第一篇:保函格式中文
附件一
投标保函
保函编号:
开立日期:
致:(受益人名称地址)
本保函作为_________________(保函申请人)(以下简称投标人)在号(合同号)项下向(以下简称受益人)提供__________(货物名称)招标所需的担保文件。
我们,中国光大银行_______分(支)行,注册地,兹承诺,在收到受益人书面通知,说明下列事实中的任何一条时,保证给付受益人金额为不超过RMB__________(金额大写:人民币________________元整)的款项。
1、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件;
2、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同;
3、合同生效后天内,投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。
本保函自____年__月__日起生效,有效期至____年__月__日。
本保函到期后,请将正本保函退回我行注销,但无论正本是否退回,本保函均告失效。
任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。
附件二
履约保函
保函编号:开立日期:致:(受益人名称及地址)
根据_____________________公司(以下称“供货方”)与____________公司(以下称“买方”)于年月日签定的___________号合同之要求,供货方需向买方提供上述合同项下(货物名称)的履约保函,以保证供货方切实按照合同规定履行义务。
我们,中国光大银行分(支)行,注册地,应供货方的要求,兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过RMB(金额大写:人民币元整)的履约保函。
我行特此承诺:我行在收到买方声称供货方违约的书面索赔通知书后无条件地向买方支付不超过RMB__________(金额大写:人民币___________________元整)的款项。
本保函担保的金额将随供货方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。
本保函自开立之日起生效,有效期至___年__月__日。
本保函到期后,请将正本保函退回我行注销,但无论正本是否退回,本保函均告失效。
任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。
附件三
预付款保函
保函编号:
开立日期:
致:(受益人名称地址)
根据公司(以下简称“卖方)与公司(以下简称买方)于年月日签定的号合同,卖方向买方出售(货物名称),合同金额为RMB(金额大写:人民币元整)。
我们,中国光大银行分支行,注册地,应卖方的申请,兹开立以买方为受益人,金额不超过RMB____________(金额大写:人民币__________________元整)的不可撤销的预付款保函。
我行保证,如果卖方未能向买方提供合同项下的设备/货物,我行将在收到买方的书面索赔通知书的10个银行工作日内,立即无条件偿还买方预付的上述款项,但最高不超过RMB ______________(金额大写:人民币_____________元整)。
本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。
本保函将于申请人收到第一批预付款之日起生效,其项下的有效余额将与申请人实际所收到的预付款总额相等。担保金额在任何情况下均不能超过卖方实际收到的预付款项一致。
本保函有效期至年____月___日为止。
本保函到期后,请将正本保函退回我行注销,但无论正本是否退回,本保函均告失效。
任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。
附件四
付款保函
保函编号:
开立日期:
致:(受益人名称地址)
根据_____________________(以下简称“卖方”)与___________________(以下简称“买方”)签定的_______号合同,卖方向买方出售(货物名称),合同金额为RMB(金额大写:人民币)。
我们,中国光大银行分支行,注册地,应买方的要求,兹开立以卖方为受益人,金额不超过RMB_____________(金额大写:人民币__________________元整)的不可撤销的担保函。
我行保证,在卖方向买方交付总计金额为RMB(金额大写:人民币元整)的(货物名称)后,买方将按照上述合同条款之规定向卖方付款。
如果卖方履行了上述的合同义务,并按照合同的要求提供了买方可接受的单据,但是如买方未能在____年月日前按合同规定向卖方付款,我行保证在收到卖方声明买方拒绝付款的书面索赔通知、货运单据及________(其它所需单据或证明)后,在10个银行工作日之内付给卖方总额不超过RMB______________(金额大写:人民币_____________元整)的款项。
