

答案ABCD参见教材P134

7、电梯安装之前，所有厅门预留孔必须设有高度不小于（）的安全保护围封。

A.800mm B.1000mm C.1100mm D.1200mm 答案D参见教材P142 8、6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作（）。

A.滑轮组跑绳 B.缆风绳

C.吊索 D.起重机卷筒吊装绳

答案B参见教材P22

9、锅炉产品质量证明书包括（）。

A.产品合格证B.材质证明书C.水压试验报告

D.焊接质量报告E.无损检测报告

ABCD参见教材参见教材P292

10、防雷装置引下线的间距如果设计不明确时，可按规范要求确定（）。

A.第一类防雷建筑的引下线间距不应大于10m B.第一类防雷建筑的引下线间距不应大于12m C.第二类防雷建筑的引下线间距不应大于18m D.第二类防雷建筑的引下线间距不应大于20m E.第三类防雷建筑的引下线间距不应大于25m 答案BCE参见教材P113

11、管道系统吹扫与清洗方案应包括的内容有（）。

A.吹洗的工作量、吹洗人员的操作技能要求

B.吹洗程序、方法、介质、设备的布置

C.吹洗介质的压力、流量、流速的操作控制方法

D.检查方法、合格标准

E.安全技术措施

答案BCDE参见教材P60

12、电缆敷设时应注意的事项正确的有（）。

A.电力电缆和控制电缆应分层布置，否则控制电缆应放在上侧

B.电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定，严禁电缆平行铺设在热力管道上部

C.电缆应从电缆盘的下端引出

D.电缆切断后应在4h内进行封头

E.应有防止电缆铠装压扁、电缆绞拧、护层断裂、绝缘破损等机械损伤的措施

答案BDE参见教材P50

13、风管系统安装的紧后工序是（）。

A.风管系统严密性试验

B.空调设备安装

C.空调水系统安装

D.管道防腐与绝热

答案A参见教材P118

14、钢制储罐充水试验不正确的是（）。

A.充水试验前所有附件及其他与罐体焊接的构件，应全部完工，并检验合格

B.充水试验前，所有与严密性试验有关的焊缝，均不得涂刷油漆

C.试验水温均不低于3℃

D.充水和放水过程中，应打开透光孔，且不得使基础浸水

答案C参见教材P77

15、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气，应采用（）。

A.软聚氯乙烯板

B.耐酸橡胶板

C.耐热橡胶板

D.不燃的耐温材料

E.防火材料

答案CDE参见教材P121

16、自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源（如柴油发电机组）时，总承包单位要（），同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。

A.上报供电部门备案

B.通过有关专家评定

C.确保自备电源工作安全可靠

D.告知供电部门并征得同意

答案D参见教材P281

17、控制电线电缆绝缘层通常采用的材质有（）。

A.聚乙烯 B.聚氯乙烯

C.树脂 D.橡胶

E.聚丙烯

答案ABD参见教材P9

18、事业单位使用计量标准器具必须具备的条件有（）。

A.必须经计量检定合格

B.具有正常工作所需要的环境条件

C.具有称职的保存、维护、使用人员

D.具有充足的资金投入

E.具有完善的管理制度

答案ABCE参见教材P275

19、下列铸造设备中，属于特种砂型铸造设备的是（）。

A.化学硬化砂型铸造 B.湿砂型铸造

C.实型铸造 D.干砂型铸造

答案C参见教材P12

20、消防验收现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计，其内容包括（）等。

A.房屋建筑的类别

B.消防车通道的布置

C.消防实战演练情况

D.各类消防设施的配备

E.安全疏散通道的布置

答案ABDE参见教材P138 电梯工程

二、多项选择题（共 15 题，每题 4 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21、分部分项工程施工组织设计的主要内容包括------------施工方法和施工机械的选择

作业区施工平面布置图设计

技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施

各项资源需求量计划

22、施工组织设计的施工部署及施工方案包括-----------------根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序

对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性‘定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案

23、施工组织总设计的编制依据包括--------设计文件

合同文件

计划文件

24、工程项目施工成本计划的指标主要有--------------

数量指标

质量指标

效益指标

25、工序施工条件控制的依据主要有------------------

设计质量标准

操作规程

材料质量标准

机械设备技术性能标准

26、用赢得值法进行费用，进行综合分析控制，基本参数有--------------

已完工作预算费用

计划工作预算费用

已完工作实际费用

27、建筑安装工程费用的主要结算方式有--------------------------分段结算

按月结算

竣工后一次结算

28、下列施工安全制度保证体系的制度中，属于岗位管理类的有-------------------安全生产组织制度

安全生产奖惩制度

安全生产值班制度

29、编制材料消耗定额是，确定材料净用量的方法有-------理论计算 测定

图样计算

经验法

30、项目质量保证体系应有可行的质量计划，质量计划应根据------------------来编制

企业的质量手册

项目的质量目标

31、政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有---------------------法律手段

经济手段

32、项目的实施阶段包括--------------设计前的准备阶段

设计阶段

施工阶段

保修期

33、关于控制性施工进度计划的作用，表述正确的有------------论证施工总进度目标

施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标

是编制实施性进度计划的依据

是施工进度动态控制的依据

34、检验批质量合格的条件包括----------------

主控项目检验合格

一般项目检验合格

资料检查合格

35、施工阶段监理单位的质量控制的主要任务包括-----------监督工程施工单位严格按照施工规范和设计文件要求进行施工

对工程主要部位，主要环节及技术复杂工程加强检查

/监督施工单位对个类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查

第二篇：二级建造师法律法规及相关知识模拟试题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。

A．中华人民共和国建筑法

B．建设工程安全生产管理条例

C．建造师执业资格制度暂行规定

D．建筑业企业资质等级标准

2．注册建造师有权（）。

A．超出聘用单位业务范围从事执业活动

B．在两个或两个以上单位受聘或执业

C．允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D．对本人执业活动进行解释和辩解

3．取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（）。

A．按规定注册

B．按规定备案

C．受聘单位验证

D．主管部门审批

4．法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的（）。

A．中止

B．终止

C．中断

D．暂停

5．没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由（）承担民事责任。

A．被代理人

B．代理人

C．行为人

D．法人

6．在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A．合同

B．侵权行为

C．不当得利

D．无因管理

7．知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，他人不得侵犯。例如，未经专利人许可不得使用其专利就表现了专利权的（）。

