加油站承包协议书5篇

第一篇：加油站承包协议书

工 程 承 包 协 议

发包人:（全称）连州市物茂加油有限公司 承包人:（全称）黄有志

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协议双方当事人就工程施工有关事项达成一致意见，订 立本协议书。

一、工程概况

工程名称： 连州市物茂加油站(站房、罩棚）工程地点： 连州市城南四方营路段

工程内容： 加油站站房、配电房、油库等建设项目

承包范围: 工程量清单及施工图纸全部内容

承包方式： 包工(含周转材、机械、临水临电、内外脚手架等）

二、施工时间

工程合同工期总日历天数： 天。

拟从 2015 年 月 日开始施工，至 2015 年 月 日竣工完成。

三、质量标准

工程质量标准： 符合国家《工程质量标准》、《工程施工验收规范》达到合格要求。

四、协议价格

项目单价：详见工程报价单，本报价单同时已包含用工人员各种福利及保障金。（见附件）

五、结算方式和工程款支付

1、工程量按实际完成数量计算，费用按现行建筑工程有关规定执行，签证材料价格按发包人、承包人双方签认的价格计算。

2、工程款支付：发包人每月按工程进度的80%支付给承包人，余款待工程完工验收合格后一个月内一次付清。

六、协议书组成文件

本协议书以及本协议条款、报价单、双方确认的工程量签证单组成。

七、承包人责任和现场代表

1、承包人向发包人承诺按照本协议约定施工、竣工，并履行本协议所约定的全部义务。

2、承包人现场代表为： 黄有志。

八、发包人责任和现场代表

1、发包人完成下列工作的约定：

（1）办理场地征用、搬迁工作，使施工场地具备施工条件。（2）完成施工所需水、电、接驳的时间及地点。（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定。（4）办理有关所需证件的约定。（5）组织现场交验的约定。

2、发包人向承包人承诺按本协议约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本协议所约定的全部义务。

3、发包人现场代表为 阮灿洪。负责本工程的所有工程量签认、单价签认、隐蔽签收、进度跟踪、质量监督等。

九、合同生效

本合同订立时间： 年 月 日

本合同订立地点： 连州市物茂加油有限公司办公室 发包人、承包人约定本协议双方签字盖章于当天生效。

十、其它约定：

1、双方采用文书的书面形式；

2、发包人临时增加的工程项目应以书面通知，对承包人提请确认的工程量，发包人现场代表应在三天内给予确认。

3、如遇不可抗力或发包人原因影响，时间顺延。

4、本协议书一式贰份，双方各执壹份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日（附件）

报

价

单

一、站房及配电房

1、站房及配电房基础及棚柱：（1）钢筋绑扎：900元/吨

（2）模板：70元/平方

（按剪开面积计算）（3）砼：100元/立方

（4）地梁：90元/米

（全包）

2、站房及配电房主体及装修：520元/平方

（按投影面积计算，含水电、散水坡，不含消防、线灰、门窗）

3、天面栏杆：90元/米

二、油库

1、钢筋绑扎：900元/吨

2、模板：70元/平方

（按剪开面积计算）

3、砼：80元/立方

4、油池防水：35元/平方

（按图要求）

三、时工：150元/天

四、未明项目价格（同等条件下，承包人优先），双方协议商定。围墙补充协议：

1、清拆围墙：70元/m

2、围墙地梁：90元/m

3、围墙基础砌砖：70元/仝

4、围墙主体砌砖（2.5m以下）：120元/m

（包压顶）

5、围墙抹灰：

20元/㎡

第二篇：加油站承包协议书

加油站承包协议书

甲方代表：

身份证号码：

甲方法人代表：

身份证号码：

乙方代表：

身份证号码：

梅田镇

加油站，经甲乙双方充分协商同意，达成如下承包协议条款：

一、甲方将加油站承包给乙方使用，乙方必须按照规定的事项合法经营，技术指导、油类来源、安全责任、聘用职员、财务管理及经营中上交各种税费由乙方自行负责。甲方无权参与。

二、承包时间定为陆年，即从

****年**月**日至

****年**月**日止。承包期满，如乙方需要继续承包，在同等条件下，优先承包给乙方。

三、承包费及上交款方式：

1、每年承包费壹拾贰万元整，六年共计人民币柒拾贰万元（￥72万元）；

2、签订本协议时乙方交甲方押金壹拾万元。交付使用开业之日乙方需交甲方当年租金人民币壹拾贰万元，以后每年租金交纳时间为首年交款日期进行交纳。乙方壹拾万元押金作为第六年经营承包费抵扣。

四、甲方提供加油站所需要的全部手续交给乙方使用，并提供成品油证、工商营业执照、安全许可证等有效证照，使乙方合法经营。承包期间的换证、年检年审费由乙方负责，甲方有义务协助办理。

五、甲方维护乙方的正常经营秩序，协助乙方协调纠纷维稳工作。

六、乙方接站之前，甲方在经营中所发生债务和各种税费由甲方负责，与乙方没任何关系。乙方接站后所发生费用和各种税费由乙方承担。

七、加油站遇到国家政策发生道路扩宽、修路等自然灾害造成乙方无法正常经营或需要改建加油站，由甲方承担重建完好交给乙方继续正常营业，甲方必需退还停业期间租金给乙方。

八、乙方在经营期间应按国家安全法规规定操作，如造成意外，乙方应承担所有事故责任，甲方不负任何责任。

九、双方约定：如乙方在承包期间中途退出承包，则不退押金及承包费，甲乙双方任何一方不得违约或私自解除协议，如乙方违约则罚款壹佰万人民币；如甲方违约合同必须退还乙方所有承包费，并且罚款壹佰万元给乙方，以现金兑现，并承担相关的法律责任。

此协议经甲乙双方充分协商同意，一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并具有法律效力，希共同遵守，不得反悔。