本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而自动递减。
本保函从开立日期起生效,有效期至______年月____日。
本保函到期后,请将正本保函退回我行注销,但无论正本是否退回,本保函均告失效。
任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。
附件五
质量保函
保函编号:
开立日期:
致:(受益人名称地址)
根据(以下简称“卖方”)与(以下简称受益人)与年月日签定(工程或货物名称)合同之规定,应卖方的申请,我们,中国光大银行___________分(支)行,注册地,兹开立以___________________(以下简称“买方”)为受益人的不可撤销的质量保函,担保金额为不超过RMB_____________(金额大写:人民币_________________元整)。
我行在此保证卖方将严格执行合同有关质量条款,确保质量,并按合同规定履行其质量担保期内应尽的义务。
若卖方不能正常执行上述保证,买方有权凭索赔书及/或(机构名称)出具的鉴定证明(该证明显示卖方未能严格执行合同有关质量条款)直接向本银行要求不超过担保金额RMB_________(金额大写:人民币__________________元整)的赔偿,我行承诺向你公司支付不超过上述金额的款项。
本保函有效期自____年__月__日起至_____年__月__日失效。
本保函到期后,请将正本保函退回我行注销,但无论正本是否退回本,本保函均告失效。
任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。
附件六
关税保函
保函编号:
开立日期:
致:(受益人名称地址)
应(下称“申请人”)之申请,中国光大银行分(支)行(下称“我行”),注册地,兹开立以海关(下称“贵关”)为受益人,最高担保金额为RMB(金额大写:人民币元整),有效期至年月日的保函。
我行在此保证,申请人将按贵关要求,足额缴付(进口设备或商品名称)项下进口关税。如果申请人未向贵关支付上述应付关税,我行将在收到贵关声明申请人未按期缴纳应缴关税的书面索赔通知书,向贵关支付不超过上述担保金额的款项。
本保函担保金额将随申请人已向贵关支付的关税进度而自动递减。
本保函到期后,请将正本保函退回我行注销,但无论正本是否退回本,本保函均告失效.任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。
第二篇:LOI保函 中文范本
无正本提单放货正式保函
日期:2010年08月13日地点:广州
编号:20100813A
致:
本保函所述的货主/托运方/其他利益相关方
尊敬的先生,船舶:XXXX
航次:从 XXXX 至 XXXX
货物:甲醇
提单数量:XXXX吨
提单:B/L NO.SHP1179,在德黑兰于XXXX年XX月XX日签发.通知方:
信用证编号:LC820110000200 于XXXX年XX月XX日签发,开证行:,信用证申请方:
由上述船舶装运的货物,发货方: ;收货方为:按指示放货,交
货地点:,因正本提单及其它单据尚未到达,兹我方恳请您于交付上述货物给。
若贵方答应上述请求,则我方同意以下事项:
1.因按我方要求交付货物,导致贵方、船东、贵方的代理或委托机构所承担的责任、所遭受的损失、损坏或费用等,由我方给予赔偿,且我方同意按于2010年08月13日签发给XXXX的放货保函:XXXX给予承保。
2.若因交付上述货物操作过程中导致贵方、或 XXXX或贵方的代理或委托机构被起诉,我方按要求予以全额赔偿。
3.若因交付上述货物,导致船方、船东、船东关联方、船舶管理或控制方被逮捕、拘留、或因逮捕、扣押而被问讯,或影响(无论是一个警告或其他被记入该船舶的登记)该船舶使用、转卖,要求交付保释金保释船舶、船东,或担保避免此类逮捕、拘留或排除其它干涉。无论合法与否,所导致的责任、损失、损坏或费用,我方予以赔偿。1
4.若我方要求所交付地点为散装液体或气体码头或装臵,又或是其它船舶、驳船。按要求交付至指定的散装液体或气体码头或装臵,又或者其它船舶、驳船则视为完成交货。
5.我方同意承兑或将承兑所有与上述货物有关的金融或商业单据,无论是否存在不符点,并支付货款。
6.待我方收到正本提单,将把全套正本提单交付给船东卸货港代理或或促使所有正本提单交至船东卸货港代理,则所有的责任终止。
6.与本保函相关联或隶属的任何人,无论是个体或全部,在诉讼中不能排除连带责任。
7.本保函受XXXX(销售合约法律)法律管辖和解释,与本保函相关的任何责任人,贵方可向XXX(销售合约规定的仲裁机构)法院提起诉讼裁决。
此致
敬礼!