A．专有性

B．私有性

C．归属性

D．持有性

8．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（）的制度。

A．起诉权

B．胜诉权

C．申诉权

D．请求权

9．《合同法》第129条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（）年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”

A．1

B．2 C．3

D．4

10．根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A．7日

B．10日

C．15日

D．1个月

11．对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停止施工，并（）处以罚款。

A．对施工单位

B．对建设单位和施工单位

C．对建设单位

D．对建设单位或施工单位

12．某市进行工程监理检查，发现以下情况：甲监理单位是所监理工程的建设单位的下属公司；乙监理单位是所监理工程的施工单位的债务人；丙监理单位是所监理工程的构配件供应单位是同一集团公司；丁监理单位的董事长也是其所监理工程的材料供应单位的股东。根据《建设工程质量管理条例》，不会受到行政处罚的监理单位是（）。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

13．工程监理的主要内容可以概括为“三控制、三管理、一协调”，“三控制”是指建设工程监理对建设工程的（）、进度和质量进行控制。

A．成本

B．概算

C．预算

D．投资

14．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如（）在确定中标结果之前就不可以公开。

A．评标委员会成员名单

B．投标邀请书

C．资格预审公告

D．招标活动的信息 15．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）

A．评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标 B．评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包 C．评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标 D．评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包

16．下列选项中，不可以做投标保证金的是（）。

A．现金

B．银行保函

C．银行汇票

D．担保单位的信用担保

17．甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，甲、乙、丙的资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。

A．甲

B．乙

C．丙

D．甲或丙

18．甲、乙两家工程承包公司组成联合体，共同投标一体育馆工程项目。由于时间紧迫，标书送出之后才商议签订联合投标协议。对此，评标委员会被审时应（）。

A．通知甲或乙补充联合投票协议

B．按废标处理

C．通知甲补充联合投标协议

D．通知甲和乙补充联合投标协议

19．关于共同投标协议，说法错误的是（）。

A．共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据

B．没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

C．共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任

20．某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020 万元，评标价1010 万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000 万元，与此对应的评标价为990 万元，则双方订立的合同价应为（）。

A．1020 万元

B．1010 万元

C．1000 万元

D．990 万元

21．联合体投标时，以联合体中牵头人的名义提交了投标保证金。该保证金对（）具有约束力。

A．联合体的牵头人

B．联合体各成员

C．招标单位

D．未支付保证金的其他成员

22．根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。

A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

C．开标由招标人主持，邀请部分投标人参加

D．开标时都应当当众予以拆封、宣读

23．建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动。从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是（）。

A．要约

B．要约邀请

C．承诺

D．承诺要约

24．在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）

A．投标人主要负责人的近亲属 B．项目主管部门的人员 C．项目行政监督部门的人员

D．招标人代表 25．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A．现场安全管理人员

B．专业监理工程师 C．发包人代表

D．建设工程安全生产监督站

26．我国《安全生产法》规定，从业人员在300人以下的、可以通过委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务的企业有（）。

A．矿山企业

B．水泥生产企业

C．建筑施工企业

D．危险物品生产企业 27．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）

A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人 B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责

C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

28．我国《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员，应（）。

A．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B．保证本单位安全生产投入的有效实施

C．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D．立即处理检查中发现的安全问题，不能处理的应及时报告本单位负责人

29．在建筑生产中最基本的安全管理制度是（）。

A．安全生产责任制度

B．安全生产检查制度

C．安全生产教育制度

D．安全生产培训制度

30．我国《安全生产法》规定，建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A．县级以上人民政府

B．有关主管部门

C．行业协会

D．建设行政主管部门

31．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当（）。

A．要求施工单位整改

B．要求施工单位暂时停止施工

C．要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D．及时向有关主管部门报告

32．下列属于工程监理单位安全责任的为（）。

A．保证安全生产投

B．审查安全技术措施或专项施工方案

C．对施工现场的安全生产负总责

D．对建设工程项目的安全施工负责

33．施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担。

A．总包方

B．建设方

C．分包方

D．责任方或按照合同约定执行

34．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．7

B．14 C．15

D．28

35．施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，则施工单位将被（）。

A．责令工程停工

B．责令限期改正

C．给予罚款

D．吊销营业资格

36．《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的、危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（）签字后实施。

A．施工单位技术负责人、监理工程师

B．施工单位技术负责人、建设单位负责人

C．建设单位技术负责人、总监理工程师

D．施工单位技术负责人、总监理工程师

37．下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。

A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

38．依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是（）。

A．建设单位拨付工程款

B．施工单位实施隐蔽工程 C．商品混凝土应于基础工程

D．大型非标构件进行吊装

39．根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限的说法错误的是（）。

A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的 合理使用年限 B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，为5年

C．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年

40．以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是（）。

A．依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

B．选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

C．不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系

D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

41．下列社会关系中，（）属于我国劳动法调整的劳动关系。

A．施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系

B．劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

C．家庭雇佣劳动关系

D．社会保险机构与劳动者之间的关系

42．根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（）不属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