甲方签字：

乙方签字： 甲方法人代表签字：

2010年

月

日

第三篇：加油站承包租赁合作经营协议书

加油站承包租赁经营协议书

甲方:。

乙方:。

甲方、乙方经协商一致，现将甲方的加油站经营权、使用权等在本合同期限内交给乙方经营管理使用，为明确权利义务关系特订立本合同。

第一条加油站标的基本情况和甲方声明承诺情况：

甲方所有的（以下简称加油站）坐落于界首市308省道西边。

（具体位置双方另行绘制加油站平面图共同确认总面积并作为合同附件）。

1、土地情况:

在本合同签订时，甲方须提供土地所属方出具的“同意加油站租赁及所占用土地转租意见书”否则因土地引起纠纷甲方承担违约责任或缔约过失责任。

2、现房屋情况:加油站现有房屋间总面积平方。现房屋总价值:。

3、现加油站主要设备及总价值（交接时甲、乙双方共同签订确认现有财产清单属合同附件）

4、现加油站资质及许可证情况：甲方向乙方声明并承诺如下：

1）、甲方是依照中国法律设立的企业法人，依据中国法律具有出租本合同第一条载明的加油站及其附属设施的资格。出租该加油站的行为如果需要股东或集体组织其他成员决定批准的，甲方承诺已经得到股东或集体组织其他成员决定批准同意。

2）、本合同第一条载明的加油站和其附属设施及其不动产、土地使用权等之上未设置抵押权、典权以及其他形式的物权。

3）、本合同第一条载明的加油站和其附属设施之上没有司法机关、行政机关查封或者以其他方式限制物权和财产权的任何纠纷。

4）、合同第一条载明的加油站和其附属设施系合法建筑，已经获得相应政府主管部门的批准。本合同第一条载明的加油站和其附属设施符合国家及地方有关环保、卫生、市容、消防等方面的规定。如果合同第一条载明的加油站和其附属设施因甲方的原因而被罚款，甲方承担交付罚款的义务，并且有义务使出租的本合同第一条载明的加油站和其附属设施符合有关规定，免于以后被处罚。

5、甲方保证本合同第一条载明的加油站和其附属设施符合国家安全规定，并且符合加油站营业的安全要求。

第二条本合同签订前，甲乙双方应对该加油站经营应具备的各种资料、证件原件、附件等有关证照进行清点，证照包括但不限于：

租赁加油站需备手续表（其中*是必备的）

序 号 名 称 必备（*是必备）企业法人营业执照（正副本）*税务登记证（国税正副本）*税务登记证（地税正副本）*化学危险品安全许可证（危经字）*消防验收合格证 *出售人或代售人身份证复印件成品油零售经营批准证书 *加油站立项批复建设工程规划许可证 *建设用地规划许可证 *企业法人代码证 *环境保护合格证 *计量合格证施工图纸（工艺、电照、防雷、静电）公共场所卫生许可证土地使用权证（或土地租用合同）*房屋产权证 *储油罐检定证书储油罐容积表资产无抵押、无担保证明资产负债表、损益表其它物品明细表）加油机计量鉴定证书道路开口有效文件

（以上质证手续甲方能够提供的需向乙方提供不能提供的甲方保证保障乙方能够正常经营。）

第三条 甲方将其所有的加油站交给乙方经营，经营期间加油站负责人由乙方指定甲方需配合乙方办理相关手续。

第四条 经营期间甲方将加油站场地、设备、对外经营权资质等全部交由乙方经营,加油站财权、物权、人事权、经营权、收益权等由乙方享有，乙方必须在本公司和加油站的法定经营范围内按行政许可审批从事经营活动。

第五条水电费及其他费用

甲方保证现在正常运转的水电等设施交付乙方使用，乙方使用后发生的费用由乙方负担。由甲方免费向乙方提供独立的供电水计量设施。水电费由乙方交付，水电费的基数以水电表记载的经双方核实并签字盖章认可后的数字为准。

第六条合作经营承包租赁期限：

承包租赁合作经营期限为年，从年月日起，至年月日止。

第七条价款及支付方式;

1.承包期内租金为每年万元；

2.支付方式： 第一次：第二次：。

3.支付方式现金或银行转账甲方指定账户为开户行，户名。

4.甲方需提供发票或收据。

第八条甲方允许乙方根据经营需要，对加油站场地、房屋、设备、建筑物、构筑物等动产和不动产进行改造投资。

第九条乙方在合作经营期间,对加油站和加油站享有自主、独立的的经营权。具体权利如下:

1、人事聘用、任免和奖惩，承包期内经甲方同意使用加油站印章、支票、账号、发票等财务凭证；乙方有权取得加油站经营期间应得的合法收入；

2、有权占有使用加油站及加油站现有动产和不动产；

3、乙方有权使用构成出租房屋主体的设施及附属设施；乙方有权在出租加油站内外设立自己的形象标识，有权以加油站及其附属设施作为发布广告的载体；

4、由于乙方拟投资量较大，租赁期满后甲方对加油站继续承包租赁，甲方有优先承包租赁权。租期未满，合同不能履行，责任由甲方承担。

第十条乙方在承包期间应尽义务如下:

1、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等；

2、在承包期间,应保证加油站各项资产的完好（合理损耗设备固定资产自然折旧除外）；

3、乙方应当向甲方如数按时交付租金；

4、乙方在出租加油站内依法经营，不得进行违法犯罪活动；

4、严格执行消防安全有关规定，健全防火、防盗措施；

第十条 甲方的权利如下:

1、有权维护本公司利益不受损害；

2、依照该合同第七条约定收取合作加油承包租赁金；

第十一条甲方的义务如下:

1、不得以任何形式干涉乙方的经营权；

2、必须按本合同规定保障乙方的合法权益，保证为乙方办理各项经营许可、营业执照的正常年检，并根据乙方经营需要办理证照变更手续，保障乙方经营权正常行使，场地的正常使用，水电在乙方不欠费的情况下正常畅通，保障乙方租赁期内正常经营。

3、按时交纳加油站土地租金税费保障乙方土地正常使用。

第十二条乙方投资的设备、设施等动产归乙方所有。

第十三条承包期间乙方对加油站进行投资改建产权分配：

1.承包经营期间甲方同意乙方投资基础建设包括但不限于:1.地面建设、厂棚改造、房屋翻新、内饰装修等建设。

2.乙方应通过采购、建设，结算建设费用后应通过甲乙双方代表共同签字确认投资已实施的总数额（如甲方未签字以乙方同建设单位结算单为准）；确认书由乙方保存成为本合同附件；

