泥工劳务分包合同（共五则范文）

第一篇：泥工劳务分包合同

模板劳务分包合同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务用工协议，双方共同遵照执行。

一、工程名称：重庆交通学院双福校区学生宿舍1-6#楼工程

二、工程地点：

三、工程内容：

含浇注砼所需的所有工作。

1、准备工作：熟悉施工图纸。配合本工程施工员做好施工前的准备工作，每次浇筑混泥土前混泥土工须提前做好准备工作。

2、混泥土的浇捣：配合安装、拆卸、清洗输送管，放、收砼车的卸料滑槽。配合输送泵堵管后的通管工作。清除散在模板上外的混泥土并浇水润湿，检查构件垫块，弥补缺失垫块。检查混泥土标高及轴线控制，混泥土的传递，捣实，收平及养护。所有后浇带或施工的接头处理，包括凿毛、清理、湿水；柱子、剪力墙水平施工缝处5CM内浮浆的打凿。混泥土浇筑前清除模板内的杂物，混泥土浇筑前后及木工拆模后的清扫，清理所有砼渣子，如楼地面上的废弃混泥土。清理或清洗振动器、振动棒、料斗、滑槽、配料场。在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模混泥土及修补处理缺陷混泥土。进行砼表面的打磨。所有废渣，垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点，每天做到工完场清。

3、成品保护：混泥土浇筑时，对上一道工序完成的半成品应严格进行保护，防止破坏。

4、机械工具：与浇注砼成型的所有工具均由投标人自己提供。包含但不限于以下工具，振动器、振动棒、平板振动器、斗车、刮杆等一切与本分项工程有关的小型工具。从甲方提供的楼层二级分配电箱后开始的三级用电设施由投标人自行提供。

5、辅材及劳保用品：投标方自备与本分项工程有关的一切辅材，自备机具的维修配件，包括但不限于以下辅材：浇捣用、养护用的水管，清扫工具，以及本班组施工人员的一切劳保用品。

6、辅助用工：以下所有用工均由投标人负责。施工现场内文明施工用工、混泥土养护用工，从楼层二级配电箱后至三级配电箱、至施工用电器的维护电工等，所有与本分项工程有关的用工，二级加压泵和楼层施工用水、用电专人看管用工。

7、混泥土浇筑时，必须安排管理人员、木工、钢筋工值班，雨季施工时须采取彩条布防雨措施（彩条布由甲方供应）。

四、劳务承包方式：

1、本合同劳务工作采用包工包辅料，以人工费加辅助材料大包干的形式进行承包。

五、工期： 总日历工期：总日历工期

天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。

六、单价

1、以重庆市2008建筑工程计价定额规定的建筑面积计算规则按竣工图纸计算建筑面积。

2、所有泥工及泥工相关工作和泥工安全文明施工防

2护搭拆的人工费按建筑面积计算，（）元/m，大写（/M2）。

3、在承包范围内不产生计时工。

4、此单价包括泥工人工费、辅材费、工人的高温补贴费、工人的烤火费、完成该工程的赶工措施费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、为完成本合同（承包范围）规定的全部工作的所有费用。本工程的劳务款均为一次性包干，不再调整。

5、泥工合同范围 外产生的计时工，必须经甲方的预算员、现场施工员、项目经理签字认可，并注明工时和单价（由预算员备注具体部位和具体内容）。

6、计时工工资：技术工按 100元/天/个计算，普工按 60元/天/个计算。

7、结算原则：以甲方按重庆市2008建筑工程计价定额规定的建筑面积计算规则并按竣工图纸核定的建筑

面积乘以合同单价+签证记工（如果发生，必须有原件作为有效的结算依据）作为乙方的总结算造价。

七：工程履约保证金：

1、乙方须向甲方缴纳肆拾万元（人民币）工程履约保证金，缴纳具体时间：在签订合同后五个工作日内向甲方缴纳壹拾万元（人民币），剩余工程履约保证金叁拾万元（人民币）在乙方的工程进度款中分叁次扣除。在工程完工并经相关单位验收合格后30天内，甲方全额退还乙方工程履约保证金（无利息）。

八、付款方式

1、乙方的进度款：(1)支付条件为在工程质量满足要求的前提下，承包人每月20日向甲方项目部预算员送交工程进度报量一式贰份，经项目部预算员和公司合同预算部审核后，并在甲方收到业主方工程进度款后十日内向承包人支付 工程进度款总额的80%，按月进行支付，以此类推。

2、工程完工并验收合格后，乙方按甲方的要求报送完整合格的结算资料交项目部预算员处，预算员收到结算资料后30天内审核完毕，审核完毕后的结算书应由项目部预算员、施工员、项目经理签字，完善签字手续后由项目部预算员交公司合同预算部审核（30天内审核完毕），甲乙双方共同签字认可结算金额后在壹个月内甲方应支付乙方工程款至90%（累计达到90%），三个月内支付至95%（累计达到95%）。余下5%作为质保金，质保金

