2015年上半年陕西省材料员专业管理实务试题

第一篇：2015年上半年陕西省材料员专业管理实务试题

2015年上半年陕西省材料员专业管理实务试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、粉煤灰砖的公称尺寸为__。A．240mm×115mm×53mm B．190mm×190mm×90mm C．240mm×115mm×90mm D．100mm×120mm×l50mm

2、建筑工程中一般采用__作为细骨料。A．山砂 B．河砂 C．湖砂 D．海砂

3、工程成本按其在成本管理中的作用有三种表现形式，即成本。

A．预算成本 B．概算成本 C．企业成本 D．财务成本

4、大体积混凝土工程中适用的水泥是__。A．火山灰硅酸盐水泥 B．普通硅酸盐水泥 C．高铝水泥 D．硅酸盐水泥

5、钢材拉伸过程中的第三阶段是__。A．颈缩阶段 B．弹性阶段 C．强化阶段 D．屈服阶段

6、在混凝土中，砂、石主要起__作用。A．包裹

__、计划成本、实际B．填充 C．骨架 D．胶结

7、某一等品烧结空心砖，尺寸小于100mm，则其样本极差小于等于__。A．4.0mm B．5.0mm C．6.0mm D．7.0mm

8、耐磨砖的抗折强度大于__，吸水率小于__，防滑耐磨。A．18MPa，3% B．12MPa，1% C．15MPa，2% D．20MPa，1%

9、下面的图片代表的钢材是（）。A．热轧扁钢 B．热轧工字钢 C．热轧槽钢 D．热轧等角钢

10、重混凝土是指表观密度大于__的混凝土，是用特别密实和特别重的骨料制成的。

A．1000kg/m3 B．1500kg/m3 C．1950kg/m3 D．2600kg/m3

11、粉煤灰的细度用__筛的筛余百分率表示。A．0.080mm圆孔 B．0.080mm方孔 C．0.045mm圆孔 D．0.045mm方孔

12、某砂的细度模数为2.0，则此砂属于__。A．粗砂 B．中砂 C．细砂 D．特细砂

13、等级为S105的矿渣粉，比表面积应大于等于__。A．300m2/kg B．100m2/kg C．500m2/kg D．700m2/kg

14、门穿框扇铝合金型材表面擦伤、划伤要求中规定，室外侧的擦伤和划伤处数不得大于__处，室内侧的擦伤和划伤处数不得大于__处。A．4，3 B．5，4 C．5，3 D．4，4

15、测定混凝土立方体抗压强度时，养护立方体试件的养护室的相对湿度为__以上。A．75% B．85% C．95% D．100%

16、对粉刷石膏进行产品标记时，正确的顺序为__。A．产品类别、标准号、代号 B．产品类别、代号、标准号 C．标准号、代号、产品类别 D．标准号、产品类别、代号

17、砌筑砂浆中的块状生石灰熟化成石灰膏时，应用孔洞尺寸不大于__的网过滤。A．3mm×3mm B．4mm×4mm C．5mm×5mm D．6mm×6mm

18、下列强度最低的胶凝材料是__。A．建筑石膏 B．菱苦土 C．水玻璃 D．石灰

19、强度高，塑性和韧性稍差，不易冷弯加工，可焊性较差，主要用于制作铆接或栓接结构以及钢筋混凝土的配筋的钢材是__。A．Q195 B．Q235 C．Q255 D．Q275

20、混凝土检验的取样与组批中，每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍，且不宜少于__m3。A．0.02 B．0.03 C．0.04 D．0.05

21、提高混凝土强度最有效的途径是__。A．采用高强度水泥 B．加入减水剂和早强剂 C．降低水灰比

D．采用机械搅拌与振捣

22、下列选项中，不会影响混凝土碳化的是__。A．水泥品种 B．砂率 C．水灰比 D．环境条件

23、凡孔洞率大于等于25%的砖为__。A．烧结普通砖 B．烧结多孔砖 C．烧结空心砖 D．粉煤灰砖

24、设计混凝土配合比时，确定配制强度之后的步骤是__。A．求水泥用量 B．求用水量 C．求水灰比 D．求砂率

25、砌筑1m3烧结普通砖砖砌体，理论上所需的砖块数为__。A．512块 B．532块 C．540块 D．596块

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、{多选1}

2、{多选2}

3、{多选3}

4、{多选4}

5、{多选5}

6、{多选6}

7、{多选7}

8、{多选8}

9、{多选9}

10、{多选10}

11、{多选11}

12、{多选12}

13、{多选13}

14、{多选14}

15、{多选15}

16、{多选16}

17、{多选17}

18、{多选18}

19、{多选19} 20、{多选20}

21、{多选21}

22、{多选22}

23、{多选23}

24、{多选24}

25、{多选25}

第二篇：材料员专业实务试题

陕西省住房和城乡建设领域现场专业人员岗位培训考试材料员

（专业实务）试卷

一．单选题

1，材料、设备采购市场调查的核心是（）

A 改进保管，降低消耗 B 市场供应状况的调查分析 C 监督材料节约使用 D 增加储备量、2.下列不属于建设项目招标方式的是（）

A 公开招标 B 邀请招标 C 协商议标 D 半公开招标 3.招标文件应包括的内容不包括（）

A 建设项目概况

B 设计图纸 C 工程量清单 D 材料明细表 4.下列哪一项不是合同的担保方式（）A 保证 B 抵押 C 赔偿 D 留置

5.（）是企业内部编制施工作业计划，是工程项目实行限额领料的依据，是企业项目核算的基础

A 施工定额 B 企业定额 C 施工图预算 D 施工预算

6.材料月度需用计划也称（）计划 A 储备 B 备料 C 滚动 D分解、7.材料的期货供应属于（）的供货方式

A 联合开发获得资源

B 招标采购

C 市场采购

D 协作采购 8.最优采购批量是指（）之和最低的采购批量

A 材料费和机械费

B 采购费和储存费 C 运输费和采购费

D 仓储费和损耗费 9.以大分包形式分包的工程，分包单位的物资供方评定工作由（）负责 A 项目经理 B 工程部 C 物资部 D 总包材料员

10.材料采购招标的应标供应商不得少于（）家 A 2B 3

C 4 D 5 11.下列选项中，不属于企业内部的结算方式的是（）A 转账法

B 内部货币法 C 预付法

D 现金结算

12.水泥出厂超过（）个月时，应 进行复验，并按复验结果使用 A 1

B 2

C 3

D 4 13.下列选项中，不属于通用硅酸盐睡你的技术要求中的物理指标的是（）A 碱含量

B 凝结时间

C 安定性

D 细度

14.可用于紧急抢修工程的是（）

A 快硬硅酸盐水泥

B 膨胀水泥

C 自应力水泥

D中热硅酸盐水泥

15.碱骨料反应是指粗细骨料中的（）与水泥中的碱性氧化物发生化学反应 A 二氧化硅

B 活性二氧化硅

C 硫化物

D 硫酸盐

16.普通碳素钢随牌号降低，钢材（）

A 强度提高、韧性提高 B 强度降低、伸长率降低 C 强度提高、伸长率降低 D 强度降低、伸长率提高

17.属于建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土结构的配筋的是（）

A 热轧钢筋

B 冷加工钢筋

C 热处理钢筋

D 钢丝

18.常用做屋面增强附加层的是（）

A 石油沥青纸胎油毡

B 石油沥青玻璃布油毡 C 石油沥青玻纤胎油毡

D 石油沥青麻布胎油毡

19.水泥、镀锌钢管适宜存放在（）A 仓库

B 库棚

C 料场

D 露天

20.不易受自然条件影响的大宗材料，如砂、石料等存储在（）A 封闭式仓库

B 半封闭式仓库 C 露天料场

D 特种仓库

21.对于调往项目以外其他部门或其他项目的材料，凭施工项目材料主管人签发或上级主管部门签发、项目材料主管人员核准的（）调拨材料

A 工程暂设用料申请单

B 工程暂供用料单

C 限额领料单

D 材料调拨单

22.测算租赁单价时，采购、维修、管理费按设备原值的一定比例技术，一般伟原值的（）A 1％~2％ B 2％~3％ C 3％~4％ D 4％~5％

23.统计核算主要反映数量规模、使用状况和使用趋势，它是（）

A 资金的核算

B 数量的核算

C 货币的核算

D 既有资金的核算，也有数量的核算 ‘ 24.下列不属于周转材料的管理方法的是（）

A 租赁管理

B 费用承包管理

C 数量管理

D 实物量承包管理

25.生产工人劳动保护费属于（）

A人工费

B 材料费

C 措施费

D 间接费 26.工程材料成本的盈亏主要核算（）

A 量差和价差

B 采购费和储存费

C 运输费和采购费

D 仓储费和损耗费

27.材料预算价格是（）的

A 全国统一

B 地区性 C 企业性

D 项目自定

28.施工余料应由项目（）负责，做好回收、整修、退库和处理 A 综合部门

B 回收部门

C 材料部门

D 统计部门 29.材料收发管理应遵循的原则是（）

A 后进先出

B 先进先出

C 量化库存

D 有凭有据

30.（）是唯一的材料入库手续，是财务核算材料成本收入的依据 A 供料单

B 验收单

C 收料单

D 领用单

二、多选题

1.项目材料、设备的配置计划按用途可分为（）

A 需用计划

B 申请计划

C 采购计划 D 供应计划 E 追加计划 2.市场采购具体的供货方式可分为（）

A 协作采购

B 现货供应

C 期货供应

D 赊销供应

E 网上采购项目材料结算方式主要为（）

A 采购结算

B 企业内部结算

C 对外结算

D 供应结算

E 网上结算

4.通用硅酸盐水泥的技术要求中的物理指标包括（）A 碱含量

B 凝结时间 C 安定性

D 细度

E 强度 5.砌筑砂浆可以分为（）

A 水泥砌筑砂浆

B 普通砌筑砂浆

C 水泥混合砌筑砂浆

D 预拌砌筑砂浆

E 特种砂浆 6.低合金钢与碳素钢相比提高了（）

A 屈服强度

B 抗拉强度

C 抗弯强度

D 耐磨性 E 耐腐蚀性 7.钢筋混凝土结构用的钢筋和钢筋的主要品种有（）

A 冷轧钢筋

B 热轧钢筋

C 冷加工钢筋

D 热处理钢筋

E 预应力混凝土用钢丝和钢绞线

8.常用的砌墙砖的品种有（）

A 烧结普通砖

B 烧结多孔砖 C 空心砖

D 烧结粉煤灰砖

E 蒸压砖 9.防水涂料要满足防水工程的要求，必须具备的性能有（）A 弹性

B 固体含量

C 抗冻性

D 柔性

E不透水性 10.土工合成材料店力学性能主要包括（）

A 拉伸性能

B 穿透强力

C 撕破强力

D 顶破强力

E 渗透性能 11.仓库按建筑结构可以划分为（）

A 普通仓库

B 特种仓库

C 封闭式仓库

D 半封闭式仓库

E 露天料场 12.材料的保管包括（）等方面

A 材料的验收

B 材料的码放

C 材料的保管场所

D 材料的账务管理

E 材料的安全消防

13.以下不属于料场要具备的条件是（）

A 地面平坦、坚实

B 有固定的道路

C 设有排水沟

D 设置消防专用道路

E 场地要达到一定的规模

14.按机具设备的价值和使用期划分，机具设备可分为（）

A 固定资产设备

B 专用设备

C 通用设备

D 低值易耗机具

E 消耗性机具

15.核算管理是指对周转材料的使用状况进行反映和监督，包括（）A 货币核算

B 业务核算

C 统计核算

D会计核算

E 供应过程核算 16.组合钢模板 的特点有（）

A 接缝严密

B 灵活

C 自重轻

D 搬运方便

E 专业性强 17.工程成本按其在成本管理中的作用的表现形式有（）

A 材料成本

B 预算成本

C 实际成本

D 计划成本

E 分项成本

18.材料预算价格由（）组成

A 材料原价

B 供销部门手续费

C 包装费

D 运杂费E人工费 19.材料管理系统的主要功能有（）

A 系统维护

B 材料计划管理

C 材料账表管理

D 退料管理

E 废旧材料管理

20.对材料所用的单据以及库存的信息进行分类汇总统计，分为四部分。其中，台账管理中的台账明细包括（）

A 材料的验收

B 材料的领用

C 材料的调拨

D 材料的库存

E 材料的退料

三、判断题

1.建筑材料、建筑构配件和设备检验不合格的不得使用（）2.考虑到“工完料清场地净”，材料实际需用量要略小于计划需用量（）3.材料采购方式不是一成不变的，企业要把握市场，灵活应用采购方式（）4.建筑材料的出厂检验报告可以替代进场复试报告（）

