2012年华南理工建筑工程法规样题及答案

第一篇：2012年华南理工建筑工程法规样题及答案

1、建设法规在整个法律体系中所处的位置应属于（A法律部门）。

2、《城市房地产管理法》规定房地产抵押时，房产证所有权和该房屋应用范围内的土地使用权（B必须同时）抵押。

3、在工程发包承包的过程中受贿5000元以上，10000元以下，但有悔改表现的个人，需要承担的法律责任为（A行政处分）。

4、城市规划法中依照市区和郊区非农业人口的数量把城市分为大中小三级，其中中等城市的划分标准为（C 20万以上50万以下）。

5、编制城市规划是一项复杂性、系统性、综合性、政策性都很强的社会工作，不能随意交由那个机构或单位完成，为此城市规划法规定，该市的城市规划必须由（A该市人民政府）负责组织编制。

6城市规划区内的建设工程竣工验收后，建设单位应该在（A 3个月）内将该工程竣工资料报送到城市规划行政主管部门，相应房地产开发商拍卖到的土地如在（2年内）不开工，可无偿收回使用权。

7、工程勘察测量专业等级分类原则上为甲、乙两个级别，而有必要的地区建设部批准可设立丙级，由（B乙级）资质的单位，承揽该类工程勘察项目不受限制。

8、《中华人民共和国建筑法》自(B 1998年3月1日)起实施。

9、建筑法规定建设单位应当自领取施工许可证之日起（D 3个月）内开工。因故不能开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过（3个月）。

10、房屋建筑工程施工总承包二级企业可以承

揽的工程项目范围（C 28层以下、36米跨度以

6、建筑法规定，必须采用公开招标方式的该工内、120米高以下的构筑物）。

程项目有（A政府投资B行政事业单位投资C11、建筑工程项目的招标方式，除公开招标外国有企业投资）。

还包括（B邀请招标）。

7、关于建设工程招标不正确的是（C招标方式

12、监理管理工作的任务中“两管理”指的是有邀请招标、公开招标、议标D一个工程项目（C合同管理、信息管理）。

可以有几个标底E已提交的标书不允许修改）

13、房地产商要超前预售商品房，计算投入开

8、建设工程实施强制管理的范围（A中大型项发建设的资金达到全工程建设总投资额的（D 目C政府投资D外资、中外合资企业投资E技25%）以上，并他已经确定施工进度和竣工交付术复杂程度较高的项目）。的日期的，可以进行房屋预售。

9、我国有关法律规定土地使用权出让的方式（A14、工程项目的工程重大事故分(B 4级)，发拍卖C招标D双方协议）。

生重大事故后，事故发生单位应当在（24小时）

10、房地产税包括（B土地增值税C耕地占用内提出书面报告，并按照规定逐级上报。税D城市维护建设税E契税）。

15、房地产公司有一块居住用地性质的土地，单选：

1、中标通知书发出后的（C 30天）内，1990年按居住用地最高使用期限办理土地使双方应按照招标，文件和投标文件订立书面合用证，1998年因故合法转让商业公司继续开同

发，问该商业公司取得土地的使用期限最高为

2、由于建设工程施工、堆料或其他原因，需临（C 62年）。

时使用并限期收回的土地，建设单位向城市规多选：

1、建设法规调整对象，即建设关系，具划行政主管部门提出临时用地申请，经审核批体包括建设活动中的（A行政管理B经济协作D准后，可取得（C临时建设用地许可证），临时民事关系）。

建设的期限一般不得超过（2年）。

2、在我国建设法规主要有以下几种表现形式（A3、设计合同的主体是某厂和市设计院，施工合宪法B法律C行政法规D部门规章）。同的主体是某厂和市建某公司。根据案情，由

3、房地产中介服务机构主要有（A房地产咨询于设计图纸所依据的资料不准，使地基不均匀机构B房地产价格评估机构C房地产经纪机沉降，最终导致墙壁裂缝事故，所以，事故涉构）。

