备2002-6房屋建筑工程质量保修书(样板)[全文5篇]

第一篇：备2002-6房屋建筑工程质量保修书(样板)

湘质监统编

备 2002-6

有限公司

房屋建筑工程质量保修书 XXX

湖南XXX建筑集团有限公司

(议)标书等内容要求，承担了

XXX有限公司钢结构厂房工程

定的内容要求完成，并于 年月日 公司(以下简称施工单位)按照其资质等级、经营范围和中 XXX有限公司(下简称建设单位)的 房屋建筑安装工程施工，现已按该工程的设计及合同约 办理了竣工验收手续。为保护建设单位、施工单位、房 屋建筑所有人和使用人的合法权益，维护公共安全和公众利益，根据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求，经建设、施工双方约定该工程竣工验收后，如在以下保修范围、保修期限内出现质量缺陷，施工单位履行保修义务，予以修复；并按有关规定承担应负的保修责任等。

一、质量保修范围

根据施工单位的中（议）标书和与建设单位签定的《建设工程合同》及工程决算书所包括的工程量与质量内容要求，施工单位应对该工程以下保修范围的分项、分部工程承担保修义务：

1、地基与基础分部的分项工程；

①土方 ②防水混凝土 ③卷材防水 ④细部构造 ⑤模板 ⑥钢筋 ⑦混凝土施工⑧现浇结构

2、主体结构分部的分项工程；

①钢结构零部件加工 ②钢结构焊接 ③钢构件组装 ④钢构件预拼装 ⑤ 钢结构涂装 ⑥单层钢结构安装 ⑦紧固件连接 ⑧高强螺栓连接 ⑨压型金属板

3、建筑装饰装修分部的分项工程；

①基层 ②水泥混凝土面层 ③一般抹灰 ④金属门窗安装 ⑤涂饰 ⑥细部

4、屋面分部的分项工程；

①屋面找平层 ②卷材防水层③细部构造 ④金属板屋面

5、建筑给水、排水及采暖分部的分项工程；

①室内给水管道及配件安装 ②室内排水管道及配件安装 ③雨水管道及配件安装 ④卫生器具及给水配件安装 ⑤卫生器具排水管道安装

6、建筑电气分部的分项工程；

①照明配电箱安装 ②电线导管敷设 ③电线穿管 ④普通灯具安装⑤开关、插座安装 ⑥建筑物照明通电试运行 ⑦接地装置安装

7、通风与空调分部的分项工程；

无

8、电梯（共_____台）分部的分项工程；

无

9、智能建筑分部的分项工程；

无

二、根据国家《房屋建筑工程质量保修办法》规定的最低期限，建设单位与施工单位双方约定，在正

常使用条件下，该工程的质量保修期限如下：

1、国家保修办法规定地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，该工程 建设、施工双方单位约定保修期限为 50 年；

2、国家保修办法规定屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期限为 五年，该工程建设、施工双方单位约定保修期限为 5 年；

3、国家保修办法规定供热与供冷系统的最低保修期限为两个采暖期、供冷期、该工程建设、施工双 方单位约定保修期限为 / 个采暖期、/ 供冷期；

4、国家保修办法规定装修工程及电气管线、给排水管道、设备安装的最低保修期限为2年，该工程 建设、施工双方单位约定保修期限为 2 年；

半 年；

5、经建设、施工双方单位约定，灯具、电气开关和管道堵塞 的保修期为

6、房屋建筑工程的保修期从竣工验收合格之日，年月日 起计算。

三、质量保修责任

1、该工程在保修期内由于勘察、设计、施工、监理原因造成质量缺陷的，分别由勘察、设计、施工、监理单位承担质量保修责任。

因该工程质量缺陷造成人身或者财产损害，责任方应当向被损害方依法给予赔偿。

2、因施工单位采购的或者建设单位按照工程承包合同规定采购经施工单位检测验收使用的建筑材料、设备、构配件如 外墙饰面砖 等的质量不合格引起的工程质量缺陷，由施工单位承担质量保修

/ 等的质量不合格引起 责任；因建设单位采购并要求施工单位使用的建筑材料、设备、构配件的工程质量缺陷，施工单位不承担质量保修责任。

3、因用户使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺陷，勘察、设计、施工、监理单位不承担质量保修责任。