5.通用硅酸盐水泥的复验项目是安定性、强度和凝结时间（）6.中热水泥不得与其他品种水泥混用（）

7.混凝土小型砌块在砌筑前，应进行浇水预湿（）8.高速公路和一级公路不得使用筛选砾石和矿渣（）9.水泥块决不允许露天存放（）

10.材料费包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费（）

四、综合题

1.简述限额领料的程序

2.砼的配合比的三个环节是什么？他们对砼的质量给以怎样的影响？按什么原则来确定？ 3.某工程砌筑砖墙，设计规定用黏土砖M Ц10，混合砂浆M5，施工时作砂浆试块一组，试块尺寸伟70.7×70.7×70.7（㎜），经28d标养，做抗压试验，其破坏荷载分别为：37.5、32.5、35.0、37.5、30.0、30.0（KN)计算该组试块的强度代表值？该强度达设计标号的百分比？

4.某工地购进30吨钢脚手管，每吨3300元，运费3000元，投入施工项目，钢脚手管预计使用寿命5年，预计残值率为12%，求每季度钢脚手管的摊销额？

5.某企业全年耗用某种材料伟120t，每次采购费用80元，年保管费率=为材料平均储备价值的20%，材料单价为60元/t,试采用公式法计算经济采购批量。

第三篇：材料员专业管理实务

材料员专业管理实务

一、判断题（每题1分，正确的选“T”，错误的打“F”）

1、施工企业材料供应与管理的方针应该是：“从施工生产出发，为施工生产服务”。T

2、材料消耗定额由净用量、工艺损耗和管理损耗三部分构成。F

3、为了及时发现计划执行中的问题，保证材料计划的全面完成，建筑业企业应从上到下按照计划的分级管理职责，进行材料的计划与检查分析。T

4、长距离大宗建筑材料的运输，宜采用铁路运输方式或管道运输方式，沿江、沿河、沿海并且时间要求不紧的还可采用水路运输方式。但不宜采用航空、运输或公路运料方式。F

5、按照经济采购批量订购材料，可使采购费和材料保管费之和为最低，从而有效地降低材料采购成本。但这种方式只适用于消耗比较均衡、资源比较丰富的材料的采购。T

6、建设工程物资采购合同管理，是以法律手段约束合同当事人在物资采购中严格履行合同义务，认真完成采购工作，依照合同价格成交，从根本上保证物资采购工作顺利进行。T

7、材料出库凭证种类较多，应合理使用，材料内部转拨可直接使用“材料拨料单”，施工现场领用工程用料时，可直接使用领料单。F

8、对周转材料和施工工具等采用租赁管理的办法，实效较好，有利于提高所有周转材料和施工工具的利用率。F

9、屋面工程是容易产生亏损的工程，材料员要做好屋面工程施工的检查工作，防止以高标号水泥代替低标号水泥，以水泥砂浆代替混合砂浆，以免增加亏损。F

10、施工生产中，工具费的收入是按工程结构类型、不同檐高，以平方米建筑面积为单位计取。一般情况下，生产工具费用约占工程直接费的2％。T

二、单项选择题

a)关于建筑企业材料管理的概念，下列说法中正确的是（B）。

A建筑企业材料管理是指在计划指导下，在流通领域对建筑材料进行组织、采运、储运，并在生产领域进行配套供应的活动 B建筑企业材料管理，就是对施工过程中所需的各种材料，围绕采购、储运和消费，所进行的计划、组织、指挥、监督、调节等工作的总称

C建筑企业材料管理是指运用计划手段、组织、指导、监督、调节材料的采购、运输、储备、使用等一系列工作的总称 D建筑企业材料管理是指及时、齐备、按质按量地为施工生产提供所需材料的经济活动

2、建筑企业材料管理的主要业务环节是（A）。

A采购、运输、储备、供应 B计划、组织、指挥、调节

C供、管、用 D备、收、管、用、算

3、建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料（A）。

A品种规格多，用量大，供应不均衡，无固定的来源，工作涉及面广，工作质量要求高 B品种规格繁多、占用时间长、供应不均衡、来源固定、质量要求高

C品种规格多、用量大、占用资金长、不均衡、面广、无来源、质量要求高

D品种规格多、重量大、占用资金时间长、不均衡、面广、流动性大、质量要求高

4、施工企业材料管理的方针是（B）。

A发展经济，保障供给 B从施工生产出发，为施工生产服务 C加强计划管理，励行节约 D加强核算，按质论价

5、搞好材料供应与管理，必须重视采购运输和加工过程的管理，尽最大努力（B），加速材料周转。、A加强调剂材料在用、在库时间 B减少在途、压缩库存物资 C实现中转运输 D避免在现场的二次搬运

6、施工企业投标报价时，使用的材料消耗定额应该是（B）。A材料消耗概算定额 B材料消耗预算定额 C材料消耗施工额定 D材料消耗万元定额

7、材料消耗预算定额的构成因素包括（D）。A净用量、操作损耗和管理损耗 B合理的净用量、工艺损耗和管理损耗 C构成工程实体的消耗、净用量和有效消耗 D净用量、合理的工艺损耗和合理的管理损耗

8、在材料消耗过程的管理中，应按建筑产品（D）合理组织材料消耗，使企业获得低于社会必要劳动量的超额利润。A材料消耗预算定额 B材料消耗施工定额 C材料消耗概算定额 D必要的材料消耗量

9、材料（C）计划以单位工程为对象，按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等，是供应部门组织配套供应的计划。A B季度 C月度 D供应计划

10、编制材料供应计划的基础工作是（D）。

A核实和汇总材料申请计划 B分析上期材料供应计划的执行情况 C落实货源和资金 D明确工程任务和施工生产进度

11、编制材料需用计划的基础是（D）

A材料供应计划 B材料申请计划 C材料采购计划 D材料消耗定额

12、计划实施中，（C）是检查企业计划完成情况的有力工具。A组织 B计划 C统计 D核算

13、材料供应计划中确定的供应措施，必须与（C）进行平衡。A材料常用量 B材料供应量 C资金来源 D材料采购加工量

14、直达运输和直达供应都可以减少不必要的（A），从而降低材料采购成本。A材料周转 B中转环节 C库存储备 D采购批量

15、做好材料供应工作的关键是要把握材料供应工作中的（C）这一中心环节。A施工生产 B编制供应计划 C组织货源 D组织材料运输和储备

16、材料运输按合同约定的履行，如果委托供方代运发生材料错运时，因纠正而多付的运杂费由（A）承担。A供方 B需方 C运输公司 D合同当事人双方

17、组织材料运输，必须遵循（C）原则。

A及时、准确、均衡、安全 B及时、均衡、安全、经济

C及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、合理

18、建筑企业的材料供应管理，应以企业的（B）。A施工生产需要为前提，以降低成本为目的

B施工生产需要为前提，以满足施工生产需要为目的 C材料资源为前提，以降低材料采购成本为目的 D材料管理方针为前提，以增产节约为目的

19、材料配套供应应遵循（C）原则。

A保证重点、统筹兼顾、先急后缓、勤俭节约 B实事求是、增产节约、先急后缓、保证重点 C保证重点、统筹兼顾、勤俭节约、就近就地供应 D实事求是、统筹兼顾、增产节约、就地就近供应

20、某施工企业计划期（360天）需用水泥216000吨，期初库存17500吨，水泥平均供应间隔为30天，平均误期天数为5天，则该企业计划期的水泥供应量应为（D）吨。A216000 B 233500 C 212500 D219500

21、在材料供应中，要（B），贯彻勤俭节约的原则，充分发挥材料的效用，使有限的材料，产生最大的经济效果。A科学、先进、合理 B管供、管用、管节约 C按质论价、加强核算 D实事求是、增产节约

22、材料采购中的“三比一算”，具体指的是（B）。A比质量、比价格、比及时交货、算运费 B比质量、比单价、比运距、算采购成本 C比质量、比单价、比运费、算总价 D比质量、比品种规格、比运距、算采购成本

23、市场行情对材料采购工作的影响因素是(B)。A材料信息和材料质量 B材料资源条件和材料价格 C材料资源条件和材料生产周期 D材料生产周期和材料价格

24、材料员应掌握下列材料信息：(B)等。

A资源、市场、价格、定额 B资源、供应、价格、市场 C计划、资源、价格、新产品 D合同、市场、定额、国家政策

25、某种材料全年计划需用240吨，该材料每吨每月的保管费需2元，每次采购的费用需20元，若按经济批量采购，全年的采购次数为(D)。

A 1次 B 3次 C 6次 D 12次

26、材料采购，由材料计划部门以施工生产的需要为基础，根据(B)，进行比较分析，综合决策，会同采购人员制定采购计划，及时开展采购工作。

A材料需用计划 B材料库存情况 C市场信息反馈 D材料资金数量

27、材料采购资金管理办法有三种，其中的(C)是指确定一定时期内采购总金额，明确这一时期内各阶段采购所需资金，采购部门据此安排采购项目及采购量。

A品种采购量管理法 B类别采购管理法 ． C采购金额管理法 D费用指标管理法

28、采购简单商品、半成品、原材料、以及其他性能质量相同或容易进行比较的货物时，评标方法采用(A)。A低投标价法 B综合评标法 C评标价法 D打分法

29、材料验收时填制的(C)，是办理材料退货、索赔和追究供方违约责任的证明材料。A入库凭证 B入库验收单 c验收记录 D运输记录

30、旅工生产所需的主要材料必须保证供应，其仓库储备量不能低于(B)。A经常储备定额 B保险储备定额 C季节储备定额 D类别储备定额

31、仓库管理和组织材料运输，都必须贯彻(C)的原则。A严肃、及时、准确 B节约、及时、准确、严肃 c及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、节约

32、为保证施工进度突然加快、材料需用量突然增大情况下的供料，对于主要材料必须建立(B)。A经常储备 B保险储备 C季节储备 D类别储备

33、材料出库的要求是(C)。

A及时、准确、严肃 B及时、准确、核料 C及时、准确、节约 D及时、准确、安全

34、材料盘点要求做到的”三清”是指(B)。A库存盈亏清、事故原因清、帐卡物数量清 B材料数量清、材料质量清、仓库帐表清 C四号定位清、五五堆放清、库容整齐清洁 D账表清、材料卡清、材料实物清

35、计算确定某种材料的最低储备量的关键要素是确定(D)。A施工任务量 B材料每日耗用量 C平均供应间隔天数 D平均误期天数

36、材料维护保养工作必须遵循(C)的原则。A合理堆码、精心保养 B四号定位、五五化 c预防为主，防治结合 D合理定量、整齐节约.37、对仓库中每日有变动的材料，当天复查一次，核对帐、卡、物是否对口，每月查库存材料的一半，年末全面盘点的方法，称为(C)。

