江苏省建设工程造价员资格考试辅导教材之二(勘误)

时间:2019-05-12 14:02:25下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《江苏省建设工程造价员资格考试辅导教材之二(勘误)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《江苏省建设工程造价员资格考试辅导教材之二(勘误)》。

第一篇:江苏省建设工程造价员资格考试辅导教材之二(勘误)

江苏省建设工程造价员资格考试辅导教材之二江苏省建筑与装饰工程技术与计价(勘误)

1、P265

例题2.2.5-2

解2:定额含量37.11102.067.64m3

应调整砼含量:8.447.640.80 m3 /10 m22、P286

例题2.2.11-1

解2中 11-8换合价为 6777.03、P391

例题3.2.1-8对应的为图3.2.1-84、P404

例题3.3.1-3

解3中人工挖基础土方 合价为 16742.405、P405

例题3.3.1-3

砖基础工程量0.24×(1.54+0.197)×9.05.024.76215.64m 3

29.05.024.7629.0防潮层 0.24 m 

3-1换 综合单价185.80176.36173.92188.24元

3-42综合单价80.68元

清单单位工程量中:

3-1换的含量为15.6415.641.0

3-42的含量为9.01015.640.058

砖基础的工程量清单综合单价为188.240.05880.68192.92元/m36、P410

例题3.3.1-6

解1:分部分项工程量清单项目特征中增加:屋架红丹防锈漆一遍

88.39元/t=24.40元 解2: 16-2642.76t0.1(系数)

钢屋架综合单价15356.25元/榀

解3:分部分项工程量清单计价表中:综合单价15356.25合价184275

第二篇:2011江苏省建设工程造价员资格考试的通知

关于组织开展2011全省建设工程造价员资格考试的通知

------------------

(发稿时间:2011-8-15 9:45:32阅读次数:926)

全市、区各相关单位及人员:

为进一步提高建设工程造价从业人员素质,适应城乡建设发展和造价管理工作需要,根据《全国建设工程造价员管理暂行办法》(中价协〔2006〕013号)和苏建价站〔2006〕13号文件精神,经研究决定,在全省组织开展2011建设工程造价员资格考试。现将有关事项通知如下:

一、考试专业及内容

考试专业为土建、安装、市政、装饰,等级为初级、中级、高级。一个人可同时报考两个专业,但土建和安装专业、市政和装饰专业不能兼报。

考试课目为工程造价基础理论和专业案例。在江苏取得《全国建设工程造价员资格证书》、97年后取得《江苏省工程造价编审专业人员资格证》和09年前取得江苏省建设行政主管部门(或建管局)颁发的预算员证书的报考人员,免考工程造价基础理论。

二、报考条件

(一)报考初级造价员资格应具备下列条件之一:

1、工程造价及工程类相关专业中专及以上学历(含2012年毕业生);

2、其他专业中专(或高中)及以上学历,从事工程造价工作满一年;

3、持有本省造价员、编审专业人员或预算员证书。

(二)报考中级造价员资格应具备下列条件之一:

1、取得本省造价员资格、编审专业人员资格或持有本省预算员证书四年以上,近两年至少有两项工程造价方面的业绩;

2、具有工程造价及工程类相关专业大专以上学历,从事工程造价工作满两年。

(三)申报高级造价员资格应具备下例条件:

1、取得中级造价员资格4年以上;

2、具有中级以上技术职称;

3、近两年在工程造价编审、管理、理论研究、著书教学等方面有显著业绩。

三、报名方式及考试应提供的材料

(一)报名方式:

1、报考人员应登陆江苏工程造价信息网(www.xiexiebang.com)“造价员考试”报名窗口,已有本省造价员资格证人员直接输入用户名和密码进入系统“资格报考”栏目填写报考相关信息,无本省造价员资格证书的初次报考者需按系统提示申请密码后方可进入系统填写报考相关信息;

2、报考条件有从事造价工作年限和业绩要求的,需在系统更新或填报工作经历、工作业绩;

3、上传或更新身份证、学历证书、技术职称证书等扫描件;

4、预算员或编审专业人员报考造价员的,进入系统后必须在窗口顶部报考选项上勾选“预

算员或编审员”,并增加上传“预算员证书”或“江苏省建设工程造价编审专业人员资格证

书”扫描件;

5、网上上报和打印申请表签字盖章;

6、携带相关书面材料到所在市县造价管理机构报名。

(二)报考初级造价员资格提供以下资料:

1、《江苏省建设工程造价员资格考试报名表》;

2、学历证书、技术职称证书、预算员证书或编审证书(指持有预算员证书且初次报考造价

员资格人员,以下同)、身份证原件及复印件;

3、从事工程造价编审工作年限证明;

4、近期免冠1寸照片2张。

5、2012届毕业生需提供学生证原件复印件,学校报考证明原件。

(三)报考中级造价员资格提供以下资料:

1、《江苏省建设工程造价员资格考试报名表》;

2、学历证书、技术职称证书、预算员证书或编审证书、身份证原件及复印件;

3、本人从事工程造价工作年限和近两年两项业绩证明;

4、本人近期免冠1寸照片2张。

(四)申报高级造价员资格提供以下资料:

1、《江苏省建设工程造价员资格考试报名表》(报名表上必须有单位推荐盖章)两份;

2、学历证书、技术职称证书、造价员资格证书、身份证原件及复印件;

3、本人近期免冠1寸照片2张;

4、本人近两年从事工程造价编审、管理、理论研究、著书、教学等方面两项业绩材料。业

绩材料必须为以下内容之一:

(1)总造价3000万元以上建设项目造价编审成果;

(2)国家、省工程计价定额编制成果;

(3)在省级以上刊物上发表的有关工程造价控制、确定、管理等方面的论文、专著或研究

成果。

四、考试教材

1、本次考试仍使用2009年建设工程造价员资格考试四本教材:

(1)《工程造价基础理论》(各专业通用);

(2)《建筑及装饰工程技术与计价》(土建装饰专业用);

(3)《安装工程技术与计价》(安装专业用);