及的是设计合同中的责权关系，而与施工合同

4、城市规划法实施过程中规定的“两证一书”无关，即市建某公司没有责任，（A在此事故中，指的是（B选址意见书C建设用地规划许可证E委托方(某厂)为直接责任者、主要责任者，承建设工程规划许可证）。

接方(设计院)为间接责任者、次要责任者。）

5、下列说法中正确的有(A建设中设计先行，4、房地产转让市场是房地产（B二级市场）。勘察是工程建设的灵魂B勘察设计单位的资格

5、建设单位签订合同后，建设工程合同的履行共分两级审批D强制性标准及推荐性标准)。

前，要进行（A建设工程合同担保）程序。

6（A 罚款）

7、承包人自行检查后并在隐蔽工程完成前（D 48小时）内要求监理方惊醒竣工验收。

8、招标公告属于合同订立的(B 要约邀请)。

9、建设工程招标投标的范围中，施工单项合同估算价在（C 200万元）人民币以上要进行招标。

10、工程建设主体可分为四类，没有(C省级）。

11、设计的深度应满足以下要求，要经过设计方案的比选和确定的是（B初步设计）。

12、（D《建设工程质量管理条例》）。

13、评标委员会组成是由招标人代表和专家（C 5人以上）。

14、物业管理活动中处于主导地位的是(D业主)。

15、房地产开发项目应当建立资本金制度，资本金占项目总投资比例不可低于（C 35%）。（C 建设工程质量）。

多选：

1、建设法规的作用（B规范指导建设行为C保护指导建设行为E处罚违法建设行为）。

2、不正确的是（A注册监理工程可以以人名义承揽建设工程监理任务C施工总包单位是指从立项到交付使用的全过程进行承包的企业E从事建筑活动的单位必须拥有所有体系认证的有关认证证书）。

3、建设工程从单位资质划分规定从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：A有符合国家规定的注册资本B有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员政法规规定的其他条件）。

4、建设工程有关合同示范文本包括（A勘察合同B设计合同C施工合同D监理合同）。

5、房地产开发商(B以营利为目的C以出让方式取得土地使用权，闲置土地满一年未开发，国家要征收土地闲置费，满2年未开发的土地无偿回收E土地闲置费可相当于土地使用权出让金的30%以上)。

6、工程履约保证金形式有（B银行保函E担保公司保证书）。

7、申请建设工程施工许可证必须具备的条件（A已经办理该建筑工程用地批准手续B在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证C有满足施工需要的施工图纸及技术资料D按照规定应该委托监理的工程已委托监理）

8、建设工程许可制度主要包括（A从业单位B从业人员C施工许可）。

9、施工单位的质量责任与义务（A遵守执业资质等级制度的责任不得擅自越级包工C实行分包的总包单位与分包单位之间的质量责任承担连带责任E施工单位应接受质量监督机构对工程的监督检查）。

10、甲装修公司以100万元价格承包某大厦装修工程后，以90万的价格交由乙施工队施工，过程中引起火灾，问甲装修公司的责任（B构成转包C对火灾承担全部责任）。

简答

1、施工图审查内容：①建筑物的稳定性与安全性，包括地基基础及结构主体的安全；②是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范;③是否达到规定的施工图设计深度的要求;④是否损害公共利益。

2、城乡规划编制的审批权限－城市总体规划由城市人民政府组织编制，直辖市的城市总体规

划报国务院审批，省、自治区人民政府所在地

2、谁该负责任，为什么？咨询公司应对事故负城市一集国务院确定的城市的总体规划，由省、全责。根据《中华人民共和国建筑法》第37自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。条①建筑工程设计应当符合按照国家规定定制其他城市的总体规划，由城市人民政府报省、的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全自治区人民政府审批。

性能。第52条②建筑工程勘察、设计、施工的县人民政府组织编制县人民政府所在地镇的总质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要体规划，报上一级人民政府审批，其他镇的总求。第73条③建筑设计单位不按照工程质量、体规划由镇人民政府组织编制，报上一级人民安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款，政府审批。

