第一篇：2011年造价员考试基础知识考试习题必备
2011年造价员考试基础知识考试习题必备
一、单选题:
1、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元。
A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2
答案：B
解
析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。所以该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。所以正确答案应该是C。
2、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5 000元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为()元。A.10 600 B.10 200 C.11 600 D.12 200 答案：B
解
析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。因此，直接费=人工费+材料费+施工机械使用费。因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的5天时间，也应予工期补偿。
因停电造成的窝工人工费=10×20=200元；窝工机械费=100×2=200元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用=5 000+800×5+40×20=9 800 元，共计200+200+9 800=10 200 元。
3、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。
A.42 B.24 C.14 D.4 答案：C
解
析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天
4、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。
A、1.5 B、0.9 C、1.2 D、3.6
答案：B
解
析：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下： 总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期
5、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是()。A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费
C.工作效率降低所引起的损失费 D.机上工作人员的工资 答案：D
解
析：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等，这三者都不能简单地用计日工费计算。而机上工作人员的工资能按计日工费计算。
6、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是()。A.建设单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏
C.业主原因要求暂停全部项目施工 D.因设计变更而导致工程内容增加
答案：B
解
析：费用索赔指的是当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。而施工单位施工机械损坏造成的损失，是由承包人承担的，不能向发包人索赔。
7、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。
A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B.增建合同中约定的工作量不属于设计变更 C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D.发包方要求更高的质量标准属于设计变更
答案：C
解
析：设计变更超过原设计标准的，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明，A错误。另外，对质量标准的改变不属于设计变更，D错误。
二、多选题:
8、［２００６年真题］工程索赔的处理原则有（）。A．必须以合同为依据 B．必须及时合理地处理索赔 C．必须按国际惯例处理
D．必须加强预测，杜绝索赔事件发生 Ｅ．必须坚持统一性和差别性相结合 答案：A, B
解
析：工程索赔的处理原则有：①必须以合同为依据；②及时合理地处理索赔；③加强主动控制，减少工程索赔。答案D不准确，索赔事件是不可能杜绝的，只可能减少。因此答案为AB。请记住:造价100分网站
9、[2005年真题] 下列各项中可以构成设计变更的有（）。A.双方对工期要求的变化
B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化 C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 D.增减合同约定的工程量
E.更改有关工程的施工时间和顺序
答案：C, D, E
解
析：我国《施工合同文本》规定设计变更不包括双方对工期要求的变化，施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化，选项A、B错误。
10、建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是()。
A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E.变更工程价款的报告应由承包人提出
答案：B, C, E
解
析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，在发包人对原设计进行变更的情况下，当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。对于承包人，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，其提出的合理化建议如果涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。设计变更事项包括:①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。
11、依据不同的标准，工程索赔可按()进行分类。A.合同依据 B.索赔目的 C.索赔事件的性质 D.索赔的当事人 E.索赔处理的方法 答案：A, B, C
解
析：工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类:按索赔的合同依据分类；按索赔目的分类；按索赔事件的性质分类。因此，答案为ABC。
12、［２００６年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益
C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算
D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据
答案：C
解
析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为Ｃ。
13、［２００６年真题］按照ＦＩＤＩＣ合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误 C．业主提前占用工程
D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A
解
析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为Ａ。
14、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（）
A.发包人不予补偿
B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿
答案：D
解
析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。
15、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（）A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更
C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知
答案：D
解
析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。
16、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为（）。
A．1260元 B．1263.6元 C．1372.2元 D．1474.2元
答案：C
解
析：此题为2005年考题，在解该题是应注意的问题包括：（1）窝工和增加配合用工使用不同的单价标准；
（2）窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。因此索赔额=50×12+（10×30+360）×（1+17%）=1372.2元
17、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括()。A.对合同中任何工作工程量的改变 B.在强制性标准外提高或降低质量标准 C.改变原定的施工顺序或时间安排 D.增加或缩短合同约定的工期
答案：D
解
析：在FIDIC合同条件下，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更，如在强制性标准外提高或降低质量标准；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)新增工程按单独合同对待；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。所以正确答案应该是D。
18、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8 000 m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10 200 m3，则施工方可提出的工期索赔为()天。(结果四舍五入取整)A.1 B.4 C.17 D.14 答案：C
解
析：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。本题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期
设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险，即 8 000×20%=1 600 m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10 200+1 600=8 600 m3，则工期索赔值=8 600×P/8 000×P=17.2天，四舍五入取整得17天
19、FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（）。A.变更导致竣工时间的延长 B.异常不利的气候条件
C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误 D.业主提前占用工程
E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 答案：A, B, C
一、单选题:
1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。A．大于 B．小于 C．等于 D．为10% 答案：C 解
析：作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。因此答案为C。
2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是()。
A．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。
B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期
C．全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留 D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任
答案：C
解
析：全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此答案为C。
3、［２００６年真题］相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（）A．绝对偏差 B．相对偏差 C．累计偏差 D．局部偏差 答案：D
解
析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差。因此答案为D。
4、[2005年真题] 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（）万元。A.240 B.237.5 C.228 D.213 答案：C
解
析：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为（15×10+10×9）×（1—95%）=228
5、[2005年真题]已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为（）万元。
A．110 B.－100 C．110 D.－110 答案：D
解
析：投资偏差=已完工程实际投资—已完工程计划投资=（18—20）×55万元= —110万元
6、[2005年真题] 国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，（）。A．及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B．分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C．一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D．及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 答案：D
7、[2005年真题]
检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的（）。
A．组织措施 B．技术措施 C．管理措施 D．经济措施 答案：D
8、[2005年真题]
以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（）。A．拟完工程量×计划单价 B．拟完工程量×实际单价 C．已完工程量×计划单价 D．已完工程量×实际单价 答案：A
9、[2005年真题]
下面关于绝对偏差说法正确的是（）。A．绝对偏差=（投资实际值-投资计划值）/投资计划值 B．绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C．从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D．绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
答案：B
10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2 000吨、1 500吨，计划单价为5 000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7月份实际价格均为 4 000 元/吨。则6月末的投资偏差为()万元。A.450 B.-450 C.-200 D.200 答案：C
解
析：投资偏差是指投资计划值与实际值之间存在的差异，即投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =实际工程量×（实际单价-计划单价）
所以投资偏差=(400+1600)×（5 000-4000）=-200(万元)所以正确答案应该是C。
11、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。
A.横道图法 B.表格法 C.曲线法
D.时标网络图法 答案：B
解
析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。
12、用表格法进行投资偏差分析时，已完工程量乘以计划单价得到的是()。A.拟完工程计划投资 B.已完工程计划投资 C.拟完工程实际投资 D.已完工程实际投资
答案：B
解
析：已完工程计划投资中的“已完”可以理解为“实际过程中发生的”，即已完工程量；其中的“计划投资”指原计划中规定的单项工程计划投资值，即计划单价。
13、在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于()。A.客观原因 B.业主原因 C.设计原因 D.施工原因
答案：A
解
析：引起投资偏差的原因主要有客观原因、业主原因、设计原因和施工原因。其中客观原因主要有:人工费涨价、材料涨价、自然因素、地基因素、交通原因、社会原因、法规变化及其他。
14、在投资偏差分析时，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用的是()。A.累计偏差 B.绝对偏差 C.相对偏差 D.细微偏差
答案：A
解
析：累计偏差是在项目已经实施的时间内累计发生的偏差，它所涉及的工程内容较多、范围较大，且原因也较复杂，因而累计偏差分析必须以局部偏差分析的结果为基础进行综合分析，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用。