(4)《市政工程技术与计价》(市政专业用)。

2、2011年《考试大纲》(各专业通用)。

五、考试时间

1、考试时间为2011年11月5日—6日。其中:5日上午考工程造价基础理论(闭卷),5日下午考土建、安装专业案例(开卷),6日上午考市政、装饰专业案例(开卷)。

六、考试报名及其他要求

1、网上申报时间为8月15日—9月20日,书面资料现场受理时间为8月22日—9月1

5日。注意:网上申报成功后才可以报送书面资料,否则不予受理。无锡市区的人员到无锡市

建设培训中心报名,江阴、宜兴的人员到当地造价管理部门报名。

2、报名考试费用按苏价函〔2009〕76号、苏财综〔2009〕57号文件规定收取。具体如下:

报名费每人每专业10元;考试费:理论60元;案例每专业70元。

3、考前辅导培训、教材订购在书面资料现场受理时一并提出申请,培训分专业不分等级。

4、已变更工作单位的造价员,需先办理造价员单位变更后方可报名报考。

5、报名地点及联系方式

无锡市建设培训中心:

联系方式:***268783367

地址:西新街8号会议中心2楼报名处(上午8:30-11:30、下午13:30-17:00,双休日

不受理)

宜兴造价处 :

联系方式:87951720 蒋杰地址:宜兴市陶都路115号

江阴定额站:

联系方式:86071123 刘明地址:江阴市建设大厦11楼1123室其他联系方式:

江苏省造价管理总站:025-51868983 张玉英

无锡市造价管理处: 81822752包高峰

无锡市建设局造价管理处

2011年8月15日

附件1:江苏省建设工程造价员资格考试网上报名指南

第三篇:2005湖北省建设工程造价员资格考试

2005湖北省建设工程造价员从业资格考试

(建筑专业)客观题试卷及参考答案

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1、被遮挡的线称为不可见线,在投影图中用[ ]表示。A.粗实数 B.虚实线 C.虚线 D.点画线

2、关于正投影图的表述,[ ]是错误的。A.正投影图反映物体的真实形状和大小,度量性好 B.点的正投影仍是点

C.直线平行于投影面,其投影是直线、反映实长 D.平面平行于投影面,其投影的形状、大小有所改变

3、[ ]属于材料的力学性质。

A.密度 B.吸水性 C.抗渗性 D.强度

4、下列材料中,不属于气硬性胶结材料的是[ ]。A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 瓦适用于大体积工程的水泥品种为[ ]。A.硅酸盐水泥 B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山灰质硅酸盐水泥

6、根据规定,最大石子粒径的选择不得大于结构截面最 小尺寸的[ ]。

A.1/2 B.11/3 C.l/4 D.1/5

7、烧结普通砖的标准尺寸为240×115×53(mm),lm3砖砌体需要[ ]块砖。A.510 B.512 C.515 D.520

8、[ ]号钢有较高的强度和良好的塑性、韧性,易于焊接,有利于冷热加工,故广泛地用于建筑结构中。

A.Q195 B.Q215 C.Q235 D.Q255

9、沥青油毡的标号是根据[ ]来划分的。A.单位油毡所用沥青的重量 B.单位油毡所用沥青和原纸的重量 C.单位油毡的重量 D.单位油毡所用原纸的重量

10、工程造价控制的重点在[ ]阶段。A.项目建议书 B.可行性研究 C.设计 D.施工

11、根据《湖北省建筑安装工程费用定额》(2003年),以下不属于间接费的是[ ]。A.管理人员工资 B.临时设施费 C.固定资产使用费 D.劳动保险统筹基金

12、业主需对工程设计进行变更,应不迟于变更前[ ]天以书面形式向承包商发出变更通知。

A.7 B.10 C.14 D.21

13、对原有项目重新进行总体设计,并使其新增固定资产超过原有固定资产价值三倍以上的建设项目称为[ ]项目。

A.新建 B.扩建 C.改建 D.恢复

14、设计变更,材料、设备价格,工资标准以及取费费率的调整,贷款利率、汇率的变化对工程造价的影响,所反映的是工程造价的[ ]。

A.大额性 B.个别性 C.动态性 D.层次性

15、进口设备交货方式中,我国采用最多的方式是[ ]。A.出口国内陆交货 B.进口国港口交货 C.进口国内地交货 D.出口国港口船上交货

16、业主委托设计单位编制的概预算,应列入与项目建设有关的其他费用中的[ ]。A.建设单位管理费 B.勘察设计费 C.研究试验费 D.工程监理费

17、在初步设计阶段,编制设计概算的依据是[ ] A.预算定额 B.概算定额 C.概算指标 D.估算指标

18、对预算定额的描述不正确的是[ ]。

A.预算定额是规定消耗在合格质量单位工程基本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准。

B.预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础。C.预算定额是按照社会先进水平编制的。D.预算定额是编制概算定额的基础。

19、预算定额中人工消耗指标应包括[ ]两部分。A.基本用工和其他用工 B.基本用工和辅助用工 C.基本用工和人工幅度差 D.基本用工和超额用工

20、消耗量定额中实体材料的消耗量由材料的净用量和[ ]构成。A.摊销量 B.回收量 C.辅助用量 D.损耗量

21、有关概算定额的描述中,[ ]是错误的。A.概算定额是介于预算定额和概算指标之间的一种定额 B.概算定额是设计方案比较的依据 C.概算定额是以施工定额为基础编制的 D.概算定额是编制概算的依据

22、根据湖北省费用定额,采用定额计价方法计取间接费时,其计费基础是[ ]。A.直接工程费

B.直接工程费+施工技术措施费

C.直接工程费+施工技术措施费+施工组织措施费 D.直接工程费+施工技术措施费+施工组织措施费材料价差

23、工程变更需要[ b ]确认并签发工程变更令。A.业主代表 B.监理工程师 C.设计代表 D.承包商总工程师

24、由于[ ]造成的工期拖延,承包商既可以提出工期索赔,也可以提出费用索赔。A.异常恶劣的气候

B.业主或建筑师的原因引起停工 C.战争 D.罢工

25、工程结算方式不包括[ ]。A.首期结算 B.按月结算 C.分段结算 D.竣工后一次结算

26、某工程实行按月结算,合同价款总额为300万元,主要材料所占比重为工程价款的625%,预付备料款为合同价款的25%。当累计结算工程款为[ c ]时,开始抵扣备料款。