在整个工程竣工验收合格后满贰年后壹周内全额退还（无利息）。

3、乙方不得以资金为由停工、罢工。

4、乙方应有相当的垫资能力，在签定合同之前表示已踏勘现场，完全熟悉图纸。

九、双方责任

1.1、向乙方进行图纸（含设计变更通知单、技术变更核定单）、施工方案、定位放线、测量、试验等技术交底。以及下达该工程安全质量措施和技术标准。

1.2、随时进行质量检查、监督、评定。

1.3、负责处理因设计变更、测量、放线差错、材料质量不符合要求等因素造成的质量事故。

1.4、负责对进度、文明施工进行控制。1.5、负责向乙方提供用水用电。

2、乙方责任

乙方必须是按甲方项目部要求的进度完成承包范围内的所有工作。

2.1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图（含设计变更通知单、技术变革核定单）和技术交底要求进行施工，负责处理因乙方违反设计要求、操作规程、偷工减料、粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故并

承担相应的经济责任。认真做到工完料尽场地清。对管理人员和监理单位、建设单位提出的整改意见认真落实。

2.2、乙方在工程中无故完不成任务、不服从甲方安排，工程质量低劣达不到验收要求，在教育、罚款等均无效的情况下，甲方有权要求乙方退场，并由乙方承担由此造成的一切损失。

2.3、乙方必须确保农忙和节假日期间的施工所需劳动力，否则甲方有权要求乙方退场，并由乙方承担由此造成的一切损失。

2.4、乙方必须保证在甲方交代的时间完成指定的工作任务，延误工期自愿接受甲方的处罚。

2.5、乙方必须按周进行计划要求配备相应的机具设备保障完成任务的施工人员及措施。

2.6、乙方有负责配合其他各工种的施工的义务，不得影响后续工序施工，并尽量为后续工序的施工创造条件。

2.7、接受甲方的质量检查评定，如质量不合格造成返工，人工费超支及材料损失均由乙方自行负责。

2.8、指定专人负责质量监督，作好质量自检工作，自检合格后向甲方申请复检，复检合格后方能进行下道工序的施工。

2.9、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工

和现场各种材料的管理工作，乙方在施工过程中如有损坏施工物资的现象，甲方有权对乙方处以100元-500元/次的罚款并按实赔偿。

2.10、乙方在施工过程中应做到工完场清。2.11、励行节约，按计划耗用各种材料量，超量全赔，节约奖励。

2.12、乙方应在施工中保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为，甲方按有关规定严格处罚。在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方，甲方在收到通知后，应及时与建设单位及有关管理部门协商处理意见。

2.13、乙方不得以任何理由（特别是工程款问题，但安全问题除外）停工、罢工。

2.14乙方应有垫资能力，签定合同之前表示已经看过现场并完全熟悉图纸。

十、工程质量

乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检标准，施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准，出现质量问题造成损失由乙方负责赔偿并承担责任。

十一、安全

1、在施工中，甲方应贯彻执行JG159-99标准集公司制订的安全管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

2、甲乙双方应严格遵守重庆市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方已将施工管理费支付给乙方，所以乙方在施工生产中所发生的违规、违章作业造成的伤残亡事故，由乙方自行负责和处理，甲方不承担任何责任和费用。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。

3、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册，并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案，对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案，确定专人负责安全工作。

4、乙方必须对所属人员进行经常性的安全教育、法制教育和操作规程的学习，提高对安全生产重大意义的认识，增强自我能力，自觉遵章守纪，严格按规程办事，不违章操作。凡乙方施工人员进人现场，必须遵守国家甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全是发现不安全因素，应立即向乙方管人员提出，监督整改。乙方违章作业按甲方管理制度执行（停工或罚款）。

5、凡属甲方现场使用的机械设备、电气设备，乙方一律不准私自动用。违者，甲方有权追究责任令其赔偿全部损失。

6、乙方在施工中如发现存在不安全因素，要及时向现场负责人报告，整改后方可施工，严禁违章冒险作业。

7、凡有心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工，不准随队入场施工，违者自行负责。

十二、治安、防火

1、甲、乙双方分别确定甲方，乙方 为治安防范负责人、防火负责人。

2、凡在甲方施工现场生产作业的乙方人员，必须在进场三日内，由乙方负责人向甲方提供队伍人员情况，造具名册，按规定到相关部门办理暂住证、计划生育证等有关证件。

3、乙方入场一周内，必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。

4、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故，由乙方负责查办，如涉及甲方人员，则必须派员与甲方配合查处。私拿、盗窃甲方财物的人员，由甲方项目部按规定处罚。丢失借用的器具，由丢失方照价赔偿。