3.在承包期内乙方投资的不动产产权归乙方，承包期限届满归甲方，承包期没满除乙方放弃承包权以外其他任何原因造成承包合同不能继续履行时，甲方应按承包总期限折算折旧率，买断乙方建设投资，买断后该固定资产归甲方所有；

4.因甲方违约,或合同无效导致合同不能履行时，乙方请求甲方赔偿剩余承包租赁期内投资的动产和不动产装饰装修投资损失的甲方应承担；并同时承担违约责任。

第十四条加油站及附属设施的修缮

经双方协商，租赁期内，现有设备设施非因使用自然磨损性毁坏的维修由甲方负担，经营过程中，使用磨损性损坏的维护费用由乙方负担。房屋、雨棚等建筑物非人为因素造成房屋裂缝、地基下陷由甲方负责。正常使用一般损坏乙方负责。租赁期内，油罐、输油管道乙方发现质量问题，及时与甲方协商解决。加油站及其附属设施的修缮义务和费用承担按照下列第2种方式确定：

1、涉及出租加油站房屋主体结构、用电线路、上下水管道的维修保养以及出租加油站油罐、加油机、管线等主要经营设施维修，维修费用由甲方承担，组织维修由甲方或乙方进行，乙方从应付甲方的租金扣减。

2、其他方式：双方协商解决，协商不能达成一致时因自然原因，按第一种方式执行。

第十五条甲方和乙方债权债务承担:

1、甲方及加油站在本合同签订前的债务由甲方负责清偿，清偿债务不得影响乙方承包经营活动；

2、承包经营期间甲方单位同乙方经营的加油站实行分业经营，分账核算；甲方的债务由甲方单位独立承担，乙方债务由乙方承担。承包期届满加油站清算债务并办理清算；乙方和甲方互不承担各自债务；因甲方和乙方之外原因造成一方对外承担另一方债务时，承担方有权至承担之日起向另一方追偿，另一方除及时清偿外还应按同期银行贷款利息的4倍支付利息，并支付因追偿所产生的各项损失费用，诉讼费，律师费等。

3、乙方接管该加油站后，由于甲方事前原因（如：未结民事纠纷、未结行政处罚等）致使该加油站无法正常经营，甲方对此负有排除义务，乙方有权要求甲方增补租赁时间、承担违约责任、赔偿损失、有权单方解除合同追究甲方责任。第十六条甲方变动公司股权和加油站所有权的，乙方同等条件下有权优先购买权。公司股权、加油站所有权的变动不影响本合同继续履行。

第十七条合作承包租赁经营期间乙方可自营也可委托第三方管理经营，由乙方同第三方签订委托代管合同，乙方对甲方权益负责不得影响甲方权益。

第十八条本合同生效后即具有法律约束力,甲方、乙方双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。

第十九条本合同履行期间,因不可归属甲方乙方的原因，因国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大情势变更，使双方签订合同目的不能实现或难以实现，发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。

第二十条甲方如违反本合同规定,干扰乙方的经营管理活动,使乙方无法继续经营下去,或使乙方的合法收入得不到保障,乙方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求甲方返还承包租金，赔偿投资损失，按合同总约定价款标的30%承担违约责任。

第二十一条甲乙双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。

第二十二条甲方如违反本条和合同第二十条的规定，应承担违约金，支付乙方违约金为合同总约定价款标的30%，并承担乙方投资损失和其他合理损失。下列行为构成本合同项下的违约行为：

1、甲方未按合同规定向乙方交付符合合同约定的加油站财产和证照；或未按照合同规定的时间向乙方交付加油站。

2、甲方未按合同规定履行证照的完善、变更、代办义务，致使乙方不能正常使用加油站的。

3、甲方违反本合同第一条和第十一条规定，作出虚假声明或未履行承诺。

4、甲方违反本合同约定，未缴纳土地租金办理用地手续，严重影响加油站正常经营的。

5、甲方违反合同其他规定的使乙方不能正常经营。

第二十三条乙方应按合同第七条约定支付价款。逾期付款应付延迟履约银行贷款利息，逾期付款超过一个月经催告两次不付款的，构成违约，应按到期应付价款的30%支付违约金。

第二十四条由于不可抗力或政府行为的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。

不可抗力或政府行为是指：

1.“不可抗力” 是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或**，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件。

2.由于不可抗力的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力影响的一方应在通知可能的情况下立即通知对方,并在不可抗力发生后15天内特快专递邮寄相关的主管部门签发的证明文件,以便其他各方审查、确认。

3.发生不可抗力事件终止或消除后，受不可抗力影响的一方，应立即通知对方, 发生不可抗力事件终止或消除后15天内特快专递邮寄相关的主管部门签发的证明文件确认不可抗力事件的终止或消除。

4.如果不可抗力的影响持续超过1个月，受不可抗力影响的一方应与对方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。如果不可抗力的影响持续超过6个月，任何一方都有权终止全部或部分合同。

5.因地震、战争、洪水、火灾等不可抗力原因，造成一方不能履行合同的，免除违约责任。甲方按照实际租赁加油站的时间收取乙方租赁费，多收部分，由甲方退回乙方。

6.经营期间，如遇国家规划、拆迁、政府征收等政府行为导致合同目的无法实现，甲乙双方应解除合同，互不承担违约责任，政府拆迁补偿费甲方投资的归甲方所

有，乙方投资的归乙方所有，经营补偿费（至合同到期日剩余日期的经营补偿费）归乙方所有。同时，甲方按本合同规定的租赁期限减去乙方的实际租赁期限，退还乙方剩余年限的租赁费。

第二十五条本合同规定的期满,甲乙双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。

第二十六条本合同期满三十日以前,乙方应接受甲方派出代表对其承包期内财产使用情况进行审核,清算结束办理交接确定无误后,双方代表签字,乙方方可离职。

第二十七条乙方经营期间因主体变更,则由继受其权利人另行推选或指派承包经营者, 继续履行本合同。

第二十八条,甲方、乙方各执二份具有同等效力。

第二十九条本合同适用中国法律，双方在履行合同中发生争议的，应协商解决。如协商不成的，在履行地法院管辖。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表（签字）：法人代表（签字）：