A.75万元 B.120万元 C.180万元 D.1875万元

27、关于竣工决算的论述中,不正确的是[ a ]。A.竣工决算由施工单位编制

B.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用 C.竣工决算是办理交付使用财产价值的依据

D.竣工决算是综合反映项目建设成果和财务情况的总结性文件

28、邀请招标,被邀请的投标人或其他组织不少于[ a ] A.3 B.4 C.5 D.7

29、《合同法》规定:建设工程合同中没有规定的,适用[ c ]合同的规定。A.咨询 B.监理 C.承揽 D.中介 30、关于评标委员会的表述,[ d ]是错误的。A.评标委员会由招标人依法组建

B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成 C.评标委员会为五人以上单数组成

D.技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一

31、施工合同的优先解释顺序是[ a ]。

A.施工合同协议书,中标通知书,投标书及其附件,合同专用条款,合同通用条款 B.施工合同协议书,合同专用条款,合同通用条款,中标通知书,投标书及其附件 C.中标通知书,投标书及其附件,施工合同协议书,合同专用条款,合同通用条款 D.合同通用条款,合同专用条款,施工合同协议书,中标通知书,投标书及其附件

32、业主在接到承包商发出的索赔通知后[ c ]内应给予答复,如未予答复,视为该项索赔已经批准。

A.7天 B.14 C.28天 D.56天

33、招标人在编制工程量清单时必须做到四统一,即统一[ b ]。A.项目编码、项目名称、计量单位、项目特征;B.项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则 C.项目编码、项目特征、计量单位、工程内容 D.项目编码、项目特征、计量单位、工程量计算规则

34、工程量清单中项目编码采用十二位阿拉伯数字表示,其中五、六位为[ c ]项目名称顺序码。

A.附录 B.专业工程 C分部工程 D.分项工程

35、工程量清单计价中,预留金是[ a ]为可能发生的工程量变更而预留的金额。A.招标人 B.投标人 C.承包人 D.招标人和投标人

36、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价,视为此项费用[ d ]。

A.作为漏项处理,开标后可进行补充 B.暂未计价,工程开工后按工程量变更处理 C.暂未计价,工程竣工时一并结算

D.已包含在工程量清单的其他单价和合价中

37、根据《计价规范》,以下其他项目清单中属于投标人部分的有[ c ]。A.预留金和材料购置费 B.材料购置费和总承包服务费 C.总承包服务费和零星工作项目费 D.预留金和零星工作项目费

38、根据《湖北省建设工程计价管理办法》和《湖北省建筑安装工程费用定额》(2003年)的有关规定,零星工作项目费由投标人按[ ]估算计取。

A.分部分项工程费的5% B.单位工程费的5% C.分部分项工程费的2% D.单位工程费的2%

39、《计价规范》中人工、材料和施工机械没有具体的消耗量,投标企业可以依据企业的定额和市场价格信息进行报价。此表现了《计价规范》的[ b ]。

A.强制性 B.实用性 C.竞争性 D.通用性 40、下列对工程量清单编制工作的有关规定,不正确的是[ b ]。

A.工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制;B.工程量清单可不作为招标文件的组成部分;C.工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单组成;D.工程量清单是投标人进行报价的依据;

41、在基本图上,如有某一局部需要另绘详图表示,则在此部位应以[ a ]引出索引符号,表达详图编号及所在图纸的编号。

A.细线 B.粗线 C.虚线 D.点划线

42、以下不属于结构施工图的是[ c]。A.基础施工图 B.梁、板、柱施工图 C门窗详图 D.楼梯结构施工图

43、某六层房屋勒脚以上各层结构外围水平面积均为448.38,各层阳台均为敞开式且水平投影面积之和为108,该建筑面积为[ c ]。

A.55638 B.50238 C.2744.28 D.279828

44、建筑工程定额人工综合工日按[ ]式计算。

A.综合工日=Z(劳动定额基本用工+超运距用工)×(1+人工幅度差率)B.综合工日二三(劳动定额基本用工十超运距用工+辅助用工)×(1+人工幅度差率)C.综合工日=Z(劳动定额基本用工+辅助用工)×(l+人工幅度差率)D.综合工日:=二劳动定额基本用工×(1+人工幅度差率)

45、人工幅度差是指劳动定额中未包括,实际施工包括或可能包括的工作内容。以下不应包括在人工幅度差内的是[ ]。

A.工序交叉、搭接停歇的时间损失 B.工程检验影响的时间损失

C.施工用水、电、管线移动影响的时间损失 D.配套机械相互影响的时间损失

46、平整场地是对建筑场地自然地坪与设计室外标高高差[c ]cm内的人工就地挖、填、找平。

A.±20 B.±25 C.±30 D.士50

47、挖土方的工程量计算以[ ]为准。A.设计室外标高、虚方体积 B.设计室外标高、天然密实体积 C.设计室内标高、天然密实体积 D.设计室内标高、秀实体积

48、打孔灌注桩单桩工程量按[ ]计算。A.(设计桩长+025m)×钢管内径截面积 B.(设计桩长+025m)×钢管外径截面积 C.(设计桩长+030m)×钢管管箍外径截面积 D.(设计桩长+025m)×钢管管箍外径截面积

49、现行建筑工程消耗量定额中,人工挖孔桩工作内容中不包括[ a ]。A.挖流砂、淤泥

B.挖士、提土、运土于50米以内 C.施工排水

D.吹风、照明及安全设施搭拆

50、计算砌体工程量时,砌体长度应[ ]计算。A.外墙按中心线长,内墙按中心线长 B.外墙按净长,内墙按中心线长 C.外墙按中心线长,内墙按净长 D.外墙按外边线长,内墙按内边线长