A．制定消防安全制度

B．制定消防安全操作规程

C．组织防火检查，及时消除火灾隐患

D．建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度

43．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）

A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材 B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D．在道路两旁施工时使用明火作业

44．王某应聘到某施工单位，双方于4 月15 日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3 个月，次日合同开始履行。7 月18 日，王某拟解除劳动合同，则（）

A．必须取得用人单位同意 B．口头通知用人单位即可

C．应提前30 日以书面形式通知用人单位

D．应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

45．工程法律责任的特殊构成要件是由（）法律责任的构成要件，是分别同一般要件共同构成的法律责任。

A．法律一般规定的 B．法律规定的C．法律特殊规定的 D．法律特别授权的46．下列关于建设工程文件归档的表述正确的是（）。

A．归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行

B．勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档

C．施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档

D．凡设计、施工及监理单位需要归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档

47．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。

A．建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更 B．承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C．建筑机械厂发出承诺后，受到撤消该要约的通知 D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

48．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）

A．要约内容不明确

B．要约人不特定 C．受要约人错误

D．无订立合同的意思表示 49．某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。

A．要约的撤回

B．要约的失效

C．要约的撤销

D．要约的消灭 50．按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A．订立合同时履行地的政府定价

B．订立合同时履行地的市场价格

C．履行合同时履行地的政府定价

D．履行合同时履行地的市场价格

51．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字．盖章后邮寄给乙签字．盖章。则该合同成立的时间为（）。

A．甲．乙达成合意时

B．甲签字．盖章时 C．乙收到合同书时

D．乙签字．盖章时

52．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A．有效

B．因乙超越经营范围而无效 C．因乙超越经营范围而效力待定

D．因乙超越经营范围而可撤消 53．根据《合同法》的规定，合同关系正常消灭的原因是（）。

A．合同撤销

B．合同履行

C．合同无效

D．合同解除

54．下列表述中，允许解除合同的情形是（）。

A．法定代表人变更

B．当事人一方发生合并、分立

C．由于不可抗力致使合同目的不能实现

D．当事人一方迟延履行主要义务

55．某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3 万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4 万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）

A．10 万元

B．7 万元 C．6 万元

D．4 万元

56．在司法实践中，如果发生工程纠纷的当事人未达成仲裁协议，则解决纠纷的最终方式只能为（）。

A．诉讼

B．和解

C．调解

D．仲裁

57．施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）

A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力 C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行 58．在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A．书证

B．物证

C．视听资料

D．勘验笔录

59．赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是（）。

A．此案应由中级人民法院管辖

B．此案应由赵某住所地人民法院管辖

C．此案应由周某住所地人民法管辖

D．此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖

60．根据《仲裁法》，以下关于仲裁的表述正确的是（）。

A．仲裁委员会是国家机关

B．限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定 C．当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制

D．仲裁委员会是按照行政区划设立的

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选。本题不得分；少选。所选的每个选项得0．5分）

61．在我国的民法通则中，自然人包括（）。

A．公民

B．行为

C．外国人

D．无国籍的人 E．专业技术人员

62．代理的种类有（）。

A．委托代理

B．邀请代理

C．约定代理

D．法定代理 E．指定代理

63．某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。

A．投标人在投标有效期内撤回投标文件 B．投标人在开标前撤回投标文件 C．中标人拒绝提交履约保证金

D．投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E．中标人拒绝签订合同

64．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。

A．减少一名招标人代表，专家不再增加

B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家 E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

65．某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（）。

A．各自应负责的安全生产管理范围 B．各自应尽的安全生产管理职责 C．各自应采取的安全措施

D．指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E．双方的安全责任由总承包单位确定 66．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主题结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。

A．总承包单位对施工现场的安全生产总责

B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

67．某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（）。

A．该工程必须实行监理

B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理 C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理 D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

68．《工程建设项目施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括（）。

A．未按规定的格式填写

B．在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的C．投标人名称与资格预审时不一致的

D．无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的E．无单位盖章的

69．甲．乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（）

A．甲假借订立合同，恶意进行磋商 B．甲恶意进行磋商，给乙造成损失 C．乙隐瞒其资质的真实情况

D．甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E．乙未尽保密义务，给甲造成损失

70．施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A 型钢材误写为买B 型钢材，则施工单位（）

A．只能按购买A 型钢材履行合同 B．应按效力待定处理该合同 C．可以要求变更为按购买 D．可以要求撤消该合同 E．可以要求确认该合同无效 71．根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有（）

A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D．施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

72．李某想张某借款1 万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15 万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（）。

A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权 B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权 C．因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权

D．因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权 E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权

73．违约责任是违反合同的民事责任的简称，它应在（）的情况下承担民事责任。

A．合同当事人一方不履行合同义务

B．履行合同义务不符合合同约定

C．当事人一方明确表示其在履行期到来后将不履行合同

D．当事人一方用行为表明在履行期到来后将不可能履行

E．合同当事人一方延迟履行合同义务

74．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（）

A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任 B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理

E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半 75．下列有关建设项目环境影响评价的叙述中，正确的有（）。

A．建设项目环境影响评价的义务主体是建设单位

B．建设项目环境影响评价文件未经建设单位审批，不得开工建设

C．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起，有效期为5年

D．在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，环境保护主 管部门应当组织环境影响的后评价

E．环境保护行政主管部门应当对建设项目施工过程中产生的环境影响进行跟踪检查

76．根据《劳动法》，劳动者有下列（）情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。

A．在试用期间被证明不符合录用条件

B．严重失职，对用人单位利益造成重大损害的

C．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作

D．劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作

E．被依法追究刑事责任

77．依《合同法》第79条的规定，限制债权转让的情形包括（）。

A．合同性质

B．当事人约定 C．标的的大小

D．合同形式

E．法律规定

78．下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（）。

A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格

B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定 E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