4、建设工程在保修期内出现质量缺陷，建设单位或者用户可以向负责该工程质量监督的单位投诉。监督单位应当自接到投诉之日起，三十日内认定、通知质量保修责任方，并通知原施工单位维修。质量保修责任方和原施工单位应当自接到通知书之日起七日内到达现场与建设单位或者用户确定维修方案。维修费用由质量保修责任方按规定承担。

5、因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。

建设单位（章）：施工单位（章）：

年月日年月日

本质量保修书一式七份，勘察、设计、施工、监理、建设单位、质量站各一份。

第二篇：(18)备-2015-8房屋建筑工程质量保修书

湘质监统编 备2015—8 步步高广场·东方红店 工程

房屋建筑工程质量保修书

岳阳建设工程集团有限公司（以下简称施工单位）按照其资质等级、经营范围和中（议）标书等内容要求，承担了 岳阳高乐商业管理有限公司（以下简称建设单位）的 步步高广场·东方红店 房屋建筑安装工程施工，现已按该工程的设计及合同约定的内容要求完成，并于 年 月 日办理了竣工验收手续。为保护建设单位、施工单位、房屋建筑所有人和使用人的合法权益，维护公共安全和公众利益，根据中华人民共和国《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求，经建设、施工双方约定该工程竣工验收后，如在以下保修范围、保修期限内出现质量缺陷，施工单位履行保修义务，予以修复并按有关规定承担应负的保修责任等。

一、质量保修范围

根据施工单位的中（议）标书和与建设单位签定的《建设工程合同》及工程决算书所包括的工程量与质量内容要求，施工单位应对该工程以下保修范围的分项、分部工程承担保修义务：

1、地基与基础分部的分项工程：土方开挖、土方回填、卷材防水、钢筋砼结构

2、主体结构分部的分项工程：钢筋、模板、混凝土、现浇外观尺寸、砖砌体

3、建筑装饰装修分部的分项工程：一般抹灰、金属门窗安装、门窗玻璃安装、楼梯扶手制作安装、外墙饰面砖、水性涂料

4、屋面分部的分项工程：卷材防水层、保温层、找平层

5、幕墙子分部工程： /

6、建筑给水、排水及采暖分部的分项工程：给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、雨水管道安装

7、建筑电气分部的分项工程：配电箱安装、电线、电缆导管的敷设、电线、电缆导管穿线、开关、插座安装

8、通风与空调分部的分项工程： /

9、智能建筑分部的分项工程： /

10、建筑节能分部的分项工程：墙体节能、门窗节能、屋面节能

11、电梯（共 台）分部的分项工程：

12、室内天然气分部的分项：

二、根据国家《房屋建筑工程质量保修办法》规定的最低期限，建设单位与施工单位双方约定，在正常使用条件下，该工程的质量保修期限如下：

1、国家保修办法规定地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，该工程建设、施工双方单位约定保修期限为 50 年；

2、国家保修办法规定屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的外墙面防渗漏的最低保修期限为五年，该工程建设、施工双方单位约定保修期限为 5 年。

3、国家保修办法规定供热与供冷系统的最低保修期限为两个采暖期、供冷期，该工程建设、施工双方单位约定保修期限为

/个采暖、供冷期；

4、国家保修办法规定装修工程及电气管线、给排水管道、设备安装的最低保修期限为2年，该工程建设、施工双方单位约定保修期限为 2 年；

5、经建设、施工双方单位约定，电气设备安装工程、给排水工程的保修期为2 年；

6、房屋建筑工程的保修期从竣工验收合格之日，即 年 月 日起计算。

三、质量保修责任

1、该工程在保修期限内由于勘察、设计、施工、监理原因造成质量缺陷的，分别由勘察、设计、施工、监理单位承担质量保修责任。

因该工程质量缺陷造成人身或者财产损害，责任方应当向损害方依法给予赔偿。

2、因施工单位采购的或者建设单位按照工程承包合同规定采购经施工单位检测验收使用的建筑材料、设备、构配件如 钢材、水泥 等的质量不合格引起的工程质量缺陷，由施工单位承担质量保修责任；因建设单位采购并要求施工单位使用的建筑材料、设备、构配件如 / 等的质量不合格引起的工程质量缺陷，施工单位不承担质量保修责任。

3、因用户使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺陷，勘察、设计、施工、监理单位不承担质量保修责任。