甲方项目部有权将对乙方进行防火安全检查、督促，查处防火违章行为，乙方人员因违章引起火警、火灾，除对责任人员依法查处外，发生一次未遂火警、罚款50元，一般火灾事故，罚款200元。

十三、其他规定

1、本合同签订后，乙方因自身原因造成退场则不予结算，损失由乙方自负。若影响甲方事故进度或现场管理，乙方应承担相应的经济责任。

2、因各种原因乙方不能进行施工，乙方需提前5天向甲方项目部提出，并保证在其它队伍进场前的施工正常进行，否则造成的损失由乙方负全部责任。

3、乙方施工中所需的借（租）用机械设备，在借（租）用期间，应按规定对机械设备进行维护和保养，如有损坏，应当赔偿或支付其损坏部分的修理费用。

4、乙方所需工用具均由乙方自行负责，乙方如有困难，可向甲方租赁或甲方价拨给乙方。

5、甲方为乙方提供住宿条件，乙方应按甲方要求每间宿舍必须住满。乙方必须遵从甲方的宿舍管理制度，严禁乙方无关人员留宿现场宿舍。乙方按甲方项目部相关规定爱护项目部公物及实施，如损坏需照价赔偿。

6、治安费，暂住证费等行政事业性费用由乙方自行承担。

7、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

8、本合同壹式陆份，甲方肆份，乙方壹份。报送工程二部壹份，项目财务壹份，项目部经理壹份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

负责人：

项目经理：

年

日负责人： 项目经理：年月 日

月

重庆交通学院双福校区学生宿舍1-6#楼工程

施工合同补充协议保修维修条款

1、本合同工程保修期内出现质量缺陷，承包人接到发包人（或发包人指定的物业管理公司）通知后必须24小时内到发包人物业管理公司报到，与发包人有关人员共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，复杂（重大）维修项目两天内提出书面处理方案，并在约定时间内处理完成。否则发包人有权安排其他施工单位处理，所发生的一切费用（按实际发生费用*120%）不经承包人认可，在质保金内扣除，发包人（或发包人指定的管理部门）留下所有记录，供维保方备查。所留质保金不足以支付的，发包人依法继续追究承包人相应责任。

1）定义：

A、简单维修项目：简单维修项目指通常一天内完成的维修项目。如窗配件的维修等。

B、一般维修项目：一般维修项目指通常三天内能完成的维修项目。如门窗调整、油漆、室内裂纹、空鼓等。

C、复杂维修项目：复杂维修项目指通常七天内能完成的维修项目。如渗水等。

D、以上项目的维修时间如有特殊原因，由承包人提出具体原因，发包人签字认可。

2）通知方式：发包人（或发包人指定的物业管理部门）

A、电话：发包人（或发包人指定的物业管理部门）用电话通知承包人。以发包人（或发包人指定的物业管理部门）电话记录，双方约定有效。发包人电话记录的内容包括通知时间、收话人姓名、送话内容、收话人的应答等。发包人（或发包人指定的物业管理部门）须保留电话记录至维保期结束。

B、传真：发包人（或发包人指定的物业管理部门）用传真通知承包人，承包人收到传真后向发包人传真回执。发包人（或发包人指定的物业管理部门）需保留收到的传真回执至保修期结束。

C、电子邮件：承包人必须在合同中提供邮箱地址，发包人（或发包人指定的物业管理部门）需保留邮件发送记录至维保期结束。

D、必要时发包人也可用挂号信，特快专递通知承包人。

以上联络方式可同时采用，但采用其中任意一项均为有效。若承包人改变通讯地址或联系电话，需及时书面通知发包人（或发包人指定的物业管理部门），发包人在接到通知前原联系方式有效。否则，承包人承担相关责任。发包人按承包人提供给发包人的通讯地址或联系

电话，按合同约定的联系方式均未同承包人联系上，则视为发包人（或发包人指定的物业管理部门）向承包人发出的通知有效，发生承包人三次接到通知后不付诸实施，则视为承包人放弃质保金，今后发包人（或发包人指定的物业管理部门）不再通知承包人，并不再退还承包人质量保修金，但所留保修金不足以支付承包人工程质量保修期的质量缺陷，发包人有权继续依法追究承包人的相应责任。

2、对承包人保修期的违约处理：

1）未按合同约定的处理时间完成维修任务或无发包人（或发包人指定的物业管理部门）签字认可的延期原因，每延期一天扣罚承包人200—1000元/天违约金。

2）在约定时间内，承包人需经处理但未达到验收标准的，则双方另行约定完成时间，由承包人继续处理，达到验收标准后发包人（或发包人指定的物业管理部门）验收签字。若检查验收再达不到验收标准，或超过双方再约定的完成时间，则视为承包人故意拖延，将按照每延期一天扣罚承包人200—1000元/天违约金。