A定期盘点 B定量盘点 C永续盘点 D连续盘点

38、材料仓库可按(A)衡量库存是否超储；根据最低储备量检查库存材料能否保证供应。A最高储备量 B经常储备量

C最低储备量 D经常储备与季节储备之和

39、某施工企业根据材料分析，预计计划期钢模总用量为5000m。，计划期钢模周转2．5次，则计划期钢模实际需用量为(A)m。

A 2000 B 2500 C 3000 D 1500 40、钢材数量验收，当现场检测确有困难时，可到供料单位(B)，保证进场材料数量准确。A点件计数 B监磅发料 C检尺换算 D按车辆吨位计量

41、现场材料管理中，在施工前的准备工作阶段要根据(A)，及时编制材料供应计划，组织人员落实材料名称、规格、数量、质量及进场日期。

A生产部门编制的材料预算和施工进度 B班组编制的用料计划

C整个工程的用料情况及大致供料时间 D施工现场总平面图纸

42、关于砖的现场质量验收，下列做法中错误的是(B)。A抗压、抗折等数据以质保书为凭据验收 B抗冻性能现场测试

C外观砖的颜色，色淡或色黑的红砖不合格 D外型规格，接砖的等级要求验收

43、材料实际采购成本等于下列各项费用之和(D)。A材料买价、流通费用、供销部门手续费、采购保管费 B材料买价、流通费用、运杂费、采购保管费 C材料单价、包装费、运输费用、采购费用、保管费 D材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费

44、周转材料的核算以(A)为主要内容，核算周转材料的费用收入和支出的差异和摊销。A价值量 B价值 C使用价值 D工程量

45、对材料的实物储备情况进行核算时，反映材料储备周转的指标是(D)。A材料实际储备天数 B材料资金节约使用额

C万元产值占用材料储备资金 D材料储备对生产的保证天数

46、在检查考核材料计划执行情况时发现，材料供应总量的计划完成情况较好，但实际上施工现场上却发生了停工待料的现象。这是因为在供应工作中(D)。A供应计划完成率低 B供应品种配套率低 C供应材料周转性低 D材料供应及时性差

47、价值较高、使用期限较长的周转材料可以采用(D)摊销。A费用摊销法 B一次摊销法 C五～五摊销法 D期限摊销法

48、材料核算首先要建立和健全(B)。A材料核算责任制度 B材料核算管理体制 C材料核算管理制度 D经营管理基础工作

49、材料价格通常按实际成本计算，具体方法有(A)二种。A先进先出法和加权平均法 B统计分析法和加权平均法 C预算成本法和计划成本法 D市场调查法和因素分析法 50、以下(D)不属于《中华人民共和国建筑法》中确立的制度。A施工许可制度 B建筑工程监理制度 C质量监督检查制度 D工程竣工备案制度

51、掌握建筑工程(B．)的施工必须由总承包单位自行完成。A基础工程 B主体结构 C装饰工程 D复杂结构

52、不属于投标文件应包括的内容是(D)。

A施工项目负责人和主要技术人员的简历、业绩 B主要施工机械设备 C企业营业执照和资质证书 D交纳养老保险金的职工人数

53、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械等危险部位，设置明显的(B)。

A安全提示标志 B安全警示标志 C安全标志 D警告提示标志

54、施工单位(B)应对项目的安全施工负责。A．单位主要负责人 B．项目负责人 C．专职安全生产管理人员 D．作业人员

55、以下费用不属于社会保障费的是(D)。

A养老保险费 B失业保险费 C医疗保险费 D住房公积金

56、将分项工程工程量乘以相应单价，经汇总即为建筑产品价格的预算编制方法是(B)。A工料单价法 B综合单价法 C单价法 D实物法

57、不列入分部分项工程量清单的是(C)。

A项目名称 B计量单位 C工程内容 D．工程数量

58、工程量清单采用(D)级编码设置。A二 B三 C四 D五

59、工程建设定额不具有(D)。

A．科学性 B．统一性 C．权威性 D．法令性

60、建筑安装工程费用由(B)、间接费、利润和税金四部分组成。A直接工程费 B 3直接费 C分部分项工程直接费 D措施费

三、多项选择题(每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分；选全得2分。)

1、建筑企业材料管理体制一般应包括和明确以下内容：(ACE)A企业各层次在材料管理上的分工 B建立和健全材料管理岗位

C企业所用材料的计划、采购、储备、调拨及使用等的主要管理办法 D全面规划企业的材料管理工作 E建立各层次的材料管理机构

2、建筑企业各层次材料管理机构的一般职责有(ABDE)等。A制订和执行企业材料管理的制度和办法

B筹划所需材料、设备的采购、加工、储备、供应、平衡调度 C做好企业经营决策工作

D负责材料资金管理及采购成本核算 E组织材料人员的业务学习

3、材料消耗定额的管理工作主要有(ACDE)。A贯彻执行各类定额，并负责定额的解释和业务指导 B配备材料定额人员

C对定额的使用情况进行检查，发现问题，及时纠正 D做好定额的考核工作

E收集积累有关定额的资料，拟订补充定额，定期组织修改定额

4、制定材料消耗定额的原则是(CD)。A保证重点、兼顾一般的原则 B综合平衡、实事求是的原则 C合理控制消耗水平的原则 D遵循综合经济效益的原则 E严肃性与灵活性统一的原则

5、确定实际需用量，编制材料需用计划时，核算和调整实际需用量的依据有(BCD)。A当任务已经落实，但设计尚未出施工图的情况下，按直接计算法计算材料需用量 B对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，适当加大储备 C工程竣工阶段，实际需用量将略小于计划常用量

D对于一些特殊材料，要求一批进料

E辅助材料及生产维修用料应按直接计算法计算

6、编制材料计划，应遵循下列原则：(ABCD)A综合平衡、实事求是的原则 B保证重点、兼顾一般的原则 C留有余地、不留缺口的原则 D严肃性与灵活性统一的原则 E加强核算、不断调整的原则

7、实行限额领料应具备的技术条件主要有(BCDE)。A技术标准和规范 B施工图预算 C施工组织设计 D施工预算 E施工任务书

8、材料配套供应的方式主要有(BCDE)。

A计划平衡配套 B合议平衡配套 C重点工程平衡配套 D开工、竣工配套 E巡回平衡配套

9、材料采购信息整理常用的方法有(BCD)。

A随时进行检索、查询和定量分析 B运用统计报表的形式进行整理 C建立重要信息台帐、做好动态记录 D以调查报告的形式进行整理 E迅速反馈，制定合理的采购策略和方案

10、组织材料的方式有(ABCD)。

A采购方式和加工订货方式 B与建设单位协作采购和补偿贸易 C联合开发方式 D调剂与协作 E物资公司组织货源保证供应

11、材料采购合同订立后，当事人应当按照下列要求履行合同(ABDE)。A按约定的标的履行 B按合同规定的期限、地点交付货物 C承担违约责任 D按合同规定的数量和质量交付货物 E买方验收材料后，按合同规定履行支付义务

12、调整国际货物采购合同关系的法律和惯例主要有(ABCE)。A我国的《合同法》等涉外法律法规 B联合国国际货物销售合同公约 C国际货物销售合同法律适用性公约 D国际贸易中的统一规定 E国际贸易惯例

13、国际货物采购合同中，通常订有仲裁条款。其中对(BC)的选择是关键。A仲裁事项 B仲裁地点 C仲裁机构 D仲裁程序 E仲裁裁决的效力

14、关于不可抗力，国际货物采购合同中的相关条款有(ABCD)。A不可抗力事故范围 B不可抗力事故通知和证明

C免责规定 D受不可抗力影响的当事人延迟履行合同的最长期限 E不可抗力财产损失的分担

15、仓库材料帐务管理，首先应按下列要求审核凭证的有效性和合法性(ABCD)。A凭证必须是合法凭证，有编号，有材料收发动态指标，B凭证要能完整地反映材料经济业务从发生到结束的全过程情况 C白条(临时性借条)不能记帐

D凭证要按规定填写，内容、抬头、印章都要齐全 E凭证必须记好摘要，保持所记经济业务的完整性

16、材料合理储备天数等于(BCE)之和。

A经常储备天数 B供应间隔天数 C验收入库天数 D保险储备天数 E使用前准备天数

17、实行材料节约奖励制度，必须具备以下条件(ACDE)。A有合理的材料消耗定额和严格的收发制度

B定期进行经济活动分析 C有保证工程质量稳定的措施 D已经制订材料节约奖励办法 E有完善的材料消耗考核制度

18、现场材料管理的原则和任务是(ACDE)。

A材料全面规划、计划进场 B参与编制施工组织设计 C严格验收、合理存放、妥善保管 D控制领发、监督使用 E准确核算

19、材料采购成本考核指标有(DE)。

A材料采购实际成本 B材料预算价格 C材料运杂费和采购保管费 D材料采购成本节超额 E材料采购成本节超率 20、110.材料核算内容包括(BCDE)，以及周转材料和工具的核算。A材料计划的核算 B材料采购的核算 C材料供应的核算 D材料储备的核算 E材料消耗量核算

21、下列属于《中华人民共和国建筑法》禁止的有(ABCD)。A将建筑工程肢解发包 B禁止将全部建筑工程转包给他人 C分包单位将其承包的工程再分包 D工程监理单位禁止转让监理业务 E专业承包的单位将其劳务部分再分包

22、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以(ABE)。A补充 B修改 C查阅D转让 E撤回

23、下列关于合同无效的表述中，正确的是(BCD)。A一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的 D损害社会公共利益 E违反法律、地方性法规的强制性规定

24、所有合同的订立都必须经过(BC)。A咨询 B要约 C承诺 D批准 E公证

25、建筑业从业人员职业道德基本规范包括(ACDE)。

A忠于职守、热爱本职 B勤劳工作、科学创新 C质量第一、信誉至上 D遵纪守法、安全生产 E文明施工、勤俭节约

26、施工定额从物质内容或生产要素来看，由(ACE)构成。A劳动定额 B时间定额 C材料消耗定额 D产量定额 E．机械台班使用定额

27、工程量清单的项目设置规则是为了统一(ACDE)。

A项目名称 B项目特征 C项目编码 D计量单位 E工程量计算

28、建安工程造价中，不含税工程造价加上(BCE)等于工程造价。A利润 B教育费附加 C城乡维护建设税 D房产税 E营业税

29、工程造价的特点有(ABE)。

A个别性 B动态性 C科学性 D系统性 E层次性 30、综合单价计价未包括的费用是(CD)。A措施费 B利润 C税金 D规费 E风险费用

第四篇：陕西省2017年上半年材料员实务试题

陕西省2017年上半年材料员实务试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、泥块含量是指砂中原粒径大于1.18mm，经水浸洗、手捏后小于__的颗粒含量。