年月日

第四篇：加油站协议书

加油站协议书

出租方（以下简称“甲方”）： 承租方（以下简称“乙方”）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国个人独资企业法》、《危险化学品安全管理条例》、《成品油市场管理办法》以及相关法律、法规的规定，本着互利的原则甲方愿将位于 加油站的企业经营权租给乙方经营。为明确双方的权利义务，订立如下条款，以便共同遵守。

一、甲方租赁给乙方经营的加油站企业经营权系指 企经营权，包括加油站整体场地，全部设施、设备能正常运行所需的所有手续、证件、公章等（详见资产清单和证件、公章等清单）。

二、本协议下的租赁经营期限为五年，自 至，租赁期满后，在同等条件下，乙方享有优先租赁权利。

三、在本协议期间内，甲方向外转让加油站或甲方的投资人向外转让企业的出资或增加出资人的，乙方同意，并且在同等条件下有优先受让的权利，转让不影响本协议的效力，转让后本协议仍然有效，除非乙方放弃承租的权利。

四、租赁第一年为45万元，每年增加一万，每年提前一个月交纳。

五、甲乙双方共同遵守本协议，双方不得擅自违约，若发生违约，违方向对方赔偿人民币五十万元整，如果甲方违约，除向乙方支付人民币五十万元整外，还应退回乙方已交纳的租金费。

六、甲方必须在（）日之前将本站的财产和经营手续交接给乙方。

七、租赁期间，乙方自主经营，自负盈亏。甲方的企业投资人根据成品油经营管理的要求应当在安全生产方向和经营管理方向给予乙方必要的指导和培训，但是甲方不得干涉乙方的经营活动，因此造成乙方停止或中止经营的，视为甲方因此应当赔偿乙方违约金五十万元。

八、乙方租赁经营期间加油站的一切证照年检及费用由甲方负责，与乙方无关。并且，甲方应当保证本协议约定租赁经营期间内所有证照和手续有效延续，并且协议乙方员工办理上岗手续：否则试为甲方违约，应当赔偿乙方违约金五十万元，乙方还可以向甲方要求退还租赁费。

九、加油站原债权、债务由甲方承担，乙方概不负责。

十、乙方在租赁期内，如遇公路改造等原因，国家建设需要拆迁，或不可抗力等因素造成加油站不能正常经营，甲方全部退还乙方已交未经营所剩余租赁费，拆迁给予的停业补偿的一半给乙方。因公路修路暂时封闭，造成乙方暂时停业两个月以上，甲方应按实际情况免除乙方停业期间的租赁费，停业补偿给乙方。

十一、在办理交接时，甲方就将该站现有的证件、公章、财务章等交给乙方、由乙方书面签收（或复印件）。

十二、甲方须在合同签订十日内，办理好税务发票和一切纳税人资质等加油站所有的手续，由乙方保管，保证乙方能正常营业。

十三、本合同一式二份，双方各持一份，盖章签字后生效。

十四、双方因本合同发生争议不能协商解决的，协商不成的提交法律仲裁部门进行解决。

甲方： 乙方：

年 月 日

第五篇：承包加油站合同

承包加油站合同

篇一：加油站承包合同

加油站承包合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经自愿平等协商，甲方同意将 加油站承包给乙方，经双方根据有关法律规定，达成以下协议：

一、承包加油站的合同期限

合同期为五年，自XX年 月 日起至XX年 月 日止。五年合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。

二、承包金的付款方式

加油站一年承包金为人民币 万元整。付款方式一年一付，依此类推。

三、移交方式和投资权属

合同签订当日，甲方将加油站经营权交给乙方经营，并共同签署加油站《固定资产交接清单》。合同期满后，甲方原有的资产归甲方所有，乙方新增的资产归乙方所有（以清单为准）。

四、乙方的权利和义务

1、乙方在承包期间，加油站的经营管理权归乙方所有，乙方有权自主经营，甲方不得干涉。另，乙方在甲方的同意下有权把加油站转让给第三者。

2、乙方必须在合同期限内妥善保管甲方移交的资产，合同期满后如数交还，如有损坏必须修好（除正常老化以外）。

3、如果由于甲方债务或因证件不齐等问题，造成加油站暂时不能正常经营，甲方应按延误天数赔偿损失（每日 元）。若因甲方原因造成合同无法履行，甲方无条件退还乙方剩余的承包金，甲方向乙方支付违约金五万元并赔偿损失。

4、在承包期限，加油站的一切设施的保养、维护有乙方承担。乙方如果需要对加油站进行大的改造变动，必须经甲乙双方同意后，乙方可进行。

5、在承包期间，因公路拓宽或人力不可抗拒的自然灾害等原因，造成加油站不能正常经营，甲方应退还乙方在未营业期间的承包金或延长承包期间。乙方在承包期间周边治安由甲方协助帮忙。

6、在承包期间，甲方不能转让或出售加油站。若甲方转让或出售加油站，甲方无条件退还未经营期间承包金，同时向乙方支付五万元违约金，并赔偿损失。

7、在承包期满后，如乙方不再承包，乙方必须保证设备齐全，机械正常运转，设施完好的情况下，以清单为准交还给甲方。

8、在承包期间，如乙方应承担国税、地税、质检机检费用，甲方承担其他一切手续费用。

9、在承包期间，乙方必须依法经营。

五、甲方的权利和义务

1、在乙方经营期间，甲方必须保证乙方能正常经营，保证加油站各种有关证件齐全，以及年检一切手续费用由甲方承担，并协助乙方办理好有关税务方面的问题。

2、甲方有义务协助乙方理顺有关部门的关系和周边环境，以便加油站正常经营。

3、在乙方经营期间，加油站的土地租赁费以及公路开口费由甲方负责，如国家政策强制更换加油机由甲方承担。

4、在承包期间，甲方不能以任何理由终止合同。否则，应向乙方退还当年全部承包款，支付违约金五万元，并赔偿因此造成的损失。

六、违约责任

自本合同生效后，双方都不得违约，如果甲方违约，应首先退给乙方未经营期间的承包金，支付违约金五万元整，并赔偿因此造成的损失。如乙方违约，乙方支付甲方违约金五万元整。