3、工程质保期：

工程质保期自工程竣工验收合格之日起计算，防水项目保修期5年，土建项目保修期2年，安装项目保修期2年，质保金按前述保修期到期时间后分别退还。

4、造成其他损失：

由于承包人质保期内施工质量缺陷等问题，造成发包人或第三方生命财产损失的，由承包人全额赔偿，承包人、发包人（或发包人指定的物业管理部门）、损失方共同核实，承包人不到场核实，发包人与损失方共同核实，其责任鉴定可采用拍照、摄像、取样、记录（发包人或发包人指定的物业管理部门委托的施工单位或住户签字资料均视为其有效）。具体损失金额计算按实际发生费用*120%计算，在预留保修金中扣除。所留保修金不足以赔偿该质量缺陷项目造成的损失，发包人将保留继续追诉的权利。

5、维修责任的界定：

1）总包：由发包人指定分包单位施工的项目，承包人应认真履行总包责任，督促检查分包方分包工程项目工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人承担总保修责任，协调和督促分包单位进行保修，分包单位不按本合同约定进行保修，由承包人承担保修违约责任。

2）材料：由承包人组织验收或检验，不合格的材料不使用，验收合格后使用由承包人承担保修维修责任。承包人自行采购的材料，发包人认质认价材料，由承包人承担保修维修责任。

如承包人认为是非正常使用造成的维修，由承包人

提供证据、设计要求。

3）承包人未按约定时间对保修期质量缺陷项目进行及时处理，发包人（或发包人指定的物业管理部门）有权安排其它施工单位进行处理，本工程的整体保修责任继续由承包人承担直至保修期全部结束。

如承包人不及时到现场进行检查和安排维修，发包人（或发包人指定的物业管理部门）安排其它施工单位进行处理，其责任鉴定可采用拍照、摄像、取样、记录（发包人或发包人指定的物业管理部门委托的施工单位或住户签字资料均视为有效）。

6、承包人在保修维修期间的职责：

1）交付使用后，承包人书面提供维修负责人的姓名、联系电话，并经法人和法人代表确认。

2）承包人在保修期进出小区的所有维修人员，应遵守发包人或发包人指定的物业管理部门的各项规定。

3）凡保修维修项目施工涉及住户家具需搬动，应报告发包人或发包人指定的物业管理部门同住户协调后，承包人才能搬动，并作好相应的保护措施。保修维修施工完，应恢复其原状，并对保修维修中对住户生活造成的不方便表示歉意。承包人在保修期维修施工中给住户造成损失的，若住户要求赔偿，由承包人全部承担。

4）承包人提供的施工方案需经发包人（或发包人指

定的物业管理部门）认可后方可施工，否则责任由承包人承担。施工中进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾，并经发包人（或发包人指定的管理部门）验收检查，方能撤场。如发包人（或发包人指定的管理部门）对保护措施、标识不认可，承包人又拒不执行，发包人有权从承包人质保金中扣出经费用于现场保护和标识工作。

5）承包人保修期保修维修施工使用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所使用的机具进行费用估算，在保修维修工程完工并经发包人（或发包人指定的物业管理部门）签认后到物业公司缴纳，否则将从承包人的质保金中扣除。

发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

****年**月**日

第二篇：泥工班组劳务分包合同

泥工班组劳务分包合同

发包方:(下称甲方)承包方:身份证号码：(下称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 的有关规定，现将工程的泥工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，以资共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及工作内容：

1、自开工起主体结构完成过程中全部泥工工作，其中场地平整、硬化、临时围建除外。

2、负责场地范围内一切标化清理及日常卫生工作（其他工种责任范围除外）。

3、负责商品砼配套工作，清场，砼施工缝处理（自拌砼时包括开搅拌机，进出料，清洗等），浇捣砼工作范围内的设备保养、清洗、保护标识牌，浇砼时施工用临建道路安拆等工作。

4、负责砌体,预制砼构件，砌体场内运转，拌灰，砌体选材、切割，预留洞封闭，拉结筋放置，预制砼构件、安放等。

5、本工种材料进场负责卸车、堆放。

四、承包形式

本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。

五、承包单价及付款方式：

1、承包单价：

2、（1）乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月28日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。（2）工程量结算至每月底，到下月 日按所完工程量达优良标准的％付款。其余部分待主体结顶后 天内付至已完工程的％，工程竣工验收合格后付至总工程款的％，余款作为保修金，保修期满后付清。1