15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为27万 m3。合同中规定，土方工程单价为12.5元/m3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/ m3，工程结束时实际完成土方工程量35万 m3，则土方工程款为()万元。A.437.535 B.426.835 C.415.900 D.343.05答案：B
解
析：计算过程如下: 12.5×27×(1+15%)+9.8×[35-27×(1+15%)]=426.835(万元)
16、承包人想发包人申请返还保证金的时间是（）A.缺陷责任期满 B.缺陷通知期满 C.竣工结算办理完毕 D.缺陷责任期满后14D
答案：A
二、多选题:
17、［２００６年真题］在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有（）A．组织措施 B．经济措施 C．制度措施 D．技术措施 E．合同措施
答案：A, B, D, E
解
析：通常把纠偏措施分为：组织措施、经济措施、技术措施、合同措施四个方面。因此答案为ABDE。
18、在运用调值公式进行工程价款价差调整时，要注意()。A.固定要素的通常取值范围在0.15～0.35 B.报告期和基期的价格资料搜集 C.各项费用发生的时点和地点
D.有关各项费用应选择用量大、价格高且有代表性的人工费和材料费 E.根据调价文件规定 答案：A, C, D
解
析：在运用调值公式进行工程价款价差调整时要注意如下几点:①固定要素通常的取值范围在0.15～0.35；②调值公式中有关的各项费用，按一般国际惯例，只选择用量大、价格高且具有代表性的一些典型人工费和材料费；③各部分成本的比重系数，在许多招标文件中要求承包方在投标中提出，并在价格分析中予以论证；④调整有关各项费用要与合同条款规定相一致；⑤调整有关各项费用应注意地点与时点；⑥确定每个品种的系数和固定要素系数，品种的系数要根据该品种价格对总造价的影响程度而定。因此，答案为ACD。
19、工期索赔计算的方法主要有（）。A．网络图分析 B．表格法 C．比例计算法 D．横道图法 E．曲线法 答案：A, C 20、下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是（）。
A.工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
B.工程竣工结算报告金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
C.工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
D.工程竣工结算报告金额5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起70天
E．建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认并汇总后，送发包人后15天内审查完成 答案：A, B, C
第二篇：安徽造价员考试《工程造价基础知识》习题
2008年造价员《工程造价基础知识》考试试题
一、单项选择题
1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（）。A、1个月内
B、2个月内 C、3个月内
D、6个月内
2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人
C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D、企业注册资本不少于人民币100万元
3、下列工程中，不属于分部工程的是（）。A、土建工程
B、屋面工程 C、主体结构工程
D、地基与基础工程
4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是（）。
A、建设单位
B、总承包单位 C、监理单位
D、建设行政主管部门
5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（）。A、次序可以颠倒，但不能交叉
B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C、次序不能颠倒，也不能进行交叉
D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉
6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。
A、成本核算——成本分析——成本考核 B、成本分析——成本考核——成本核算 C、成本考核——成本核算——成本分析 D、成本分析——成本核算——成本考核
7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是（）。A、自然风险
B、社会风险 C、经济风险
D、总体风险
8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行 B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行 C、无论价格上涨还是下降都按原价执行 D、无论价格上涨还是下降都按新价执行
9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以（）。A、依法撤销裁决
B、再申请仲裁 C、提请诉讼
D、向人民法院申请执行
10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是（）。A、勘察合同
B、设计合同 C、施工合同
D、工程保险合同
11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是（）.A、固定总价合同
B、可调总价合同 C、单价合同
D、成本加酬金合同
12、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是（）。A、协议书
B、通用条款 C、专用条款
D、附件
13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括（）。A、工程性质
B、承包工程量的大小 C、发包人在招标文件中的规定
D、承包人的资质等级
14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是（）。
A、勘察工作
B、设计工作 C、采购工作
D、施工工作
15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（）。A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用 B、设备、工器具购置费用和设备安装费
C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用 D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用
16、设备进口的关税计算公式是（）。A、关税=离岸价格*进口关税税率 B、关税=原币货价*进口关税税率 C、关税=到岸价格*进口关税税率 D、关税=货价*进口关税税率
17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于（）。A、设备购置费
B、联合试运转费 C、设备安装费
D、生产准备费
18、下列费用中不属于价差预备费的内容是（）。
A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 B、人工、设备、材料、施工机械的价差费 C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整 D、利率、汇率调整等增加的费用
19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是（）。
A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用 B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用 C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用 D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息 20、工程造价计价的顺序是（）。
A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价 B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价 C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价 D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价
21、下列关于套定额单价的表述，错误的是（）。
A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致 B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整 C、定额换算按照定额规定执行
D、可以编制补充定额
22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。
A、施工定额
B、概算指标 C、概算定额
D、预算定额
23、计算建筑安装工程费用的依据是（）。
A、用地指标
B、间接费定额和价格指数 C、各项工程建设其他费用定额等 D、设备价格、运杂费率等
24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作（）。
A、收集整理资料阶段
B、平衡调整阶段 C、测算审查阶段
D、以上均不是
25、已知产量定额为10单位，则时间定额为（）。A、10单位
B、1单位 C、0.5单位
D、0.1单位
26、预算定额中的人工消耗指标包括（）。A、基本用工和人工幅度差
B、基本用工、辅助用工和人工幅度差
C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差 D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工
27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为（）元。
A、6.75
B、4.50 C、0.84
D、0.56
28、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的（）。
A、建设项目工程造价资料
B、单项工程造价资料 C、单位工程造价资料
D、其他
29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。A、类似项目对比法
B、系数估算法 C、生产能力指数法
D、指标估算法
30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多（）。
A、116%
B、63.7% C、58.7%
D、29.6%
31、三级概算文件编制形式的组成内容有（）。A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算 B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算 C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算 D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）。
A、软化水处理设备
B、防洪工程 C、消防工程
D、锅炉房工程
33、（1）了解现场情况；（2）熟悉施工图纸；（3）编制基价直接费计算表；（4）列项计量；（5）编写编制说明；（6）计算预算造价；（7）计算定额直接费；（8）工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是（）。A、1、2、4、3、7、6、8、5
B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、8
D、2、1、4、3、7、6、8、5
34、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定（）。A、建设规模
B、建设标准 C、技术方案
D、设备方案
35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是（）。A、目标分解与计划
B、目标实施 C、目标实施检查
D、目标修改
36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是（）。A、大型基础设施项目
B、非外国政府贷款项目 C、特定专利项目
D、私人投资项目
37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是（）。A、编制招标文件
B、发放招标文件 C、勘察现场
D、召开投标答疑会
38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后(A、7天
B、10天 C、14天
D、28天
39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（）。A、分部分项工程量清单计价
B、措施项目清单计价 C、其他项目清单计价
D、规费与税金计价
40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是（）。A、招标环境调查
B、招标文件研究 C、投标答疑会
D、制定施工方案
41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为（）。A、招标文件中明确的某一时间和某一地点 B、提交投标文件截止的时间和所在的地点
C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点 D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点
42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有（）。A、比较最低投标价法
B、综合评估法 C、综合比较法
D、总费用最低法
43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。A、设计变更
B、施工条件变更 C、进度计划变更
D、工程项目变更
44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。A、合同中类似的价格执行
B、合同中已有的价格执行 C、工程师指定的价格执行
D、当地权威部门发布的指导价执行
45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。A、补偿索赔
B、单项索赔 C、综合索赔
D、道义索赔
46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。）。
A、因发包人原因造成返工的工程量
B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量
47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序（）。
A、只能进行费用索赔
B、只能进行工期索赔 C、可以进行费用和工期索赔
D、不能进行任何索赔
48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。A、建设单位
B、监理单位 C、施工单位
D、项目主管部门
49、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为（）。A、400
B、900 C、1400
D、1900 50、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是（）。A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值
B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值 C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值 D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值
二、多项选择
1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括（）。A、比例税率
B、全额累进税率 C、超额累进税率
D、定额税率 E、浮动税率
2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有（）。A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作 B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任 C、造价员资格证书仅在本地区有效
D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续 E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业
3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有（）。
A、涂改、出租资质证书的 B、新设立的分支机构不备案的
C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的 D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的 E、转包承接工程造价咨询业务的
4、基本建设项目按其投资来源可以划分为（）。A、竞争性投资项目
B、非经营性投资项目 C、政府投资项目
D、非政府投资项目 E、经营性投资项目
5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有（）。A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量