51、普通钢筋长度应按[ c ]计算。A.钢筋长度=构件长度 B.钢筋长度=构件长度一保护层

C.钢筋长度=构件长度一保护层+增加长度 D.钢筋长度=构件长度+增加长度

52、已知预制钢筋混凝土构件图示工程量体积为l00m3,该构件制作工程量为[ a ]。

A.1015m3 B.1013m3 C.1005m3 D.102m3

53、两端以墙或柱支承的简支梁,叫作[ c ]。A.圈梁 B.连续梁 C.连系梁 D.单梁

54、由一个方向或两个方向的梁连成一体的板,叫作[ b ]。A.无梁板 B.有梁板 C.平板 D.现浇板

55、长向空心板与空心板的区分,在于长向空心板是指[ ]。A.每块虚体积(含孔洞)为0.3m3以上 B.每块重量为800kg以上 C.空心板长度为5m以上 D.每块实体积为0.3m3以上

56、板、彷材一面刨光的损耗厚度为[ b ]mm。A.2 B.3 C.15 D.25

57、在防水卷材与基层的粘贴方法中,不包括[ d ]。A.满铺 B.条铺 C.点铺 D.干铺

58、保温隔热层应区分不同材料,除另有规定外,均按[ a ]计算。A.设计实铺厚度以立方米 B.设计实铺厚度以平方米 C.设计实铺面积以厚度 D.设计实铺体积以厚度

59、金属构件制作按设计主材尺寸以吨计算,定额项目中未包括的是[ ]。A.焊条d B.依附于各种构件上的连结钢板 C.佛钉、螺栓 D.刷防锈漆一遍

60、轻型钢屋架一般用于跨度不超过[ ]米,起重量不大于5t的轻、中级工作制的桥式吊车的工业与民用建筑中。

A.15m B.16m C.18m D.20m

二、多项选择题(共18题每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1、按断面图绘制的位置的不同,断面图的种类可分为[ ]。A.移出断面图 B.重合断面图 C.中断断面图 D.局部断面图 E.剖切断面图

2、材料吸水率的大小将影响材料的[ ]。A.强度 B.耐水性 C.抗渗性 D.抗冻性 E.吸湿性

3、根据外力作用方式的不同材料的强度主要分为[ ]。A.抗压 B.抗拉 C.抗渗 D.抗冻 E.抗剪

4、下列[ ]性质不合格的水泥,禁止在建筑工程中使用。A.细度 B.初凝时间 C.安定性 D.终凝时间 E.强度

5、混凝土的和易性是一项综合技术性质,它包括[ ]。A.流动性 B.粘聚性 C.保水性 D.均匀性 E.耐水性

6、工程造价的职能,除一般商品价格职能外还有[ ]。A.预测职能 B.控制职能 C.评价职能 D.调控职能 E.决策职能

7、施工定额由[ ]组成。

A.预算定额 B.概算定额 C.劳动定额 D.材料消耗定额 E.机械台班定额

8、根据湖北省费用定额的规定,间接费由[ ]。A.施工管理费 B.施工技术措施费 C.规费 D.施工组织措施费 E.构件增值税

9、可调价格合同中价款调整的范围包括[ ]。A.国家法律法规和政策变化影响合同价款 B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.一周内非承包人员因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 D.施工机械因发生故障影响工程施工超过24小时 E.双方约定的其它调增调减

10、分部分项工程量清单项目名称的设置应考虑以下因素[ ]。A.附录中的项目编码 B.附录中的项目名称 C.附录中的项目特征 D.附录中的工程量计算规则 E.结合拟建工程实际情况

11、实行工程量清单计价招标投标的建设工程,工程量清单计价的适应范围包括[ ]A.招标标底的编制 B.投标报价的编制 C.价差调整

。D.合同价款的确定与调整 E工程结算

12、以下不计算建筑面积的是[ ab ]。A.附墙柱(垛)B.勒脚 C.阳台

D.检修、消防等室外爬梯 E.宽300mm的沉降缝

13、建筑工程施工图预算的编制方法通常有[ ]。A.技术测定法 B.统计分析法 D.经验估计法 E.实物法

14、人工挖沟槽项目应满足的条件是[ ]。A.图示槽底宽在3米以内 B.图示槽底面积大于20平方米 C.图示槽底长大于槽底宽3倍以上 D.图示槽底宽大于3米

E.图示槽底面积在20平方米以内

15、属于一砖半墙的是[ce ]。A.预算尺寸240mm B.标志尺寸360mm C.预算尺寸365mm D.标志尺寸180mm E.工程称谓三七墙

16、根据湖北省消耗量定额,计算墙体工程量时,不扣除[ be ]。A.钢筋砖过梁 B.梁头及内外墙板头

C.构造柱 D.圈梁 E.砖墙内预埋木砖

17、计算钢筋砼现浇柱的砼工程量时,下列说法正确的是[ ]。A.有梁板下的柱,柱高应以标基上表面算至上一层楼板的下表面;B.无梁板下的柱,标高应从柱基上表面算至柱帽的下表面;C.框架柱,柱高应从柱基上表面算至上一层楼板的下表面;D.无楼层者,框架柱的高度从柱基上表面算至柱顶;E.依附于柱上的牛腿体积,按图示尺寸计算后并入柱的体积内。

18、现浇混凝土构件中其混凝土工程量按水平投影面积计算的有[ace ]。A.阳台 B.挑檐天沟 C.雨篷 D.有梁板 E.楼梯

二、判断题(共8题,每题0.5分正确的请打“∨”不正确的请打“×”)

1、重合断面图不需要任何标注。[ ]

2、在其他条件相同时,砂率减小流动性增大;砂率增大流动性减小。[ ]

3、钢材的屈强比愈小,反映钢材受力超过屈服点工作时可能性愈大,因而结构安全性愈高。[ ]

4、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。[ ]

5、定额材料消耗量不包括现场运输、施工操作、现场堆放损耗。[ ]