久泰能源(广州)有限公司
------
签名
第三篇:保函格式
银行履约保函格式
银行履约保函格式
建设单位名称:
鉴于(下称“承包单位”)已保证按(下称“建设单位”)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。
鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函,作为承包单位履行本合同责任的保证金;
本银行同意为承包单位出具本保函;
本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币 元的责任,承包单位在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
对于现在或将来产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不应从本保函项下的支付中扣除。
本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至本工程竣工验收合格后28天内一直有效。
银行名称:(盖章)
银行法定代表人:(签字、盖章)地址: 邮政编码:
日期:
****年**月**日
第四篇:保函格式
无条件、不可撤销履约保函
致 招商局地产(日照)有限公司(下称受益人):
鉴于受益人(地址:山东省日照市烟台路与济南路交汇处国际金融中心2#24 楼 联系电话:0532-80968875)已于 2014 年 7 月
日向 ooooo(地址:000 联系电话:000)(下称被保证人)发出中标通知书,并签订招商.莱顿小镇一期Ⅰ标段总包工程施工合同(以下简称合同),工期自 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日。
我行接受被保证人委托,在此向受益人提供无条件、不可撤销履约保证,最高担保金额为(币种)人民币(大写)叁仟伍佰捌拾叁万柒仟伍佰捌拾柒元贰角捌分(小写)¥35837587.28元。
我行保证:我行在收到加盖受益人公章的索赔通知(索赔通知仅需写明被保证人没有履行合同中约定的任何义务和索赔款数额)之日起 15 个银行工作日内,向受益人支付索赔款,直至上述最高担保金额。对于索赔通知中写明的被保证人没有履行合同中约定的义务以及索赔款数额,我行没有任何审查权利及义务。保函条件:
一、如被保证人正确履行及遵守上述合同及保函内所有条款及规定,且全部履行完毕,则本保函自动终止。
二、即使合同内有关条款要求的设计、建造、维修等范围及性质有任何变更,或合同工期更改、延缓,或因被保证人原因导致合同无法履行,均不能使保证人免除其保证责任。
三、即使受益人与被保证人签署的上述合同中,出现部分条款不合法或失效,亦不能免除或废除保证人对受益人的保证责任。
四、本保函项下的权利不得转让。
五、本保函适用中华人民共和国法律。
六、本保函以中文文本为准,涂改无效。
七、本保函为有固定期限的、无条件的不可撤销履约保函,保证期限至 2016 年 6 月 30 日止。
保证人: 银行 分行(盖章)
负责人或委托代理人(签字):
银行地址:
邮编:
联系电话:
日期:
****年**月**日
(本保函失效后,请将原件退回我行注销)
第五篇:保函(范文)
保函产品
保函又称担保,是中国银行应申请人的要求向申请人开出的,保证申请人履行与受益人签订的合同项下义务的书面承诺.投标保函:1)在以投标方式成交的工程建造和物资采购等项目中,银行应招标方的要求出具的,保证投标人在招标有效期内不撤标、不改标、中标后在规定时间内签定合同或提交履约保函的书面承诺。适用于公开招标、议标时,业主要求投标人缴纳投标保证金的情况。投标保函是现金保证金的替代形式。
2)产品对客户提供的便利:对投标人,减少缴纳现金保证金引起的资金占压;与交纳现金保证金相比,可使有限的资金得到优先配置;办理手续简便,满足实效性强的要求。对招标人,合理制约承包人或供货方履行合同义务,良好维护自身利益。避免收取、退回保证金程序的烦琐,提高工作效率。
履约保函:1)担保银行应工程承包方或商品供货方的申请而向业主或买方出具的,保证承包方或供货方严格履行承包合同或供货合同义务的书面承诺。适用范围广泛,可用于任何项目中对当事人履行合同义务提供担保的情况。常见于工程承包、物资采购等项目。在工程承包、物资采购等项目中,业主或买方为避免承包方或供货方不履行合同义务而给自身造成损失,通常都要求承包方或供货方缴纳履约保证金,以制约对方行为。履约保函是现金保证金的替代形式。