79．在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够做为证据的是（）。

A．工程图纸

B．造价鉴定

C．律师辩论

D．被告人弟弟的证言

E．偷拍的谈判录像 80．建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某装业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）。

A．仅可起诉甲

B．不能起诉丙 C．仅可起诉乙

D．可单独起诉甲 E．可起诉甲、乙、丙共同被告

参 考 答 案

一、单项选择题

1．B2．D3．A4．B5．C6．A7．A8．B9．Dl0．D

11．B12．A13．A14．A15．A16．D17．C18．B19．C20．A 21．B22．C23．C24．D25．B26．B27．B28．D29．A30．B 31．C32．B33．D34．C35．B36．D37．B38．A39．D40．D 41．B42．D43．D44．C45．C46．D47．B48．C49．A50．B 51．D52．A53．B54．C55．B56．A57．D58．A59．D60．C

二、多项选择题

61．ACD62．ADE 63.ABCE 64.BD 65.ABCD 66.ABDE 67.ADE 68．ABCE69．ACDE 70.CD 71．AB 72．AB 73．ABE74．ABCE

75．AC76．ABE77．ABE78．ABC 79．ABDE80．DE

第三篇：河北省2015年上半年二级建造师法律法规试题

河北省2015年上半年二级建造师法律法规试题

一、单项选择题（共 20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、水冷壁的主要作用有（）。

A.吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质

B.使烟气得到冷却

C.可以保护炉墙

D.保证蒸汽品质

E.比采用对流管束节省钢材

答案ABCE参见教材P67 静置设备

2、物力和操作简单，并且已在我国拱顶罐施工中得到广泛应用的安装方法是（）。

A.正装法B.倒装法

C.水浮法D.充气顶升法

答案D参见教材P76

3、曳引式电梯的主参数包括（）。

A.额定曳引力

B.额定载人数

C.额定载重量

D.额定速度

E.轿厢尺寸

答案CD参见教材P140

4、启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（）。

A.直流电动机B.永磁同步电动机

C.三相异步电动机D.单相异步电动机

答案A参见教材P13

5、聚氯乙烯塑料衬里用处最多是（）生产系统。

A.硝酸B.盐酸

C.硫酸D.磷酸

E.氯碱

答案ABCE参见教材P88

6、电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小

于1200mm的安全保护围封(安全防护门)，并应保证

有足够的强度，保护围封下部应有（），并应

采用左或右开启方式，不能向上开启。

A．高度不小于80mm的踢脚板 B．高度不小于100mm的踢脚板

C．高度不小于120mm的踢脚板

D．高度不小于150mm的踢脚板

答案、B参考教材参见教材P142

7、事业单位使用计量标准器具必须具备的条件有（）。

A.必须经计量检定合格

B.具有正常工作所需要的环境条件

C.具有称职的保存、维护、使用人员

D.具有充足的资金投入

E.具有完善的管理制度

答案ABCE参见教材P275

8、炉窑砌筑交工验收时，施工单位应提供的资料中，包括（）。

A.开竣工报告B.隐蔽工程验收报告

C.监理工程师指导意见书D.冬期施工记录

E.设计变更资料

答案ABDE参见教材P98

9、建筑管道安装应遵循的配管原则有（）。

A.先主管后支管B.先小管后大管

C.先上部后下部D.先水平后垂直

E.先钢管后塑料管

答案ACE参见教材P103

10、地脚螺栓对安装精度的影响主要是（）。

A.地脚螺栓紧固力不够

B.地脚螺栓中心线偏移过大

C.地脚螺栓标高超差

D.预埋地脚螺栓孔深度不够

答案A参见教材P42

11、管道进行气压试验的正确步骤是（）。

A.缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压l0min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格

B.缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压l0min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格

C.缓慢升压至试验压力→稳压l0min→涂发泡剂检验不泄漏为合格

D.缓慢升压至试验压力→稳压l0min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降、无渗漏为合格

答案B参见教材P59

12、当电梯轿厢使用玻璃轿壁时，必须安装（）高度的扶手。

A.0.8m B.1m C.1.2m D.1.5m 答案B参见教材P143

13、吊架或托架不宜设置在（）处。

A.风口

B.阀门

C.风管法兰

D.检查门

E.自控装置

答案ABDE参见教材P121

14、锅炉产品质量证明书包括（）。

A.产品合格证B.材质证明书C.水压试验报告

D.焊接质量报告E.无损检测报告

ABCD参见教材参见教材P292

15、下列自然接地体的施工技术要求，正确的是（）。

A.将底板内一根主钢筋搭接焊接，并做好标记

B.将底板内二根主钢筋搭接焊接，并做好标记

C.把工程桩内的钢筋与底板钢筋焊接牢固

D.将底板内钢筋与接地网相连接

答案B参见教材P114

16、锅炉安装完毕后要进行烘炉，烘炉目的是（）。

A.清除锅内的铁锈、油脂和污垢

B.避免受热面结垢而影响传热

C.使锅炉砖墙缓慢干燥，在使用时不致损裂

D.防止受热面烧坏

答案C参见教材P71

17、流动式起重机的基本参数包括（）。

A.最大变幅B.额定起重量

C.回转和起吊速度D.最大工作半径

E.最大起升高度

答案BDE参见教材P23

18、利用报警系统和门禁系统的设备，可以实现（）巡更。

A.无线式

B.分线式

C.离线式

D.在线式 答案D参见教材P125

19、采用聚氯乙烯塑料的防腐蚀衬里，其施工方法有（）。

A.模压衬里 B.松套衬里

C.螺栓固定衬里 D.搪钉固定衬里

E.粘贴衬里

答案BCE参见教材P87

20、关于电气装置安装规定，下列说法正确的是（）。

A.电气设备和器材在安装前的保管期限应为1年及以下

B.暂时不使用的电流互感器二次线圈应开路后再接地

C.组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于85%的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