B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式 C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理 D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制
E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省
6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有（）。A、业主方项目管理是全过程的项目管理
B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理 C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理 D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段 E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE
7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是（）。A、按通常的理解解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释 C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释 D、按格式条款起草人的理解解释
E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有（）。A、分包人应当按照协议书约定的日期开工
B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求 C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复 D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意 E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延
9、进口设备的交货类别分为（）。
A、海上交货类
B、内陆交货类 C、目的地交货类
D、装运港交货类 E、生产地交货类
10、关于工程造价计价表述正确的是（）。
A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价 B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量 C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平
E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价
11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是（）。A、多余和偶然工作时间
B、休息时间
C、施工本身造成的停工时间
D、不可避免的中断时间 E、违反劳动纪律的损失时间
12、施工机械台班单价组成的内容包括（）。A、预算价格
B、大修理费
C、经常修理费
D、安拆费及场外运输费 E、燃料动力费
13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有（）。A、引进项目图纸资料翻译复制费
B、出国人员费用 C、联合试运转费
D、来华人员费用 E、单独引进软件的关税
14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。
A、比例估算法
B、系数估算法 C、生产能力指数法
D、类似项目对比法 E、工程量估算法
15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算（）。A、设计定员发生变动
B、主要设备型号和规格发生变动 C、贷款利息率的提高
D、超出基本预备费规定的范围 E、超出工程造价调整预备费
16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是（）。A、招标范围及基本要求情况
B、标底的编制方法和要求 C、工期的确定及顺延要求
D、竣工验收与结算的有关要求 E、评标机构的组成和要求
17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有（）。A、招标文件规定的计价方法
B、招标文件规定的评标方法 C、招标文件的其他有关条款
D、工程量清单单价组成分析 E、清单计价中计日工单价
18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。A、设计变更
B、施工条件变更 C、进度计划变更
D、材料单价变更 E、合同条款变更
19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。A、地基变化索赔
B、工期延长索赔 C、暂停施工索赔
D、经济补偿索赔 E、业主违约索赔
20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是（）。A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价 B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账 C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产 D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账
E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价
答案：
一、单项选择
1、C
2、A
3、A
4、A
5、B
6、A
7、D
8、A9、D
10、D
11、A
12、B
13、D
14、A
15、C16、C
17、B
18、A
19、A
20、A
21、B22、C
23、B
24、B
25、D
26、C
27、B28、D
29、D30、31、C
32、C
33、B34、C
35、D
36、A
37、C
38、A
39、B40、D
41、D
42、B
43、B
44、A
45、C46、B
47、C
48、D
49、C
50、C
二、多项选择
1、ABCD
2、AB
3、ADE
4、CD
5、ABC
6、ADE
7、AB
8、ADE
9、BCD
10、BCDE11、ACE
12、BCDE
13、ABD
14、BCD
15、DE16、CD
17、ACDE
18、ABC
19、ABCE
20、ADE
2007年造价员《工程造价基础知识》考试试题
一、单项选择
1、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）。A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单的表格格式不作要求 C、工程量清单不含有措施项目
D、在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制
2、注册造价工程师的权利包括（）。A、有任意选择经办工程项目的权利 B、有公开承接业务和资料的权利
C、有在所经办工程造价成果文件上签字的权利 D、有自行确定收费标准的权利
3、当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（）人民法院申请强制执行。A、合同签订地
B、工程所在地 C、发包人住所地
D、承包人住所地
4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入（）。A、直接费
B、间接费 C、施工机械费
D、措施费
5、工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地省、自治区直辖市人民政府建设主管部门备案。A、30天
B、20天 C、25天
D、任意时间
6、项目可行性研究的核心部分是（）。
A、效益研究
B、功能研究 C、市场研究
D、结论与建议
7、根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，工程预付款的比例是（）。A、建筑安装工程一般不超过合同价的30% B、安装工程一般不超过当年安装工程工程量的30% C、装饰工程一般不超过单项工程工作量的30% D、建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%
8、竣工决算由竣工财务决算说明书，竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工（）四部分组成。A、总概算表
B、设备、工具及器具购置费 C、造价对比分析
D、建筑安装工程费
9、施工图预算造价中，变化最大的是（）。A、机械费
B、人工费 C、设备、材料费
D、有关费用
10、对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行恰如其分的分析和评估，这是指（）。A、风险评价
B、风险识别 C、风险控制
D、风险分类
11、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m³的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖二类土的时间定额是（）。
A、0.765工日/m³
B、1.007m³/工日 C、0.685工日/m³
D、1.307m³/工日
12、概算定额与预算定额的主要不同之处在于（）。
A、表达的方式不同
B、贯彻的定额水平原则不同 C、表达的主要内容不同
D、项目划分和综合扩大程度不同
13、按照有关文件规定，关于招标人根据招标项目本身的特点和需要，对潜在投标人或者投标人进行的资格审查，以下说法正确的是（）。
A、进行资格预审的一般不再进行资格后审 B、资格后审肯定优于资格预审
C、资格预审与资格后审不仅在时间上不同，内容与标准也是有差异的
D、资格预审是在开标时对投标人的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等方面进行的资格审查
14、在工程量清单编制中，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入的是（）。A、以t为单位
B、以㎡为单位 C、以米为单位
D、以m³为单位
15、工程量清单表中项目编码的第一级为（）。A、附录分类码
B、清单项目名称码 C、清单项目顺序码
D、节顺序码
16、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，工程定额测定费用属于（）。A、措施费
B、规费 C、企业管理费
D、直接费
17、对于招标人提供的工程量清单漏项的项目，其费用（）。A、经签证确认工程量后，决算中考虑其综合单价 B、已包括在清单的其他项目的单价和合价中
C、应按相应综合单价由承包人提出，经发包人审定，并报有关机构确认后作为结算依据 D、视为承包人的风险
18、材料消耗量等于（）。
A、材料净用量*损耗率
B、材料净用量+运输、堆放损耗量 C、材料净用量+运输损耗量
D、材料净用量*（1+损耗率）
19、下列各项费用中，不属于企业管理费的是（）。A、劳动保险费
B、工程排污费 C、财产保险费
D、固定资产使用费 20、预算定额的编制基础是（）。
A、概算定额和预算定额
B、概算指标和劳动定额
C、估算指标和市场价格信息
D、劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额
21、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是2分钟，每次循环平均挖土量0.5m³，工作班的延续时间为8小时，机械正常利用系数为0.8，则其产量定额为（）m³/台班。A、80
B、96
C、120
D、150
22、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是（）。A、人工工资价格指数
B、建筑工程造价指数 C、建材的最新市场价格
D、某已完工程造价指标
23、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是（）。
A、供热局部不热等问题，在竣工验收后超过1个采暖期的，不属保修范围 B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为5年 C、建设项目保修回访制度属于建筑工程竣工后的管理范畴
D、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为工程的合理使用年限
24、施工图预算包括：单位工程预算、单项工程预算和（）。A、分部分项工程预算
B、其他项目预算 C、零星项目预算
D、建设项目总预算
25、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、进行使用费、（）和利润，并考虑风险因素。
A、管理费
B、规费
C、措施费
D、零星工程费
26、《安徽省建设工程价款结算暂行办法》安徽省财政厅，建设厅财建（2005）1075号文件中规定：承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
A、30天
B、20天
C、10天
D、14天
27、适用于判断生产过程和工序是否存在质量问题，以采取措施控制质量，主要方法是（）。A、香蕉曲线法
B、控制图法 C、S形曲线法
D、网络计划法
28、工程建设项目可按投资作用分为生产性建设项目和非生产性建设项目两类，下列项目中属于生产性建设项目的是（）。
A、企业管理机关的办公楼建设项目 B、仓储业建设项目 C、广播电视业建设项目 D、咨询服务业建设项目
29、根据建筑安装工程定额编制的原则，在正常施工条件下，按社会平均水平编制的定额是（）.A、企业定额
B、预算定额
C、概算定额
D、概算指标
30、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列属于规费的是（）。A、环境保护费
B、安全措施费
C、文明施工费
D、工程排污费
31、国产设备原价一般是指（）。
A、设备预算价格
B、设备制造厂交货价 C、出厂价与运费、装卸费之和
D、设备购置费
32、对施工图预算质量要求高的审查，比较适用的方法是（）。A、筛选审查法
B、重点审查法
C、全面审查法
D、分解审查法
33、在编制建设项目指标标底时，一般不考虑的因素有（）。A、工期
B、质量标准
C、材料差价
D、投标单位资质
34、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，采购费应计入（）。A、材料费
B、人工费
C、现场经费
D、企业管理费
35、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。A、专用工具费
B、外购配套件费
C、废品损失费
D、包装费
36、要约人在要约发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是（）。A、承诺
B、新要约
C、要约撤销
D、要约撤回
37、根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。A、守约方当事人客观上存在损失 B、违约方当事人主观上有过错 C、违约方当事人客观上存在违约行为 D、由合同当事人在法定范围内自行约定
38、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否，影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。
A、资金因素、技术因素和市场因素 B、劳务因素、技术因素和环境因素 C、市场因素、环境因素和资金因素 D、市场因素、技术因素和环境因素
39、对于某些招标文件，当发现该项目工程范围不很明确，条款不够清楚或技术规范要求过于苛刻时，投标人最宜用的投标策略是（）。
A、增加建议方案
B、多方案报价
C、提供可供选择项目的报价 D、根据招标项目的不同特点采取不同的报价 40、经评审的最低投标价法主要适用于（）。A、风险较大、工期较长的项目 B、后续费用较高、工程变更较多的项目 C、项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 D、招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目
41、采购技术规格简单的初级商品、原材料、半成品以及其他技术规格简单的货物时，最适合的评标方法是（）。A、百分评定法
B、最低投标价法 C、综合评议法
D、全寿命费用评标价法
42、作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始抵扣。
A、小于
B、等于
C、大于
D、为30%
43、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为100万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工费占25%，材料费占65%，其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（）万元。
A、102.50
B、101.75
C、103.00
D、107.00
44、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现投标单位漏填单价和合价的分项，则（）。
A、允许投标单位补充填写
B、视为废标 C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回投标书
45、在其他项目清单中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。A、预留金
B、预备费
C、基本预备费
D、暂列金额
46、合同履行中发包方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，应（）解决。A、按有利于发包方的原则
B、按有利于承包方的原则 C、双方协商
D、按报价中相应的单价执行
47、项目成本控制包括计划预控、过程控制和（）三个环节。A、事前控制