（3）乙方承包人须将职工分配清单上交甲方财务，（甲方财务造册发放到每位职工，领取工资随带身份证和工作证，否则甲方财务拒绝付工资）。（4）乙方应按月提供考勤情况登记表。（5）乙方在领取工程款时，必须提供劳务发票。

六、施工进度

乙方的施工进度必须符合甲方计划要求，由甲方施工员根据实际情况及时调整的进度计划，乙方必须无条件服从。

七、工程质量

乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工，精心组织好班组内作业人员，配合甲方施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。不按操作规程、施工规范引起的一切后果由乙方负责。如经检查发现有较严重的质量缺陷，乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失，甲方有权视情节轻重对乙方处以100—2000元/处的罚款。乙方严守管理制度，严守操作规程，工程质量必须符合设计和规范要求。

八、甲方责任

1、清理好施工场地，搞好三通一平。

2、协调好与配合单位的关系。

3、组织设计交底，做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。

4、派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查，负责隐蔽工程的验收和签证。

九、乙方责任

1、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排，保质保量如期完成各项工作；

2、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。

3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。

4、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排；合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。

5、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时，必须先交甲方、监理，审核同意后，由甲方提交设计修改。

6、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工，钢管、扣件分类堆放，分类施工，确保工程质量及施工进度，文明施工做到工完场清。

7、在施工全过程中，乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外，尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。

8、乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。

9、乙方必须按甲方要求做好ISO9001、ISO14001、OHSAS18001质量、环境、职业安全体系的各种资料；

10、分包班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向本工程项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和住宿；

11、乙方班组负责人必须进驻工地，每月到位率保证在80%以上，乙方承包人必须参加项目例会，否则按1000元/次予以罚款；

12、乙方在施工期间应维护甲方单位形象，不得出现有损甲方单位形象的行为；

13、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚；

14、双方约定的其他义务：（1）乙方对本班组人员的计划生育情况应全面了解，班组内所有育龄人员必须出具乡级以上流动人口计划生育证明，进场后5天内应上交甲方备案，如发生违反计划生育管理条例的，责任由乙方和当事人承担。（2）进入本工地施工人员必须按规定向甲方出具本人身份证和一寸近照四张，以便及时办理暂住人口登记手续，进工地超过3日未上交的，甲方有权清退。甲方在办理暂住人口登记后（到当地派出所），应将身份证及时退还给乙方的工作人员。（3）根据政府有关规定，对参加施工的人员必须到当地政府部门办理就业登记，计划生育验证及暂住人口登记，甲方根据上交的身份证、照片和计生证明负责统一办理，所有办理费用由乙方承担。（4）乙方进场施工人员必须持上述四证并接受上岗教育，才能上岗。无身份证、计生证人员甲方有

权拒绝其进场。其他二证（就业证、暂住证）待进场后办理，费用由乙方自理。如因“四证”原因被有关部门检查罚款的，其费用由乙方自行承担。

十、安全生产、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担；

2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故，其损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项；

3、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽，特殊工种必须持证上岗，违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责；

4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工嗓音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自负；乙方应编制施工现场管理制度，施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火，违者重罚。

十一、施工机具、成本管理

1、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿；

2、乙方自带机械必须符合有关规定并确保安全，提供的必须有合格证，进场时由项目部验收。

3、乙方根据甲方提供的施工进度计划，提前十天上报材料用量计划单，并设专人向甲方办理等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求予以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

4、十二、协议签订前，乙方交纳履约保证金元。待本工种工作顺利完成后退还。

十三、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位，甲方有权清退，其一切经济损失由乙方自负。

十四、违约责任

1、乙方分包的工程项目，不得再行分包，如发现有此类情况，甲方可没收保证金或作清退处理；合同签订后如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，保证金没收，由乙方赔偿甲方造成的经济损失；

2、乙方必须按合同第六条及甲方规定的工期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方2000元/天的逾期违约金。

3、乙方如违反第九条、第十条、第十一条约定及项目部安全生产条例，甲方视情况给予500—2000元/次的罚款。

4、乙方不服从项目管理人员管理或对管理人员的督促拖拉的，项目管理人员可对其处以500—1000元罚款，并赔偿甲方的损失。

5、如发现乙方职工在生活区或施工区有问题不找办公室，擅自辱骂、打架、斗殴、闹事，不论对错，对乙方罚1000元以上。

6、乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款3000—5000元直至取消承包资格。

7、因乙方问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，甲方视情况对乙方罚500—2000元罚款。

8、甲方如不能按约付款，按《中华人民共和国合同法》论处。

十五、其他约定

1、本协议一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字、盖章后生效，财务结算后失效。

2、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，协商不成由杭州仲裁委员会裁决。

3、如因乙方原因提前中止合同的，则保证金作为违约金支付给甲方；工程款的结算按合同单价的70%结算，工程款结算依据按合同结算方式结算；30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。