6、综合脚手架的内容包括外墙砌筑及装饰和内墙砌筑用架。[ ]

7、在木结构工程中,屋面木基层均按屋面的水平投影面积计算。[ ]

8、建设工程的保修期,自竣工之日起计算。[ ]

第四篇:二○一三年江苏省建设工程造价员资格考试(理论)试卷

二○一三年江苏省建设工程造价员资格考试

工程造价基础理论试卷

一.单项选择题(共40题,每题1分,共40分。每题的被选答案中,只有一个最符合题意。不选或选错不得分)

l.建设工程项目的分类有多种形式,按建设性质划分的是()。

A.非生产性建设项目 B.国家预算拨款项目 C.经营性工程建没项目 D.改建项目 2.施工图设计、审查属于工程建设程序的()阶段。

A.建设前期 B.建设准备 C.施工 D.竣工验收 3.推行限额设计时,初步设计阶段的直接控制目标是()。

A.经批准的投资估算 B.经批准的设计概算 C.经批准的施工图预算 D.经确定的工程合同价

4.根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定,工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述错误的是()。

A.不得超越资质等级范围承接工程造价咨询业务 B.不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务

C.不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务 D.不得出借资质证书

5.根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定,下列正确的表述是()。A.不得独立执行工程造价业务

B.本人注册证书和执业印章必须由执业单位保管 C.不得跨工程专业承担工程造价业务活动 D.具有发起设立工程造价咨询企业权利

6.造价工程师制度属于国家统一规划的()制度范围。

A.技术职称 B.岗位职务 C.执业资格 D.技术职务 7.按我省现行建设工程造价员管理规定,下列错误的表述是()。A.受聘于一个工作单位从事与专业水平相符合的工程造价业务

B.在本人承担的相关专业工程造价业务文件上签字,并承担相应的岗位责任 C.中级造价员可以从事5000万元以上建设项目相关工程造价编制 D.定期接受管理机构的资格验证,并完成规定的继续教育学时 8.建筑安装工程造价构成中不包括()。

A.营业税 B.分部分项工程费 C.设备购置费 D.规费 9.不计入人工单价的费用是()。

A.劳动保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性津贴 10.不属于分部分项工程费的是()。

A.人工费 B.材料费 C.利润 D.规费 11.我省2009版费用定额规定,()不属于企业管理费的内容。

A.办公费 B.管理人员基本工资 C.环境保护费 D.固定资产使用费 12.我省2009版费用定额规定,()不属于措施项目费的内容。

A.现场安全文明施工措施费 B.生产工具用具使用费 C.已完工及设备保护费 D.脚手架费

13.为本建设项目捉供和验证设计数据、资料等进行必要的研究试验费用及按照设计规定在建没过程中必

须进行试验、验证所需的费用,应列入()。

A.材料费 B.工程建设其他费 C.企业检验试验费 D.按质论价费 14.下列定额分类中按内容分类的是()。

A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额 D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

315.某砌砖班组有10名工人,砌筑2砖厚砖基础需5天完成,砌筑砖基础的时间定额为1.25工日/m,该

班组完成的砌筑工程量为()。

3333 A.62.5m B.0.8m/工日 C.80m D.40m

316.某施工机械的台班产量为500m,与之配合的工人小组有4人,则人工时间定额为()。

3333 A.0.2工日/m B.0.8工日/m C.0.2工日/lOOm D.0.8工日/100m 17.周转性材料在材料消耗定额中,以()表示。

A.材料一次使用量 B.材料补损量 C.周转使用量减去回收量 D.材料回收量 18.预算定额是按照()编制的。

A.社会平均水平B.社会先进水平

C.行业平均水平D.社会平均先进水平.3319.某砌筑工程,工程量为lOOm,每m砌体需要基本用工1.2工日,辅助用工为30工日,超运距用工是

基本用工的15%,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是()工日。A.202.5 B.180 C.184.8 D.189.39 20.采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由()负

责。

A.投标人 B.造价咨询人 C.招标人和投标人共同 D.招标人 21.分部分项工程量清单内容包括()。A.工程量清单表和工程量清单说明

B.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量 C.工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单 D.项目名称、项目特征、工程内容等

22.建设项目可行性研究阶段的投资估算误差率一般在()范围内。

A.±5% B.±l0% C.±15% D.±20% 23.我省规定,通常情况下暂列金额不宜超过分部分项工程费的()。

A.5% B.10% C.15% D.20% 24.我省工程量清单计价办法规定,()不属于规费项目。

A.工程排污费 B.安全文明施工措施费 C.住房公积金 D.社会保障费

25.预算审查方法有多种,其中()优点是简单易懂,便于掌握,审查速度快,发现问题快。适用于住

宅工程或不具备全面审查条件的工程。

A.标准预算审查法 B.重点审查法 C.利用手册审查法 D.筛选法

26.《建设工程价款结算暂行办法》规定,竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额2500万元的报告及

完整的结算资料,发包人应当在()天内进行核对审查并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60 27.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款,旌工合同总额为1200万元,主要材料金额的比重为60%,预付备料款为l0%,当累计结算工程款为()时,开始扣回备料款。A.600万元 B.800万元 C.900万元 D.1000万元

28.2008版工程量清单计价规范和我省造价管理有关文件,对工程价款调整规定了原则,下列错误的表述

是()。

A.国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的,应按省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款

B.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整

C.旌工期内市场价格波动超过一定幅度时,应按合同约定调整工程价款

D.采用固定价格合同且未约定材料价格风险控制条款的,工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的,其差价超过l0%的部分由发包人承担或受益

29.发包人指定的履行合同的工程师在授权范围内发出的指令有错误或有异议,正确处理的方式是()。A.工程师发出的口头指令未及时书面确认,承包人应于工程师发出口头指令3天内提出书面确认要求 B.指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延 C.承包入认为工程师指令不合理,可以在48小时之内向工程师提出修改指令的书面报告 D.紧急情况下,承包人对工程师指令有异议,可以拒绝执行指令