D.绝缘油应经严格过滤处理，其电气强度及介质损失角正切值和色谱分析等试验合格后才能注入设备。

E.电缆上装有零序电流互感器时，应特别注意电缆头的接地线一定要通过零序电流互感器。

答案ADE参见教材P45

二、多项选择题（共 15 题，每题 4 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21、施工安全管理策划的依据为----------------国家、地方政府和主管部门有关施工安全的法律法规及规定

采用的主要技术规范、规程、标准

22、按有关施工质量验收规范规定，必须进行限制质量检测且质量合格后方可进行下一项工序的有--------

地基基础工程

主体结构工程

建筑幕墙工程

钢结构及管道工程

23、下列机械设备，属于施工机械设备的有-------------------测量仪器

计量器具

操作工具

24、政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有---------------------法律手段

经济手段

25、施工质量保证体系的运行，应以-------------的方式展开控制

计划

实施

检查

处理

26、实施性施工进度计划的主要作用有----------------------

确定施工作业的具体安排

确定一个月度或旬的资金需求

27、项目质量保证体系应有可行的质量计划，质量计划应根据------------------来编制

企业的质量手册

项目的质量目标

28、工序施工条件控制的依据主要有------------------

设计质量标准

操作规程

材料质量标准

机械设备技术性能标准

29、设计方项目管理的任务包括-------------与设计工作有关的安全管理

设计成本控制与设计工作有关的工程造价控制

与设计工作有关的组织和协调、30、检验批质量合格的条件包括----------------

主控项目检验合格

一般项目检验合格

资料检查合格

31、分包工程合同价款可以采用的计价方式有----------------固定价格合同

可调价格合同

成本加酬金合同

32、建筑安装工程费用中，可索赔的间接费有--------------现场管理费

保险费

咨询费

33、人工定额的编制中，计时测定的方法有许多种，如-----------------等

测时法

写实记录法

工作日写实法

34、建设工程项目总进度目标论证的工作步骤包括-------------

进行项目结构分析

进行进度计划系统的结构分析

编制各层各级进度计划

调查研究和收集资料

35、工程价款动态结算的方法有-------------

按实际价格结算法

调值公式法

竣工调价系数法

按主材料计算价差法

第四篇：2013二级建造师法律法规试题+答案解析（最终版）

一.单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.答案:B

解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材p169

2.答案：C

解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品;设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材p99

3.答案：C

解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材p200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。

4.答案：A

解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材p146

5.答案：D

解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材p157

答案：B

解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材p34

答案：D

8.答案：B

解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立，教材p123

9.答案：D

解析：不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定;行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。P225

10.答案：A

解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。教材p157 11.答案：C

解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材p171

12.答案：A

解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教p208

13.答案：B

解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见P183

14.答案：A

解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。P174

15.答案：D

解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164.16.答案：D

解析:行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.17.答案：D

解析：申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.18.答案：A

解析：委托代理终止的情形：

代理期间届满或者代理实务完成 代理人取消委托或者代理人辞去委托

代理人死亡

代理人丧失民事行为能力

作为被代理人或者代理人的法人终止 参见教材p15

19.答案：D

解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材p24

20.答案：B

解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材p105 21.答案：C

解析：构成缔约过失的条件：

1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与违约责任的区别)

2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

3、受害方的信赖利益遭受损失

参见教材p162

22.答案：A

解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材p186

23.答案：C

解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材p30

24.答案：B

解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。P211

25.答案：C

解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46

26.答案：B

解析：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。教材p214

答案：B

解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。P76

28.答案：B

解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材p37

29.答案：C

解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材p212

30.答案：A

解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材p43 31.答案：C

解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129

32.答案：C

解析：应该是50+20=70

33.答案：C

解析：先是按照签订补充协议，再是交易习惯，最后是其他相关规定执行。

34.答案：A

解析：本题考查的是仲裁法。

35.答案：D

解析：本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼 P224

36.答案：D

解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20

37.答案：D

解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果 p167

38.答案：B

解析：必须向所在地的中级人民法院提出。P223

39.答案：C

解析：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63

40.答案：A

解析：因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。41.答案：B

解析：子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54

42.答案：D

解析：本题参考留置权。参见教材p23

43.答案：B

解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。参见教材p24

44.答案：D

解析：申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。P28

45.答案：C

解析：即合同成立之始起就不具有效力。P169

46.答案： B

解析：本题考查的是工程建设强制性标准的实施，工程建设中怒采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。参见教材p102

47.甲

答案：C

解析：合同主体签订人没有变更.P186

48.答案：D

解析：本题考查的是代位权，参见教材p183

49.答案：D

解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。P3

50.《

答案： D

解析：本题考查的是安全生产许证管理规定。参见教材p85 51.答案：D

解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。

52.答案：A

解析：合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164

53.答案：C

解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。P212

54.答案：A

解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除

55.答案：C

解析：女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动;不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动;具体详见教材p117.56.答案：B

解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44

57.答案：A

解析：违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。P191 58.答案：A

解析：合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。P163

59.答案： B

解析：本题考查的是违约责任承担方式，预期违约

60.答案：A

解析：本题考查的是合同履行的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价履行，参见教材p173 二.多项选择题(共20题，每题2分)

61.答案：ABCD

解析：本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。P38

62.答案： CE

解析：同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期，所以A错误，试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D错误，参见教材p215、216.63.答案:AE

解析：民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人，法人和其他组织。参见教材p10

64.答案：CD

解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。参见教材p174

65.解析：人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的;违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的;未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。参见教材p215、216