4、建设工程在保修期内出现质量缺陷，建设单位或者用户可以向负责该工程质量监督的单位投诉。监督单位应当自接到投诉之日起，三十日内认定、通知质量保修责任方，并通知原施工单位维修。质量保修责任方和原施工单位应当自接到通知书之日起七日内到达现场与建设单位或者用户确定维修方案。维修费用由质量保修责任方按规定承担。

5、因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协高或者调解解决，也可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。

建设单位（章）： 施工单位（章）：

年 月 日 年 月 日

本质量保修书一式七份，勘察、设计、施工、监理、建设单位、质监站各一份。

第三篇：备2002-6房屋建筑工程质量保修书1

湘质监统编 备 2002-6

钢结构厂房

房屋建筑工程质量保修书

XXX

湖南XXX集团有限公司

(议)标书等内容要求，承担了

XXX钢结构厂房

定的内容要求完成，并于

年 月 日

公司(以下简称施工单位)按照其资质等级、经营范围和中 XXX有限公司

(下简称建设单位)的

房屋建筑安装工程施工，现已按该工程的设计及合同约 办理了竣工验收手续。为保护建设单位、施工单位、房

屋建筑所有人和使用人的合法权益，维护公共安全和公众利益，根据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求，经建设、施工双方约定该工程竣工验收后，如在以下保修范围、保修期限内出现质量缺陷，施工单位履行保修义务，予以修复；并按有关规定承担应负的保修责任等。

一、质量保修范围

根据施工单位的中（议）标书和与建设单位签定的《建设工程合同》及工程决算书所包括的工程量与质量内容要求，施工单位应对该工程以下保修范围的分项、分部工程承担保修义务：

1、地基与基础分部的分项工程；

2、主体结构分部的分项工程；

3、建筑装饰装修分部的分项工程；

4、屋面分部的分项工程；

5、建筑给水、排水及采暖分部的分项工程；

6、建筑电气分部的分项工程；

7、通风与空调分部的分项工程；

8、电梯（共_____台）分部的分项工程；

9、智能建筑分部的分项工程；

二、根据国家《房屋建筑工程质量保修办法》规定的最低期限，建设单位与施工单位双方约定，在正常使用条件下，该工程的质量保修期限如下：

1、国家保修办法规定地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，该工程 建设、施工双方单位约定保修期限为

年；

2、国家保修办法规定屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期限为 五年，该工程建设、施工双方单位约定保修期限为

年；

3、国家保修办法规定供热与供冷系统的最低保修期限为两个采暖期、供冷期、该工程建设、施工双 方单位约定保修期限为

个采暖期、供冷期；

4、国家保修办法规定装修工程及电气管线、给排水管道、设备安装的最低保修期限为2年，该工程 建设、施工双方单位约定保修期限为

5、经建设、施工双方单位约定，年； 的保修期为

年 月 日

年；

6、房屋建筑工程的保修期从竣工验收合格之日，起计算。

三、质量保修责任

1、该工程在保修期内由于勘察、设计、施工、监理原因造成质量缺陷的，分别由勘察、设计、施工、监理单位承担质量保修责任。

因该工程质量缺陷造成人身或者财产损害，责任方应当向被损害方依法给予赔偿。

2、因施工单位采购的或者建设单位按照工程承包合同规定采购经施工单位检测验收使用的建筑材料、设备、构配件如

等的质量不合格引起的工程质量缺陷，由施工单位承担质量保修

等的质量不合格引起 责任；因建设单位采购并要求施工单位使用的建筑材料、设备、构配件 的工程质量缺陷，施工单位不承担质量保修责任。

3、因用户使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺陷，勘察、设计、施工、监理单位不承担质量保修责任。

4、建设工程在保修期内出现质量缺陷，建设单位或者用户可以向负责该工程质量监督的单位投诉。监督单位应当自接到投诉之日起，三十日内认定、通知质量保修责任方，并通知原施工单位维修。质量保修责任方和原施工单位应当自接到通知书之日起七日内到达现场与建设单位或者用户确定维修方案。维修费用由质量保修责任方按规定承担。

5、因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。

建设单位（章）： 施工单位（章）：

****年**月**日 年 月 日

本质量保修书一式七份，勘察、设计、施工、监理、建设单位、质量站各一份。

第四篇：房屋建筑工程质量保修书(范本)