30.《建设工程施工合同示范文本》对材料设备采购有明确的表述,下列表述错误的是()。A.发包人供应的材料设备单价与约定不符时,由发包人承担所有差价 B.承包人在确保不影响工程质量的前提下,可以自行使用代用材料

C.发包人供应的材料多于约定的数量时,发包人负责将多出部分运出施工现场

D.承包人采购的材料设备与设计和有关标准不符时,工程师应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用

31.施工单位在施工中发生如下事项:完成业主要求的合同外用工花费3万元:由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元;施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为()万元。

A.3 B.5 C.4 D.6 32.罚款、没收违法所得和经济赔偿属于()。

A.行政法律责任 B.刑事法律责任 C.道德法律责任 D.经济法律责任 33.中标通知书()具有法律效力。

A.对招标人和中标人 B.只对招标人

C.只对中标人 D.对招标人和中标人均不

34.()是合同法的重要基本原则,合同当事人通过协商,自愿确立和调整相互间的权利义务关系。A.平等原则 B.诚实守信原则

C.自愿原则 D.依法成立的合同对当事人具有约束力酌原则 35.《江苏省建设工程造价管理办法》规定,()有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。

A.只有政府建设行政主管部门

B.经政府建设行政主管部门批准的单位和个人 C.任何单位和个人 D.必须是司法机关

36.《江苏省建设工程造价管理办法》规定,建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下,由()形成。

A.建设单位与施工企业协商 B.企业自主报价和市场竞争形成 C.审计机关审核后 D.工程造价咨询企业编制

37.《江苏省建设工程造价管理办法》规定,工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的,县级以上地方人民政府建设行政主管部门可根据情节轻重,处以()的罚款。A.5千元以上3万元以下 B.3千元以上5百元以下 C.1万元以上3万元以下 D.5千元以上1万元以下

38.采用书面形式订立合同,合同约定的签订地与实际签订地或者盖章地点不符时,人民法院应当()。A.认定实际签字的地点为合同签订地 B.认定约定的签订地为合同签订地 C.认定盖章的地点为合同签订地

D.人民法院应当认定其合同属于无效合同

39.法人是相对于自然人而言的社会组织,下列表述错误的是()。A.法人必须是能以自己的名义享有权利和义务 B.法人能独立地参与起诉、应诉的社会组织 C.法人对其行为所产生的法律后果承担法律责任

D.法人的分支机构不能履行义务时,该法人组织不承担连带责任

40.当建设工程施工合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、()的重大变化,当事人可以参照情势变更原则请求人民法院变更或解除合同。

A.不可抗力或属于商业风险 B.非不可抗力造成的不属于商业风险 C.不可抗力造成的不属于商业风险 D.非不可抗力的属于商业风险

二.多项选择题(共20题,每题2分,共40分。每题的备选答案中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。不选答案或选了错误答案,本题不得分;若正确答案少选,每个选项得0.5分)1.在建设项目构成中,属于分部工程是()。

A.管道工程 B.通风工程 C.土方工程 D.基础工程 E.钢筋工程 2.工程造价的特点表现在()。

A.工程造价的大额性 B.工程造价的个别性 C.工程造价的动态性 D.工程造价的层次性 E.工程造价的可控性

3.造价员有下列情形之一为验证不合格,应限期改正()。A.近三年无工作业绩,且不能说明理由的 B.已丧失工作能力或年龄超过70周岁的 C.到期未参加资格证书验证的 D.己脱离工程造价业务岗位的

E.继续教育不满管理部门规定的学时

4.下列()属于工程造价范围内的费用。

A.土地使用费 B.预备费 C.建设期贷款利息 D.铺底流动资金 E.招标代理费

5.我省2009版费用定额规定,不属于其他项目费的内容有()。

A.暂列金额 B.总承包服务费 C.工程按质论价费 D.计日工 E.二次搬运费

6.工程建设其它费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设周期除()以外的,为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。A.勘察设计费 B.建筑安装工程费 C.设备费 D.建设单位管理费 E.工器具购置费 7.劳动定额的编制方法主要有()。

A.技术测定法 B.经验估计法 C.统计分析法 D.比较类推法 E.理论计算法

8.我省规定实行工程量清单计价工程项目,不可竞争费不包括()。A.现场安全文明施工措施费 B.临时设施

C.税金 D.企业管理费 E.利润 9.下列关于暂列金额说法正确的是()。

A.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项

B.竣工结算时暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算,如有余额归发包人 C.包含在合同价内,由承包人暂定并掌握施工的一笔款项

D.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价 E.暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 10.下列属于通用项目措施费的是()。

A.现场安全文明施工 B.工程按质论价

C.大型机械进出场及安拆 D.脚手架 E.模板 11.工程竣工结算方式有()方式。

A.建设项目竣工总结算 B.单位工程竣工结算 C.竣工后一次结算 D.分段结算 E.单项工程竣工结算 12.工程承包商可以要求延长工期的因素有()。A.场地条件的变更,设计文件的缺陷

B.由于施工现场管理混乱被建设行政主管部门勒令停工整顿 C.处理不合理的施工图纸而造成的耽搁 D.由业主供应的设备和材料推迟到货

E.由于业主或建筑师的原因造成的临时停工 13.索赔证据要求具备()。

A.差异性 B.关联性 C.及时性 D.可靠性 E.真实性 14.法律责任追究的原则()。

A.坦白从宽原则 B.责任法定原则 C.违法必究原则 D.违法行为与法律责任相适应原则 E.责任自负原则

15.根据合同法规定,建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款,该免责条款无效。A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失 C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失 E.故意或重大过失造成对方财产损失

16.对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求()撤销该合同。

A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.仲裁机构 D.人民法院 E.工程造价管理机构 17.《江苏省建设工程造价管理办法》规定,()必须采用工程量清单方式计价。A.全部使用国有资金投资 B.国家政策性贷款项目

C.非国有资金投资的建设项目 D.国有资金虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目 E.政府财政性资金投资建设项目

