误工报告[最终版]

第一篇：误工报告[最终版]

误 工 报 告

6月22日主龙骨进场(7:00)下午土建打地面停工

6月28日上午10点停电至11:30分

6月29日10点—10：30停电，下午1点至2点停电 7月1日下午5：30下雨停工

7月2日上午下雨停工，12：30开工，下午3:00停电至4:30 7月7日12:30停电，下午停工半天

7月9日11：00电缆被刮断，下午2:00修复，5:30下雨停工 7月10日下雨停工全天

7月15日总包拆架子停工，至7月29日二次架子应没搭完 7月16日下雨停工全天

7月17日停电四次，误工2个小时

7月19日下雨，9点半开工，下午停电二次，误工1小时。7月20日下雨，停工大半天

7月21日停电四次，误工2个小时

7月22日停电一小时，5点下雨停工

7月23日下雨，9点半开工，10点40至11点半停电，4点后下

雨，停工

7月24日10点至11点半停电（勾机勾断电缆），下午停电两次 7月25日9点至下午1点半停电，晚上加班，9点停电 7月26日停电3次吴工2小时总包开始搭架子

7月27日10点下雨，停电2次

7月28日停电6次，上午下雨

7月29日上午停电2次，下午停电

注：2次架子间隔15天之久，自行搭架子不合格，被迫拆除。搭拆架 子期间横龙骨陶土板无法安装。之间已安装的陶土板因外墙保温没完善，全部拆卸

2013-7-29

第二篇：误工报告

等工误工损失申请报告×××××有限公司：

我方本计划2013年2月25日开始恢复施工，由于多处征地问题导致我方××××大道铁路下穿工程至今处于停滞状态，导致我方产生：工程项目部与看守人员每月工资和房租为3800元，××综合管沟和××综合管沟施工队伍租用民房与看守工地工人工资和房租每月7200元等无效益费用，每月费用共计：11000元。

特此申请报告，恳请贵公司能给予适当补助。万分感谢！

申报人：××× 2013年3月6日

第三篇：工程施工材料拖延误工报告

工程施工材料拖延误工报告

尊敬的***发展有限公司：

非常感谢**各位领导对我司的支持，感谢贵公司在《.......项目》用我公司来到施工现场施工......工程。

我公司严格服从贵公司的施工管理要求，争取效率及时完成工程项目施工要求。于2018年8月5日之前，工程进展顺利，现处于施工急需贵司提供材料施工状态，特此报告。

原因：因甲方项目部未按期（2018年8月*日已提交材料计划，**日以前到材料）提供工程施工所需要的***材料，已造成我施工单位误工*天，材料进场缓慢，造成工期严重滞后，后续工序已无法按期顺利进行，也造成了我司施工队进度计划严重滞后，造成正面的人员窝工等工现象。

急盼领导尽快解决材料供应问题！

******施工单位

2018年8月6日

第四篇：误工证明样本

误工证明样本

误工证明样本201

1来源：福建海波律师所：日期：2011-09-30

由于交通事故、人身损害、其他原因发生误工，要求对方赔偿误工费，本人应当向法院或者仲裁机构提交误工证明。误工证明如何开具?怎么才能得到法院或者仲裁的支持?

一、医院出具的休假证明。

二、单位出具的误工减少证明，包括误工时间，月收入，减少收入证明。

三、完税凭证，需要每个月的纳税凭证。

范例：

兹证明：___(男，汉族，身份证号：)系我单位正式职工，担任职务，月收入人民币整;在年月日至年月日期间，因发生交通事故受伤，未到本单位上班，共计误工天，根据本单位规定，扣发上述期间工资总计为(小写：)人民币整。特此证明。

以上内容真实无误，我单位对此承担相应的法律责任。

____单位名称盖章

____财务人员签字

____年__月__日

2“误工及收入证明”是举证当事人合法收入的重要依据，需要严格按要求填写、盖章，出具虚假证明的单位也会因此承担相应的法律责任，所以一定要加盖单位的行政公章和财务章才生效。按你所述，可以拒绝赔偿，这种情况不光保险公司不会认，就连走诉讼途径到法院后法官也不会采信。另外需要注意，证明上的误工天数若小于或等于法医鉴定结论则按证明金额赔偿，若大于的话则只认可法医鉴定的天数计算出的金额。

补充回答：月收入超过个税起征点2000元的话，按规定要求提供完税凭证

5根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2003年12月4日最高人民法院审判委员会第1299次会议通过)的规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一职工的平均工资计算。如果受害人的实际月收入超过个税起征点的，受害人应到当地税务机关办理完税凭证;如果受害人的实际月收入低于个税起征点的，受害人不用办理完税凭证。如果受害人没有固定工作，如个体户、自由职业者等，应提供个体工商户营业执照、税务登记证和相关的收入证明，否则，很难获得法院的认可。工资是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定，以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬。受害人的误工费包括但不限于工资、“三补”(如饭补、车补和话补)、奖金和津贴。兹证明***(身份证号码：)系我单位员工，担任职务。月收入为人民币(大写)万仟佰拾元角分。其因，于年月日至年月日未上班工作。根据本单位规定，扣发其间工资总计为人民币万仟佰拾元角分。以上内容真实无误，我单位对此承担相应的法律责任。特此证明。

第五篇：误工证明

误工证明范文

误工证明范本

兹证明***(身份证号码：)系我单位员工，担任职务。月收入为人民币(大写)万仟佰拾元角分。

其因，于年月日至年月日未上班工作。根据本单位规定，扣发其间工资总计为人民币万仟佰拾元角分。

以上内容真实无误，我单位对此承担相应的法律责任。

2误工证明书

兹证明***(身份证号码：XXX)系我单位员工，担任XX职务。月收入为人民币(大写)万X仟X佰X拾X元X角X分。其因X，于X年X月X日至X年X月X日未上班工作。根据本单位规定，扣发其间工资总计为人民币X万仟X佰X拾X元X角X分。

以上内容真实无误，我单位对此承担相应的法律责任。

特此证明。

3误工证明

某某是本单位职工。其因交通事故受伤，自年月日至年月日向本单位请假，未出勤。某某每月工资为元，因其系请事假，根据本单位的相关规定，对其请假期间的工资待遇不予支付。

特此证明!

单位公章

年月日

说明：

1、格式内容仅供参考，出具本证明的单位应带附带提供该单位的主体身份证明(营业执照);

2、误工费不是收入，是指因误工减少的收入;

3、如果月收入超过个人所得税起征点2000元(参见中华人民共和国个人所得税法实施条例，国务院第519号令)，应当提交纳税证明。

4误工证明

2011-5-510:02:字体大小：大中小

误工证明

兹证明，男(女)，族，身份证，是我司(厂、店)员工，自年月入职以来，一直在我司(厂、店)工作，月工资约为元。自年月日发生交通事故以来，因其无法正常工作，我司(厂、店)未向其发放工资。

特此证明。

单位

年月日

5误工证明

某某是本单位职工。其因交通事故受伤，自年月日至年月日向本单位请假，未出勤。某某每月工资为元，因其系请事假，根据本单位的相关规定，对其请假期间的工资待遇不予支付。

特此证明!

单位公章

年月日

说明：

1、格式内容仅供参考，出具本证明的单位应带附带提供该单位的主体身份证明(营业执照);

2、误工费不是收入，是指因误工减少的收入;

3、如果月收入超过个人所得税起征点2000元(参见中华人民共和国个人所得税法实施条例，国务院第519号令)，应当提交纳税证明。