B、事后控制
C、纠偏控制
D、费用控制
48、单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制，报业主审查。A、监理
B、造价咨询机构
C、招标代理
D、总承包商
49、采用工程量清单计价时，材料二次搬运费应计入（）。A、直接费
B、现场管理费
C、间接费
D、措施费
50、施工企业的营业收入包括工程价款收入和其他营业收入。其中，工程价款收入包括（）。A、工程索赔收入
B、设备租赁收入 C、构件销售收入
D、材料销售收入
二、多项选择
1、建设工程项目管理的核心任务是控制项目目标，最终实现项目的功能，以满足使用者的需求，其项目目标包括以下内容：（）。
A、造价
B、过程
C、质量
D、进度
E、以上均是
2、税金按国家的税法规定，应计入建设工程造价内的税费为（）。A、燃油税
B、营业税
C、城市维护建设税 D、教育费附加
E、水利建设基金
3、工程建设定额按定额的不同用途作如下分类（）。
A、施工定额
B、预算定额
C、材料消耗定额 D、机械台班消耗定额
E、概算定额
4、工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是（）。A、业主对项目提出新的要求
B、承包商认为设计不合理，自行进行优化设计 C、由于现场施工环境发生了变化
D、发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延 E、由于投标报价漏报而增加的费用
5、施工图预算对投资单位的作用如下（）。A、确定和控制建设项目投资的依据
B、修正建设投资 C、作为确定招标标底的参考依据
D、拨付和结算工程价款 E、考核建设项目投资效果
6、成本加酬金合同最适用于以下哪些工程（）。
A、边设计，边施工的紧急工程
B、工期长、技术复杂工程 C、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程
D、灾后修复工程 E、工程招标时设计深度已达到施工图设计深度的工程
7、根据现行的《建筑安装工程费用项目组成》属于企业管理费的是（）。A、危险作业意外伤害保险
B、劳动保险费 C、固定资产使用费
D、社会保障费 E、工具用具使用费
8、大中型建设项目竣工结算报表包括（）。A、建设项目竣工财务决算审批表
B、建设项目概况表
C、建设项目竣工财务决算表
D、建设项目交付使用资产总表 E、建设项目竣工财务决算总表
9、工程量清单编制人应为（）。
A、具有编制招标文件能力的招标人
B、承包商 C、委托具有相应资质的中介机构
D、总承包商 E、监理工程师
10《全国建设工程造价员资格证书》的管理，对有下列情形之一者，应验证不合格或注销《全国建设工程造价员资格证书》和专业章。（）
A、未按规定参加继续教育
B、无工作业绩
C、只在一个单位以造价员名义执业 D、在建设工程造价活动中有不良记录 E、脱离工程造价业务岗位的
11、可行性研究阶段的投资估算非常重要，一旦审查批准之后，即作为项目投资限额，并可据此列入项目基本建设计划。所以对投资估算精度的要求误差控制在（）以内。A、+20%
B、+10%
C、—20%
D、—10% E、在正负10%到正负20%之间
12、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保障费的有（）。A、养老保险费
B、医疗保险费
C、住房公积金 D、危险作业意外伤害保险费
E、养老保险费
13、工程项目的风险因素有很多，可以从不同的角度进行分类。按照工程项目的来源可划分为（）。A、自然风险
B、社会风险
C、决策风险 D、经济风险
E、履约风险
14、《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列（）为建设工程造价咨询合同的组成部分。
A、建设工程造价咨询合同的标准条件
B、建设工程造价咨询合同的专用条件 C、建设工程造价咨询合同的常规术语
D、建设工程造价咨询合同执行中签定的补充与修正文件 E、以上均包括
15、定额计价方法与工程量清单计价方法的主要区别在于（）。A、对招标程序要求不同
B、编制工程量计算规则不同 C、对招投标代理机构的要求不同
D、计价依据不同 E、单价与报价组成不同
16、根据我国《建筑法》的规定，下列行为中属于禁止行为的有（）。A、两个以上的建筑施工企业联合承包大型或结构复杂的建筑工程
B、总承包单位自行将其承包工程中的部分工程发包给有相应资质条件的分部单位 C、施工企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程 D、建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程 E、分包单位将承包的工程再分包给具有相应资质条件的分包单位
17工程竣工结算审核是竣工结算阶段的一项重要工作，一般从以下几个方面入手（）。A、核对合同条款，严格按合同约定计价 B、落实设计变更签证 C、按图核实工程数量
D、为防止计算误差，时间应尽量延长，保证质量 E、注意各项费用计取
18、施工图预算的编制方法主要是针对单位工程施工图预算的编制方法而言，具体可分为（）。A、指标估算法
B、工料单价法
C、综合单价法 D、实物量法
E、系数估算法
19、根据工人工作时间分类，下列属于必须消耗的时间是（）。A、墙体砌筑工人等待砂浆所消耗的时间 B、工人下班前工具整理所消耗的时间 C、钢筋工在钢筋下料前熟悉图纸所消耗的时间
D、工序交接时对前一工序不可避免的修理所消耗的时间 E、因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所消耗的时间 20、建设工程缺陷应当由发包人承担过错责任的情形包括（）。A、提供和购买的建筑材料符合强制性标准 B、提供的设计有缺陷 C、同意分包人分包专业工程 D、直接指定分包人分包专业工程 E、提供的工程量清单不准确 答案：
一、单项选择
1、A
2、C
3、B
4、D
5、A
6、A
7、D
8、C9、C
10、A
11、C
12、D A
14、A
15、A16、B
17、C
18、D
19、B
20、D
21、B
22、C23、A
24、D A
26、D
27、B
28、B
29、B30、D
31、B
32、C
33、D
34、A
35、B D37、C
38、D
39、B
40、D
41、B
42、B
43、B44、C
45、A
46、C
47、C D
49、D
50、A
二、多项选择
1、ACD
2、BCDE
3、ABE
4、ACD
5、BCD
6、AD
7、BCE
8、ABCD
9、AC
10、ABDE11、BD
12、ABE
13、ABD
14、ABD BDE
16、CDE
17、ABCE
18、BCD
19、BCD
20、BD 13、25、36、48、15、《工程造价基础知识》试卷（2011年）
一、单项选择题（共60题，每题1分）
1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A、15日
B、20日
C、25日
D、30日
2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的
C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的
D、近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的
3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。A、甲级、乙级
B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级
D、一级、二级、暂定级
4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（）。A、单项工程
B、单位工程
C、分项工程
D、分部工程
5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。
A、组织措施
B、技术措施
C、经济措施
D、合同措施
6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。A、责任风险
B、决策错误风险 C、缔约和履约风险
D、恶劣的自然条件风险
7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。A、履约
B、承诺
C、违约
D、要约邀请
8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。..A、按新价格执行
B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行
D、按市场价执行
9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。A、承诺生效
B、要约生效
C、双方当事人签字或者盖章
D、附生效期限的合同期限届至
10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。A、0.5
B、1
C、1.5
D、2
11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。A、口头
B、书面
C、默示
D、其他
12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。A、承包人承揽工程项目一览表
B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表
D、房屋建筑工程质量保修书
13、不应计入人工工资单价的费用是（）。A、劳动保险费
B、职工福利费 C、工资性补贴
D、基本工资
14、按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（）。A、运输损耗费
B、检验试验费 C、采购及保管费
D、材料二次搬运费
15、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2003年206号）文件规定，现场项目经理的工资列入（）。
A、现场经费
B、其他直接费 C、直接费
D、企业管理费
16、外贸手续费的计费基数是（）。
A、FOB价
B、组成计税价格 C、CIF价
D、抵岸价
17、根据建筑安装工程费用项目组成相关文件的规定，下列属于直接工程费中的材料费的是（）。A、塔吊基础的混凝土费用
B、现场预制构件地胎模的混凝土费用 C、保护已完石材地面而铺设的大芯板费用 D、独立柱基础混凝土垫层费用
18、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2003年206号）文件的规定，下列属于规费的是（）。A、环境保护费
B、工程排污费 C、安全施工费
D、文明施工费
19、建设单位委托工程造价咨询企业编制工程预算费用属于（）。A、建设单位管理费
B、建设单位开办费 C、勘察设计费
D、企业管理费
20、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2003年206号）文件的规定，下列属于直接工程费中的人工费是（）。A、六个月以上的病假人员的工资
B、装载机司机工资
C、公司安全监督人员工资
D、电焊工婚、产假期的工资
21、预算定额是指合理的施工组织设计，正常施工条件下，生产一个规定计量单位（）所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准。
A、产品
B、规定产品 C、优质产品
D、合格产品
22、编制概算定额的基础是（）。
A、施工定额
B、劳动定额 C、预算定额
D、概算指标
23、劳动定额的主要表现形式是（）。
A、施工定额
B、时间定额 C、人工消耗定额
D、预算定额
24、下列时间中定额不予考虑的是（）。
A、休息时间
B、准备与结束时间 C、不可避免的停工时间
D、多余工作时间
25、根据定额的编制原则，在正常施工条件下，按社会平均水平编制的定额是（）。A、预算定额
B、施工定额 C、概算定额
D、概算指标
26、预算定额中的人工消耗指标包括（）。A、基本用工和辅助用工
B、基本用工、辅助用工和材料超运距用工 C、基本用工、辅助用工和人工幅度差
D、基本用工、辅助用工、材料超运距用工和人工幅度差
27、已知产量定额为10单位，则时间定额为（）。A、10单位
B、1单位 C、0.5单位
D、0.1单位
28、某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/㎡，运杂费30元/㎡，当地造价管理部门规定材料采购及保管费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元/㎡。
A、1034
B、1040.3 C、1044.34
D、1054.68
29、某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m³砌体基本用工为工日13.5工日，辅助用工2.0工日，超运距用工1.5工日，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（）。A、14.85
B、17.52 C、18.70
D、20.35 30、当施工图中的分项工程项目不能直接套用预算定额时，就需要换算，其中配合比的换算只换算（）。A、材料消耗量
B、材料预算单价 C、材料消耗量和材料预算单价
D、都不是
31、比例估算法多用于（）阶段的投资估算。A、项目建议书
B、可行性研究 C、招标投标
D、建设项目实施
32、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程设计概算可以采用（）。A、类似工程概算法
B、设备价值百分比法 C、概算指标法
D、概算定额法
33、下列投资估算方法中，适合于对估算精确度要求较高的方法是（）。A、系数法
B、指标估算法 C、生产能力指数法
D、类似项目对比法
34、施工图预算中应进行工料分析，工料分析应以（）为编制对象。A、单位工程
B、单项工程 C、建设项目
D、分部工程
35、按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一地全部进行审查预算的方法应为（）。A、全面审查法
B、筛选审查法 C、分组计算审查法
D、标准预算审查法
36、用实物法编制施工图预算时，“根据定额直接费计算其他直接费、间接费、利润和税金”之前的步骤是（）。A、求出各分项人工、材料、机械消耗数量 B、套用预算定额、求出人工、材料、机械定额用量 C、根据预算定额，套用定额基价，得到定额直接费
D、根据人、材、机的市场价（信息价）计算人工费、材料费和机械费，汇总得到定额直接费。
37、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10天
B、15天
C、20天
D、30天
38、招标人与中标人签订合同后（）内，应向中标人和未中标人退还投标保证金。A、3天
B、7天
C、5个工作日
D、10个工作日
39、招标投标法关于开标程序，说法正确的是（）。A、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加 B、招标人只通知一部分投标人参加开标 C、开标地点应当为招标人与投标人商定的地点
D、招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行 40、工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括（）。A、措施项目清单
B、其他项目清单 C、直接工程费用清单
D、分部分项工程量清单
41、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据（）。A、业主提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出 B、承包商自行计算工程量参照现行预算定额规定编制得出
C、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出
D、业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出
42、工程量清单计价合同价采用固定单价的，双方应在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整，风险范围以外的综合单价调整方法，应按下列规定处理。A、由发包人确定
B、由合同双方在合同中约定 C、由承包人提出经工程师确定
D、由承包人提出经发包人确定
43、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价主要由（）组成。A、人工费、材料费、机械费 B、人工费、材料费、机械费、管理费 C、人工费、材料费、机械费、管理费、利润
D、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金
44、我国建设项目招标投标在完成招标活动的准备工作、招标公告和投标邀请书的编制与发布之后，还要做：（1）编制和发售招标文件；（2）资格预审；（3）召开投标预备会；（4）踏勘现场；（5）建设项目投标；（6）开标、评标和定标等工作。它们依次的顺序是（）。A、（1）（4）（3）（5）（6）（2）B、（1）（3）（4）（5）（2）（6）C、（2）（1）（4）（3）（5）（6）D、（2）（1）（3）（4）（5）（6）
45、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题需澄清解释，应在收到招标文件后（）日内以书面形式向招标单位提出。
A、7
B、10
C、14
D、20
46、招标单位对招标文件所做的任何修改或补充应在投标截止时间至少（）日前发给所有获得招标文件的投标单位。
A、15
B、20
C、25
D、30
47、以下关于评标委员会的说法哪些是错误的（）。A、技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。B、从事相关专业领域工作满十年并具有高级职称或者同等专业水平。C、项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员
D、评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数
48、在施工过程中，人工费的控制主要是通过（）来解决。A、节省用工
B、开源节流
C、控制支出和按实签证
D、控制支出和提高效率