18.《江苏省建设工程造价管理办法》规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予行政处罚()。

A.因工程造价咨询企业自身过错造成委托人经济损失的 B.工程造价咨询企业出具的报告书质量出现差错

C.发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的 D.发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的

E.国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的 19.为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处,《江苏省建设工程费用定额》(2009年)将社会保障费列入规费计取,下列()属于社会保障费内容。

A.工伤保险 B.意外伤害保险 C.生育保险 D.人寿保险 E.失业保险

20.《江苏省建设工程造价管理办法》中,表述正确的是()。

A.本办法所称的建设工程,是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施,以及与其配套的线路、管道、设备安装工程

B.从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则

C.建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价,也可以采用工程定额方式计价

D.经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价控制的最高限额 E.建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额及时间

三.判断题(共20题,每题1分,共20分,判断为“正确”答A;判断为“错误”答B。回答不正确或不回答不得分)

1.为使原有的固定资产保持原有的性能和作用而定期进行的大修理,属于建设工程投资。()2.进口设备的原价是指进口设备的离岸价。3.施工定额是企业定额,有利于推广先进技术。

4.劳动定额也称人工定额,是指在正常的施工技术组织条件下,为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗量标准。

5.“行为”作为法律关系的客体,是指人们在主观意志支配下所实施的具体活动,包括作为和不作为。6.我省规定,招标人应当在招标控制价发给投标人的3天内,将招标控制价有关资料报送工程所在地工程造价管理机构或招投标监管机构备查。

7.我省规定,招标代理机构可以在资格等级范围内从事工程建设项目的工程量清单与招标控制价的编制与审核工作。

8.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,引起措施项目发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中已有的措施项目不予调整,原措施费用没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整。9.《江苏省建设工程造价管理办法》属于地方性法规。

10.经过招标投标订立的建设工程施工合同,工程虽经验收合格,但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效,发包人要求参照合同约定的价款结算的,人民法院不予支持。

11.建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的,一方当事人要求按定额结算工程价歉的,人民法院不予支持,但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。

12.电子数据交换是一种由电子计算机及其通讯网络处理业务文件的技术,作为一种新的电子化贸易工具,又称为电子合同。

13.当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的,可以另行签订补充协议作为工程结算和审核的依据。14.发包人收到工程结算文件后不予答复,视为认可工程结算文件处理。

15.工程造价咨询企业在审核工程结算时,认为部分结算价款不合理,可以更改工程承发包合同约定的条款进行结算审核。

16.当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后,表明当事人的权利和义务的全部结束。

17.采用分项详细估算法估算流动资金需分别确定现金应收账款、存货和应付账款的最低周转天数。18.施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的,发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。

19.因分部分项工程量清单漏项造成增加新的工程量清单项目,且合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定,或者由承包人提出新的综合单价,经发包人确认后执行。20.实行工程量清单计价的工程,宜采用单价合同,但并不排斥总价合同。

第五篇:2018全国建设工程造价员资格考试大纲

《全国建设工程造价员资格考试大纲》

前 言

随着我国建设工程造价改革的不断深入,国家对事关公共利益的工程造价专业人员实行了准入控制。1996年人事部、建设部在全国建立了造价工程师执业资格制度,目前全国造价工程师已有7.5万人。根据工程造价业务从业和执业的需要,应对工程造价专业人员按层次、结构分别进行管理。

2005年建设部发布了“《关于由中国建设工程造价管理协会归口做好建设工程概预算人员行业自律工作的通知》”(建标[2005]69号),文件决定由中国建设工程造价管理协会对全国建设工程造价员实行统一的行业自律管理。根据中价协印发的《全国建设工程造价员管理暂行办法》(中价协[2006]013号)文件精神,为协调统一各地区各部门造价员的资格标准,我们编制了《全国建设工程造价员资格考试大纲》(以下简称考试大纲),该考试大纲是造价员考前培训和考试命题的依据,也是应考人员必备的指导材料。

本考试大纲分为《工程造价基础知识》和《工程计量与计价实务》(××工程)两个科目。其中《工程造价基础知识》科目实行全国统一的水平要求,中国建设工程造价管理协会组织编写了《工程造价基础知识》考试培训教材,供各地方、各行业管理机构及应考人员使用。《工程计量与计价实务》(××工程)考试大纲及培训教材由各地方、各行业有关管理机构自行编制。

编 制 说 明

一、造价员资格考试分“工程造价基础知识”和“工程计量与计价实务(××工程)”两个科目。其中“工程计量与计价实务(××工程)”分若干个专业,由各地方、各行业管理机构自行编制考试大纲,送中国建设工程造价管理协会备案。

二、造价员资格考试的两个科目应单独考试、单独计分。“工程造价基础知识”科目的考试时间为2小时,考试试题实行100分制,试题类型为单项选择和多项选择题。“工程计量与计价实务(××工程)”科目的考试时间由各地方、各行业有关管理机构自行确定,试题类型建议为工程造价文件编制的应用实例。

三、考试大纲对专业知识的要求分掌握、熟悉和了解三个层次。掌握即要求应考人员具备解决实际工作问题的能力;熟悉即要求应考人员对该知识具有深刻的理解;了解即要求应考人员对该知识有正确的认知。

第一科目:《工程造价基础知识》

一、工程造价相关法规与制度

(一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度;

(二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度;

(三)了解工程造价咨询及其管理制度。

二、建设项目管理

(一)了解项目管理的概念;

(二)了解建设项目管理的概念、内容与程序;

(三)熟悉建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程的概念与划分;

(四)了解建设项目的成本管理内容、控制理论与方法,了解建设项目风险管理的基本知识。

三、建设工程合同管理

(一)了解合同法的有关内容;

(二)了解建设工程管理涉及的相关合同,熟悉工程造价管理相关合同;

(三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法;

(四)了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合同造价相关条款;

(五)熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原则;

(六)了解建设工程施工合同争议的解决办法。

四、工程造价的构成

(一)熟悉我国建设工程造价的概念和构成;

(二)熟悉设备及工器具购置费的概念和构成;

(三)掌握建筑工程费、安装工程费的概念和构成;