66.答案：ACE

解析：对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。

1、经营状况严重恶化

2、转移财产、抽逃资金以及逃避债务

3、三十商业信誉

4、有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况

P183

67.答案：ABDE

解析：参见教材p100，《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为：

1、不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料

2、不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名、厂址

3、不得伪造或者冒用认证质量标志

4、不得参杂、不得以假充真、以次充好、不得以不合格产品冒充合格产品

68.答案：CD

解析：本题在合同订立谈判阶段，建设单位违背诚实信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄露或不正当使用商业秘密，侵犯了乙设计单位的权利。参见教材p162

69.答案：AC

解析：修女更正处罚种类包括：

1、警告

2、罚款

3、没收违法所得、没收非法财物

4、责令停产停业

5、暂扣或吊销许可证和执照

6、行政拘留，治安拘留是行政处罚之一

7、其他行政处罚 参见教材p145

70.答案：ABC

解析：不能作证人的人

1、不能正确表达意志的人

2、诉讼代理人

3、审判员、陪审员、书记员

4、鉴定的人员

5、参与民事诉讼的检察人员 参见教材p203 71.答案：BCDE

解析：工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。参见教材p102

72.答案：ABCD

解析：本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形，参见教材p127

73.答案：ABCD

解析：本题考查的是申请施工许可证的条件，参见教材p27

74.答案:ADE

公权性、强制性、程序性。P200

75.答案：AD

解析：因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。参见教材p208

76.答案：CE

解析：建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。参见教材p33

77.答案：CDE

解析：非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外：

1、法律上或事实上不能履行

2、债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高

3、债权人在合理期限内未要求履行 参见教材192

78.答案：ABE

解析：无效合同的原因

1、一方欺诈，并损害国家利益的

2、一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的3、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同

4、以合同法形式掩盖非法目的5、损害社会公共利益

6、违反法律法规强制性规定的 参见教材p166

79.答案：AE

解析：

1、因重大误解订立的合同

2、显失公平的合同、3、因欺诈胁迫而订立的合同、4、乘人之危而订立的合同 参见教材p168

80.答案:ABCD

解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下的死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元一下直接经济损失，以上包括本数，以下不包括。参见教材p64

第五篇：2012二级建造师试题

一、单项选择题（共20题，在4个选项中，只有一个最符合题意）

1、填方路基在碾压时应先轻后重，最后碾压的机械不应小于()压路机。A 8t B 12t C 10t D 15t 答案：B

解析：一般来说，压路机械自重越大，碾压效果越好。但并不是自重越大越好。2．水泥稳定土从开始加水拌合到完全压实的延迟时间要尽可能最短，一般不应超过（）。

A 3～4h

B 2—3h

C 4—5h

D 5—6h 答案：A

解析：水泥层水硬性材料，超过一定时间硬化后将达不到其设计强度和压实度。

3、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过（）试验，检验抗车辙能力，指标是动稳定度。

A马歇尔

B高温车辙

C抗压强度

D弯拉 答案：B

解析：为检验混合料在夏季高温季节下的温度稳定性，应做车辙试验。4（）是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力。A面层

B 基层

C 路基

D 垫层 答案：B

5、在水泥砼路面混凝土拌合物运输时，要做到()。A覆盖保温 B用连续搅拌车运送

C装料高度不超过2m D确保在水泥混凝土终凝前有充分的时间完成路面抹面 答案：B

6、沉入桩沉桩施工时，如果桩尖标高等于设计标高而贯入度较大时，应（）。A继续锤击，使贯入度接近控制贯入度

B停止锤击，以控制桩尖设计标高为主

C继续锤击100mm左右

D继续锤击30-50击 答案：A

7、某桥梁工程桩基主要穿过砾石土(砾石含量少于20％，粒径大于钻杆内径2／3)本工程钻孔灌注桩施工宜采取（）成孔方法。

A 正循环回转钻

B 反循环回转钻

C冲击钻

D 全回转钻

答案：A

8、梁、板落位时，梁、板的顺桥向位置，一般以（）为准，横桥向位置应以梁的纵向（）为准。

A活动端；中心线

B.活动端；边线

C固定端；中心线

D固定端；边线 答案：C

9、土压平衡盾构施工时，控制开挖面变形的主要措施是控制（）。A 出土量 B 土仓压力 C 泥水压力 D 盾构姿态 答案：A 解析：

10、地下铁道施工时由于基坑较深为保证其垂直度且方便施工，并使其能封钢板桩围护结构多采用（）。

A 单层钢板桩围堰 B 双层钢板桩围堰 C 屏幕式构造 D Z 形钢板桩 答案：C 解析：

11、喷射混凝土应紧跟开挖工作面，应分段、分片、分层，()顺序进行。A 由下而上 B 由上而下 C 由前而后 D 由后而前 答案：A

解析：喷射顺序自下而上，以免松散的回弹物料粘污尚未喷射的壁面。同时，还能起到下部喷层对上部喷层的支托作用，可减少或防止喷层的松脱和坠落。

12、浅埋暗挖法施工时，如果处于砂砾地层，并穿越既有铁路，宜采用的辅助施工方法是（）

A 地面砂浆锚杆

B 小导管注浆

C 管棚超前支护

D 降低地下水位 答案：C

解析：管棚适用于软弱、砂砾地层或软岩、岩堆、破碎带地段。

13、清水池底板与柱的施工缝应设在（）。

A．底板表面

B．柱的任意高度

C．柱的1／2高度

D．八字脚与柱的连接处 答案：A

14、对大中型水池，做满水试验进行外观观测时，要求（）。A 充水至池壁底部的施工缝以上，检查底板的抗渗质量 B 充水至设计水深的 1/ 4 处，检查池壁四周及池底的抗渗质量 C 充水至池底一定高度后，检查池底部抗渗质量 D 必须充水至设计水深的 1 /2 处，检查池底的抗渗质量 答案：A