49、为了有效地控制造价，当承包方提出工程变更，需由（）。A、工程师确认，发包方签发工程变更指令 B、发包方确认，工程师签发工程变更指令 C、工程师确认并签发工程变更指令 D、发包方确认并签发工程变更指令
50、承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经（）同意。
A、发包人
B、工程师 C、设计方
D、工地负责人
51、工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起（）天后。
A、7
B、10
C、14
D、28
52、索赔是工程承包中经常发生的正常现象，索赔的性质属于（）。
A、经济补偿行为
B、经济惩罚行为 C、责任追究行为
D、纠纷诉讼行为
53、因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为（）天。
A、14
B、21
C、28
D、30
54、根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。A、业主
B、承包商 C、总承包商
D、监理咨询机构
55、单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。A、竣工验收资料
B、、造价对比资料 C、竣工结算报告
D、工程竣工图
56、竣工验收的一般程序正确的是（）。
A、施工单位提交竣工报告——总监理工程师签字——组建验收委员会——通知工程质量监督机构——组织验收 B、施工单位提交竣工报告——组建验收委员会——通知工程质量监督机构——总监理工程师签字——组织验收 C、施工单位提交竣工报告——组建验收委员会——总监理工程师签字——通知工程质量监督机构——组织验收 D、施工单位提交竣工报告——总监理工程师签字——通知工程质量监督机构——组建验收委员会——组织验收
57、建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。A、从实际到竣工投产
B、从筹集到竣工投产 C、从立项到竣工验收
D、从开工到竣工验收
58、新增固定资产价值的计算对象是（）。
A、独立专业的单位工程
B、独立施工的单位工程 C、独立发挥生产能力的单项工程
D、独立设计的单位工程
59、缺陷责任期的开始计算日期为（）。
A、工程完工之日
B、提交竣工验收申请之日 C、通过竣工验收之日
D、通过竣工验收后30天
60、建设项目的实际造价是（）。
A、中标价
B、承包合同价 C、竣工决算价
D、竣工结算价
二、多项选择（20题，每题2分）
1、合同的基本原则是（）。
A、公正原则
B、公平原则 C、合法原则
D、自愿原则 E、诚实信用原则
2、建设工程项目按项目的投资效益分为（）。A、公益性项目
B、经营性项目 C、竞争性项目
D、基础性项目 E、非经营性项目
3、建设工程合同按计价方式不同分为（）合同形式。A、单价合同
B、总价合同 C、工程管理合同
D、交钥匙项目合同 E、成本加酬金合同
4、下列情形之一的属于无效合同的是（）。A、损害社会公共利益
B、在订立合同时显失公平的 C、因重大误解订立的
D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 E、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同、损害国家利益
5、工程造价一般具有的特点是（）。
A、具体性
B、动态性 C、单个性
D、大额性 E、层次性
6、建筑安装工程费用中，社会保障费包括（）。A、养老保险费
B、住房公积金 C、失业保险费
D、医疗保险费 E、危险作业意外伤害保险费
7、属于施工机械台班单价费用组成的是（）。A、经常修理费
B、折旧费 C、大修理费
D、燃料动力费 E、大型机械进退场及安拆费
8、基本预备费的内容包括（）。A、设计变更局部地基处理增加费用 B、预防自然灾害所采取的措施费用 C、利率、汇率调整等增加的费用
D、超长、超重、超宽引起的运输增加费用 E、由于价格变化引起工程的费用
9、进口设备抵岸价除FOB价外，还应包括（）。A、国外运费
B、设备运杂费 C、关税及增值税
D、国外运输保险费 E、银行财务费、外贸手续费
10、按定额反映的生产要素消耗内容分类，包括（）。A、施工定额
B、预算定额 C、概算定额
D、劳动定额 E、材料消耗定额
11、在建筑安装工程造价中，利润的计取基础通常有（）。A、人工费
B、直接费+间接费
C、直接工程费+间接费
D、人工费+施工机械使用费 E、人工费+材料费+设备价值
12、施工图预算的编制依据有（）。
A、工程量清单
B、工程合同或协议 C、施工图纸及说明
D、施工方案或施工组织设计 E、现行预算定额及有关调价规定
13、在编制设计概算时，三级概算指的是（）。A、单位工程概算
B、建筑工程概算 C、建设项目总概算
D、单项工程概算 E、设备及安装单位工程概算
14、投标文件一般包括（）。
A、投标函
B、授权委托书 C、投标保证金
D、商务和技术偏差表 E、具有标价的工程量清单和报价表
15、下列工程建设项目必须进行招标的是（）。
A、项目总投资3000万元以上 B、施工单项合同200万元以上 C、重要设备材料采购50万元以上 D、勘察设计、监理100万元以上 E、使用国际组织或者外国政府资金的项目
16、在建设工程标底的编制过程中，必须考虑以下因素（）。A、建设工程的目标工期 B、建设单位的经济实力 C、建筑材料的市场价格的变化 D、建设单位对建筑工程的质量要求 E、应考虑招标工程的自然地理条件因素
17、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理（）。A、未按招标文件的要求密封
B、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致 C、未按招标文件的要求提交投标保证金 D、联合体投标未附联合体各方共同投标协议
E、无单位盖章且无法人或法定代表人授权的代理人签字或盖章
18、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。A、地基变化索赔
B、工期延长索赔 C、暂停施工索赔
D、经济补偿索赔 E、业主违约索赔
19、当事人对工程造价发生合同纠纷时，解决的办法有（）。A、双方协商确定 B、向人民法院起诉
C、向有关仲裁机构申请仲裁
D、当事人双方共同前往当地造价管理机构申请调解 E、当事人一方单方面邀请工程造价咨询单位进行调解
20、安徽省建设工程清单计价软件中，点击《工程造价》按钮，进入“工程造价”页面，之前编制的各项费用自动汇总，默认的汇总项目包括（）。
A、措施项目清单费
B、其他项目清单费 C、材料与机械价差
D、不含税工程总造价 E、分部分项工程量清单项目费
附参考答案：
一、单项选择
1、B
2、D
3、A
4、B
5、A
6、D
7、B8、A
9、C
10、B
11、B
12、C
13、A
14、D15、D
16、C
17、D
18、B
19、A
20、D
21、D22、C
23、B
24、D
25、A
26、D
27、D
28、B29、C
30、B
31、B
32、D
33、B
34、A
35、A36、D
37、D
38、C
39、A
40、C
41、D
42、B43、C
44、C
45、A
46、A
47、B
48、C
49、C50、B
51、C
52、A
53、A
54、B
55、C
56、D57、B
58、C
59、C
60、C
二、多项选择
1、BCDE
2、ACD
3、ABE
4、ADE
5、BCDE6、ACD
7、ABCD
8、ABD
9、ACDE
10、DE11、ABD
12、CDE
13、ACD
14、ABCE
15、ABE16、ACDE
17、BCDE
18、ABCE
19、ABCD
20、ABCE
第三篇：2014年造价员考试《基础知识》习题1
造价员在线培训：http://edu.21cn.com/kcnet1730/
2014年造价员考试《基础知识》习题1
选择题
1.内部收益率是考察投资方案盈利能力的重要指标，对于具有常规现金流量的投资项目，下列关于内部收益率的表述中正确的是()。
A内部收益率是项目初期投资的收益率
B.内部收益率是已经收回的投资及利息恰好在项目计算期末完全收回的利率c.内部收益率不仅受计算期内现金流量的影响，而且受基准收益率的影响
D.内部收益率是使投资项目在计算期内各年净现金流量为零的折现率
答案：D
解析：内部收益率是使投资项目在计算期内各年净现金流量之和为零的折现率
2.甲乙两个互斥建设方案有关数据如下表，基准收益率为10%。则优选方案为()。
A.采用净现值法，甲方案净现值大于乙方案净现值，甲方案为优选方案
B.采用净现值率法，甲方案净现值率大于乙方案净现值率，甲方案为优选方案
C.采用内部收益率法，乙方案内部收益率大于甲方案内部收益率，乙方案为优选方案
D.采用净年值法，甲方案净年值大于乙方案净年值，甲方案为优选方案
答案：D
解 析：寿命期不同的互斥方案的评价方法包括最小公倍数法、研究期法、净年值法和增量内部收益率法。当寿命期不同时，不能直接用净现值进行比较，内部收益率和净现值率法不能用于多方案评价。
3.在投资方案评价中，投资回收期只能作为辅助评价指标的主要原因是()
A.只考虑投资回收前的效果，不能准确反映投资方案在整个计算期内的经济效果
B.忽视资金具有时间价值的重要性，在回收期内未能考虑投资收益的时间点
C.只考虑投资回收的时间点，不能系统反映投资回收之前的现金流量
D.基准投资回收期的确定比较困难，从而使方案选择的评价准则不可靠
答案：A
解 析：投资回收期指标容易理解，计算也比较简便，项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。但不足的是投资回收期指标没有全面考虑投资方案在 整个计算期内的现金流量，即：只考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，即无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果，所以投资回收期只能 做辅助性评价指标。
4.下列互斥方案的评价方法中，可用于互斥方案动态评价的方法是()。
A.增量投资收益率法
B.增量投资回收期法
C.增量内部收益率法
D.综合总费用法
答案：C
解 析：在备选项中只有选项C.增量内部收益率法是评价互斥方案动态评价的方法。其它均为静态评价方法。
5.租赁公司拟出租给某承包商一台机器，机器价格为60万元，租期为5年，折现率为12%，每年年末支付租金，则租金的计算关系式为()。
A.60(A/P，12%，5)
B.60(A/P，12%，5)/(1+12%)
C.60(F/P，12%，4)(A/F，12%，5)
D.60(A/F，12%，5)
答案：A
解 析：本题比较简单，计算关系式为：租金=60万元×(A/P，12%，5)
6.某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为48万元，租期为6年，折现率为12%。若
按年金法计算，则该企业每年年末等额支付和每年年初等额支付的租金分别为()万元。A15.79和14.10
B.11.67和10.42
C.10.42和9.31
D.8.96和8.00
答案：B
解 析：1)每年年末等额支付：
租金=48万元×(A/P，12%，6)=11.67万元
2)每年年初等额支付：
租金=48万元×(F/P，12%，5)×(A/F，12，6)=10.42万元
7.对承租人而言，与购买设备相比，租赁设备的优越性在于()。
A.可享受设备试用的优惠，减少或避免设备陈旧
B.可以用于担保、抵押贷款
C.在租赁期间承租人所交的租金总额一般比直接购置设备的费用要低
D.在租赁期间承租人对租用的设备享有所有权，可以进行改造
答案：A
解 析：对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性在于：
1)在资金短缺的情况下，既可用较少资金获得生产急需的设备，也可以引进先进设备，加快技术进步的步伐;
2)可享受设备试用的优惠，加快设备更新，减少或避免设备陈旧、技术落后的风险;
3)可以保持资金的流动状态，防止呆滞，也不会使企业资产负债状况恶化;
4)保值，既不受通货膨胀也不受利率波动的影响;
5)设备租金可在所得税前扣除，能享受税上的利益。
8.在项目机会研究阶段进行敏感性分析时，随时用的经济分析指标一般为()。A净现值
B内部收益率
C投资收益率
D动态投资回收期
答案：C
解析：如果在机会研究阶段，主要是对项目的设想和鉴别，确定投资方向和投资机会，此时，各种经济数据不完整，可信程度低，深度要求不高，可选用静态的评 价指标，常采用的指标是投资收益率和投资回收期。如果在初步可行性研究和可行性研究阶段，已进入了可行性研究的实质性阶段，经济分析指标则需选用动态的评 价指标，常用净现值、内部收益率，通常还辅之以投资回收期。
9.在投资方案经济评价中进行敏感性分析时，选择分析的不确定性因素主要考虑的原则是指()。
A分析的因素对评价指标影响较大，而该因素非常准确
B.该因素容易确定，并且对所评价的项目影响不大
c.结合确定的评价指标，考虑需要分析的因素的确定的容易性
D.分析的因素对评价指标影响较大，而该因素在确定性分析中的数据的准确性把握不大
答案：D
解析：影响项目经济评价指标的不确定性因素很多。严格说来，影响方案经济效果的因素都在某种程度上带有不确定性，如投资额的变化，施工周期的变化，销售 价格的变化，成本的变化等。但事实上没有必要对所有的不确定因素都进行敏感性分析，而往往是选择一些主要的影响因素。选择需要分析的不确定性因素时主要考 虑以下原则：
第一，预计这些因素在其可能变动的范围内对经济评价指标的影响较大;
第二，对在确定性经济分析中采用的该因素的数据的准确性把握不大。
10.寿命周期成本评价方法可以近似的认为就是权衡分析，某企业在进行生产设备系统设置费中各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采用的手段是()。
A.将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量
B.培训操作人员，减少维修人员的工资
C.进行节能设计，减少运行所需动力费用
D.采用计划维修，减少停机损失
答案：A
解析：设置费中各项费用之间的权衡分析时，提高费用效率可采用的手段包括：
1)进行充分的研制，降低制造费;
2)将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量;
3)购买专利的使用权，从而减少设计、试制、制造、试验费用;
4)采用整体结构，减少安装费。
第四篇：2013年造价员考试1《工程造价基础知识》习题
安徽省2013年造价员《工程造价基础知识》考试试题
一、单项选择题
1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（）。
A、1个月内
B、2个月内 C、3个月内
D、6个月内
2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人
C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D、企业注册资本不少于人民币100万元
3、下列工程中，不属于分部工程的是（）。A、土建工程
B、屋面工程 C、主体结构工程
D、地基与基础工程
4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是（）。A、建设单位
B、总承包单位 C、监理单位
D、建设行政主管部门
5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（）。
A、次序可以颠倒，但不能交叉
B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉
C、次序不能颠倒，也不能进行交叉 D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉
6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A、成本核算——成本分析——成本考核 B、成本分析——成本考核——成本核算 C、成本考核——成本核算——成本分析 D、成本分析——成本核算——成本考核
7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是（）。
A、自然风险
B、社会风险 C、经济风险
D、总体风险
8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行 B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行 C、无论价格上涨还是下降都按原价执行 D、无论价格上涨还是下降都按新价执行
9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以（）。
A、依法撤销裁决
B、再申请仲裁
C、提请诉讼
D、向人民法院申请执行
10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是（）。
A、勘察合同
B、设计合同 C、施工合同
D、工程保险合同
11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是（）.A、固定总价合同
B、可调总价合同 C、单价合同
D、成本加酬金合同
12、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是（）。A、协议书
B、通用条款 C、专用条款
D、附件
13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括（）。
A、工程性质
B、承包工程量的大小 C、发包人在招标文件中的规定
D、承包人的资质等级
14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是（）。A、勘察工作
B、设计工作
C、采购工作
D、施工工作
15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（）。A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用 B、设备、工器具购置费用和设备安装费
C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用 D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用
16、设备进口的关税计算公式是（）。A、关税=离岸价格*进口关税税率 B、关税=原币货价*进口关税税率 C、关税=到岸价格*进口关税税率 D、关税=货价*进口关税税率