造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资

3、建设工程最低保修期限的规定－①基础设施质等级或吊销资质证书，没收违法所得，并处工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；罪的，依法追究刑事责任。

②屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间简答

1、工程建设监理强制监理的范围？①国和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系家重点建设工程②大中型公用事业工程③成片统，为两个采暖期、供冷期；④电气管线、给开发建设的住宅小区工程④利用外国政府或国排水管道、设备安装和装修工程，为2年。际组织贷款、援助资金的工程⑤国家规定必须

4、城市房屋拆迁管理工作程序是：⑴拆迁计划实行监理的其他工程。

管理、⑵拆迁许可审批、⑶拆迁补偿安置；⑷

3、工程建设标准类型？国家标准 行业标准 地必要时还应当依法进行行政裁决或者强制拆方标准 企业标准

迁。

4、设计文件的深度是如何规定的？第26条：综合1、⑴百货公司能否用仓库来作为抵押，编制建设工程勘察文件，应当真实、准确，满为什么？不能。对使用的仓库没有所有权，所足建设工程规划、选址、设计岩土治理和施工有权是属于运输公司的。我国《担保法》规定的需要。编制方案设计文件，应当满足编制初抵押物为土地使用权、城市房地产、林木、乡步设计文件和控制概算的需要。编制初步设计镇企业的厂房、航空器、船舶、车辆、企业的文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备设备和其他动产的，应到相关部门办理抵押物材料订货和编制施工图设计文件的需要。编制登记手续，否则，抵押合同无效。

施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非⑵百货公司与银行签订的抵押合同是否有效，标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程为什么？无效，抵押是指合同当事人一方或者合理使用年限。

当事人以外的第三人向另一方当事人提供一定综合1、⑴原告的主张是否有法律依据，为什的财产作为抵押，以保证合同履行的担保方式。么？是，《中华人民共和国招标投标法》 ⑶银行能否实现抵押权，为什么？不能

第45条: 中标人确定后，招标人应当向中标人2

发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

第46条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

⑵被告是否需要承担法律责任，应承担什么责任？理由是什么？承担责任，缔约过失责任，发出中标通知书则有法律责任。《中华人民共和国合同法》

第42条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

第二篇：华南理工建筑工程测量第一次作业

第一次作业

1、测量学是研究--------------------的科学。

2、某一点位于东经114°18′，则该点在6度带中位于-------------带，其中央子午线经度为--------------。

3、组织测量工作应遵守的基本原则是。

4、在竖直角测量中，盘左、盘右观测值分别为91°18′12″，268°42′12″，则竖盘指标差为----------------。

5、在水平角测量中，对中误差、目标偏斜误差与偏心距e成-------------比，与边长成------------比。

6、闭合导线坐标增量代数和的理论值为---------、-----------；附合导线坐标增量代数和的理论值为---------------------、------------------。

7、设在A、B两点间进行水准测量，往测得hAB=+0.004m，返测得hBA=－0.006m，已知A点的高程HA=417.482m，则B点的高程为-----------------------。

8、一把30米的钢尺，其尺长方程式为l30＝30m+0.006m+0.000012（t－20°）×30m。现用该尺放样一段设计长度为20.000m的水平距离AB，放样时钢尺温度为12℃，施测时钢尺拉力与检定拉力相同，AB两桩顶间的高差为+0.4m，则放样的长度应为---------------------。

9、在直线定向中，标准方向的种类包括------------------------------。

10、地物符号包括----------。

第三篇：2014建筑工程实物真题及答案

一、单项选择题

1.某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为()kN。

A、50

B、100

C、150

D、200

答案：D

2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A、C10

B、C35

C、C40

D、C45

答案：C

答案：D 4.关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是()。A、柱的震害重于梁 B、角柱的震害重于内柱 C、短柱的震害重于一般柱 D、柱底的震害重于柱顶 答案：D