A．600μm B．700μm C．800μm D．900μm

2、为使材料供应计划更好地发挥作用，编制材料供应计划工作应遵循的原则是__。

A．统筹兼顾，综合平衡，保证重点，兼顾一般

B．有利于生产，方便施工

C．实事求是，积极可靠，统筹兼顾

D．留有余地，严肃性和灵活性统一

3、用来间接衡量混凝土与钢筋的黏结强度的指标是__。

A．混凝土抗拉强度

B．混凝土抗折强度

C．混凝土抗压强度

D．混凝土抗剪强度

4、烧结空心砖中，压陷、粘底、焦花在大面、条面上的凹陷或凸出超过__，区域尺寸同时大于__的，不能称为完整面。

A．2mm，20mm×30mm B．1mm，10mm×10mm C．2mm，10mm×20mm D．2mm，20mm×20mm

5、承运和托运单位以__作为运输货物、交接货物和计算运杂费用的依据。

A．货物质量

B．货物重量

C．货物体积

D．货物种类

6、工程用料的发放，包括大宗材料、主要材料及成品、半成品材料，凡属于工程用料的必须以__作为发料依据。

A．工程暂供用料单

B．工程暂设用料申请单

C．材料调拨单

D．限额领料单

7、仓库可分为普通仓库和特种仓库，这是按照__进行划分的。

A．储存材料的种类

B．保管条件

C．建筑结构

D．管理权限

8、建筑石膏凝结硬化时，最主要的特点是__。

A．体积膨胀大

B．体积收缩大

C．放出大量的热

D．凝结硬化快

9、预应力混凝土所选用的外加剂的氯离子含量应限制在__。

A．0.02kg/m3以下

B．0.02～0.2kg/m3 C．0.2～0.6kg/m3 D．0.6kg/m3以上

10、下列选项中，不属于烧结空心砖的体积密度的是__。

A．700kg/m3 B．800kg/m3 C．900kg/m3 D．1000kg/m3

11、混凝土配合比设计时，确定用水量的主要依据是__。

A．骨料的品种与粗细，所要求的流动性大小

B．骨料的品种与粗细，水灰比，砂率

C．混凝土拌和物的流动性或水灰比、混凝土的强度

D．骨料的品种与粗细、水泥用量

12、《用于水泥中的火山灰质混合材料》(GB/T 2847—2005)中关于浮石粉和火山渣粉的规定，不正确的是__。

A．烧失量小于或等于10.0% B．SO3含量不大于35% C．水泥胶砂28d抗压强度比不得低于65% D．水泥胶砂7d抗压强度比不得低于35%

13、混凝土拌和物根据其坍落度大小可分为四级，其中，流动性混凝土的坍落度为__。

A．10～40mm B．50～90mm C．100～150mm D．≥160mm

14、材料消耗中的管理消耗指的是__。

A．非工艺损耗

B．施工损耗

C．材料净用量

D．管理损耗

15、在下图中，表示颈缩阶段的是（）。

A．O→A B．A→B C．B→C D．C→D

16、材料消耗中的工艺消耗指的是__。

A．非工艺损耗 B．施工损耗

C．材料净用量

D．管理损耗

17、水玻璃硬化速度缓慢，须加入__促进固化。

A．氯化钠

B．氟化钠

C．氟化氢钠

D．氟硅酸钠

18、材料消耗定额制订方法中，实践性强、简单易行、工作量小、制订速度快的是__。

A．技术分析法

B．经验估计法

C．标准试验法

D．现场测定法

19、混凝土强度试验时，至少应采用__个不同的配合比。

A．3 B．4 C．5 D．6

20、主要材料，一般都是库发材料，计算实际耗料数量的方法是__。

A．根据工程进度计算

B．进场划拨方法，结合盘点进行耗料

C．实行定额耗料，按实际完成工作量计算出材料用量，并结合盘点，计算出月度耗料数量

D．根据混凝土、砂浆配合比和水泥耗用量，计算其他材料用量，并按项目逐日记入材料发放记录，到月底累计结算，作为月度耗料数量

21、下列各图中，代表滴水瓦的是（）

A.B.C.D.22、石灰岩的主要矿物成分为__。

A．方解石

B．白云石

C．菱镁矿

D．石英

23、下列选项中，不属于按凝结时间分类的减水剂的类型是__。

A．引气型

B．标准型

C．早强型

D．缓凝型

24、材料损耗计算中损耗率的公式是（）

A.B.C.D.25、若菱苦土密度大于__g/cm3，则说明煅烧温度过高。

A．3.1 B．3.2 C．3.3 D．3.4

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对于棱边形状为楔形的纸面石膏板，楔形棱边宽度为__，楔形棱边深度为__。

A．30～80mm，0.6～1.9mm B．80～100mm，1.6～2.9mm C．30～50mm，0.4～1.5mm D．80～90mm，2.4～3.5mm

2、门窗宽度、高度构造内侧尺寸小于2000mm时．门、窗的允许偏差为__。

A．±3.5mm B．±2.5mm C．±2.0mm D．±1.5mm

3、早期强度较高的水泥品种有__。

A．硅酸盐水泥

B．普通水泥

C．矿渣水泥

D．火山灰水泥

E．复合水泥

4、天然花岗岩板材按其表面加工程度可分为__。

A．细面板材

B．普通型板材

C．镜面板材

D．粗面板材

E．异形板材

5、__应反映社会平均消耗水平。

A．材料消耗概算定额

B．材料消耗施工定额

C．材料消耗估算指标

D．材料消耗预算定额

6、下列选项中，不属于材料管理具体任务的是__。

A．经济合理地组织材料供应，改进保管，降低消耗

B．按期、按质、按量、适价、配套地供应施工生产所需的各种材料，保证生产的顺利进行

C．监督与促进材料的合理使用和节约使用

D．增加储备量以使生产有效周转

7、硅酸盐水泥的28d抗折强度应__。A．≥6.5 B．≥7.0 C．≥7.5 D．≥8.0

8、下列选项中，关于蒸压灰砂砖的抗压强度，说法正确的是__。

A．强度等级为MU25，抗压强度平均值不小于25.0 B．强度等级为MU25，抗压强度单块值不小于20.0 C．强度等级为MU20．抗压强度平均值不小于20.0 D．强度等级为MU20．抗压强度单块值不小于16.0 E．强度等级为MU15，抗压强度单块值不小于15.0

9、为了消除过火石灰的危害，石灰浆应在储灰池中常温下陈伏不少于__。

A．15d B．20d C．25d D．30d

10、外包队进场后由所在施工队工长填写的“工具租用单”，经材料员审核后，一式__份。

A．二

B．三

C．四

D．五

11、铝合金浅花纹板对白光反射率达__，热反射率达__。

A．55%～80%，65%～85% B．65%～80%，75%～85% C．75%～80%，85%～90% D．75%～90%，85%～95%

12、混凝土配合比设计需满足的基本要求有__。

A．工作性要求

B．强度要求

C．耐久性要求

D．符合经济原则，节约水泥，降低成本的要求

E．水灰比要求

13、编制供应计划的四要素有__。

A．材料申请量

B．期末周转储备量

C．工程量

D．材料供应量

E．期初库存资源量

14、类型为CA—60的铝酸盐水泥，初凝时间不得小于__，终凝时间不得大于18h。

A．60min B．45min C．30min D．8h

15、强度等级为MU30的烧结普通砖的抗压强度平均值大于等于__。

A．30.0MPa B．25.0MPa C．20.0MPa D．15.0MPa

16、烧结空心砖的体积密度分为__kg/m3四个密度级别。

A．800 B．900 C．1000 D．1100 E．1200

17、密度等级为1000的烧结空心砖的5块密度平均值为__。

A．≤800kg/m3 B．801～900kg/m3 C．901～1000kg/m3 D．1001～1100kg/m3

18、彩板型材关键项目必须达到各自要求，一般项目必须__达到要求者为合格品。

A．2项以上(含2项)B．3项以上(含3项)C．4项以上(含4项)D．5项以上(含5项)

19、密度等级范围小于等于1200MPa的轻集料混凝土小型空心砌块的强度等级为__ A．3.5 B．2.5 C．5.0 D．7.5 E．10.0

20、材料采购加工的成交形式中，“一手付钱，一手取货”银货两讫的成交形式属于__。

A．订货形式

B．提货形式

C．现货现购

D．加工形式

21、万能试验机指针零的调整应在，试验前，当试样的上端已被夹住，但下端__时。

A．尚未夹住

B．已经夹住

C．连接油泵

D．连接机器

22、天然大理石板材中，圆弧板优等品的线轮廓度允许公差为__。

A．0.4mm B．0.5mm C．0.6mm D．1.0mm

23、下列选项中，属于非烧结砖的是__。

A．粉煤灰砖

B．碳化砖

C．页岩砖

D．炉渣砖

E．灰砂砖

24、一等块灰中的活性氧化钙及氧化镁之和(干重)应__。

A．≥90% B．≥85% C．≥80% D．≥75%

25、下面几种强度试验时的受力装置中，反映抗剪强度的是（）

A.B.C.D.

第五篇：材料员专业管理实务-整理版

材料员专业管理实务

一、单选题(每题1分)A 150、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括(B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明)。

154、按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，该项损失应由(C．承包人)负责。

B 180、编制材料计划的步骤中的第一步是编制(A．用料计划)。239、编制材料需用计划的基础是(D．材料消耗定额)。

C 176、材料计划管理莓运用(D．计划)手段组织、指导、监督、调节材料的采购、供应、储备、使用等一系列工作的总称。

177、材料计划工作以（A．材料需用计划)为基础，材料管理的首要任务是满足施工生产的需要，必须提高计划管理的质量。

181、材料计划工作以(A．材料需用量材料供应计划)为基础，（）是企业材料供应与管理的主导计划。

183、材料采购必须遵守国家、地方的有关（A．法律和法规)，以物资管理政策和经济管理的有关法令指导采购，熟悉合同法、财会制度及工商管理部门的有关规定。

188、材料采购中的“三比一算”，具体指的是(B．比质量、比单价、比运距、算采购成本)。

193、材料采购加工的成交形式中，“一手付钱，一手取货”银货两讫的成交形式属于(C．现货现购)。

194、材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的(C．政策信息)。

200、材料供应工作是以施工生产为中心，(B．按质、按量、按品种)成套齐备、经济合理的为企业提供所需的各种材料。

201、材料供应管理应完成八项任务，材料供应工作的首要环节是(A．编制材料供应计划)。

231、材料供应管理的工作内容包括(A．材料供应计划的编制、实施和分析考核，以及材料运输工作)。

235、材料出库的要求是(C．及时、准确、节约)。

236、材料出库的程序有以下几步，正确的顺序为(A．①②③④⑤⑥)①发放准备；②核对凭证；③备料；④复查；⑤点交；⑥清理。

238、材料计划的编制程序包括以下几点，正确的顺序为(A．①②⑨④⑤)①计算工程项目材料需用量；②确定供应量；③按不同渠道分类申请；④编制供应计划；⑤编制订货、采购计划。

245、材料管理的首要任务是保证施工生产的用料需要，材料管理各环节要围绕(C．材料供应计划)开展工作。

246、材料(C．月度)计划以单位工程为对象，按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等，是供应部门组织配套供应的计划。247、材料计划按用途分类有(B．用料计划、供应计划和采购加工计划)。249、材料季度计划是根据企业施工任务落实和安排的实际情况，对(A．)计划进行调整，具体组织订货、采购、供应的材料计划。

253、材料实际采购成本等于下列各项费用之和(D．材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费)。

254、材料价格通常按实际成本计算，具体方法有(A．先进先出法和加权平均法)两种。

255、材料价格通常按实际成本计算，具体方法有“(B．后进先出法)”或‘：加权平均法”两种。

257、材料采购(B．实际成本)是材料在采购和保管过程中所发生的各项费用的总和。

262、材料采购批量指的是一次采购材料的(A．数量)。

264、材料采购批量与保管费用成(C．正比例，反比例)关系，与采购费用成（）关系。

267、材料供应的核算，通过考核材料(B．供应计划

保证程度)的执行情况，检查材料收入的完成程度，反映材料对生产的（）。

269、材料供应情况考核，一般是对材料供应中(B．数量)的检验。270、材料供应工作的重要环节是(C．合理地选择供料方式)。272、材料供应部门对施工生产单位实行“三保”，“三保”指的是(c．保质、保量、保进度)。