(四)熟悉工程建设其他费用的概念、构成;(五)了解预备费的概念和构成;

(六)了解建设期利息的概念。

五、工程造价计价方法和依据

(一)熟悉建设工程造价计价方法和特点;

(二)熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点;

(三)了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和方法;

(四)熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法;

(五)掌握预算定额、概算定额单价的编制方法;

(六)熟悉建设工程费用定额的构成;

(七)了解工程造价资料积累的内容、方法及应用。

六、决策和设计阶段工程造价的确定与控制

(一)了解决策和设计阶段影响工程造价的主要因素;

(二)了解可行性研究报告主要内容和作用;

(三)掌握投资估算的编制方法;

(四)掌握设计概算的编制方法;

(五)掌握施工图预算的编制方法;

(六)了解方案比选、优化设计、限额设计的基本方法。

七、建设项目招投标与合同价款的确定

(一)熟悉建设项目招投标程序;

(二)熟悉招标文件的组成与内容;

(三)掌握建设工程招标工程量清单的编制方法;

(四)掌握工程招标标底和投标报价的编制方法;

(五)熟悉评标定标方法和合同价款的确定;

(六)熟悉工程分包招投标,设备、材料采购招投标合同价款的确定方法。

八、工程施工阶段工程造价的控制与调整

(一)熟悉工程变更的处理,掌握合同价款的调整方法;

(二)了解合同预付款、工程进度款的支付方法;

(三)了解工程索赔的概念、处理原则与依据;

(四)掌握工程结算的编制与审查。

九、竣工决算的编制与保修费用的处理

(一)了解竣工验收报告的组成;

(二)熟悉竣工决算的内容和编制方法;

(三)了解新增资产价值的确定方法;

(四)熟悉保修费用的处理方法。

附录:

1.工程造价相关法律、行政法规

2.工程造价相关综合性规章和规范性文件

3.中国建设工程造价管理协会有关文件

4.各省、自治区、直辖市或建设行政主管部门的工程造价相关法规与规章

第二科目: 《工程计量与计价实务》(××工程)

(说明:《工程计量与计价实务》(××工程)考试大纲由各地方、各行业有关管理机构根据需要自行制定,送中国建设工程造价管理协会备案。为统一全国造价员通用专业的考试内容与水平,我们编制了××工程考试大纲框架,供各地方及行业有关管理机构编制考试大纲参考)

专业编码:*** 《工程计量与计价实务》(××工程)

一、专业基础知识

(一)了解××工程的分类、组成及构造;

(二)了解××工程常用材料的分类、基本性能及用途;

(三)了解××工程主要施工工艺与方法;

(四)了解××工程常用施工机械的分类与适用范围;

(五)了解××工程施工组织设计的编制原理与方法;

(六)了解××工程相关标准规范的基本内容。

二、工程计量

(一)熟悉××工程识图基本原理与方法;

(二)熟悉××工程及常用材料图例;

(三)掌握××工程工程量计算;

(四)了解计算机辅助工程量计算方法。

三、工程量清单的编制

(一)熟悉××工程量清单的内容与格式;

(二)掌握××工程分部分项工程工程量清单的编制;

(三)熟悉××工程措施项目清单的编制;

(四)熟悉××工程其他项目、零星工作项目清单的编制。

四、工程计价

(一)熟悉××工程施工图预算编制;

(二)熟悉××工程预算定额和建筑安装工程费用定额适用范围、调整与使用;

(三)掌握××工程工程量清单的编制及计价;

(四)掌握××工程结算和合同价款的调整方法;

(五)熟悉计算机在工程计价中的应用。

下载江苏省建设工程造价员资格考试辅导教材之二(勘误)word格式文档
下载江苏省建设工程造价员资格考试辅导教材之二(勘误).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    出售云南省建设工程造价员教材

    出售云南省建设工程造价员教材 教材包括 1.建筑识图与工程技术2.建筑工程计量与定额应用 3.建筑安装工程定额与造价确定 4.工程造价管理概论与相关法规 (4.)安装工程技术与计......

    建设工程法规勘误

    建设工程法规及相关知识勘误1. 第169页,倒数第二行,“该借款合同无效”改为“该借款合同未生效”。 2. 第170页,第四行“无效”改为“未生效”。第五行“借款合同无效” 改为“......

    关于2010年度全国建设工程造价员资格考试的通知(范文大全)

    关于2010年度全国建设工程造价员资格考试的通知 发表时间:2010-7-5 9:48:44 阅读: 27896次 四川省造价工程师协会 川建价师协〔2010〕15号 关于2010年度全国建设工程造价员资......

    关于2011年度全国建设工程造价员资格考试的通知

    关于2011年度全国建设工程造价员资格考试的通知 四川省造价工程师协会 ------------------ 川建价师协〔2011〕18 各市、州造价站、各有关单位: 根据《四川省实施细则》(川......

    关于2011年度全国建设工程造价员资格考试的通知

    关于2011年度全国建设工程造价员资格考试的通知 发表时间:2011-8-10 16:40:25 阅读: 四川省造价工程师协会 川建价师协〔2011〕18 号 各市、州造价站、各有关单位: 根据《四......

    关于组织全市2011年度建设工程造价员资格考试的通知

    关于组织全市2011年度建设工程造价员资格考试的通知 扬建价〔2011〕57号 各县(市、区)造价管理机构、各有关单位、各有关人员: 根据省建设厅 “关于组织开展2011年度全省建设工......

    2011年度全国建设工程造价员资格考试的通知

    2011年度全国建设工程造价员资格考试的通知 2011年08月11日14:42 来源:四川造价信息 我要评论(0) >建筑法律咨询 >我要订阅 企业展示 | 查询建筑企业和建造师 不良记录6760......

    2012年度全省建设工程造价员资格考试工作的通知

    2012年度全省建设工程造价员资格考试工作的通知 类别:通知公告日期:2012-08-31查看:16903冀建价监〔2012〕30号河北省工程建设造价管理总站 关于开展2012年度全省建设工程造......