4、甲方：乙方

代表：代表：

年月日

第三篇：劳务分包协议书(泥工班组)

劳务分包协议书

（泥工班组）

甲方：___________________________________

乙方：___________________________________

为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展，增加企业的活力，与时俱进，项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制，现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行，保安全，保质量，保工期文明施工，就有关事项达成如下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构形式：

二、承包范围（主体含基础、主体混泥土、砌体、二次结构）

1、清理基础垫层砂石土方，基坑内积水抽除。

2、砼浇筑以前的架子搭设、临时道板、马凳安放、移动溜槽、土堆盖膜等措施工作。

3、清理作业面杂物及散落砼、浮浆，工具清理干净。

4、涉及砼结构的所有工作范围。

5、搭设外墙脚手架前，架底场地修整、清理、基层砼硬化。

6、回填土打夯，及所有二次结构砼浇筑。

7、砖基础调运砂浆、砖、砌砖、搭设操作平台，安放木砖、铁件等预埋件。

8、砌体结构的所有工作范围，包括工长控制线以外的测量放线。

9、装饰抹灰以前属于泥工范畴内的所有工作。

10、从____转运材料到____乙方自己负责安排劳动力并承担相应费用，甲方只负责安排汽车，不足一车由乙方人力转运。

三、承包形式：

包工不包料。包含但不限于泥工工具、铁锹、泥桶、小推车、振捣设备等小型机具。

四、工期要求：

以满足甲方在施工段的施工周期而下达的工期要求为合同约定的工期。

五、质量要求：工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。

1、安全、文明施工要求：安全事故由事故责任方负责，另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担，超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%，甲方承担20%，乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的，全由乙方负责承担赔偿，第三方造成乙方受到伤害的，全由乙方承担赔偿责任。

2、《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。

3、乙方负责本工种范围的现场安全文明施工，并且承担费用。

4、乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车，否则出现安全事故，全由乙方负责，与甲方无关。

六、另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。

七、合同价款

1、按主体工程，以建筑面积_____________元/㎡进入结算。

2、变更增、减互抵，不另计价。

八、双方权责

1、甲方职责和义务

1.1 负责每栋楼基础及楼层的定位、放控制线、抄平点和监测工作，并将各控制线点明确交付给乙方现场班组长。

1.2 负责各栋号工长对乙方进行技术交底和解决、解释施工中的技术问题。

1.3 各工种之间工序搭接，交付过程中的相互协调工作。

1.4 提供给乙方一套施工图纸，并及时准确下达变更通知书。

1.5 负责施工现场的质量、安全、文明、进度的管理、监督、奖罚单等工作。

1.6 负责提供乙方施工人员的住宿用房，保证水、电、路的畅通。

2、乙方职责和义务

2.1 乙方工人进场3日内向甲方报送人员名单1份，包括但不限于：身份证复印件、女士需计划生证、外出劳务就业证明、就业工种、一寸登记照片3张。

2.2 教育工人严格遵守甲方及工程管理相关部门对施工现场的各种管理规定，节约用电、用水，保持住宿区域、生活区域的环境卫生，做好防火、防盗、防疾病“三防”工作。

2.3 服从施工现场的整体布局要求，进场材料按规格、类别分类堆码整齐，并做到工完场清。

2.4 严格按照规范及甲方下达的各种通知单、交底、口头指令进行施工，并随时接受甲方及相关部门的检查与监督。

2.5 原则上乙方自备本工种所需的材料机具，确实需向甲方仓库领用借调的，申请工长签字同意后在甲方仓管办理手续，遗失、损坏的应照价赔偿。

2.6 水电出现故障立即修复，不得以任何理由推诿，拖延，否则每次罚款1000元并警告。

2.7 在施工过程中有甲方指令赶超工期的要求应无条件服从，不得以任何理由消极怠工而延误工期。如出现无故（非甲方原因）延误工期24小时的按工程合同价款（本工种）的2%进行处罚（相关细则附后）。如中途退场，甲方有权不进行结算并拒付已完成的工程款项。

2.8 乙方领取的各项材料、机具必须办理领用手续，用后需归还的也要办理手续，遗失、损坏的机具照价赔偿。

九、资金拨付办法

1、本工程按月支付职工生活费，按__________元/人.月，每月付一次，付至当月工程量的40%（在确定业主付款正常的情况下），工程竣工后结清余款（年内付清）。

2、计时工及零星项目以工长及现场主管签字后在当月办理手续，跨月不予办理。

3、资金拨付程序

资金调拨申请单（财务领）→工长→工程主管→现场主管→财务主管→项目经理→财务划拨。

4、工程款结算以财务部出具的竣工结算单为唯一凭证。

十、奖罚细则

1、工程质量必须达到全优标准，达不到合同总价的5%处罚。

2、在甲方指定的工期要求内，工作内容未完成而影响其他工种及整栋工期超过2个小时，处以500元罚款；3个小时2000元；半天（4个小时）5000元；延误一个工作日处以价款的2%罚款；超过48小时以违约予以清场，甲方不予结算。