5.下列水泥品种中，其水化热最大的是()。A、普通水泥 B、硅酸盐水泥 C、矿渣水泥 D、粉煤灰水泥

答案：B

6.在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是()。A、砂子率

B、单位体积用水量 C、拌和方式 D、温度 答案：B

7.关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是()。A、SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B、APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水 C、采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D、采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于﹣10℃ 答案：C

8.对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是()。A.直角坐标法 B.极坐标法

C.角度前方交会法 D.距离交会法 答案：A

9.关于岩土工程性能的说法，正确的是()。A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标

B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力

C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 答案：B

10.下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是()。A.冲击钻成孔灌注桩 B.回转钻成孔灌注桩 C.潜水电钻成孔灌注桩 D.钻孔压浆灌注桩 答案：D

11.关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是()。

A.上下通缝砌筑

B.不可采用铺浆法砌筑

C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土

D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌石砌体的孔洞

答案：C

12.当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是()。

A.过梁上一皮砖处

B.宽度为800mm的窗间墙土

C.距转角550mm处

D.梁垫下一皮砖处

答案：C

13.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是()。

A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度

B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴

C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧

D.螺栓紧固度可采用锤击法检查

答案：A

14.下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是()

A.等节奏流水施工

B.异步距异节奏流水施工

C.等步距异节奏流水施工

D.无节奏流水施工

答案：C

15.项目质量管理程序的第一步是()。

A.收集分析质量信息并制定预防措施

B.编制项目质量计划

C.明确项目质量目标

D.实施项目质量计划

答案：C

16.施工现场临时配电系统中，保护零线(PE)的配线颜色应为()。

A.黄色

B.绿色

C绿/黄双色

D.淡蓝色

【答案】C

17.参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术(2010)》推荐的建筑新技术中的()项。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】A

18.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为()。

A.7d

B.14d

C.21d

D.28d

【答案】B

19.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为()。

A.C15

B.C20

C.C25

D.C30

【答案】B

20.某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故;②事故调查;③事故处理;④处理事故责任者;⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是()。

A.①④②③⑤

B.②⑤④③①

C.②④③①⑤

D.①③②④⑤

【答案】D

二、多项选择题

21.建筑结构应具有的功能有()。

A安全性

B.舒适性

C.适用性

D.耐久性

E.美观性

【答案】ACD

22.下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有()。

A.碳

B.硅

C.锰

D.磷

E.氮

【答案】ADE

23.大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有()。

A.二次振捣

B.二次表面抹压

C.控制混凝土内部温度的降温速率

D.尽快降低混凝土表面温度

E.保温保养护

【答案】ABCE

24、砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指()。

A.一个人

B.一铲灰

C.一块砖

D.一挤揉

E.一勾缝

答案：BCD

25、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有()。

A.孔深

B.孔径

C.桩身完整性

D.承载力

E.沉渣厚度

答案：ABE

26、下列参数中，属于流水施工参数的有().A.技术参数

B.空间参数

C.工艺参数

D.设计参数

E.时间参数

答案：BCE

27、下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有().A.架体高度23m的悬挑脚手架

B.开挖深度10m的人工挖孔桩

C.爬升高度80m的爬模

D.埋深10m的地下暗挖

E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程

答案：ACDE

28、下列施工技术中，属于绿色施工技术的有()。

A.自密实混凝土应用

B.实心黏土砖应用

C.现场拌和混凝土

D.建筑固体废弃物再利用

E.废水处理再利用

答案：AD

29、建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由()提出设计方案。

A.原设计单位

B.城市规划行政主管部门

C.建设行政主管部门

D.房屋的物业管理单位

E.具有相应资质等级的设计单位

答案：AE

30、施工总承包单位可以依法将承包范围内的()工程分包给具有相应专业资质的企业。

A.地下室混凝土结构

B.填充墙砌筑作业

C.混凝土框架结构

D.机电设备安装

E.玻璃幕墙

答案：ADE

三、案例分析题

(一)背景材料：

某办公楼工程。地下二层，地上十层，总建筑面积27000m3，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

施工总精度计划网络图(时间单位：月)

事件二：工作B(特种混凝土工程)进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后，施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示)，索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

费用索赔申请一览表

事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。

事件四：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料，经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。

各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表

序号材料名称所占比例(%)累计百分比(%)

问题

1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?