2)产品为客户提供的便利:对承包方或供货方:减少由于缴纳现金保证金引起的长时间资金占用;与缴纳现金保证金相比,可以使有限的资金得到优化配置。对业主或买方:合理制约承包人或供货方履行合同义务,良好维护自身利益;避免收取、退回保证金程序的烦琐,提高工作效率。
预付款保函:1)银行应工程承包方或商品供货方的申请而向业主或买方出具的,保证承包方或供货方在业主或买方支付预付款后履行合同义务的书面承诺。适用于所有支付方式中包含预付款的项目,常见于工程承包、物资采购、船舶建造等项目。在工程承包、物资采购等项目中,业主或买方为避免承包方或供货方拿到预付款后不履行合同而损失预付款,要求银行对承包方或供货方在不履行合同义务时偿还预付款做出担保。
2)产品为客户提供的便利:对业主或买方:在承包方或供货方不履行义务时,保障预付款顺利收回;加强了对承包人或供货方按规定履行合同的制约;对承包方或供货方,便利了预付款资金的及时到位;及时获得项目启动资金,减少资金垫支,有利于加快工程建设或备货等环节的资金周转,便利合同的顺利执行。
预留金保函:1)担保银行应工程承包方或供货方的申请而向业主或买方出具的、保证承包方或供货方在提前支取合同价款中的尾款部分后履行合同义务的书面承诺。也称为“留置金保函”、“尾款保函”。适用于合同执行后期业主或买方滞留尾款,承包方或供货方需凭银行保函提前支取尾款的情况。
2)产品为客户提供的便利:对承包方或供货方:提前收回尾款资金,解决了流动资金不足的问题,有利于资金周转,获得资金收益。对业主或、买方:获得了合同后续义务得到履行的保障,达到了与滞留尾款相同的目的。
质量/维修保函:1)担保银行应工程承包方或供货方的申请而向业主或买方出具的、保证承包方或供货方履行在保修期或维修期内的合同义务的书面承诺。质量保函也称为“维修保函”。适用于工程承包、供货安装等合同执行进入保修期或维修期,业主或买方要求承包方或供货方履行保修,维修义务的情况。在工程承包、供货安装等项目进入保修期或维修期后,业主或买方为避免工程、货物的质量与合同规定不符,而承包方或供货方不愿或不予进行修理、更换和维修,往往要求承包方或供货在履约保函期限届满前提供质量保函,从而对承包方或供货方在保修期内的义务进行约束。
2)产品对客户提供的便利:对业主或买方:确保承包方或供货方履行保修或维修义务。对承包方或供货方:提高了承包方或供货方的市场竞争力,加快回笼应收帐款。
关税保函:1)担保银行应进口商(含加工贸易企业)的申请而向海关出具的保证进口商履行缴纳关税义务的书面承诺。中国银行办理的关税保函业务主要包括两种类型,即关税保付保函、加工贸易税款保付保函。适用于国家相关进口商品减免税政策未明了前的相关商品货物进口;境外工程承包建设、境外展览、展销等过程中有关设备、器械等物品临时进入他国关境;加工贸易企业进口料件;海关对某些货物实行先放后征的情况。
2)产品为客户提供的便利:减少了企业因缴纳关税保证金引起的资金占压,提高资金周转效率,获得资金收益;“先放后征”的方式加快了货物通关速度,避免货物滞留港口加大成本;对临时进入他国关境的物品,减少了办理退税手续的烦琐。
付款保函:1)担保银行应买方的申请而向卖方出具的、保证买方履行因购买商品、技术、专利或劳务合同项下的付款义务而出具的书面承诺。适用于存在付款行为的商品贸易、技术劳务贸易、工程项目等。a)商品贸易中作为买方在卖方按照合同约定发货后及时支付货款的付款保证;b)工程项目中作为工程承包项下业主向承包方按期足额支付工程进度款的付款保证。
2)产品特点:在商品贸易中,付款保函与信用证作用相似,但办理手续简便;格式灵活多样,适应不同需求,信用证遵循固定的格式,而付款保函格式因项目而异,可为客户度身定做。付款保函不仅可以用于商品贸易,还可以用于工程项目等,适用范围相对信用证来说更为广泛。
3)产品为客户提供的便利:对卖方或承包方获得了充分的收回货款、工程款的保证,以利其发货、施工,便利了贸易的顺利进行;对买方或业主付款保函中的付款条件可以在一定程度上制约卖方、承包方的行为,从而维护买方或业主的利益。
融资保函:1)担保银行应借款人的申请而向贷款人出具的、保证借款人履行借贷资金偿还义务的书面承诺。中国银行办理的融资保函业务主要包括:借款保函、透支保函、有价证券发行担保、银行授信额度保函等。适用于借款人向银行等金融机构取得各种形式的融资和在金融市场上发行有价证券融资。
2)产品为客户提供的便利:对借款人:降低融资成本,有利于借款人取得融资;提高借款人的信用评价,有利于有价证券销售。对贷款人或有价证券购买方:分散融资风险,提高了贷款资金的安全;在有价证券发行中,降低偿还风险,获得有价证券偿付的充分保障。租赁保函:1)担保银行应承租人的申请而向出租人出具的、保证承租人按期支付租金的书面承诺。租赁保函根据租赁方式不同分为融资租赁保函和经营租赁保函。适用于在租赁项目中,出租方为避免承租人无法按期偿还租金,特别是在融资租赁情况下,租期长、租赁对象的特定性等使出租方承担较大的风险,往往要求银行对承租人按期偿还租金进行担保。