七、免费条件

由于地震、台风等不可抗力的自然灾害，致使不能履行合同义务，由甲方退还乙方未经营的承包金。

八、争议的解决

因合同履行而发生争议，协议不成的，任何一方有权向所在地的人民法院提起诉讼。

九、附则

1、本合同签字盖章之日起生效，未决事项经双方协商一致可以签订补充协议。

2、甲方：

法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

身份证号码：

签订日期： 年 月日 身份证号码： 乙方： 本合同一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。

篇二：承包经营加油站协议书

承包经营加油站协议书

甲方： 身份证号： 电话： 乙方： 身份证号： 电话：

经甲乙双方协商，本着互利互惠原则，甲方愿将久久加油站承包乙方经营，为明确双方各自的权利与义务，达成协议如下：

一、承包范围：甲方自愿将坐落在 加油站承包给乙方经营，乙方自愿承包该加油站。

二、承包经营期限自 年 月 日至 年 月 日。

三、自签字之日起一次付清。

四、乙方必须无安全事故，账目完好，无欠费、漏检，手续、设备都能正常使用。

五、甲方权利义务

1、甲方向乙方提供现有的灭火器及加油场地（加油机4台）、柴油罐2个、汽油罐2个、站房5间、架500平方米，发电机组一台，水井等相关照明设备。

2、甲方为乙方提供 年 月前合法有效的手续。

3、若遇国家征用或拆迁，一切自然灾害不属甲方违约，租金按实际天数剩余部分退还乙方，所有赔偿归甲方。

4、甲方违约退还所剩租金。

5、若遇修路断交，甲方按断交时间多久给乙方延长多久。

6、土地租金由甲方负责，其余由乙方负责。

六、乙方权利义务

1、合同期内乙方负责对加油站场地、设备的维修管理，保证设施设备租期满后能正常使用，否则按市场价评估赔偿甲方。

2、合同期间加油站产生的所有费用归乙方负责，保证按国家要求去作，做到任何手续不能漏检、欠费，否则一切后果责任归乙方。

3、乙方不能随意改变加油站内主体结构，如需改动，通知甲方征得甲方同意达到共识后乙方才能施工，乙方不能转租、转让、改行，必须按国家要求合法经营，否则后果自负。

4、合同期内，乙方在经营范围内合法经营，但不能用本站抵押贷款及各种融资，合同前债务归甲方，合同期间归乙方，合同期满前一个月，乙方必须把所有手续交还甲方，保证能正常使用，不能欠费、漏检。

5、合同期间如乙方有违反税务、工商、质检、安检、商务、物价等任何部门的违法行为或造成损失，后果乙方负责。

6、所有公章、法人章、财务章、发票专用章等所有证件及票据凭证、账本归乙方使用，若有丢失或违法行为后果乙方负责，所有合同协议仅有公章、法人章、财务章不生效，必须由本站法人郭建英签字生效。

7、合同期间发生的一切事故或造成的后果及损失与甲方无关，均由乙方负责。

8、自合同生效至合同期满交接时，账目、库存（柴油、汽油）零库存。

9、乙方违约，租金不退。

10、若遇上不可抗拒的自然灾害，造成的一切损失与甲乙双方无关。本协议一式二份，双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

年 月 日

篇三：加油站承包合同1

加油站承包合同

甲方： 身份证：

法人代表：

乙方： 身份证：

法人代表：

经甲乙双方友好协商，甲方将座落于承包给乙方

经营，经双方协商，签订如下合同；

一、承包期限为10年，从年 月日至 年 月

日，合同期满后，在同等条件下，乙方优先续包，在乙方合同期满最后一年

交抵押金 万元，承包期满乙方无违反合同协议，甲方须退乙方押金 万元。

二、承包费交款方式，年租金为人民币 万元，三年一次性交清

万元，每三年到期后第一个月交一次。从合同签订之日起算承包费。从签订

合同之日起，乙方先交租金 万元。

三、承包期间，乙方需增加改变加油站的设施、设备。须经甲方同意。期满

后甲方不作任何补偿，承包期间油站的安全、消防等工作由乙方全部负责。

四、证件年审，年检等证件的合法，乙方承担 元，由甲方全权办理。

五、乙方在经营期间，必须遵纪守法，按月结清国家的一切费用，如国家政

策变化不能承包经营，甲方必须按承包时间比例折算后一次性退还乙方承包

款。如公路加宽占道超过二个月不能经营，甲方须按时间折算扣除承包费。

六、如果由于乙方不按国家规定，违法经营造成甲方经营执照等证件吊销，该加油站按 万元由乙方购买。

七、因加油站装修需二个月，乙方承包期满后按装修时间延期二个月。

八、违约任何一方，赔偿对方违约金 万元，如甲方违约并承担乙方装

修费用及剩余承包金。

九、本合同从双方签定之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

年 月 日年 月 日

篇四：加油站整体承包协议

加油站整体承包协议

发 包 方：（以下简称发包方）法定代表人：

承 包 方：（以下简称承包方）法定代表人：

本着平等自愿、诚实守信的原则。就发包方将兴文县兴文加油站整体承包给承包方经营事宜，经双方协商一致，达成如下协议：

一、承包期限：自年月 日至年 月 日止。

二、承包内容：兴文县兴文加油站的成品油经营权、加油站的土地使用权、加油站地上的房屋、加油机等与加油站经营相关的一切设备设施。

三、承包价格：万。大写（万元整）

四、付款方式：一次性付清。

五、双方的权利和义务

1、承包方无权把加油站转包给第三方。

2、发包方承诺该承包资产无任何权属纠纷，资产交接日前与该资产相关的债权、债务、各项经营税费及其经济、法律责任，均由发包方负责，与承包方无关，并保证不得因此影响承包方正常经营活动，如影响承包方正常经营相关损失，由发包方承担。