273、材料供应部门对施工生产单位实行“三包”，三包指的是(A．包供应、包退换、包回收)。

274、材料供应的核算主要是检查材料供应计划的执行情况应从检查材料收入量是否充足和检查材料供应的(A．及时性)两个方面进行考核。279、材料成本事前分析，就是通过(A．成本预测)分析，选择达到最佳经济效益的成本水平，确定成本目标，为编制成本计划提供可靠依据。284、材料采购中应坚持“三比一算”原则，即在采购材料时进行各种比较，指的是(A．比质量、比价格、比运距、算成本)。

60、承诺是(A．受要约人)同意要约的意思表示。

61、承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当(B．在承诺通知到达要约人之前)或者与承诺通知同时到达要约人。

210、承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理(业主)提交已完工程量的报告。监理(业主)接到报告后(C．14)天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。

64、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其(B．经常居住地)为合同成立的地点。258、采购成本可以从实物量和(B．价值量)两方面进行考核。69、采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循(C．公平)原则确定当事人之间的权利和义务。

98、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起(A．一年内行使)。

99、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债权人的行为发生之日起(B．5年)内不行使撤销权该撤销权消灭。100、撤销权自债务人的行为发生之日起(B.五年内)没有行使撤销权的，该撤销权消灭。113、出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自(D．质物移交于质权人)占有时生效。

45、参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的(B．主体)。283、成本分析通常采用的具体方法有指标对比法、(C．因素分析法)、连锁替代法。

D 68、当事人在(A．订立)合同过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

105、当事人互负债务，(A．没有先后履行顺序)的，应当同时履行。71、当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。(D．附解除条件)的合同，自条件成就时失效。

108、当事人在保证合同中约定，(D．债务人)不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。

110、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照(D．连带责任保证)承担保证责任。

84、当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，因此取得的财产(B．收归国家

所有或者返还集体、第三人)。

111、当事人以城市房地产抵押的，抵押合同自（A．登记)之日起生效。

243、当工程任务已经落实，但设计尚未完成的建设项目，编制备料计划时可采用(B．间接计算法)计算材料需用量。

53、对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是(D．中标通知书属于承诺)。

209、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人(D．不予计量)。

233、对仓储材料登记建卡，用于划线或退料冲账所使用的墨水颜色要求(C．红色)。

244、对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，考虑到可能出现的施工进度超前等因素，一般都要(C．略加大储备)。

77、代理人以被代理人的名义对外所实施的民事法律行为，只有在代理权限范围内才能对（c．被代理人)有效。92、代位权行使的费用由(A．债务人承担)。

94、代位权的行使范围(D．以债权人的债权为限)。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

219、单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和(D．竣工结算报告)。

259、多渠道货源的材料，材料原价按各供应单位的(C．出厂价或批发价

加权平均法)，采用(C．出产价或批发价 加权平均法)计算确定。

57、(B．要约)到达受要约人时生效。

63、(A．承诺生效)的地点为合同成立的地点。

F 65、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，(D．对方接受的，该合同成立)。

67、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，合同（A．有效成立)。

171、发包人应在其所供应点材料设备到货前(A．24小时)，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

189、非物质紧急调拨或执行救灾任务、军事任务采用的采购方式为(A．调拨采购)。

G

23、关于共同投标协议，下列说法错误的是(C．共同协议不应同投标文 4 件一并提交招标 人)。

24、关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是(A．联合体在接到中标

通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的，其已提交的投标保证金应予以退还)。

49、关于合同的形式说法有误的一项是（D．书面形式合同专指纸质合同）。101、关于当事人行使不安抗辩权时享有的权利，下列表述正确的是(C．对方在合理期跟内未恢复履行能力并且未能提供适当担保，则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方解除合同)。

119、关于合同转让的特征，下列表述正确的是(A．合同的转让只是合同主体发生变化，不涉及权利义务内容变化)。

121、关于合同转让的特征，下列表述正确的是(A．合同的转让只是合同主体发生变化，不涉及权利义务内容变化)。

131、关于当事人解除合同说法有误的一项是（A．不能实现合同的当事人可以解除合同)。

37、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于(D．实践合同)。

39、根据合同当事人之间是否互负义务，可以将合同划分为(B．双务合同与单务合同)。

40、根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为(A．要式合同与不 要式合同)。

114、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是(D．担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人)。

126、根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是(A．债权人应当通知债务人)。

132、根据《合同法》的规定，合同解除后，当事人请求赔偿损失的权利(D．不受影响)。

145、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是(D．中标通知书、专用条款、工程量清单)。

148、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是(c．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表)。

157、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是 5(D．一周内限电导致累计停工时间超过8小时)。

158、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是(A．工程师与承包人共同检验)。

163、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是(C．承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织)。

166、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是(D．由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用)。

172、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过(C．发包人与承包人)共同清点。

174、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是(D．承包人应在设备到货时与工程师共同核验)。

175、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（D．承包人负责试验，费用由承包人承担)。

204、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在(D．200万元)人民币以上的，必须进行招标。

207、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是(B．只对承包人完成的合格工程进行计量)。

213、根据监理(业主)确认的工程量计量结果，承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请，监理(业主)应在(C．14)天内向承包商支付工程进度款。

217、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是(c．发包人拒绝支付工程竣工结算款)。

220、根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后(B．28)天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

222,根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是(B．承包商)。227、根据《建筑法》，下列有关监理的说法正确的是(D．监理的权限要视建设单位的委托而定)。

228、根据《建筑法》，下列关于建设工程监理的说法正确的是(C．尽管建筑承包合同当事人没有监理企业，但也是监理人员实施监理的一个主要依据)。

250、根据(B．现场平面布置图)，认真做好材料的堆放和临时仓库的搭设，要求做到有利于材料的进出和存放，方便施工，避免和减少二次搬运。275、根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以(c．提出质量要求)。

124、工程建设纠纷中，因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于(D．合同变更纠纷)。

167、工程质量保修期满后，如果工程无质量问题，则质量保修金应当(C．归承包人)。

285、工程成本按其在成本管理中的作用有三种表现形式，即(A．预算成本)计划成本、实际成本。

287、工具租赁的管理方法适合于除(B．消耗性工具)和实行工具费补贴的个人随手工具以外的所有工具品种。

l、国家标准和行业标准又分为强制性标准和(B．推荐性标准)。

8、观察法在选择观察对象时，要考虑与之配合的调查方式，所以(C．典型调查)必须选

择对总体具有代表性的单位。

12、公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以(D．招标公告)的方式邀请不特定的法 人或者其他组织投标。

H

42、合同法律关系的(C．主体)可以是自然人、法人、其他组织。62、合同订立过程中，受要约人对有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对(A．承诺内容的实质性变更)。

117、合同权利义务的终止是指(B．合同的消灭)。123、合同（C．转让)是指合同的主体发生变化。

211、合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和(C．分段结算与支付)。106、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违

约而(D．中止履行合同义务)的行为。

202、合理选择供料方式是材料供应工作的重要环节，选择供料方式的原则是(B．减少环节、方便用户、节省费用、提高效率)。

234、衡量仓储工作为生产建设服务质量的一个重要标志，也是加速流通领域资金周转的关键的是(B．材料领发)。

I J 30、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项

目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是(A．5万元投标保证金不 予退还)。

50、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是(B．该电子邮件进

入乙单位指定的电子邮箱的时间)。75、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时问。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是(C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提)。

82、甲公司出售一批衬衫，每12件装一纸箱，乙公司向甲公司发电报订购2400件，甲公司回电告知单价，并说有充足现货，一个月内可以到货。乙公司复电：“此价格可以，但请将12件装一纸箱的包装改为10件一箱的包装。”甲公司收到乙公司的电报后没有回电。一个月后，乙公司去甲公司提货，甲公司说，双方意思表示不一致，合同没有成立，故他们没有任何责任。下列答案正确的有：(D．只要合同的主要条款一致，合同就能成立，故此合同成立。)。

102、甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是(B．后履行抗辩权)。

170、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起(C．15)日内，依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。184、建筑企业材料管理四大业务环节是(D．采购、运输、储备、供应)。191、建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的，其内容有 8(A．设计、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款)。

192、建筑企业采购和加工业务的业务过程，可分为(C．准备、谈判、成交、执行、结算)等五个阶段。

197、建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料的(A．品种规格多，用量大，来源及运输方式不固定，供应工作涉及面广，质量要求高)等方面。

205、建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的(C．7)天内预付工程款。229、建设工程监理的依据为(A．以法律、法规以及建设工程合同为依据)。230、建筑材料供应与管理是建筑企业(B．经营管)的重要组成部分。260、建筑企业采购和加工业务的业务过程，可分为(C．准备、谈判、成交、执行、结算)等五个阶段。

214、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合

同价款按(A．合同中类似的价格执行)。

215、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合

同价款按(D．承包商提出的价格，工程师确认后执行)。146、《建设工程施工合同示范文本》主要由三部分组成，不包括(D．补充条款)。

221、竣工结算在(C．竣工验收报告批准)之后进行。

223、竣工结算的方式不包括(D．分部分项工程竣工结束)。265、集中采购的价格一般(B．低于)分散采购的价格。

135、经过和解、调解未能解决合同争议的，且当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，合同争议的解决方式是(D．诉讼)。

216、监理(业主)超过约定的支付时间支付不工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第(A．15)天起计算应付款的利息。

10、进行市场调查，首先要明确调查的是(A．目标)。

L

4、利用“5C”评估法评估客户信用状况时，需要考虑的首要因素是(A．品质)。

32、联合体中标的，联合体各方应当(A．共同与招标人签订合同，就中 9 标项目向招标人承 担连带责任)。

72、罗某13岁，其欲去美国的小姨与之签订了一份赠与合同，赠给罗某1万美元。罗某接受，则其行为属于下列何种行为?(B．不必经法定代理人追认)。

87、履行说法有误的一项是(c．当事人可以擅自变更合同)。

127、李某于2000年1月向张某借款1000元，约定2003年1月偿还，事后张某于2002年1月又向李某借款1000元，约定1年后偿还。2003年1月，李某向张某表示，各自都不用偿还债务了，张某表示同意，这产生的法律后果是（B．合同的终止)。

M 13．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件 的正确处理是(c．拒绝接受该优惠条件)。

28、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中

标，根据《招标投标法》，这个规定违反了(B．公平)原则。

29、某政府办公大楼项目对社会招标，招标文件中限定外省的投标人需与本省工程承包单位

组成联合体方可参加竞标，此举违背了招投标活动的(B．公平原则)。

51、某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因

为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是(B．不损害材料供应 商合理利益)。

52、某承包商于2005年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约，该租赁公司于3月

8日发出承诺，承包商于3月10日收到承诺，3月12日双方签订合同。则承诺的生效时间

是(C．3月8日)。

89、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨(D．4150)元。95、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则(C．如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该 10 行为发生之日起1年内可以行使撤销权)。

97、某甲是某乙的债务人，则(C．只有某甲无偿转让财产的行为对某乙造成了损害，某乙才能够行使撤销权)。

104、某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（B．后履行抗辩权)。129、某房地产开发商经营状况不良，欠某建筑公司30万元工程款久拖不还，却在近日将本公司的一辆价值30多万元的汽车无偿转让给某高校，致使其近期内不再有偿还债务的适当财产，因此，建筑公司便向法院起诉主张其债权。下列选项中正确的是(D．该转让行为应当撤销)。134、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位最多要求供货商支付(B．25)万元。

137、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（C．供应方承担购买方l万元损失)。

147、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方者瞄舒舻定损失，则(A．承包人的损失都由发包人承担)。

151、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开I 1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（A．自2月1日始，至12月5日止)。

155、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是(D．承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任)。