17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于（）。
A、设备购置费
B、联合试运转费 C、设备安装费
D、生产准备费
18、下列费用中不属于价差预备费的内容是（）。
A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 B、人工、设备、材料、施工机械的价差费 C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整 D、利率、汇率调整等增加的费用
19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是（）。
A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券
等的借款利息和融资费用
B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用
C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用
D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息
20、工程造价计价的顺序是（）。
A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价 B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价 C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价 D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价
21、下列关于套定额单价的表述，错误的是（）。
A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致 B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整 C、定额换算按照定额规定执行 D、可以编制补充定额
22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。A、施工定额
B、概算指标 C、概算定额
D、预算定额
23、计算建筑安装工程费用的依据是（）。
A、用地指标
B、间接费定额和价格指数 C、各项工程建设其他费用定额等 D、设备价格、运杂费率等
24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作（）。
A、收集整理资料阶段
B、平衡调整阶段 C、测算审查阶段
D、以上均不是
25、已知产量定额为10单位，则时间定额为（）。A、10单位
B、1单位 C、0.5单位
D、0.1单位
26、预算定额中的人工消耗指标包括（）。A、基本用工和人工幅度差
B、基本用工、辅助用工和人工幅度差
C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差 D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工
27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为（）元。
A、6.75
B、4.50 C、0.84
D、0.56
28、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主
要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的（）。
A、建设项目工程造价资料
B、单项工程造价资料 C、单位工程造价资料
D、其他
29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。A、类似项目对比法
B、系数估算法 C、生产能力指数法
D、指标估算法
30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多（）。
A、116%
B、63.7% C、58.7%
D、29.6%
31、三级概算文件编制形式的组成内容有（）。A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算 B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算 C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算 D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）。
A、软化水处理设备
B、防洪工程
C、消防工程
D、锅炉房工程
33、（1）了解现场情况；（2）熟悉施工图纸；（3）编制基价直接费计算表；（4）列项计量；（5）编写编制说明；（6）计算预算造价；（7）计算定额直接费；（8）工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是（）。
A、1、2、4、3、7、6、8、5
B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、8
D、2、1、4、3、7、6、8、5
34、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定（）。
A、建设规模
B、建设标准 C、技术方案
D、设备方案
35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是（）。
A、目标分解与计划
B、目标实施 C、目标实施检查
D、目标修改
36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是（）。
A、大型基础设施项目
B、非外国政府贷款项目 C、特定专利项目
D、私人投资项目
37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是（）。
A、编制招标文件
B、发放招标文件
C、勘察现场
D、召开投标答疑会
38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后（）。A、7天
B、10天 C、14天
D、28天
39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（）。A、分部分项工程量清单计价
B、措施项目清单计价 C、其他项目清单计价
D、规费与税金计价
40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是（）。
A、招标环境调查
B、招标文件研究 C、投标答疑会
D、制定施工方案
41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为（）。
A、招标文件中明确的某一时间和某一地点 B、提交投标文件截止的时间和所在的地点
C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点 D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点
42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有（）。
A、比较最低投标价法
B、综合评估法 C、综合比较法
D、总费用最低法
43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。
A、设计变更
B、施工条件变更 C、进度计划变更
D、工程项目变更
44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。
A、合同中类似的价格执行
B、合同中已有的价格执行 C、工程师指定的价格执行
D、当地权威部门发布的指导价执行
45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。A、补偿索赔
B、单项索赔 C、综合索赔
D、道义索赔
46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。A、因发包人原因造成返工的工程量
B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量
47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序（）。A、只能进行费用索赔
B、只能进行工期索赔 C、可以进行费用和工期索赔
D、不能进行任何索赔
48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。
A、建设单位
B、监理单位 C、施工单位
D、项目主管部门
49、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为（）。
A、400
B、900 C、1400
D、1900 50、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是（）。A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值 B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值
C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值
D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值
二、多项选择
1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括（）。
A、比例税率
B、全额累进税率 C、超额累进税率
D、定额税率 E、浮动税率
2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业 的规定中，正确的有（）。
A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作
B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任
C、造价员资格证书仅在本地区有效
D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续 E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业
3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有（）。
A、涂改、出租资质证书的 B、新设立的分支机构不备案的
C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的 D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的 E、转包承接工程造价咨询业务的
4、基本建设项目按其投资来源可以划分为（）。A、竞争性投资项目
B、非经营性投资项目 C、政府投资项目
D、非政府投资项目 E、经营性投资项目
5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有（）。
A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量
B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式 C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理 D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制
E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省
6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有（）。A、业主方项目管理是全过程的项目管理
B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理 C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理 D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段 E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE
7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是（）。A、按通常的理解解释
B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释 C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释 D、按格式条款起草人的理解解释
E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有（）。A、分包人应当按照协议书约定的日期开工
B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求 C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复
D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意 E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延
9、进口设备的交货类别分为（）。
A、海上交货类
B、内陆交货类 C、目的地交货类
D、装运港交货类 E、生产地交货类
10、关于工程造价计价表述正确的是（）。
A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价
B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量 C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平
E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价
11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是（）。A、多余和偶然工作时间
B、休息时间
C、施工本身造成的停工时间
D、不可避免的中断时间 E、违反劳动纪律的损失时间
12、施工机械台班单价组成的内容包括（）。A、预算价格
B、大修理费
C、经常修理费
D、安拆费及场外运输费 E、燃料动力费
13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有（）。
A、引进项目图纸资料翻译复制费
B、出国人员费用 C、联合试运转费
D、来华人员费用 E、单独引进软件的关税
14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。A、比例估算法
B、系数估算法 C、生产能力指数法
D、类似项目对比法 E、工程量估算法
15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算（）。
A、设计定员发生变动
B、主要设备型号和规格发生变动 C、贷款利息率的提高
D、超出基本预备费规定的范围 E、超出工程造价调整预备费
16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是（）。A、招标范围及基本要求情况
B、标底的编制方法和要求 C、工期的确定及顺延要求
D、竣工验收与结算的有关要求 E、评标机构的组成和要求
17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有（）。
A、招标文件规定的计价方法
B、招标文件规定的评标方法 C、招标文件的其他有关条款
D、工程量清单单价组成分析 E、清单计价中计日工单价
18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。
A、设计变更
B、施工条件变更 C、进度计划变更
D、材料单价变更 E、合同条款变更
19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。A、地基变化索赔
B、工期延长索赔 C、暂停施工索赔
D、经济补偿索赔 E、业主违约索赔
20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是（）。A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价 B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账 C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产 D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账
E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价
答案：
一、单项选择
1、C
2、A
3、A4、A
5、B
6、A
7、D
8、A
9、D
10、D
11、A
12、B
13、D
14、A
15、C
16、C
17、B
18、A
19、A
20、A
21、B
22、C
23、B
24、B
25、D
26、C
27、B
28、D
29、D30、31、C
32、C
33、B
34、C
35、D
36、A
37、C
38、A
39、B 40、D
41、D
42、B
43、B
44、A
45、C
46、B
47、C
48、D
49、C
50、C
二、多项选择
1、ABCD
2、AB
3、ADE
4、CD
5、ABC
6、ADE
7、AB
8、ADE
9、BCD
10、BCDE
11、ACE
12、BCDE
13、ABD
14、BCD
15、DE
16、CD