3、双方商定 年 月 日为该承包资产的交接日，发包方应保证该承包资产权属（详见资产清单）在合同签定日至资产交接日前的真实性、完整性。

4、承包期内承包方负责办理该加油站的所有证照年检、年审及经营税费，如承包方经营期内，涉及加油站相关证照需换证的换证所需费用，根据换证使用年限情况，在承包方经营期内的由承包方承担，超出承包方承包期间的，由发包方承担。因发包方行为产生的税费由发包方承担。

5、承包期满，同等条件下承包方有权优先续包，若承包方不再续包，应将该加油站所有土地附属物及相关油品经营设施、设备按资产交接日状况交回发包方，自然损耗除外。

6、承包方承诺承包方经营该加油站期间产生的与该加油站相关债权、债务及其他应承担的经济、法律责任，均由承包方负责，与发包方无关，承包期内一切安全事故概由承包方负责。

六、违约责任：

本合同一经签定，承包发包双方均不得违约，否则违约方应按合同总价款的20%支付对方违约金。

七、其他事项：

1、本合同未尽事宜，由承包发包双方另行协商解决，协商不成的由兴文县人民法院诉讼管辖。

2、本合同一式两份，承包发包双方各执一份，经承包发包双方代表签字生效。

发 包 方: 承 包 方：

法定代表人： 法定代表人：

签约地点：

签约时间： 年 日月

兴文加油站证件移交清单

1、成品油零售经营批准证书，正、副本。

2、危化品经营许可证正、副本。

3、增值税一般纳税人资格证书。

4、税务登记证国税正、副本。

5、税务登记证地税正。副本。

6、路政管理许可证（在路政大队）。

7、排污许可证正、副本。

8、营业执照正、副本。

9、有线电视用户证。

10、兴文县自来水公司用户卡。

11、避雷检测报告。

12、计量验收合格证。

13、普通发票领购薄。

14、发票专用章一枚。

15、加油机税控读数器一台。

16、电力公司供电合同。

17、保险柜钥匙2把。

18、消防专业知识培训证书—（杨永）有效期至XX年6月。

19、消防专业知识培训证书—（冯丽娟）有效期至XX年6月。

20、职业健康监督管理培训证书—（杨永）有效期至XX年8月4日。

21、组织机构代码证正、副本。

接收人： 移交人：

年月日

篇五：加油站承包合同2

协议书

出租方（甲方）： 联系电话：

承租方（乙方）： 联系电话：

合同签订地点：

为明确甲、乙双方的权利、义务关系，经双方协商一致，达成协议如下：

一、租赁项目：

甲方将位于 加油站出租给乙方经营。

二、租赁期限：

租赁期为____年，起租日期为_____年___月___日至_____年___月___日止。

三、付款方式：

租金每年为________元，每___年一付。乙方应提前两个月交清下一年租金。

四、甲方责任：

1、甲方提供 加油站场地、设备及设施。

2、甲方负责把加油站的配套设备、设施全部移交给乙方经营使用。

3、乙方在经营期间，甲方提供加油站的合法有效证件，加油站证件的年审

及费用由甲方负责。

4、乙方在经营期间，甲方需协调好地方关系，不得干涉乙方的正常经 营活动，乙方必须保证油品的质量。

5、乙方在经营期间，不承担甲方的债权债务。

五、乙方责任：

1、乙方自合同签订之日起向甲方交纳加油站物料保证金_______元

整。合

同到期或终止后甲方将保证金退还乙方。

2、自乙方交接进站后，要保管好加油站的所有财产，本合同期满或终

止，乙方保证加油站的所有设备、设施完好齐全，确保正常使用，如有损坏由乙方负

责赔偿。

3、乙方在经营期间应交纳承担国家规定的各项费用。

4、乙方一定要遵纪守法，依法经营，按时交纳租金，如到期不交租金或故

意拖延交款期，甲方有权终止合同。

5、乙方在合同期间无故终止合同，甲方不退还剩余租金，经营期间乙方不

得转让或转租加油站，如乙方私自转让或转租加油站，甲方有权终止合同。

6、乙方在经营期间的一切债权债务、国家规定的各类税费及油品质量等

情

况造成加油站的任何不良影响，由乙方自己承担，同时甲方有权终止合同。

六、甲、乙双方约定：

1、在合同期间如因公路扩建、维修、改造等不可抗力原因造成乙方无法正

常经营的情况，双方可另行协商解决。

2、乙方在经营期间所添置的固定设施、设备等合同期满或终止后，归甲方

所有。

3、如产生纠纷，双方友好协商解决。如协商不成，可向人民法 院提起诉讼解决。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，签订补充协议，补充协议