159、某体育馆工程二层楼板钢筋安装绑扎完毕，施工单位自检合格欲浇筑混凝土。按《建设工程质量管理条例》规定，该隐蔽工程隐蔽前施工单位应当通知(A．建设单位和建设工程质量监督机构)。

161、某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。11 重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是(A．工期和经济损失由承包人承担)。

17、目前，招标方式有(C．公开招标和邀请招标)。

N 182、材料供应计划应把(D．合同约定本竣工专项平衡)的单位工程用料计划列为重点，进行(D．合同约定本竣工 专项平衡)，安排供应。224、1998年3月建设部颁发了(D．《中华人民共和国建筑法》)，标志着我国建设监理工作已走上了法制化管理轨道。

P

27、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的(C．2／3)。

Q

5、企业以赊销方式卖给客户甲产品100万元，为了使客户能够尽快付款，企业给予客户的

信用条件为(5／30，n／60)，则下面描述正确的是(D．在发票开出后30日内，可享受5 ％的折扣)。

186、企业内部条件对材料采购工作的影响因素有(c．需用特点、储存能力、资金限制)。

241、企业内部编制施工作业计划，向单位工程承包人和班组实行定包供应材料时，应采用材料消耗(C．施工定额)计算材料需用量。

18、确定中标人后(A．15)内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报 告。

46、其他组织是指依法成立，有一定的组织机构和财产，但不具备(D．法人资格)的组 织。

R 144、如果下列合同文件出现不一致，(B．中标通知书)具有最高的解释效力。

152、如果承包人要求延期开工，应当由(B．工程师)批准。

S

15、施工项目定标，通常由（D．招标人)决定。

136、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42．5#的水泥当作52．5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(B．向人民法院起诉，要求撤销该合同)。

139、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为(C．7)万元。240、施工企业用料单位应根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料消耗定额，编制材料分析表。然后按(C．分部工程

单位工程)汇总，编制（）材料需用计划。

242、施工图已经到达现场的单位工程，编制用料计划时应采用(A．直接计算法)计算材料需用量。

277、施工单位未对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料的取样检测的，责令改正，处(D．十万元以上二十万元以下)的罚款。

288、施工企业的工具财务管理和实物管理相对应，工具账分为由财务部门建立的财务账和由料具部门建立的(D．业务账)两类。

11、市场调查程序是（A．明确目的、收集资料、分析、提出报告)。187、市场行情对材料采购工作的影响因素是(B．材料资源条件和材料价格)。

103、事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方(A．有权拒绝其相应的)履行要求。

280、事中材料成本分析，可以及时发现实际支出(D．脱离目标成本)的差异，以便及时采

取措施，保证预定成本目标的实现。

164、设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，应由（A．业主)组织试车。

165、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由(A．建设单位)组织试车。

56、是希望他人向自己发出要约的意思表示（A．要约邀请)。

116、(D．合同转让)是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

18、(B．合同转让)是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

256、(C．材料采购核算)，是以材料采购预算成本为基础，与实际采购成本相比较，核算其成本降低或超耗程度。

268、(A．组织货源)是为保证供应、满足需求创造充分的物质条件，是材料供应工作的中心环节。

43、(A．法律关系)是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。

T 66、(A．格式)条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

281、通过对材料成本各构成因素的变动分析计算材料成本变动的影响程度，能够找出材料成本节超主次原因的方法是(B．因素分析法)。

W 78、无权代理的行为对被代理人不产生效力，但经被代理人(D．追认的)，仍对被代理人产生效力。

83、无效的合同(A．自始没有)法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

85、无效合同和可撤销合同的区别不包括(C．二者在未被撤销前都是有效的)。

81、违约责任是一种(A．合同)法律责任。

276、未经(C．监理工程师，总监理工程师)签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，未经（）签字，建设单位不拨付预付款，不进行竣工验收。

X

9、下列哪项不属于常用的市场调查方式(D．市场个案调查)。2l、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是(C．(2)(1)(3)(4)(5)(6))。

(1)编制招标文件(2)建设项目报建(3)投标人资格预审(4)发放招标文件(5)开标、评标和定标(6)签订合同。

22、下列说法不正确的是（C．建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监

督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响

或干涉招标人依法选择中标人的活动)。

25、下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是(B．招标能力不够，也不得委托中介 机构代理招标)。

31、下列选项中，(C．投标人以高于成本的报价竞标)不是关于投标的禁止性规定。

34、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是(c．某丙，从事招标工程项目

领域工作满10年并具有高级职称)。

35、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是（c．某丙，从事招标工程

项目领域工作满10年并具有高级职称)。

36、下列合同中，由《合同法》调整的是(c．买卖)合同。

38、下列属于单务合同的是(B．赠与合同)。

41、下列各项不属于合同法律关系客体的是(D．当事人)。

48、下列不具有法人资格的是(C．工商银行湖南省分行)。

54、下列关于要约与承诺说法正确的是(A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前

或者与要约同时到达受要约人)。

76、下列合同中，(c．张三在没有公司委托的情况下，拿着公司盖好章的空白合同同老客户签订一份50台计算机的合同)的行为具有法律效力。79、下列合同中，不属于无效合同的是(A．甲公司以欺诈的手段与乙公司签订的合同)。

80、下列订立合同有效的是(A．法人权限内订立的合同)。

88、下列有关价格的说法错误的是（B．逾期交付物的按交付时价格计算)。

130、下列不属于合同法定解除的条件的是(A．当事人一方迟延履行主要债务)。

140、下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是(D．仲裁)。

．

141、某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是(C．申请人民法院撤销仲裁裁决)。142、下列不属于《建设工程施工合同示范文本》中的3个附件是(D．工程量清单)。

143、下列不属于合同协议书组成部分的是(B．主要选项条款)。179、下列关于编制材料计划必须遵循的原则中，叙述不正确的是(B．项目经理负责制原则)。

196、下列选项中，不属于信息来源的是(A．过期的报刊、网络资料)。199、下列选项中，关于材料供应管理应遵循的原则，说法不正确的是(C．加强纵向经济联合，提高物资配套供应能力)。

203、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是(A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同)。

271、下列选项中，不属于材料供应的数量控制方式的是(A．定额供应)。

286、下列不属于工程材料质量监督管理的规定的有(D．监督材料在使用中有无偷工减料现象)。

289、下列选项中，不属于工具费用摊销常用方法的是（D．原值摊销法)。

7、信用评估的5C评估法中资本(capitAl)是指（C．企业的财务状况)。

3、“5C'’信用评级法，即评估客户信用品质的五个方面，即(D．品质、能力、资本、抵 押、条件)。

55、希望和他人订立合同的意思表示是指(A．要约)。

73、限制民事行为能力人订立的合同，经(c．法定)代理人追认后，该合同有效。

120、狭义的合同变更不包括合同(A．主体)的变更。

232、向(D．使用单位)发放材料是保证生产建设的需要，同时也是仓储管理的重要工作和最终目的。251、现场材料的验收步骤分为以下几点，正确的顺序是(B．①②③④)①查看送料单是否存在误送现象；②核对实物的品种、规格、数量和质量是否与凭证一致；③检查原始凭证是否齐全正确；④做好原始记录，逐项详细填写收料日记。

252、新材料未经试验鉴定，(B．可以)用于工程中。

Y

58、要约可以撤回。撤回要约的通知应当在(C．要约到达受要约人之前)或者与要约同时到达受要约人。

59、要约可以撤销。撤销要约的通知应当在(D．受要约人发出承诺通知之前)到达受要约人。

86、因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构(D．变更或者撤销)。

93、因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以(B．自己的名义代位行使债务人)的债权。282、因素分析法具体有(B．连锁替代法)和差额计算法。107、以下哪项不属于担保法规定的担保方式(D．违约金)。

278、以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是(D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测)。

178、影响材料计划管理的企业内部因素主要是(B．企业内部部门之间 16 的衔接环节)。

185、影响材料采购的企业外部因素有(A．资源渠道、材料供方及市场供求因素)。

109、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人(A．可以)拒绝承担保证责任。

112、(B．抵押人和抵押权人)应当以书面形式订立抵押合同。

173、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由(A．发包人)承担。

206、业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知(A．7)天后停止施工，业主承担违约责任。

237、用直接计算法编制材料需用计划，一般以(C．单位工程)为对象进行编制。

248、月度计划应把(B．单位工程材料计划)列为重点，专项平衡，安排供应。

14、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B．3)家。

Z

16、在我国下面投资主体的工程项目，可以不招投标的项目是(D．外商独资房地产公司 开发的住宅楼)。

70、在某建材购销的承诺中，对于要约中的下列事项作了变更，属于非实质性变更的是(c．建材包装的装潢）。

133、在法律没有特别规定及合同没有特别约定时，出现了下述哪种情况，一方当事人有权解除合同(B．发生不可抗力事件，致使合同不能适当履行)。

149、在施工合同中，(A．保护施工现场地下管线)属于承包人应该完成的工作。

153、在工程施工中，由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工，工程师应当(A．通知承包人，并承担承包人的损失)。

156、在下列导致工期延误的情况中，(D．发包人不能按照约定提供开工条件)不能顺延工期。

160、在工程施工中，经工程师检验合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当全部由(C．承包人)承担。

162、在工程施工合同中，关于承包人权利和义务论述中，错误的是(C．工程竣工后，承包人要求发包人支付全部工程款)。

168、在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于(C．5年)。

208、在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是(B．因承包商原因造成工程返工的工程量)。

212、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括(B．因承包商原因造成返工的工程量)。

218、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。(C．发包人

相应顺延)承担由此发生的费用，延误的工期（）。

225、在工程建设监理活动中，监理单位是(A．业主的代理人)。226、在建设工程实施过程中，工程监理企业可依据委托监理合同和有关的建设工程合同对(B．承建单位的建设)进行监督管理。

266、在检查考核材料计划执行情况时发现，材料供应总量的计划完成情况较好，但实际上施工现场上却发生了停工待料的现象。这是因为在供应工作中(D．材料供应及时性差)。

2、中国标准分为(A．国家标准)行业标准、地方标准、企业标准四级。

19、中标的承包商将由(B．业主)决定。

20、自中标通知书发出(C．30)内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

44、自然人的民事权利能力(A．始于出生)。

33、招标程序有①成立招标组织；②发布招标公告或发出招标邀请书；③编制招标文件和标

底；④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑；⑤对投标单位进行资质审查，并将审查

结果通知各申请投标者；⑥发售投标文件。则下列招标程序排序正确的是(c．①③②⑤⑥ ④)。

290、招标人对招标文件进行澄清或修改，应在投标截止日期至少(B．15)天以前以书面形式发给所有投标人。

26、《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在

投标截止日期至少(B．15)天以前以书面形式发送给所有投标人。

6、折扣的表示通常采用如5／10，3／20，n／30，含义为(A．5／10表示10天内付款，可以享受5％的价格优惠；3／20表示20天内付款，可以享受3％的价格优惠；n／30表示

付款的最后期限为30天，此时付款无优惠)。

9l、债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害(A．债权人利益)的除外。

96、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求(B．人民法院撤销债务人)的行为。122、债权人转让权利的，应当通知(C．债务人)。

128、债务转移是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经（C．债务人)同意，将其

义务全部或部分转移给第三人的法律行为。

74、张某13岁，被称之为天才小画家，并在美术馆举办个人画展，美术馆与其达成协议有

偿展出该画，该协议(A．有效)。

115、张某将自己的货物质押给刘某，刘某疏于管理，任其日晒雨淋，下列说法错误的是(A．

张某有权要求刘某妥善保管货物，如刘某拒绝，张某可以解除质押关系)。190、责任明确、灵活、方便、手续简单和易于组织管理的采购方式为(B．现货采购)。261、责任明确、灵活、方便、手续筒单和易于组识管理的采购方式为(B．现货采购)。