2)产品为客户提供的便利:对出租方:便利了租赁合约的执行;获得了及时收回租金的保障;对承租方:有利于承租方顺利取得设备或设施使用权;获得资金融通、促进资金周转;降低财务成本。
补偿贸易保函:1)在补偿贸易合同项下,担保银行应设备技术引进方的要求向设备技术提供方出具的、保证引进方履行以产品或现汇返还设备或技术价款义务的书面承诺。适用于在补偿贸易中,设备技术引进方需要以产品或现汇返还设备技术价款的情况;也适用于在补偿贸易中,为避免引进方未按照合同进行生产、产品销售收入不用于偿还设备技术价款等,设备技术提供方要求银行对引进方以产品或现汇偿还设备技术价款做出担保。
2)产品为客户提供的便利:对设备技术提供方:获得了设备、技术价款得以收回的充分保障;对设备技术引进方:便利了补偿贸易合同的签定和履行,解决了引进方的资金问题。海事保函: 是中国银行申请人(通常是船东或船公司)的要求向海事法院或海事仲裁机构出具的,保证申请人被扣留或的船只或财产释放后,能够按照法院的判决书或仲裁结果上列明的赔款金额做出赔付而出具的书面文件.适用于船舶运输项下因发生船舶之间碰撞或海事纠纷而造成的船舶或财产被海事法院或海事仲裁机构扣押的情况.海事保函将有效地避免申请人因船舶或财产被扣押而产生的各种损失和费用.诉讼保函: 是中国银行应原告的申请而向司法部门出具的,保证原告在败诉的情况下履行损失赔偿义务的书面文件.适用于诉讼程序中原告向司法部门提请对被告财产进行诉讼保全的情况.在原告向司法部门提请对被告财产进行诉讼保全后,若原告败诉,应承担被告财产在诉讼保全期间的损失.司法部门为避免原告不承担上述损失,要求原告在申请诉讼保全时提交保证金.诉讼保函是现金保证金的替代形式.它能够为原告带来如下便利:1)减少因缴纳现金保证金引起的长时间资金占用;2)促进资金周转,获得资金收益
对外劳务合作备用金保函: 是中国银行应申请人的要求开出的以商务主管部门为受益人,保证申请人在解决外派劳务人员突发事件中支付一定款项的书面文件.该保函具有以下功能: 1)减轻申请人金备用金的资金压力;2)在获得银行授信支持的情况下, 提高资金运营效益;3)利用银行信用有利地支持申请人的对外劳务合作业务.加工贸易税款保付保函: 是中国银行应加工贸易企业的要求,向海关出具的保证加工贸易企业在海关核定的加工贸易合同手册有效期内,履行产品出口或按规定交纳税款的书面保证.该种保函是服务于加工贸易企业执行国家有关加工贸易进口料件银行保证金台帐制度的一项金融产品,有助于减少缴纳台帐保证金引起的资金占用,大大降低企业的营运成本,帮助企业提高商业信用和促进达成交易.中国银行目前是该项保函业务的独家承办银行.网上支付税费担保: 指根据海关总暑2005年第40号公告等有关规定,为满足纳税义务人在海关办理先放行货物,后缴纳海关税费的书面担保.该保函具有如下功能:1)减少缴纳现金保证金引起的资金占用,实现资金最大化运用;2)帮助企业提高商业信用;3)方便企业简化通关手续;4)企业享受7*24小时不间断银行服务 5)为企业提供缓税便利
ATA单证册保函: 指企业根据<关于货物暂准进口的ATA单证册海关公约>的要求申请办理ATA单证册时,中国银行出具的以ATA单证册签发机构为受益人,保证支付暂准进口货物应付各种税款的书面保证.该种保函具有以下功能: 1)提高通关效率,节约通关费用和时间;2)降低持证人的资金风险;3)减少企业缴纳现金保证金引起的资金占用;4)帮助企业提高企业商业信用.保函通知: 在对外经贸活动中, 如果您作为保函的受益人,您可以在商务谈判中指定中国银行作为保函的通知银行.无论是信开还是电开的保函,中国银行能为您核验保函的真实性,并及时将保函正本通知您.代客索赔: 您作为保函的受益人或受让人, 可能会遇到向担保银行索赔的情况.中国银行专业化的保函项下代客索赔服务,将为您提供索赔咨询,函索或电索,收款,结汇一条龙服务.转开保函: 如果您有机会收到国外银行开来的保函,您可以指定中国银行作为保函的转开银行,开出以您为受益人的各类保函..通过中国银行的转开保函服务,更有利于保障您的权益,防范汇率风险,使查询和索赔更方便,快捷.代审保函:您在对外经贸活动中,不论是作为保函的申请人还是作为保函的受益人,如果对保函的格式条款存在疑问或困惑,可以将保函提交至中国银行,由中国银行替您对保函格式条款进行审核,帮您有效识别保函格式中存在的各类风险,助您避免索赔风险.