与本

合同具有同等法律效力。

5、本协议甲、乙双方签字之日起生效，协议一式四份，甲、乙双方各

执二

份。

甲方（签字）：乙方（签章）：

身份证号：身份证号：

____年____月____日 ____年____月____日

篇六：加油站承包合同

加油站承包合同

甲方：住址： 身份证号码：

乙方：住址： 身份证号码：

甲乙双方经友好协商，甲方同意出租 加油站一处，乙方同意承包加油站，根据《中华人民共和国合同法》有关法律法规的规定，双方意见一致，现签订以下条款，双方无条件遵守。

第一条：加油站的名、位置主概括

1、名称：

2、位置：

第二条：加油站的财产包括

营业室及附件概况本合同签订后当日内，甲方将上述财产交付给乙方，乙方接受财产后，双方共同签署财产交接单。

第三条：承包加油站合同期限

合同为6年。（即年月日——年月日）。

第四条：承包金与付款方式

租金付款方式：一付三年，因本站需改建装修，前两个月为装修期，不计承包费，前三年租金为50万元，后三年租金为60万元。

第五条：甲方的权利和义务

1、甲方必须具备全套完整的证照供乙方经营使用，必须负责办理证照的年审等手续，如果证件不齐全，造成加油站停业，由甲方退还全

部承包金。甲方必须协调办理，领取发票手续给乙方。

2、甲方有义务理顺乙方经营期间有关部门的业务事宜及周边环境，保证水、电、路三通，正常营业水电费由乙方负责。如因修路造成加油站停业甲方延长未经营期间的时间。

3、甲方不得涉乙方扩建装修，扩建装修的费用由乙方自理。

4、甲方不得在合同未满前内进行拍卖或承包给第三方。如公司收购甲乙双方协商解决装修费用。

5、在乙方经营期间，甲方承担承包期间的土地租金和公路搭接费，及各种证件的审换费出资办理。乙方必须合法经营，因违法经营造成的一切后果由乙方承担。

6、在油站装修中（如挪机子、顶棚和柱子）等一切事项，如各部门干涉，一切费用和责任都由乙方承担。

7、因修路、自然灾害造成的油站停业，由甲方延长承包期时间。

第六条：乙方的权利和义务

1、在合同期间本加油站经营权归乙方所有，乙方有权自主用人，委托或托管的权利，甲方不得干涉。

2、在乙方承包以前，甲方所有信债权债务与乙方毫无关系，（包括甲方经营时的油品库存末税金，其他职能部门的费用，水、电费、司机累积奖品等）。如果由于甲方的债权债务引起本站不能正常营业或停业营业，甲方无条件退还乙方未经营期间的税金、扩建费用及误工费。

第七条：违约的责任

自合同生效日起，双方不得违约合同，双方互补违约金为承包金的两

倍。

第八条：附则

1、本合同双方主授权代表签字及盖章（双方签字并按手印）之日起生效，未尽事宜，经合同双方协商一致可以签字订补充协议。

2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份（有同等的法律效力）。

甲方（盖章）

代表（签字）

乙方（盖章）代表（签字）

签订日期： 年月日

篇七：加油站承包合同

加油站承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方为共同发展、互利互惠，本着平等、自愿、有偿的原则，甲方将属于自己的加油站承包给乙方，由乙方独立自主经营，为确保双方权利义务，经充分协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、示规和政策规定，签订本合同，以资共同信守。

一、加油站的位置、财产和物品

1、该加油站位于处。

2、该加油站有经营用房、生活用房、各类设施设备与与加油站正常营业有关的各类证照、印章和相关手续（包括成品油经营许可证、消防许可证、营业执照、国地税证、化学品许可证、道路接口手续等）。以上各类财产和物品由甲方移交给乙方，经双方验收后制作清单并签字确认后为合同附件。

二、承包形式

甲方将加油站承包给乙方后，由乙方独立自主经营，甲方不得以任何方式干涉乙方正常的经营活动。

三、承包经营期限

该加油站承包经营期限为日

至 日止。

四、承包费及交付方式

1、承包费总计人民币年，每年元。

2、乙方在开业时先予支付甲方二年承包费第三年元，以后各的承包费于每年

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、保证对承包给乙方的加油站是独立产权。各类房屋、设施、设备完好，水、电、路畅通。并保证乙方承包的油站手续齐全有效，油站进行的各种验收合格。

2、保障乙方独立自主经营，不以任何方式侵犯乙方的合法权益；保证乙方正常的经营活动不受到其他任何干扰和阻挠；协助乙方处理生产生活中出现的各类问题。

3、在加油站附近设立醒目的广告牌，保障加油站进出口畅通无阻，按标准撑高加油站区域影响车辆进出和生产安全的各类电缆。

4、甲方应保证乙方租赁期限内水电路三通及公路开口费和地使用费税，加油站所有证照审验及安全评估费用由甲方负责。

5、乙方在承包期内，甲方不得转包，如遇中石油收购，甲方须提前和乙方协商，乙方对该站基础设施及装修全部费用以及承包费经营损失赔偿。

6、合同有效期内，乙方不得用加油站的财产进行任何形式的抵押或担保。承包前已设立抵押或担保的，甲方应向乙方说明，由此影响乙方生产经营并给乙方造成损失的，由甲方向乙方赔偿。

7、监督乙方守法经营；按照合同约定收取承包金；在合同有效期内，甲方不得提高承包金。

（二）乙方的权利和义务

1、依法经营所承包的加油站，按照合同约定向甲方交纳承包费，按时交纳水电费和经营收益产生的各项税费。

2、依法享有加油站经营收益，享受国家或地方政府颁布的优惠和补贴政策，享有各类公共设施的使用权。

3、合理使用和维护加油站的各类设施设备，承担消防器具内填充物料更换的费用，承担行政管理部门对各类油品抽检的费用。

4、合同有效期内，乙方可在加油站内增添与经营有关的生产、生活设施，并对增添的生产生活设施（非固定资产）拥有所有权。

5、合同有效期内，乙方不得用承包经营权进行抵押或担保。必须守法经营，否则造成的后果由乙方承担。

六、合同的变更和解除

1、本合同一经签定，即具有法律约束力，任何一方不得以任何理由随意变更或者解除。

2、本合同履行中，如因不可抗力或其他原因致使本合同难以履行时，可经双方协商一致同意后变更或解除，因不可抗力造成的损失由双方各自承担。

3、本合同履行期间，因国家政策或建设行为造成乙方停业时，甲方应免除乙方停业期间的承包费，合同期限依停业期限自动后延。

4、因加油站手续、土地产权致使加油不能正常营业时，乙方有权解除本合同，违约责任以及所有损失，双方可协商解决。

5、乙方应当按照本合同约定的期限足额交纳承包费，若有特殊情况乙方必须提前90天告知甲方，并经甲方同意，否则甲方有权解除本合同，违约责任以及所有损失全部由乙方承担。

6、本合同期满后，在同等条件下，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前，提前半年签订未来相关合同。