解析：底部的渗漏主要来自于施工缝，因此应充水至池壁底部的施工缝以上，检查底板的抗渗质量

15、顶管采用手工掘进顶进时，应符合下列（）规定。A.工具管接触或切入土层后，自下而上分层开挖

B.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下135°范围内不得超挖

C.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部超挖量无要求，视土层情况而定 D.管顶以上超挖量不得大于1m 答案：B

16、排水管道沟槽开挖不正确的做法是（）。

A．在有行人、车辆通过的地方应设护栏及警示灯等安全标志

B．机械挖槽时，应在设计槽底高程以上留不小于200mm的余量由人工清挖 C．堆土不得掩埋消火栓、雨水口以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用 D、采用吊车下管时，可在沟槽两侧堆土 答案：D

17、焊接工艺方案中热力钢管道焊接质量检验次序是（）。A．表面质量→对口质量→无损探伤→强度和严密性 B、对口质量→表面质量→无损探伤→强度和严密性 C．无损探伤→对口质量→表面质量→强度和严密性 D．对口质量→无损探伤→表面质量→强度和严密性 答案：B

解析：见教材第223页。

18、在给水厂的澄清处理工艺中，混凝的作用是（）。A．去除水中的泥砂 B．去除水中的细菌

C．使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒

D．使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒 答案：C

19、燃气工程管道进行严密性试验，应采用（）为介质做试验． A．空气

B．水

C．氧气

D．油 答案：A

解析：见教材第225页

20、（）施工技术是垃圾填埋场泥质防水技术的核心。

A.选择原材料配合比

B.严格控制压实度 C.掺加膨润土的拌合土层

D.分层压实 答案：C

二、多项选择题（共10题，每题2分，5个选项中，有二个或二个以上符合题意，至少有1个是错项，错选、多选均不得分；少选，选对的选项每个得0.5分）。

1、路基碾压完成时，应检查的质量验收主控项目有（）等。

A宽度

B弯沉

C平整度

D压实度

E横坡 答案：B D

解析：A C E为一般项目，主控项目要求合格率为100％

2、热拌沥青混合料的配合比设计分为（）等阶段。

A实验室配合比设计

B初级配合比设计

C生产配合比设计 D目标配合比设计

E 生产配合比验证 答案：C D E

解析：热拌沥青混合料的配合比设计分为C D E三阶段。

3、常用的水泥混凝土路面的现场养护方法有（）等。

A湿法养护

B恒温养护

C干法养护

D薄膜养护

E高温养护 答案：A D

解析：湿法有洒水、草袋、草垫、围水养护等。薄膜养护有塑料膜和养护液膜。

4、在一个基坑内沉入多根桩时，下列有关打桩顺序的说法中，正确的有（）。

A由一端向另一端打

B密集群桩由中心向四边打

C先打浅桩，后打深桩

D先打靠近建筑物的桩，然后往外打

E．先打坡脚，后打坡顶 答案：A B D

5、锚具、夹具和连接器进场时，除应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数量外，还应按规定进行（）。

A外观检查

B强度检验

C硬度检验

D静载锚固性能试验

E动载锚固性能试验 答案：A C D

6、地下连续墙施工时，泥浆的主要作用是()。

A便于混凝土浇筑 B维持槽壁稳定 C冷却与润滑 D便于钢筋笼放置 E携渣 答案：B C E

解析：地下连续墙的泥浆的主要作用包括B C E，要注意与桥梁里面灌注桩泥浆作用的相同点和区别点。

7、小导管注浆宜采用（）

A 水泥浆 B 水泥砂浆 C 石灰砂浆 D 胶浆 E 环氧树脂 答案：A B

解析：地下工程应采用水硬性的水泥浆或水泥砂浆。

8、沉井下沉困难时，可采取（）助沉.A 射水下沉

B 泥浆润滑套

C 重锤夯击

D 设置空气幕

E 压重 答案：A B D E

9、地下的各种管道交叉时，若管道高程一致，应主动和有关单位联系，取得对方的配合，协商处理。处理的原则如下（）。

A 软埋电缆线让刚性管道（沟）

B 压力流管道让重力流管道

C 小口径管道让大口径管道

D 后敷设管道让已敷设管道

E 污水管道让雨水管道 答案：ABCD

解析：因排水沟依靠重力流动。故压力管道应让重力流管道。污水和雨水均属重力流

10、.地下燃气管道不得从（）的下面穿越。

A建筑物

B隧道

C铁路

D大型构筑物

E高速公路 答案：A D

解析：因燃气具有易燃、易爆性，为避免人员和财产的重大损失，故规定如上。

三、案例分析题（共4题，每题20分）案例1：背景资料

某城市环路立交桥工程长1.5km，其中跨越主干道路部分采用现浇预应力砼箱梁结构，跨径47.6m，鉴于在城市主干道上施工，承建该工程的施工项目部为此制订了专项施工方案，拟采取以下措施：占用一条慢行车道，选择在夜间时段，自行封路后进行箱梁支架作业。在实施遇到下列一些情况：

施工单位根据预制梁的尺寸、数量、工期确定预制台座的数量、尺寸、对张拉机具作了校验，并对预应力的张拉、灌浆等施工工艺进行了控制。

跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。问题：

1、结合本工程说明专项施工方案与施工组织设计的关系，施工方案应包括哪些主要内容?

2、项目部拟采取的措施不符合哪些规定? 3．对张拉机具的使用有哪些要求?