17、ACDE
18、ABC
19、ABCE
20、ADE
2007年造价员《工程造价基础知识》考试试题
一、单项选择
1、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）。A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单的表格格式不作要求 C、工程量清单不含有措施项目
D、在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制
2、注册造价工程师的权利包括（）。A、有任意选择经办工程项目的权利 B、有公开承接业务和资料的权利
C、有在所经办工程造价成果文件上签字的权利 D、有自行确定收费标准的权利
3、当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（）人民法院申请强制执行。
A、合同签订地
B、工程所在地 C、发包人住所地
D、承包人住所地
4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入（）。
A、直接费
B、间接费 C、施工机械费
D、措施费
5、工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地省、自治区直辖市人民政府建设主管部门备案。
A、30天
B、20天 C、25天
D、任意时间
6、项目可行性研究的核心部分是（）。
A、效益研究
B、功能研究 C、市场研究
D、结论与建议
7、根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，工程预付款的比例是（）。
A、建筑安装工程一般不超过合同价的30% B、安装工程一般不超过当年安装工程工程量的30% C、装饰工程一般不超过单项工程工作量的30%
D、建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%
8、竣工决算由竣工财务决算说明书，竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工（）四部分组成。
A、总概算表
B、设备、工具及器具购置费 C、造价对比分析
D、建筑安装工程费
9、施工图预算造价中，变化最大的是（）。A、机械费
B、人工费 C、设备、材料费
D、有关费用
10、对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行恰如其分的分析和评估，这是指（）。
A、风险评价
B、风险识别 C、风险控制
D、风险分类
11、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m³的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖二类土的时间定额是（）。
A、0.765工日/m³
B、1.007m³/工日 C、0.685工日/m³
D、1.307m³/工日
12、概算定额与预算定额的主要不同之处在于（）。
A、表达的方式不同
B、贯彻的定额水平原则不同 C、表达的主要内容不同
D、项目划分和综合扩大程度不同
13、按照有关文件规定，关于招标人根据招标项目本身的特点和需要，对
潜在投标人或者投标人进行的资格审查，以下说法正确的是（）。A、进行资格预审的一般不再进行资格后审 B、资格后审肯定优于资格预审
C、资格预审与资格后审不仅在时间上不同，内容与标准也是有差异的 D、资格预审是在开标时对投标人的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等方面进行的资格审查
14、在工程量清单编制中，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入的是（）。
A、以t为单位
B、以㎡为单位 C、以米为单位
D、以m³为单位
15、工程量清单表中项目编码的第一级为（）。A、附录分类码
B、清单项目名称码 C、清单项目顺序码
D、节顺序码
16、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，工程定额测定费用属于（）。
A、措施费
B、规费 C、企业管理费
D、直接费
17、对于招标人提供的工程量清单漏项的项目，其费用（）。A、经签证确认工程量后，决算中考虑其综合单价 B、已包括在清单的其他项目的单价和合价中
C、应按相应综合单价由承包人提出，经发包人审定，并报有关机构确认后作为结算依据
D、视为承包人的风险
18、材料消耗量等于（）。
A、材料净用量*损耗率
B、材料净用量+运输、堆放损耗量 C、材料净用量+运输损耗量
D、材料净用量*（1+损耗率）
19、下列各项费用中，不属于企业管理费的是（）。A、劳动保险费
B、工程排污费 C、财产保险费
D、固定资产使用费 20、预算定额的编制基础是（）。
A、概算定额和预算定额
B、概算指标和劳动定额
C、估算指标和市场价格信息
D、劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额
21、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是2分钟，每次循环平均挖土量0.5m³，工作班的延续时间为8小时，机械正常利用系数为0.8，则其产量定额为（）m³/台班。
A、80
B、96
C、120
D、150
22、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是（）。
A、人工工资价格指数
B、建筑工程造价指数 C、建材的最新市场价格
D、某已完工程造价指标
23、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是（）。
A、供热局部不热等问题，在竣工验收后超过1个采暖期的，不属保修范围 B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为5年
C、建设项目保修回访制度属于建筑工程竣工后的管理范畴
D、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为工程的合理使用年限
24、施工图预算包括：单位工程预算、单项工程预算和（）。A、分部分项工程预算
B、其他项目预算 C、零星项目预算
D、建设项目总预算
25、综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、进行使用费、（）和利润，并考虑风险因素。A、管理费
B、规费
C、措施费
D、零星工程费
26、《安徽省建设工程价款结算暂行办法》安徽省财政厅，建设厅财建（2005）1075号文件中规定：承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A、30天
B、20天
C、10天
D、14天
27、适用于判断生产过程和工序是否存在质量问题，以采取措施控制质量，主要方法是（）。
A、香蕉曲线法
B、控制图法 C、S形曲线法
D、网络计划法
28、工程建设项目可按投资作用分为生产性建设项目和非生产性建设项目两类，下列项目中属于生产性建设项目的是（）。A、企业管理机关的办公楼建设项目
B、仓储业建设项目 C、广播电视业建设项目 D、咨询服务业建设项目
29、根据建筑安装工程定额编制的原则，在正常施工条件下，按社会平均水平编制的定额是（）.A、企业定额
B、预算定额
C、概算定额
D、概算指标 30、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列属于规费的是（）。A、环境保护费
B、安全措施费
C、文明施工费
D、工程排污费
31、国产设备原价一般是指（）。
A、设备预算价格
B、设备制造厂交货价 C、出厂价与运费、装卸费之和
D、设备购置费
32、对施工图预算质量要求高的审查，比较适用的方法是（）。A、筛选审查法
B、重点审查法
C、全面审查法
D、分解审查法
33、在编制建设项目指标标底时，一般不考虑的因素有（）。A、工期
B、质量标准
C、材料差价
D、投标单位资质
34、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，采购费应计入（）。
A、材料费
B、人工费
C、现场经费
D、企业管理费
35、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。
A、专用工具费
B、外购配套件费
C、废品损失费
D、包装费
36、要约人在要约发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约 的意思表示是（）。
A、承诺
B、新要约
C、要约撤销
D、要约撤回
37、根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。A、守约方当事人客观上存在损失 B、违约方当事人主观上有过错 C、违约方当事人客观上存在违约行为 D、由合同当事人在法定范围内自行约定
38、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否，影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。A、资金因素、技术因素和市场因素 B、劳务因素、技术因素和环境因素 C、市场因素、环境因素和资金因素 D、市场因素、技术因素和环境因素
39、对于某些招标文件，当发现该项目工程范围不很明确，条款不够清楚或技术规范要求过于苛刻时，投标人最宜用的投标策略是（）。A、增加建议方案
B、多方案报价
C、提供可供选择项目的报价 D、根据招标项目的不同特点采取不同的报价 40、经评审的最低投标价法主要适用于（）。A、风险较大、工期较长的项目 B、后续费用较高、工程变更较多的项目 C、项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 D、招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目
41、采购技术规格简单的初级商品、原材料、半成品以及其他技术规格简单的货物时，最适合的评标方法是（）。
A、百分评定法
B、最低投标价法 C、综合评议法
D、全寿命费用评标价法
42、作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始抵扣。A、小于
B、等于
C、大于
D、为30%
43、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为100万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工费占25%，材料费占65%，其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（）万元。
A、102.50
B、101.75
C、103.00
D、107.00
44、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现投标单位漏填单价和合价的分项，则（）。A、允许投标单位补充填写
B、视为废标 C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回投标书
45、在其他项目清单中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额为（）。
A、预留金
B、预备费
C、基本预备费
D、暂列金额
46、合同履行中发包方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，应（）解决。
A、按有利于发包方的原则
B、按有利于承包方的原则 C、双方协商
D、按报价中相应的单价执行
47、项目成本控制包括计划预控、过程控制和（）三个环节。A、事前控制
B、事后控制
C、纠偏控制
D、费用控制
48、单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制，报业主审查。
A、监理
B、造价咨询机构
C、招标代理
D、总承包商
49、采用工程量清单计价时，材料二次搬运费应计入（）。A、直接费
B、现场管理费
C、间接费
D、措施费
50、施工企业的营业收入包括工程价款收入和其他营业收入。其中，工程价款收入包括（）。
A、工程索赔收入
B、设备租赁收入 C、构件销售收入
D、材料销售收入
二、多项选择
1、建设工程项目管理的核心任务是控制项目目标，最终实现项目的功能，以满足使用者的需求，其项目目标包括以下内容：（）。
A、造价
B、过程
C、质量
D、进度
E、以上均是
2、税金按国家的税法规定，应计入建设工程造价内的税费为（）。A、燃油税
B、营业税
C、城市维护建设税 D、教育费附加
E、水利建设基金
3、工程建设定额按定额的不同用途作如下分类（）。
A、施工定额
B、预算定额
C、材料消耗定额
D、机械台班消耗定额
E、概算定额
4、工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是（）。A、业主对项目提出新的要求
B、承包商认为设计不合理，自行进行优化设计 C、由于现场施工环境发生了变化
D、发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延 E、由于投标报价漏报而增加的费用
5、施工图预算对投资单位的作用如下（）。A、确定和控制建设项目投资的依据
B、修正建设投资 C、作为确定招标标底的参考依据
D、拨付和结算工程价款 E、考核建设项目投资效果
6、成本加酬金合同最适用于以下哪些工程（）。
A、边设计，边施工的紧急工程
B、工期长、技术复杂工程 C、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程
D、灾后修复工程 E、工程招标时设计深度已达到施工图设计深度的工程
7、根据现行的《建筑安装工程费用项目组成》属于企业管理费的是（A、危险作业意外伤害保险
B、劳动保险费 C、固定资产使用费
D、社会保障费 E、工具用具使用费
8、大中型建设项目竣工结算报表包括（）。A、建设项目竣工财务决算审批表
B、建设项目概况表
C、建设项目竣工财务决算表
D、建设项目交付使用资产总表。）
E、建设项目竣工财务决算总表
9、工程量清单编制人应为（）。
A、具有编制招标文件能力的招标人
B、承包商 C、委托具有相应资质的中介机构
D、总承包商 E、监理工程师
10《全国建设工程造价员资格证书》的管理，对有下列情形之一者，应验证不合格或注销《全国建设工程造价员资格证书》和专业章。（）A、未按规定参加继续教育
B、无工作业绩
C、只在一个单位以造价员名义执业 D、在建设工程造价活动中有不良记录 E、脱离工程造价业务岗位的
11、可行性研究阶段的投资估算非常重要，一旦审查批准之后，即作为项目投资限额，并可据此列入项目基本建设计划。所以对投资估算精度的要求误差控制在（）以内。
A、+20%
B、+10%
C、—20%
D、—10% E、在正负10%到正负20%之间
12、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保障费的有（）。
A、养老保险费
B、医疗保险费
C、住房公积金 D、危险作业意外伤害保险费
E、养老保险费
13、工程项目的风险因素有很多，可以从不同的角度进行分类。按照工程项目的来源可划分为（）。
A、自然风险
B、社会风险
C、决策风险
D、经济风险
E、履约风险
14、《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列（）为建设工程造价咨询合同的组成部分。
A、建设工程造价咨询合同的标准条件
B、建设工程造价咨询合同的专用条件 C、建设工程造价咨询合同的常规术语
D、建设工程造价咨询合同执行中签定的补充与修正文件 E、以上均包括
15、定额计价方法与工程量清单计价方法的主要区别在于（）。A、对招标程序要求不同
B、编制工程量计算规则不同 C、对招投标代理机构的要求不同
D、计价依据不同 E、单价与报价组成不同
16、根据我国《建筑法》的规定，下列行为中属于禁止行为的有（）。A、两个以上的建筑施工企业联合承包大型或结构复杂的建筑工程 B、总承包单位自行将其承包工程中的部分工程发包给有相应资质条件的分部单位
C、施工企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程
D、建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程
E、分包单位将承包的工程再分包给具有相应资质条件的分包单位 17工程竣工结算审核是竣工结算阶段的一项重要工作，一般从以下几个方
面入手（）。
A、核对合同条款，严格按合同约定计价 B、落实设计变更签证 C、按图核实工程数量
D、为防止计算误差，时间应尽量延长，保证质量 E、注意各项费用计取
18、施工图预算的编制方法主要是针对单位工程施工图预算的编制方法而言，具体可分为（）。
A、指标估算法
B、工料单价法
C、综合单价法 D、实物量法
E、系数估算法
19、根据工人工作时间分类，下列属于必须消耗的时间是（）。A、墙体砌筑工人等待砂浆所消耗的时间 B、工人下班前工具整理所消耗的时间 C、钢筋工在钢筋下料前熟悉图纸所消耗的时间 D、工序交接时对前一工序不可避免的修理所消耗的时间 E、因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所消耗的时间 20、建设工程缺陷应当由发包人承担过错责任的情形包括（）。A、提供和购买的建筑材料符合强制性标准 B、提供的设计有缺陷 C、同意分包人分包专业工程 D、直接指定分包人分包专业工程 E、提供的工程量清单不准确
答案：
一、单项选择
1、A
2、C
3、B
4、D
5、A6、A
7、D
8、C
9、C
10、A
11、C
12、D
13、A
14、A
15、A
16、B
17、C
18、D
19、B
20、D
21、B
22、C
23、A
24、D
25、A
26、D 30、D
31、B
32、C
33、D
37、C
38、D
39、B
40、D
44、C
45、A
46、C
47、C
二、多项选择
1、ACD
2、BCDE
3、ABE
6、AD
7、BCE
8、ABCD
11、BD
12、ABE
13、ABD
16、CDE
17、ABCE
18、BCD
27、B
34、A
41、B
48、D
4、ACD
9、AC
14、ABD
19、BCD
28、B
29、B
35、B
36、D
42、B
43、B
49、D
50、A
5、BCD
10、ABDE
15、BDE