七、承包期内乙方不得将加油站随意转包，更不能变更法人或其他证照，否则造成的损失由乙方承担。

八、违约责任

在合同履行期间，任何一方违返本合同的约定，视为违约，违约方应按每年承包费总额的20%（）元支

付对方违约金，并赔偿对方因违约给另一方造成的实际损失。

本合同一式 份，甲乙双方各执 份，经甲乙双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

日期：月 日期：

签约地点：

篇八：XX加油站租赁合同

加油站租赁合同

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

经甲乙双方友好协商，就承包。在平等互利的原则下达成协议如下：

一、甲方自愿将位于承包给乙方经营。

二、承包期限为 年。

三、年租金为 万元整，在加油站正式开张时付清。

四、甲方的权力与义务

1、甲方提供加油站正常经营所需的各项证件，保证齐全有效，以及按时年检，产生的费用由乙方承担。

2、甲方承担公路开口的占道费，房产营业税及土地使用的各项费税。

3、甲方保证加油站的水、电、路畅通，为乙方创造良好的经营环境。

4、租赁期间甲方不得将乙方租赁的加油站出租或出售。

5、经营期间如遇新增办理加油站需要的证件及各部门收取的押金由甲方负责。

五、乙方的权利与义务

1、乙方不承担租前债权债务。

2、乙方在租赁期间负责加油站设备的正常维修、维护，合同到期后将加油站设备完好地交与甲方。

3因经营需要，乙方对加油站进行改建，费用由乙方负责。

4、乙方在租赁期间负责工商、税务、计量、安监、检机及各种证件的，年审费用和各部门的培训和罚款等。

5、乙方在租赁期内不得将加油站抵押担保，如须转租要经过甲方同意。租赁期内由乙方自主经营，甲方不得干涉。

6、租赁期内如因修路或者其它因素造成乙方不能正常营业，甲方应退还乙方未营业期间的租金或延长租期。

六、改建期间甲方应协助各部门手续审批。

七、如有一方违约，将赔偿对方违约而引起的相关费用。

八、乙方在经营期间，所发生一切安全责任，如火灾或事故，一切由乙方承担。

九、租赁期内如遇人力不可抗拒的自然灾害或政策变化的原因，致使乙方不能经营时，该合同无条件终止，租赁期内的费用按终止日结算，多退少补。

十、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十一、本合同一式二份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，甲、乙双方各执一份。

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

篇九：工程承包合同(加油站)

建筑工程承包合同

承包方（甲方）：

发包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：新建加油站

2、工程地点：

二、承包工程范围及内容：

工程量：办公楼土建工程，院墙土建工程，整个场区地面及门前道路砼地面工程，加油机基础、棚基础、油罐基础砼浇注及预埋件工程；办公楼工程。承包形式：

三、工期：

1、竣工日期：

2、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和建设单位签字认可后，工期可相应顺延。

四、采用下列第 3 项质量标准：

1、工程质量达到省优质工程；

2、工程质量评定等级为优良；

3、符合国家质量验收标准；

五、合同价款

按实际发生的工程量的定额人工费装饰装修计价 元乘以 系数进行结算。

六、付款方式

前期承建者须缴纳30%的保证金，前期开工退付保证金的10%，中期退付10%，预留10%，经建设单位、甲方审核确认后，若无质量问题及其它违约情形，工程全部验收合格交工一个月内付给乙方工程总额的 100 %，剩余10%质保金。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、住宿、施工材料、设备供应：均由乙方提供

八、质量及验收

工程质量必须符合本合同第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，人工费按实际完成工程量人工费的%支付，否则甲方不支付任何款项。

十、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。

十一、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、施工期间，如发现乙方有任何施工材料浪费等现象，均按照施工材料费用的双倍进行赔偿。

十二、违约责任

1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，每天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十三、附则

1、本合同经双方签章后生效。

2、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人：

委托代理人（签字）：

联系电话：

年月

月 日

联系电话： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 年 日

篇十：承包加油站合同书

承包加油站合同书

甲方：

乙方：

为了更好的发展企业，经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方把位于滑县王庄镇莫洼集中园石化加油站租赁给乙方经营，为使双方合法权益不受侵犯，双方自愿鉴定如下合同：

一、加油站承包期为10年，自XX年 月日起，至2025年月日止。自开业之日起算租赁费。

二、加油站承包金额为每年：300000元整（大写：叁拾万元整）。付款方式为：每两年一付，加油站改建完开业前首付两年承包费600000元整（大写：陆拾万元整）。到XX年月日再付两年租金600000元整（大写：陆拾万元整）。以后六年按以上方式依次类推直到合同终止。

三、加油站主体，乙方可以根据经营需要设计出改建加油站图纸。改建中职能部门（规划、城建、安检、消防、工商、税务、经贸委等相关部门），由甲方进行协调，并承担相关费用，保证乙方顺利扩建，扩建期间安全方面由乙方承担。

四、加油站经营权。经营范围以营业执照为准，改建后加油站经营权根据合同约定由乙方经营，盈亏自负。

五、加油站的固定资产，原加油站的固定资产及配套设施交付给乙方使用，乙方经营到期，所有投资固定资产无偿归还于甲方所有，乙方保证站内各种设备、设施正常使用。但乙方不承担折旧责任，乙

方自购的生活用品返还乙方。

六、租赁期限变动补偿：此加油站是乙方投资改建的，乙方对加油站有自主经营权，甲方显名及隐名合伙人都不能以任何理由将加油站另行租赁，或把加油站所有权变卖给第三方，如有违约甲方赔偿乙方60万元（大写：陆拾万元整）。因甲方因素影响乙方正常经营，甲方应以乙方经营时间延长期限。因国家征用，获得国家赔偿，并使乙方终止经营，甲方应以乙方经营时间进行结算租金，多退少补。乙方所投的所有固定资产，甲方应按每年10%的折旧金额，在10日之内退还给乙方。因甲方因素造成乙方停止经营，甲方应以乙方投资（附明细表）加倍赔偿。

七、证件使用：甲方应确保经营证件齐全，有效相关证件、附表、公章、发票专用章，交付给乙方保管使用。甲乙双方都不能参与加油站证件财产抵押的经营活动，否则要承担相应的法律责任。

八、经营责任：乙方要守法经营，保证安全，在经营期内，如出现违法、违规的事故，乙方承担全部的责任，经营中所发生的费用由乙方承担，但甲方应保证水、电、路三通，并承担加油站出入道口收费及土地使用税费和审证、验证、法人培训评估的费用。

九．债权。债务：租赁前加油站的所有债权、债务、未交税款及甲方合伙人的债权、债务与乙方无关，不承担任何责任。乙方在经营期所发生的债权、债务甲方不承担任何责任。

十、在经营期间甲方应协助乙方维护经营环境和职能部门的协调，费用由乙方承担。