房屋建筑工程质量保修书

工程名称：曲江·紫金城1#、6#、7#、11#楼及地下车库

房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称)：

陕西丰浩置业有限公司

承包人(全称)：

福州市一建建设股份有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协调一致对曲江·紫金城1#、6#、7#、11#楼及地下车库(工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、保温工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

双方根据《建设工程质量管理条例》约定。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、保温工程 5 年；

7、其他项目保修期限约定如下：

/ / /。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

发包人公章

承包人公章 房屋建筑工程质量保修书

工程名称：曲江·紫金城1#、6#、7#、11#楼及地下车库

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： / / /。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

发包人公章

法定代表人(签字)： 年 月 日

法定代表人(签字)：

年 月 日

承包人公章

第五篇：房屋建筑工程质量保修书

附件3：

房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称)：____________________________

承包人(全称)：____________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________（工程全称）签定工程质量保修书。

第一条

工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________。

第二条

质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年；

⒊ 装修工程为____________年；

⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；

⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；

⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年；

⒎ 其他项目保修期限约定如下：_______________________________________________ ______________________________________________________________________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条

质量保修责任

⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉ 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊ 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋ 质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条

保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条

其他

双方约定的其他工程质量保修事项：___________________________________________ ______________________________________________________________________________。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：

承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

年 月 日

.合建契约书

立契约书人x x x（以下简称甲方），x x x（以下简称乙方），兹因合作兴建房屋事宜，经双方协议，同意订定各条款如下：

第一条 甲方所有坐落x x x x地号土地一笔，如附图所示，约x x平方米。愿提供与乙方合作兴建房屋。

第二条 本约甲方所提供的土地双方协议同意兴建四层钢筋混凝土造和集合住宅，除依法应设置的公私道路用地外，其余可建土地，乙方应依法合理充分利用。

第三条 本约双方合作兴建房屋，其土地规划，建筑设计，请领建造执照，营造施工及有关的风险等，均由乙方负责处理并负完全责任，其各类费用亦由乙方负担，概与甲方无涉。乙方营造施工过程中，甲方得随时亲自派员监督。

第四条 本约甲乙双方按附图所示的拟建房屋为准，采立体分屋方式，由甲方取得百分之x x，乙方取得百分之x x。若双方分取的房屋户数未能整数时，其间的差额，可经双方的同意，由取得之一方按协议价格以现金补偿对方。

第五条 本约有关建造设计文件图说应征求甲方同意，并按前条双方分配的位置，标明于图说上，各自具名或指定第三人为起造人，由乙方负责提出申请建造执照。

第六条 本约兴建房屋事宜，均依现行建筑法规办理，若法规变更而受限制时，则依变更后的法规办理。

第七条 凡畸零地及水利地的合并承买等事宜，均由甲方备齐所需证件并由乙方负责办理。惟费用由甲方负担，产权亦归属甲方所有。

第八条 本约土地的地上物由乙方负责处理，惟甲方应从旁协助。地上物理清之日起一个月内，乙方应提出申请建造执照，乙方并应先期通知甲方备齐请照所需的有关证件交付乙方。

第九条 本约乙方应于领取建造执照之日起二个月内开工，于开工之日起x x x个工作天内建筑完竣，于建筑完竣后x x 月内领得使用执照，并以接输水电完妥之日为完工日。

第十条 本约甲方应于乙方工程进度至一楼顶板完成时办理基一合并、分割、地目变更等手续，其的需的各项费用，由双方各半负担。乙方工程进度至三楼顶板完成时，双方会同办理乙方他得房屋的应有基地持分产权移转登记。其所需的各项费用由乙方负担，增值税由甲方负担。

第十一条 本约保证金为人民币x x 元整，于本约签订时，由乙方一次交付甲方，甲方应于本约第九条所定的完工日，一次无息返还全部保证金与乙方。以支票为保证金的交付或返还，若各该支票一部分或全部不能兑现时，则以违约论处。

第十二条 甲乙双方就切实照约履行，如甲方违约时，甲方除将所收的保证金加倍全部退还（无息）与乙方外，同时并须赔偿乙方已施工之工程损失及其他因该工程而支出之一切费用（可由乙方另列清册），如乙方违约时，甲方得将已收的保证金予以没收。如工程逾期时，乙方每逾一天应赔偿甲方分得间数总售价金额千分之一的逾期违约金，违约之一方应于违约日起十天内履行赔偿，不得拖延，否则，未违约之一方，得请求法院依法强制执行抵偿。