195、资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的(A．资源信息)。

263、资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的(A．资源信息)。

90、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照(A．原价格)执行。138、仲裁委员会的组成人员由(c．业主与承包商协商选定)。

169、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。其中，装修工程的最低质量保修期是(B．2年)。

198、做好材料供应工作的关键，是要把握材料供应工作中的(C．组织 19 资源)这一中心环节。47、10周岁以上的未成年人是(B．限制民事行为能力人)，可以进行与他的年龄、智力相 适应的民事活动。

二、多选题(每题1分)A 301、按工具的价值和使用期限分类(BCE)。

B．固定资产工具

C．低值易耗工具

E．消耗性工具

B 307、必须实行监理的建设工程包括(ABDE)。A．大中型公用事业工程

B．国家重点建设工程 D．成片开发建设的住宅小区工程

E．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

311、必须进行招标的项目包括(CDE)。

C．大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D．全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 391、编制材料计划，应遵循下列原则：(ABCD)。

A．综合平衡、实事求是的原则

B．保证重点、兼顾一般的原则 c．留有余地、不留缺口的原则

D．严肃性与灵活性统一的原则

392、编制材料需用计划时，核算和调整实际需用量的依据有(BCD)。B．对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，适当加大储备 C．工程竣工阶段，实际需用量将略小于计划常用量 D．对于一些特殊材料，要求一批进料

393、编制材料计划的步骤如下：(ADE)。

A．编制材料需用计划

D．编制材料供应计划

E．编制材料采购加工计划

394、编制材料需用计划的程序是(ABCD)。

A．材料部门应与生产技术部门积极配合，掌握施工工艺，了解施工技术组织方案，仔细阅读图纸

B．根据生产作业计划下达的工作量，结合图纸和施工方案，计算施工实物工程量

C．查材料消耗定额，计算完成生产任务所需材料品种、规格、数量、质 20 量、完成材料分析

D．汇总各操作项目材料分析中的材料需用量，编制出用料计划 384、变更合同价款按下列(ABC)进行。

A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款

B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 C．合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执 行

321、（ACDE)不是合同法的重要基本原则。

A．平等原则

C．公平原则

D．诚实信用原则

E．自愿原则

C 296、材料采购成本考核指标有(DE)。

D．材料采购成本节超额

E．材料采购成本节超率 297、材料配套供应的方式方法有(ABCD)。

A．以单位工程或工程项目为对象配套供应

B．按大分部或分层配套供应

c．配套与计划供应和定额管理相结合D．周转材料配套供应 298、材料限额供应的作用有(ACE)。

A．有利于促进材料合理使用，降低材料消耗和工程成本

C．限额量是检查材料消耗是节约或超耗的标准，有利于发现浪费现象 E．有利于改进材料供应工作，提高材料供应管理水平389、材料计划管理的主要任务是(ABC)等。

A．为实现企业经济目标做好物质准备

B．做好平衡协调工作 C．采取措施，促进材料的合理使用

396、材料采购，应根据施工生产的需要和市场反馈的信息，对下列事项作出决策(ABCD)。

A．采购材料的品种、规格、质量和计划期的采购总量 B．选择供应渠道和供应单位，确定采购的形式和方法 C．决定采购批量

D．确定采购时间和进货时间

397、材料采购应遵循的原则有(ACE)。

A．遵守法律法规的原则

C．按计划采购的原则

E．坚持“三比一算”的原则

401、材料采购资源信息包括(ABC)。A．资源的分布和销售动态

B．生产企业的生产能力及其保证程度，产品结构和产品质量 C．资源的生产技术发展趋势

402、材料采购市场信息主要有(ABC)等。

A．供求动态，紧缺及呆滞材料情况

B．价格信息 C．生产资料市场及物资贸易中心的建立、发展情况 403、材料采购信息整理常用的方法有(BCD)。

B．运用统计报表的形式进行整理

C．建立重要信息台帐、做好动态记录

D．以调查报告的形式进行整理

404、材料供应管理的特点有(ABCE)等。

A．建筑用料品种规格多，来源复杂，并且用量多，重量大，需要大量的运力

B．材料供应必须满足需求多样性的要求，并且要适应施工中各种因素的多变性

C．材料供应受气候和季节、社会经济状况影响大

E．建筑生产材料供应工作要求高，供应材料的质量要求也高 405、材料供应管理的具体任务包括(BCDE)。

B．编制材料供应计划

C．组织资源、运输和材料储备

D．平衡调度和选择供料方式

E．提高成品、半成品程度，以及供应工作的分析和考核

408、材料运输管理的任务有(ACDE)。

A．贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则组织运输 C．加强材料运输的计划管理

D．建立和健全以岗位责任制为核心的运输管理制度

E．以最低的费用、最短的时间、安全地完成材料在空间上的转移，保证工程需要

409、材料的进场验收工作包括(ACDE)。

A．入库收货时的检验

C．保管阶段的质量检查 D．发货阶段的备货复查

E．库存的盘点

332、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知应当在(BD)。

B．承诺通知到达要约人之前

D．承诺通知同时到达要约人

325、(BD)采用书面形式的，应当采用书面形式。B．法律、行政法规规定

D．双方当事人约定

D 335、当事人在订立合同过程中有(ABDE)情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害

赔偿责任。

A．假借订立合同，恶意进行磋商

B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

D．提供虚假情况

E．有其他违背诚实信用原则的行为 337、当事人对合同的效力可以约定附条件，可以附生效条件；也可以附解除条件(BD)。

B．附生效条件的合同，自条件成就时生效 D．附解除条件的合同，自条件成就时失效

352、担保活动应当遵循(ACD)诚实信用的原则。A．平等

C．自愿

D．公平

353、担保合同被确认无效后，(ABDE)有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事 责任。

A．债务人

B．担保人

D．当事人

E．债权人 351、《担保法》规定的担保方式为(BCDE)和定金。B．保证

C．抵押

D．质押

E．留置

354、(ACE)等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。A．学校

C．幼儿园

E．医院

315、(ABD)等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的，必须进行招标。

A．勘察

B．设计

D．监理

319、(BDE)等有关身份关系的协议，不适用《合同法》的规定。B．婚姻

D．收养

E．监护

342、(ACE)的行为，只有经被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。

A．没有代理权

C．超越代理权

E．代理权终止后

F 305、符合下列(BCD)情形之一的，经批准可以进行邀请招标。B．受自然地域环境限制的

c．涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不适宜公开招标的 D．项目技术复杂或有特殊要求只有几家潜在投标人可供选择的

324、法人应当具备的条件是(ABCE)。

A．依法成立

B．有必要的财产或者经费

C．有自己的名称、组织机构和场所

E．能够独立承担民事责任

G 334、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的 23 有(CDE)。

C．订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款

D．格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务 E．发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释

343、根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当(ABE)。

A．返还财产

B．赔偿损失

E．追缴收归国库

361、根据《担保法》判断下列哪些说法是正确的?(ABCD)。

A．为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿

B．质权因质物灭失而消灭。因灭失所得的赔偿金，应当作为出质财产 c．质权与其担保的债权同时存在，债权消灭的，质权也消灭

D．定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十 372、根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或

歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有(BCD)。B．中标通知书一投标书一合同通用条款

C．履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D．投标书一合同专用条款一标准规范

375、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有(AD)。

A．从施工现场外部接通施工用电线路

D．办理爆破作业行政许可手续

378、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包

商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括(BCE)。

B．施工中遇到了有考古价值的文物

C．发包人订购的设备不能按时到货

E．发包人未能按时移交后续施工的现场 382、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限

最低为2年的工程有(CDE)。

C．设备安装工程

D．电气管线工程

E．给水管道工程

383、根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括(AB)。

A．工程质量保修范围

B．质量保修期限

395、工程需用计划的编制方法主要有(BCDE)两种。

B．预算法

C．直接计算法

D．概算法

E．间接计算法 299、工具管理的内容包括(ACD)。A．储存管

C．发放管理

D．使用管 300、工具管理的主要任务是(ACD)。

A．及时、齐备地向施工班组提供优良、适用的工具，积极推广和采用先进工具，保证施工 生产，提高劳动效率。

C．采取有效的管理办法，加速工具的周转，延长使用寿命，最大限度地发挥工具效能。

D．加强工具的收、发、保管和维护、维修。

388、搞好材料计划管理，必须确立下列观念：(BCD)。

B．材料供求平衡的观念

C．材料指令性计划、指导性计划与市场调节相结合

D．多渠道、多层次筹措与开发资源

H

318、合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间(ABD)民事权利义务关系的协议。

A．变更

B．终止

D．设立

322、合同法律关系的构成要素是(ABE)。A．主体

B．客体

E．内容

323、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。

下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有(BCDE)。

B．政府机关

C．事业单位

D．社会团体

E．法人的分支机构 363、合同当事人有权单方行使合同解除权的情形有(ABCD)。A．因发生地震致使不能实现合同目的

B．在合同履行期限届满之前，对方明确表示不履行主要债务

C．在合同履行期限届满之前，对方以自己行为表示表示不履行主要债务 D．对方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 364、合同终止的原因中必然导致合同终止的情况有(BCDE)。B．提存

C．抵销

D．免除

E．混同

366、合同债务的法定抵销的条件包括(ACDE)。

A．须当事人互负债务，互享债权

C．须债务的标的物种类、品质相同 D．须债务的履行期均已届满

E．须债务均非不能抵消之债务

385、合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有(ABD)。A．按月结算与支付

B．分段结算与支付

D．按形象进度结算与支付

386、施工

中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于(C)小时内(D)形式通知发包人。

C．8

D．书面 362、《合同法》规定的合同变更条件包括(BCE)。B．协商一致

C．有效的合同

E．变更内容明确 336、《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有(BCDE)。B．缔约过失责任方有过错

c．缔约一方有受损害的事实 D．缔约当事人的过错与损失有因果关系

E．合同尚未成立 340、《合同法》规定，出现(ABD)情形的，合同中的免责条款无效。A．造成对方人身伤害的B．因故意造成对方财产损失的 D．因重大过失造成对方财产损失的 341、《合同法》规定有下列哪些情形出现的合同属无效合同(ABCD)。A．以欺诈、胁迫的手段订立的合同

B．损害国家利益的合同 C．以合法形式掩盖非法目的的合同

D．损害社会公共利益的合同，407、合理组织运输的途径主要有(ABCE)。A．选择合理的运输路线

B．采取直达运输，“四就直拨”，减少中转 C.选择合理的运输方式

E．合理使用运输工具

J 291、建设单位的招标应当具备的条件是（BCDE）B．有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员 c．有组织编制招标文件的能力

D．有审查投标单位资质的能力

E．有组织开标、评标、定标的能力 308、建设工程监理的性质包括(BCDE)。

B．科学性

C．独立性

D．公正性

E．服务性 309、建设工程监理的作用(BCDE)。

B．有利于提高建设工程投资决策科学化水平C．有利于规范工程建设参与各方的建设行为

D．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 E．有利于实现建设工程投资效益最大化建设

310、建设工程监理的依据包括(ABE)。

A．工程建设文件

B．有关的法律法规规章和标准规范 E．有关的建设工程合同

312、建设项目工程总承包主要的方式有(BD)。B．设计一施工总承包

D．设计采购施工总承包 320、建设工程合同属于(ABCD)。

A．有名合同

B．实践合同

c．要式合同 D．有偿合同

348、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权

却不积极行使，施工单位(AD)。

A．可以行使代位权

D．可以自己的名义行使权利

349、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权

却不积极行使，施工单位(AD)。

A．可以行使代位权

D．可以自己的名义行使权利

373、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工 作范围的有(BD)。

B．水准点与坐标控制点的交验

D．审查承包人提交的施工进度计划 E．书面通知发包人及时支付工程预付款

400、建筑企业加工订货是有计划、有组织进行的。其内容有计划、设计、(ABCE)等工 作。

A．洽谈

B．签订合同

C．验收

E．调运和付款 370、《建设工程施工合同范本》由(ACE)组成。A．协议书

C．通用条款

E．专用条款

376、《建设工程施工合同(示范文本)》中，属于发包人的义务有(BCD)。

B．负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工

后继续解决以上事项的遗留问题

C．将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间 的需要。

D．开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，27 满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。377、《建设工程施工合同(示范文本)》中，能够构成设计变更的事项包括(BCD)。