3、在甲方指定区域内安装施工机具，并由甲方指认的专业电工进行接电源，不得私自接电，如有发现，一次罚1000元。

4、不得以任何理由，不经允许拆除各种安全防护，否则，发现一处罚2000元。

5、施工现场除厕所以外区域不得随地大便，发现一次罚1000元，并责令义务扫厕所7天。

6、住宿生活区内现有设施必须在退场时原样经甲方管理人员验收签字后方能进行结算，任何人为损坏的其修理费用均计入结算。

7、在生活区内严禁乱接乱搭，私自围挡，对违规使用热得快、钢锯条、大功率电器引起跳闸，烧漏保电器的，除赔偿修复费用外另每次处罚500元，限2次。

8、对工完场不清，超过2小时未达到甲方要求的，按每10元/㎡由甲方派人清理并计入乙方结算内容。对属于甲方主材、辅材在清理时堆放不符合要求的按材料进价5倍处罚。

9、不得将甲方场内任何机具、材料带离工地和生活区。任何工人退场均需班组长向甲方申请，经检查后方能退离。

10、在宿舍区不得在周边有违法行为，否则清场并交由公安机关处理。

11、不得在施工区域内打架、辱骂，否则不论任何原因所属班组各罚3000元，并自行负责各种费用。如果殴打甲方管理人员，仅限一次罚款一万元，并勒令退场；如辱骂一次罚5000元，并交检讨书留档，出现第二次，罚一万元，并勒令退场。

12、严格遵守甲方现场管理人员的工作指令，否则每次罚款1000元。

13、甲方的班组会议纪要作为结算依据。

甲方（签字）乙方（签字）

盖 章：身份证号：

日 期：日期：

第四篇：感恩公园泥工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、分包范围及乙方劳务内容

工程名称：东方市感恩生态公园改造工程 工程地点：东方市八所镇

分包范围：卫生间四座、服务房一座、所有花池、树池、台阶、旱喷、景墙等甲方需要乙方施工的所有内容。

乙方劳务内容：

1、卫生间、服务房的劳务承包，从基础至屋面结构的所有劳务。模板材料、脚手架材料等由乙方自行承担。即按图纸所示所有泥工、抹灰工、模板工、钢筋工、架子工、砌筑工及混凝土搅拌浇筑等工种均属于乙方承包范围。（注：水电及装饰工程除外。）

2、花池、树池、台阶、旱喷、景墙等施工包含垫层、砌筑、抹灰、模板、钢筋绑扎

二、分包工作期限

乙方无条件配合甲方的施工进度要求。

三、质量标准

工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格。必须达到竣工验收合格标准。

四、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同（即甲方与建设单位的承包合同）；（4）本合同的相关补充协议。

五、图纸

8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 3 天前，向劳务分包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图 1 套。

六、甲方义务

1、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

2、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

七、乙方义务

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2、乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，无条件配合甲方的进度要求，精心组织工人进场施工。、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方、监理随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

6、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

7、妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施；

8、乙方须服从甲方工程师的指令。甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛，比技术比管理比进度比质量比安全文明施工。对在管理进度、质量、安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。因乙方原因被监理或建设方建议退场时，按完成工程合格产品的80%结算工程款。乙方不得异议。

八、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的所有费用。

九、安全防护

1、乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。

2、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方负责供应。

十、事故处理

1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2、因乙方所属员工违规操作或因乙方管理不当，引起的安全事故，全部费用由乙方负责。乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

十一、承包单价

本工程的合同单价采用下列方式计算：

1、卫生间四座、服务房一座按图纸所示施工完成除水电安装、装饰工程外的所有工作，按建筑屋面投影面积计算。每平方米370元整包干。该单价包含所有劳务费、模板材料费、脚手架费、机械费、安全保险费等。

2、花池、树池、台阶、旱喷、景墙人工费单价如下：

（1）砌砖：0.5元/块。（2）抹灰18元/㎡。（3）钢筋绑扎18元/㎡。（4）模板安装48元/㎡。（5）混凝土浇筑人工搅拌垫层13元/㎡。（6）混凝土浇筑人工搅拌旱喷、花池池壁20元/㎡。（7）混凝土浇筑人工搅拌旱喷、花池池底15元/㎡。（8）商品混凝土均价10元/㎡。