20、BD
第五篇：造价员考试基础知识复习题
造价员考试基础知识复习题
一、绪论章
1工程造价的计价与控制是以建设工程、单项工程、单位工程为对象，研究其在建设○前期、工程实施和工程竣工的全过程中计算和控制工程造价的理论、方法，以及工程造价的运动规律的学科。
○
2工程造价的计算过程与工程造价的控制过程是工程造价管理中两个并行的、各有侧重又相互联系、相互重叠的工作过程。
○
3工程造价的计算主要是指计算和确定工程造价及投资费用。
○
4工程造价的控制就是按照既定的造价目标，对造价形成过程中的一切得用（受控系统），进行严格的计算、调节和监督（施控系统），揭示偏差，及时纠正，保证造价目标的实现。
○
5工程造价的控制则是一个全过程动态的过程，是指从可行性研究阶段工程造价的预测开始，到工程实际造价的确定和经济后评价为止的整个建设期间的工程造价控制管理。
○6
建设程序的各个阶段，要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价；用概算造价控制技术设计和修正概算造价；用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价。
7项目造价控制紧紧围绕着三大目标：投资控制、质量控制和进度控制。○8
要有效地控制工程造价，应该从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措○施。其中技术和经济相结合是控制工程造价最有效的手段
二、第一章
1投资的基本目的，是实现投资者及投资主体的利益追求，取得某种未来的收益。○
2投资是指投资主体未了特定的目的，以达到预期收益的价值垫付行为。（概念）○
3建设项目投资含固定资产投资两部分，建设项目总投资中的固定资产与建设项目的工○程再加在量上相等。
4工程再加既包括用于购买工程项目所含各种设备的费用，用于建筑施工和安装施工所○需支出的费用，用于委托工程勘察设计应支付的费用，用于购置土地所需的费用，也包括用于建设单位自身进行项目筹建和项目管理所花费费用等。
5书上图1.1-3 我国现行建设工程投资和工程造价构成的分析表 ○6
我国现行建筑安装工程费用由四部分构成：直接费、间接费、利润和税金。○7
工程投资主体的类型有：政府投资主体、企业投资主体、国家授权投资主体、个人投○资主体。
8全过程造价控制是指建设项目从可行性研究阶段工程造价的预测开始，到工程实际造○价的确定和经济后评价为止的整个建设期间的工程造价控制管理。（概念）9
在工程造价全过程中，要以设计阶段为重点。○10
要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价：用概算造价控制技术设计○和修正概算造价：用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价。1
1要有效地控制工程造价，应该从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措○施，其中技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。
2所谓限额设计，就是要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，按照批准的○初步设计总概算控制施工图设计。
3工程招投标作为一种交易方式具有两大功能：一是解决业主与承包商之间信息不对称○问题，即通过招投标的方式使业主和承包商获得相互的信息；二是能够解决资源优化配置问题，即为业主和承包商相互选择创造条件，使业主和承包商获得双赢。1
4采取工程招投标这一经济手段，通过市场竞争择优选定承包商，不仅有利于确保工程○质量和缩短工期，更有利于降低工程造价，是工程造价控制的一个重要手段。1
5合同确定工程项目的价格（成本）、工期和质量（功能）等目标，规定着合同双方责权○利关系，所以合同管理必然是工程项目管理的核心。
合同管理是工程项目全过程的核心，也是提高管理水平和经济效益的关键。○17
造价工程师不仅要从事工程造价（包括工程量清单○
BQ）工作，也要参与工程管理，诸如协助招标、合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理等领域工作。
总投资在2亿元以上的项目，无论是中央政府投资还是地方政府投资，都要经国家计○委审查后报国务院审批。中央各部门所属小型和限额以项目的可行性研究报告，由各部门审批。总投资额在2亿元以下的地方政府投资项目，其可行性研究报告由地方计委审批。
4可行性研究报告经批准，建设项目才算正式“立项”。○如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向元审批单位报批可行性研究报告。1
5工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，○控制工程造价的关键在于设计。
经批准的投资估算作为工程造价控制的最高限额，是限额设计控制工程造价的主要依○据。
事前控制工作重点是控制工程变更和防止发生索赔。○18
工程造价咨询业的管理体制是指主管部门对工程造价咨询业管理的任务和组织、主管○部门与工程造价咨询市场中各主体方的关系及主管部门对工程咨询市场的管理方式。19
对工程造价咨询业管理的组织，通常采取政府行业主管部门与其授权的专业学会，行○业协会等社会团体各有分工、相互依赖、共同管理的组织形式。
合伙制企业是由两个以上的个人联合经营的企业，合伙人分享企业所得并对营业亏损○共同承担责任。
三、第二章：工程造价计价
1任何一个建设项目可以分解为一个或几个单项工程。任何一个单项工程都是由一个或○几个单位工程多组成的。
2单位工程包括有：一般土建工程、给排水工程、暖卫工程、电气照明工程、室外环境、○道路工程以及单独承包的建筑装饰工程等。单位工程若是细分，又是由许多结构构件、部件、成品与半成品等组成。
3综合单价是由分部分项工程的直接费、间接费、利润和规费、税金综合计算而成的，○综合单价法，也即工程量清单计价法。
4工程造价计价表现为：单件性、多次性、组合性，计价方法多样性及计价依据复杂性○等特征。
5由于影响造价的因素多，计价依据复杂、种类繁多。住哟啊可以分为7累： ○1)计算设备和工程的依据。
2)计算人工、材料、机械等实物消耗量依据。
3)计算工程单价的价格检疫局。
4)计算设备单价依据。
5)计算其他直接费、现场经费、间接费和工程建设其他费用依据，主要是相关的费用定额和指标。
6)政府规定的税、费。
7）物价指数和工程造价指数。6
可以把工程建设定额划分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额三种。○7
工程建设定额分为通用定额、行业通用定额和专业专用定额三种。○8
施工定额是由劳动定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额所构成。○9
定额材料消耗按照使用性质、用途、用量大小可以划分为四类：主要材料——是指直○接构成工程实体的材料；辅助材料——也是构成工程实体但比重较小的材料；周转性材料——又称工具材料，是指施工中多次使用但并比构成工程实体的材料；次要材料——是指用量小，价值不大，不便计算的零星用材料，可用估算法计算。
主要材料消耗定额包括直接使用在工程上材料净用量定额和在施工现场内运输及操作○中不可避免的施工废料和不可避免的材料损耗所组成的材料损耗定额。1
1材料损耗率=损耗量/净用量*100% ○
材料消耗量=材料净用量+损耗量=材料净用量*（1+损耗率）1
2基本用工：指完成分项工程的主要用工量 ○1
3其他用工：指辅助基本用工消耗的工日。包括三类：超运距用工、辅助用工、人工○幅度差用工。
4综合预算定额是确定一定计算单位的扩大分项工程或扩大结构构件的人工、材料、机○械消耗量的标准。
5综合预算定额以计价为主，取代预算定额，作为编制施工图预算，进行工程拔款和办○理工程结算的依据以及编制概算定额和概算指标的基础，也是编制工程标底的依据。
机械台班单价是指一台施工机械，在正常运转条件下一个工作班中所发生的全部费用。○共包括以下几项：
1)折旧费。
1)大修理费
2)经常修理费
3)按拆费及场外运输费 4)燃料动力费
6）人工费
7）养路费和车船使用费
四、第三章、工程招投标
1招投标的性质：工程招标是要约邀请，而投标是要约，中标通知书是承诺。○
2招标投标的意义和内容： ○
意义：（1）实行工程招标投标基本形成聊由市场定价的价格机制，使工程价格更加趋于合理。
（2）实行工程招标投标能够不断降低社会平均劳动消耗水平，使工程价格得到有效控制。
（3）实行工程招标投标便于供求双方更好地相互选择，使工程价格更加符合价值基础，进而更好地控制工程造价。
（4）实行工程招标投标有利于规范价格行为，事公开、公平、公正的原则得以贯彻。
（5）实行工程招标投标能够减少交易费用，节省人力、物力、财力，进而使工程造价有所降低。
内容：具体说包括工程强制招标的范围、工程招标的种类与方式、工程招标的程序、工程招标投标文件的编制、标底编制和审查、投标报价以及开标、评标、定标等。
3招投标制度的试行：第一次：1980年10月；第二次：1984年11月；第三次：1986○年4月
4招投标制度的推广：1991年11月21日建设部、国家工商行政管理局联合下发《建筑○市场管理规定》，明确提出加强发包管理和承包管理。1994年12月16日建设部、体改委再次发出了《全面深化建筑市场体制改革的意见》，尤其强调了建筑市场管理环境的治理。
5合同是一种契约，是当事人之间依法确定、变更、终止民事权利义务关系的协议。○6
工程保险是指业主和承包商为了工程项目的顺利实施，向保险人（公司）支付保险费，○保险人根据合同约定对在工程建设中可能产生的财产和人身伤害承担赔偿保险责任。
7工程担保是工程风险转移的由一个重要手段，它能有效地保障工程建设的顺利进行，○许多国家政府都在法规中规定要求工程担保，在标准合同条件中也含有关于工程担保的条款。
8我国《招标投标法》指出，凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目○的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：
（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；
（2）全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；
（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
1建设工程项目总承包招标；○2建设工程勘察招标；○3建设工9
工程项目招标的种类：○○
4建设工程施工招标；5建设工程监理招标；6建设工程材程设计招标；○○○料设备招标 10
施工招标是指招标单位的施工任务发包，鼓励施工企业投标竞争，从中选吃技术能力○强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在施工过程中行为的经济活动。
1施工招标单位应具备的条件：
1、招标人应是“提出招标项目，进行招标的法人或者其○他组织”。
2、招标人自行办理施工招标事宜的，应当具有编制招标文件和组织评标的能力。
2工程招标应具备的条件： ○
（1）工程建设已经主管部门批准，并y8ijing列入投资计划。
（2）设计文件已经批准。
（3）建设资金已经批准。
（4）招标文件已经编写完成并已经批准。
（5）施工准备工作已就绪。
3标底价、最高报价值是指招标人根据招标项目的具体情况，编制的完成招标项目所需○的全部费用是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格。
4工程量清单计价模式主要采用的是综合单价法。○
其具体做法是按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的同意“项目编码、项
目名称、计量单位和工程量计算规则”进行计价。
首先，计算工程量，编制分部分项工程量清单。然后，分析分部分项工程量清单项目综合单价。综合单价确定以后，填入工程量清单中，并与分部分项工程量相乘得到分部分项工程费，再根据计价依据和招标文件规定，计算出措施项目费、其他项目费、规费和税金，汇总求和后得到标底价或最高报价值。
5工程量清单计价的单位按所综合的内容不同，可以划分为三种形式： ○
（1）工料单价；
（2）完全费用单价；
（3）综合单价
投标机会选择的决策方法：（1）单纯评分法；（2）加权评分法 ○17
投标担保方式一般可以分为有两种方式：（1）投标保证金；（2）银行出具的银行保函○或担保公司出具的担保书。
决策树是模仿数目成长过程，以从出发点开始不断分支来表示所分析问题的各种发展○可能性，并以各种分支的期望之中的最大者作为选择的依据。
工程风险的防范与管理应该是全过程的。针对不同的风险，可以采用的风险防范措施○有：回避风险、转移风险、自留风险和利用风险。
投标策略的类型：（1）生存型；（2）竞争型；（3）盈利型 ○
21评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。○2
2评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律、行政法允许的其他评标○方法。
3国际工程招标投标坚持和贯彻公开、公正、平等竞争、及时有效的基本原则。○2
4广东省完善招标投标计价行为的措施： ○
有三点：（1）设立最高报价值；（2）完善计价办法；调整定额水平
第四章：工程合同管理
1建设工程合同是广义的加工承揽合同的一种，尤其是建设工程施工合同，即承包人按○照发包人的要求完成工程建设、支付符合合同约定质量目标的工程，发包人及时向承包人支付工程价款及相关款项的合同，对应于承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人向承揽人付予报酬的合同。
2建设工程合同的分类: ○(1)工程勘察合同；是指对工程项目进行实施地考察或者查看，主要内容包括工程测量、水文地质勘察和工程地质的勘察等;（2）
工程设计合同；是指正式进行工程的建筑、安装之前，预先确定工程的建设规模、主要设备的配置、建筑结构等的合同。（2）工程施工合同；是指承包人按照发包人要求，依据勘察、设计及有相关资料和要求，进行工程建设、安装的合同。
3合同监督的严格性； ○
国家对施工合同的监督是十分严格的，包括三个方面：
（1）对合同订立的监督;（2）对合同主体的监督；（3）对合同履行的监督
4订立施工合同的原则： ○（1）守法原则；（2）自愿原则；（3）诚实信用原则；
（4）等价有偿原则；
（5）平等原则；
（6）不得损害社会公共利益和扰乱社会经济秩序原则。
5施工合同的类型： ○
（一）按照承包方式不同，施工合同可以分为总承包合同、专业分包合同和劳务分包合同。
（二）按照计价方式不同，施工合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。6
发包人义务;○支付工程价款是发包人的主要义务，除此之外，发包人还应履行以下义务: 1)办理土司征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责上述工作遗留的问题： 2)将施工所需水、电、通信线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要； 3)开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；
4)向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线自恋，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；
5)办理施工许可证及其他所需证件和办理文件和办理临时用地、停水、停电、终端道路交通、爆破作用等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）； 6)确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交承包人；
7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
8)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作； 9)双方在专用条款没约定的发包人应做的其他工作。7
承包人义务 ○
承包人的主要义务是按照合同约定和指令组织施工，交付符合合同约定质量标准的工程。除此之外，承包人还应履行下列义务：
1)按合同规定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同；
2)按合同规定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；
3)负责施工场地、安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志；
4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施；
5)遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人；
6)合同工程或者某单项工程已竣工未交付发包人之前，负责已完工程的照管工作。照管工作期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；
7)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
8)遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工钱施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款； 9)双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。8
BOT方式： ○
是建造一运营一移交的管理模式。9
索赔的依据 ○索赔要有证据，证据事索赔报告的重要组成部分。证据不足或者没有证据，索赔就可能不能成立。提出的索赔的主要依据主要有以下几方面：
1.合同文件及合同文件得附件，包括施工过程中的补充协议，经认可的工程进度计划等。
2.双方往来的信件及各种会议纪要。会议纪要只有经过各方签署之后才能作为索赔的依据。
3.施工记录，以及气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程中停电、停水、道路开通和封闭的记录和证明。
4.国家有关法律、法规、政策性文件，物价指数、市场价格等。5.材料采购、订货、运输、进场及使用的等方面的凭证。
点击咨询 