B．增减合同中约定的工程量

C．改变有关工程施工时间和顺序 D．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 379、《建设工程施工合同(示范文本)》中，因(BCDE)原因造成的工期延误，经工程师确 认，工期相应顺延。

B．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

C．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D．设计变更和工程量增加

E．一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 387、竣工结算的方式有(ABC)。

A．单位工程竣工结算

B．单项工程竣工结算

C．建设项目竣工总结算

K

313、开标会议上应宣布投标书为废标的情况有(ABCD)。A．投标书未按招标未见中规定封记

B．逾期送达的标书

C．未加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D．未按招标文件内容编写的标书

L 359、留置担保的范围包括主债权及(ABCD)和实现留置权的费用。A．利息

B．违约金

C．损害赔偿金

D．留置物保管费用

P 302、5C评估法是指重点分析影响客户信用的五大因素的一种方法，属于五大因素的有(ABCD)。

A．品质

B．能力

C．资本

D．抵押

Q 306、(ABC)情况下对施工单位处工程合同价款2％以上4％以下的罚款并责令改正。

A．施工单位在施工中偷工减料的

B．使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的

c．有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的

S 28 292、施工企业的工具帐分为财务帐和业务帐两大类，由材料部门建立的业务帐包括(ABCD)。

A．总数量帐

B．新品帐

c．旧品帐

D．在用分户帐

358、施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有(BC)。

B．该担保方式是质押

c．施工企业应当将汇票交付债权人 371、施工合同履行过程中的合同变更通常包括(ACDE)。

A．工期改变

C．工程量的变

D．施工方法的改变

E．工程技术规格改变

380、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建

设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有(ABCD)。

A．提前竣工的时间

B．发包人为赶工应提供的便利条件 C．承包人采取的赶工措施

D．提前竣工需追加的合同价款 304、市场调查的作用有(ABC)。

A．发现顾客和竞争者的动向 B．对市场战略进行参谋C．发掘新产品和现有产品的新用途

326、书面形式是指(ACE)等可以有形地表现所载内容的形式。A．合同书

C．信件

E．数据电文

W

314、我国《招标投标法》规定：评标委员会中(ABC)等方面的专家不得少于三分之二。

A．技术

B．经济

c．合同

365、我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有(BDE)。B．赔偿损失

D．继续履行合同

E．采取补救措施 368、违约责任的承担形式包括(ABDE)。

A．继续履行

B．采取补救措施

D．赔偿损失

E．违约金 295、为建立和加强有形建筑市场管理，需要从(ABCD)方面着手。A．加强法制建设，不断完善监督约束机制

B．明确有形建筑市场的功能，充分发挥有形建筑市场的作用 C．建立和健全有形建筑市场的管理制度

D．加快有形建筑市场计算机管理系统和建设工程信息网络的建设步伐 399、为工程项目采购材料、设备而选择供货商并与其签订物资购销合同或加工订购合同，29 多采用如下(ACE)方式之一。

A．招标方式

C．询价方式

E．直接订购

X 339、下列情况，属无效合同的有(CDE)。

C．损害国家利益的合同

D．无行为能力人订立的合同 E．当事人以合法形式掩盖非法目的合同

345、下列合同中，可撤销的情形是(AB)。

A．因重大误解订立的B．在订立合同时显失公平的

328、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有(ACD)。

A．发布招标公告是要约邀请

C．投标是要约

D．发出中标通知书是承诺

329、下列哪些情况，要约不得撤销(BDE)。B．要约人确定了承诺期限

D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

E．以其他形式明示要约不可撤销

333、下列哪种说法符合《合同法》的规定(ACE)。

A．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

c．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释

E．格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款 347、下列那些情形可中止履行(ABCDE)。

A．经营状况严重恶化

B．转移财产抽

C．丧失商业信誉 D．有丧失履行债务能力的情形

E．逃资金逃避债务 360、下列哪些说法是正确的(ACDE)。

A．当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日起生效

C．以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，质押合同自登记之 日起生效

D．动产质押合同自质物移交于质权人占有时生效

E．以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的权利质押合同自权利凭证交付 之日起生效

369、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有(CD)。C．仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D．法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

406、选择材料供应方式时，主要应考虑下列(ABCD)因素。

A．需用单位的生产规模和生产特点

B．材料的特性及运输条件 C．供销机构的情况

D．材料生产单位的订货或发货限额 303、信用条件是指企业要求客户支付赊销款项的条件，主要包括(BCD)。

B．信用期限

C．折扣期限

D．现金折扣

338、限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效。但纯获利益的

合同或者与其(ABD)相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。A．年龄

B．智力

D．精神健康状况

Y 330、有下列哪些情形的，要约失效(ABCE)。

A．拒绝要约的通知到达要约人

B．要约人依法撤销要约

C．承诺期限届满，受要约人未作出承诺

E．受要约人对要约的内容作出实质性变

344、有下列(ACE)情形之一的，撤销权消灭。

A．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权

C．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

E．具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起数年内没有行使撤销权 367、有下列(ABCD)情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。

A．债权人无正当理由拒绝受领

B．债权人下落不明

C．债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人 D．法律规定的可以提存标的物其他情形

398、以下属于材料采购的企业内部因素有(ABD)。A．施工生产因素

B．储存能力因素

D．资金因素 355、依据《担保法》规定，保证的方式有(AC)。A．一般保证

c．连带责任保证

356、依据《担保法》规定，下列那些财产可以抵押?(ABCE)。A．抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B．抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产 C．抵押人依法有权处分的国有的土地使用权 E．依法可以抵押的其他财产

357、依照我国《物权法》的规定，下列哪些财产可以抵押?(BDE)。

B．某中学的小汽车

D．招标方式取得的土地承包经营权 E．依法可以抵押的其他财产

1、依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工验收后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括(ABCE)。

A．发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见

B．需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用

C．需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 E．检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可

327、要约人发出要约后，要约失效的情形有(ADE)。

A．要约人依法撤销要约

D．承诺期限届满，受约人未作出承诺 E．拒绝要约的通知到达要约人

331、要约可以撤回。撤回要约的通知应当(AC)。

A．在要约到达受要约人之前

C．与要约同时到达受要约人

390、影响材料计划管理的因素主要来自企业外部和企业内部两个方面，以下属于企业外部 影响因素有(AD)。

A．材料政策因素

D．劳资部门下达的乎作量指标

350、应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有(ABCD)的，可以中止履行。

A．经营状况严重恶化

B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务

C．丧失商业信誉

D．有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形

Z 374、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有(ABC)。A．对勘察资料的正确性负责

B．提供设计人在现场的工作条件 C．设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

410、在材料进场时，根据(ABCE)，进行数量验收和质量确认，做好验收记录，办理验 收手续。

A．进料计划

B．送料凭证

C．质量保证书

E．产品合格证 293、周转材料的期限摊销法计算方法是(BCD)。B．分别计取各种周转材料的月摊销额

C．计算各种周转材料的月摊销率

D．计算月度总摊销额 294、周转材料费用摊销有(ACE)。A．一次摊销法

C．“五·五”摊销法

E．期限摊销法

316、招标准备阶段的主要工作有(ABCD)。

A．工程报建

B．选择招标方式

C．申请招标

D．编制招标文 32 件

317、招标前期准备应满足的要求有(ABDE)。

A．建设工程已批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，取得批准

B．建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率 D．技术资料能满足招投标的要求 E．法律、法规规定的其他条件

346、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交

付时的价格计价(ABDE)。

A．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 B．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行

D．逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E．逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行

三、案例题(每题1分)(二)上海某中心的外墙饰面工程，该工程外观雄伟亮丽，设计要求：1．外墙面、园柱面要求用浅黄色，具有大理石柔和亮丽的质感的材料。2．材料选A级不燃材料、吸水率小、耐风化耐侯性好、耐酸雨。3．整体较均一色差小。

415、被选材料应提供出厂合格证和(B．性能测试报告)。

416、不属于建筑装饰材料的燃烧性能分类的是(D．微燃)。

417、不属于天然大理石质量等级分类的是(D．特等品)。

418、人造石材应存储于阴凉、通风、干燥的库房，距热源不下于1m，储存期不超过(C．半年)。

(一)某市政工程在施工中由于业主改变部分设计，加上材料价格上涨，承包人不能按合同工期完成

施工任务。作为施工总承包单位，对此应做以下工作：。

411、工程承包方应该(A．向发包人提出索赔要求)。

412、这个案例的主要责任方是(c．发包方)。

413、如提出索赔要求，通常可采取(D．既延长工期又补偿费用)。

414、如发包人不承担责任，承包人可以采取(D．向发包人上级单位申诉)手段。

(三)某工地新进一批用于地下基础工程的热轧带肋钢筋HRB335，在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。

419、钢筋的验收主要分资料验收和(c．实物质量验收)两部分。420、钢筋的力学性能检验的项目有拉伸试验，其性能指标不包括(C．冷弯性能)。

421、钢筋的冷弯试验指在每批任取两根切取两件试样进行(A．180。)冷弯。

422、HRB335钢筋中的R指的是(B．带肋)。

(四)某工程实行限额领料。开工初期下达的测算限额指标不够准确，可能有部分材料存在浪费空

间，因此随着工程施工的不断深入，对项目实施跟踪测定总结经验数据，随时调整限额指标。

423、选用正确的(B．施工定额)是计算材料限额的标准。

424、不属于工程施工现场材料管理实行限额领料的分类的是(D．按工程进度实行限额领料)。

425、根据分项、分层、分段工程量及施工定额的材料消耗量，计算出分项、分层、分段的材料需用量，然后按照（C．单位工程)汇总材料用量。

426、按(D．工程部位)实行限额领料，以施工队为对象增强了整体观念，有利于工种的配合和工序衔接，有利于调动各方面积极性。

(五)某市政工程已竣工验收，在工程验收前及验收中，需要做哪些工作?

427、验收前检查应具备的条件(ABCD)。A．完成工程设计和合同约定的各项内容

B．有完整的技术档案和施工管理资料及各种试验报告

C．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 D．有施工单位签署的工程质量保修书

428、验收中需要哪些人员参加(ABCD)。

A．主持竣工验收的甲方负责人和现场总代表

B．勘察、设计、监理单位的负责人

C．施工单位负责人、项目经理、技术负责人．

D．建设主管部门和备案部门代表

34(六)某工程是单层钢筋混凝土排架结构，工程主要包括60根钢筋混凝土柱子和一个屋架，工期540天。其中混凝土估算工程量为1200m3，计划需用水泥438吨，实际混凝土工程量为1800m3，耗用水泥657吨。由于估算工程量严重不足，使水泥等材料供应处于被动，经常发生停工待料，工期延误20天，按合同规定施工单位需支付30万元违约金。请分析上述情况并完成下列1～2题。

429、该工程经常发生停工待料，应由(DE)负主要责任。D．用料单位

E．供应计划编制部门

430、该施工企业的材料管理可能存在的问题有(ABD)。

A．信息反馈差，惰性大

B．不能迅速发现问题并调整供应计划 D．材料计划编制水平低和执行的能力弱