本工程的合同单价，均为一次包死，不再调整。

十二、进度款支付及竣工结算

1、进度款的支付

本合同约定进度款按月支付，每月30日提交当月完成的合格产品的工程量清单，经甲方工程师7天内核对完成后，8天内按核对数额的当月完成合格产品总额的75%支付进度款。

2、竣工结算

所有工程竣工验收合格后，乙方提交结算清单，甲方收到乙方结算清单20天内完成核算，并双方签字确认，经确认的结算款项25天内付清所有确认的工程结算项。

十三、违约责任处理

（一）凡出现以下情况均视为违约：

1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求； 2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包； 3.其他造成工程各种损失的过失行为； 4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不服从甲方的管理。

（二）违约处罚

1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

2.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收2个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款1000～5000元。

4.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。5.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款2000～5000元的。

（三）其他奖惩约定

施工期间，若乙方员工发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。退场时甲方按乙方完成合格产品的80%结算工程款给乙方。双方无得异议。

十四、附则：

（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找劳务队伍。

（二）本协议一式两份，甲方执一份、乙方执一份，双方所执协议具有同等法律效力。

（三）本协议自双方签字之日起生效，至工程款结清后自动失效。（以下除签字栏外空白）

甲方（签字）： 乙方（签字）：

年 月 日 年 月 日

第五篇：建设工程施工劳务分包合同(泥工)2

建设工程施工劳务分包合同（泥工班）

甲方（工程承包人）：

乙方（砌筑班）：

为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施

工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1.1工程名称：武汉绿地国际金融城A04地块R1楼

1.2工程地点：武汉市武昌区原车辆厂

1.3分包范围：R1楼六层以上砌体及局部混凝土工程

1.4 分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）

1.5提供分包劳务内容：

（1）主体工程：R1楼六层以上砌体。

（2）楼面清理。

2、工期进度要求

1、自开工，每分部分项工程由甲方安排施工总进度计划，乙方必须按进度计划完成，如不能按进度计划完成而影响其它班组的，一切误工损失费均由乙方承担赔偿。

2、对施工进度影响较大的，并经催促无法对人员进行整改、施工能力差的，甲方有权进行清退处理。所完成的项目产值，按损失的程度及影响，由乙方承担后，方能结帐处理。

3、超期完成的分项分部工程不论其质量等级如何，均按相应部位建筑面积扣20元/m3（工期详见进度计划表）。

4、乙方要根据甲方的施工进度要求进行合理有序的组织工人进、退场，避免因人员不足而影响进度或由于人员过剩而产生大量窝工，其费用自理。

5、班组之间在进度上要相互督促、相互提醒，有问题必须要书面向项目部提出，避免今后在进度上扯皮、推诿。

3、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到省优级质量评定标准。

4、图纸

4．1 甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸1套。

5、甲方义务

5．1在2011 年9 月18 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

5．2 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

5．3 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

6、乙方义务

6．1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

6．2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方报酬中扣除。

6．3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

6．4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

6．5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作；

6．6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

6．7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

6．8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

6．9 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

6．10 乙方应对其作业内容的实施、完工负责，自备以下用具自理，包括：灰桶、锹、木尺条、灰线；搞好工地环境卫生，应达到现场安全文明标准；

6.11乙方需配合现场施工人员的防线工作，必要时派人协助。砌体需双面勾缝，斜砖砌筑部分必须7天砌筑。如砌体不符合规范要求，造成返工，所有损失均由乙方承担。

7、安全施工与安全防护

7．1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

7．2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。

发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

7．3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

7．4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。

8、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，5000元以内费用均由乙方承担，超出后由甲方承担40%，其余费用由乙方承担。

9、保 险

9．1 乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款2000元。

9．2 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

10、材料、设备供应

10．1 乙方应在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

10．2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

10.3乙方有义务为工程节约用水电材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。

11、劳务报酬

11．1 本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的实际墙体方量计 190元∕m3包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）；

11．2 本工程单包价在合同签订后一定要按价施工完成，如果中途因工价上调因素完不成的由乙方承担法律责任。

12、工程量的确认

12.1由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。12.2对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

13、劳务报酬的支付

13．1 劳务报酬支付：

甲方每月支付乙方小工1000元/月/人，大工2000元/月/人.13．2 工程完工后甲方支付乙方总产值的70%。其余30%于年底项目部验收合格后一次性付清。

13.3如因乙方原因中途退场，经甲方验收合格后按已完成部分所有产值的50%进行结算支付。

14、施工变更

14．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更。

14．2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。

15、施工验收与配合15．1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

15．2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

16、违约责任

16．1 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元每日的违约金；

（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的3%；

（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金10000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

16．2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17、争 议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向仲裁委员会申请仲裁。

18、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造

成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金。

19、合同附则

本合同双方签字（盖章）后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

合同签订地点：

劳务发包人：

经办人：

合同签定日期 :劳务承包人： 经办人： 年月日