4．预应力张拉“双控”指标指哪两项?以哪一项为主? 参考答案

1、施工方案是施工组织设计的核心部分，主要包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定和专项设计。

2、项目部拟采取的措施(1)不符合关于占用或挖掘城市道路的管理规定：因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。

3、施加预应力所用的机具设备及仪表应配套校准、配套使用。校验应在经主管部门授权的法定计量技术机构定期进行。

4、预应力张拉“双控”指标指应力控制与伸长值控制，以应力控制为主，同时以伸长值作为校核，实际伸长值与理论伸长的差值应控制在6％以内。案例2：背景资料

某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长8m，宽6m，高3m，梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度30m，支架高20m.其他段为预制砼梁。

（1）桩身混凝土浇注前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了交底，随后立即进行1＃桩桩身混凝土浇注，导管埋深保持在0．5—1．Om左右。浇注过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1＃桩出现断桩。

(2)跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。

（3）模板、支架搭设及拆除工作由项目部分包给某劳务公司，双方签订了劳务分包合同，在合同实施过程中发生了如下事件：

为避免引起模板变形，模板与脚手架进行连接。

模板安装完毕后，对其平面位置、顶部标高进行了检查，随后浇筑砼

3）分包商对于其分包现场的支架、脚手架等安全防护设施根据施工需要自行移动或拆除，结果发生了一起安全事故。

（4）吊装预制梁过程中，项目部要求所有起重操作人员必须持证上岗，并进行了安全交底。高空作业人员为方便吊装，站在起吊的预制梁上。吊装过程中，起重臂下严禁有人工作和停留。但为加快进度，采用物料提升机载运部分人员到墩顶作业。问题

1．指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处，并改正。2．关于支架还应补充哪些方面的验算?

3.指出拆除支架、模板的3项内容是否正确？说明理由。4.指出并改正吊装预制梁过程的错误作法。参考答案：

1、导管埋深保持在0.5—1.0m左右错误，应埋深2～6m。拔管指挥人员因故离开现场错误，应全程指挥施工，不得离开。

2、应补充刚度、稳定性验算。3、1）不正确。模板与脚手架不应进行连接。

2）不正确。模板安装完毕后，对其平面位置、顶部标高、节点联系和纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑砼。

3）不正确。分包商对于其分包现场的脚手架、设施、设备等安全防护设施不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，必须经总包施工负责人和安全管理人员同意。

4、高空作业人员为方便吊装，站在起吊的预制梁上错误，高空作业人员严禁站在起吊的预制梁上吊装。采用起重机载运部分人员到墩顶作业错误，严禁采用起重机载运人员，必须设置供作业人员安全上下的登高设施。

案例3 背景资料

某污水厂扩建工程，由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成，承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m（地面标高为±0.00），基坑宽度为7.3m，基底处于砂砾层内，且北邻S河，地下水位标高为-3.00m。

施工前，项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划，并制定了施工成本控制措施：（1）材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。（2）人员工资严格执行劳动定额。（3）机械使用严格执行定额管理。

在工程实施阶段，合同管理人员发现工程量清单中的模板和脚手架费用没有报价，在详细测算了模板和脚手架费用后，项目部向监理工程师提出了费用索赔。问题：

1．分析背景，确定降水井布置的形式及要求。

2．计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。

3．除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外，再列举至少4条材料成本管理的措施

4、项目部向监理工程师的费用索赔申请是否正确？说明理由。参考答案：

1、因为原水管线为条形基坑（槽）且基坑宽度大于6m，应采用双排降水井．布置在基坑两侧距槽口边缘0.5～1m，选择合适的抽水设备。另配以地面排水系统。2．水位标高最大值=槽底标高-0.5=-6-0.5=-6.5（m）

3、①对进入现场材料要准确计量，认真验收；

②降低采购成本、减少采购过程中管理消耗；

③按施工进度计划组织材料供应，防止因停工造成损失：

④控制材料消耗，同时做好余料的回收与利用；

⑤周转材料要及时回收、退场、节省租费；

⑥合理安排材料储存、减少资金占用率。

4、不正确。措施费用清单报价一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果没有报价，招标人有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中，将来措施费用发生时，投标人不得以任何理由提出索赔和调整。

案例4：背景资料

某城市道路的主要工序如下表：

施工中发生了如下事件：

事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4天。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15天。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10天。

针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1.5万元/天，利润损失费为人民币0.2万元／天。

排水管道完成后施工单位及时进行了闭水试验，项目部制定的试验要求如下： 1）闭水试验在管道回填前进行，以便及时检查渗漏和处理； 2）闭水试验在管道灌满水后12h后再进行；

3）闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头为试验段上游管道内顶以上5m；超过管顶内壁时，试验水头以试验段设计水头加2m计；计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，闭水试验水位可至井口为止。4）对渗水量的测定时间不少于60min。问题：

1．计算图示网络工期，并指出关键线路。

2．针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。3．计算可索赔的费用。

4、请指出项目部对排水管道闭水试验的要求错误之处并改正。参考答案：

网络工期T＝40＋50＋90＋140＝320天 关键线路为：①—②—④—⑦—⑩

分别如下：

1）工作C工作工期和费用索赔不合理。施工单位设备故障是施工单位自身的原因造成的,这是施工单位的责任。

2）百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力，费用不能索赔。工期方面：D工作晚开工15天。但D的总时差是20天，耽误了15天，不影响总工期，因此不能索赔工期。

3）图纸晚到是由于业主的原因造成的,属于业主的责任。费用可以索赔。E工作总时差是10天，耽误了10天，不影响总工期，不能索赔工期。

3、可索赔的费用＝1.5×10＝15万元。

4、（1）“闭水试验在管道灌满水后12h后再进行”错误，应为：闭水试验在管道灌满水后24h后再进行。

（2）“闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头为试验段上游管道内顶以上5m”错误，应为：闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头为试验段上游管道内顶以上2m。

（3）“对渗水量的测定时间不少于24h”错误，应为：对渗水量的测定时间不少于30min。