第十三条 凡申请建筑、使用执照、接水电等须甲方盖章或出具证件时，甲方应随时提供，所需费用由乙方负担。

第十四条 本约有效期间内，如因政府变更城市计划致无法全部履行契约或只履行一部分契约时，甲方应将本约第十一条所收的保证金依照可建的土地比率于上列事发之日起一个月内无息还与乙方，若在该土地上乙方业已施工的工程损失，政府有意补偿时，其土地部分归属甲方，建筑物部分归属乙方，如有用甲方名义须甲方协助的，甲方应无条件亲自办理或备齐证件及加盖印章给乙方，甲方不得借故刁难或异议，如甲方须乙方协助的，乙方亦应无条件协助办理清楚。

第十五条 本约所定的土地，其应缴的一切税费，在开工日以前的，均由甲方负担，开工日以后的，由甲乙双方各半负担。

第十六条 本约成立之日起，甲、乙双方不得以本约土地向任何公私机关或个人办理他项权利设定，于契约存续期间，甲方亦不得将本约土地提供予第三人建筑或出售与他人。

第十七条 甲、乙双方对本约权利均不得转让、典当或作保。

第十八条 本约土地如有来历不明、瓜葛 纠纷划他项权利设定，订立三七五租约等现象应由甲方于本约成立之日起一个月内予以理清，所须的一切费用由甲方负担，惟地上物清理按本约第八条约定办理。

第十九条 甲方户籍地址以本契约记载为准，如有变更时甲方应即以书面通知乙方，否则因此误时误事致乙方蒙受损失时，甲方应负责赔偿。

第二十条 本约若有未尽事宜，悉依照有关法规规定及一般社会惯例处理。

第二十一条 本约建筑物构造---施工说明；

结构：钢筋混凝土构造，依政府核定图样施工、防火、防台风、耐震、安全坚固。2外墙：正面贴高级马赛克后面水泥粉光。

内墙：除厨厕隔间外余不隔间，其余墙面为水泥粉光、漆PVC漆。4平顶：水泥粉光后加PVC漆。5 浴厕：地面铺马赛克，墙面贴白瓷砖到顶，玻璃纤维浴缸、冷热水龙头、马桶及面盆均为白色国产高级品，毛巾架、镜箱等附件俱全。

厨房：地面铺红钢砖，墙面贴白磁砖到顶，不锈钢厨具全套。另设电锅、排油烟机专用插座，及冷热水龙头、挂厨。

地面：一楼磨石子，二、三、四楼贴PVC地板，一楼不设围墙。

门窗：住家客厅采用落地铝门窗，外窗采用高级铝窗，一楼店铺为铁卷门，二楼以上每户大门为雕花大门附高级名锁，后门采用桧木材料，阳台加装晒衣架及洗衣插座。9 电力：每户独立电表采用单相三线式110V或220V供电，客厅、餐厅、卧室、浴厕、厨房预留电灯座一处，插座孔两处，开关一只，并留设电视天线暗管及电话线管。10 水力：地下蓄水池屋顶水塔间接供给，设总表一只，另各户设分表一只，总表与分表差额由分表各户共同分担。

屋顶：铺设五皮柏油毛毡，防水层上覆泡沫混凝土，具防水隔热的效果。12 楼梯：磨石子阶梯加PVC 扶手铁栏杆。

地下设蓄水池须加装电动抽水机送到屋顶储水塔。

第二十二条 本约前条的订定均系大原则，其细部及详细设计应由乙方依一般惯例办理，其使用材料除特定产品外，其余均以x x 出品的高级品为原则。

第二十三条 本约土地内现有电柱的迁移等一切费用手续均由乙方负责办理，如需甲方各项证件或签章时，甲方应无条件即时协助，不得刁难。

第二十四条 除本约土地外，其余甲方所有的土地，若甲方未有使用计划时，于本约建筑期间内，甲方同意由乙方无偿使用。

第二十五条 甲方分得的建筑物，可委由乙方代售，代售费用另议。

第二十六条 本契约书的权利义务及于甲方的继承人及受赠人。

第二十七条 本给自签订日起升效，至双方工务及财务理清之日起生效。

第二十八条 本约同文一式两份，双方各执一份为凭。

立契约书人： 甲方： 住所：

身份证统一号码：乙方： 住所：

身份证统一号码：见证人：

年x月x日

x x x x