2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。

3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立?

4.事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。

参考答案：

1、事件一中，施工总包单位应该重点控制的线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑩→(11)

2、事件二中，索赔申请表中有下列不妥：

(1)机械设备闲置费补偿计算不妥。理由是：根据相关规定，机械设备闲置不应按台班费计算，而应该折旧费计算。

(2)人工窝工补偿计算不妥。理由：根据相关规定，人工窝工应按工效降低计算，不应按原人工费单价计算。

3、事件三中，TFK=2月，TFH=0，TFF=2月;

K工作拖后3个月，影响工期1个月，同时施工单位提出工期索赔成立，理由是：该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致。

H工作拖后1个月，影响工期1个月，同时施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致。

F工作拖后1个月，不影响总工期，同时施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该工作总时差为2个月，延误时间1个月，不影响工期，并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致。

4、根据ABC分类法，累计频率在0-80%属于A类材料，重点管理，累计频率在80%-90%属于B类材料，次重点管理。根据事件四资料，A类材料有：实木门、铝合金窗、细木工板、瓷砖;B类材料有：实木地板。

(二)背景资料

某办公楼工程，建筑面积45000m2，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高5m，抗震等级一级，内墙装饰面层为油漆、涂料，地下工程防水为混凝土自防水和外*卷材防水。

施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm2，屈服强度实测值460N/mm2，实测重量0.816kg/m(HRB400E Φ12 钢筋：屈服强度标准值400N/mm2，极限强度标准值540N/mm2，理论重量0.888kg/m)。

事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下：

事件三：监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中，发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病，下大了整改通知单。

事件四：在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。

问题：

1.事件一种，计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数)，并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。

2.事件二中，指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。

3.事件三中，涂饰工程还有哪些质量通病?

4.事件四中，地下工程防水分为几个等级?Ⅰ级防水的标准是什么?防水混凝土验收时，需要检查哪些部位的设置和构造做法?

参考答案：

1、事件一中，强屈比=抗拉强度/屈服强度=561/460=1.22，小于1.25不合格

超屈比=屈服强度实测值/屈服强度标准值=460/400=1.15，小于1.3合格

(试题中将两个概念屈强比于超屈比两个概念混淆了，其实这两个概念是不一样的)

重量偏差=(0.888-0.816)/0.888=-0.08，不大于8%，合格(GB50204-2002,2011版表5.3.2-A)

2、事件二中错误之处：层高大于5米，允许偏差10mm。

表中允许偏差合格率分别为：基础80%、柱梁墙70%、剪力墙80%、层高70%、柱高层高80%(GB50204-2002,2011版表8.3.2-1)

3、涂饰工程还有下列通病：泛碱、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉。(P245)

4、地下防水共分为四个等级，其中一级防水标准是：不允许渗水，结构表面可有少量湿渍。

防水混凝土验收时需要检查：防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带穿墙管道、埋件等设置和构造做法是否符合设计要求。

(三)背景材料

某新建站房工程，建筑面积56500m2，地下一层，地上三层，框架结构，建筑总高24米。总承包单位搭设了双排扣件式钢管脚手架(高度25面米)，在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面，结果发生了脚手架坍塌事故，造成1人死亡，4人重伤，1人轻伤，直接经济损失600多万元。事故调查中发现下列事件：

事件一：经检查，本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书(B)，电工、电气焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。

事件二：项目部编制的重大危险源控制系统文件中，进包含有重大危机源的辨识、重大危险源的管理、工厂选址和土地使用规划等内容，调查组要求补充完善。

事件三：双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处;双排脚手架同一区段，上下两层的脚手板堆放的材料重量均超过3kN/m2。项目部对双排脚手架在基础完成后、架体搭设前，搭设到设计高度后，每次大风、大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收，并形成书面检查记录。

问题：

1.事件一种，施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别与建筑起重作业相关的特种作业人员有哪些?

2.事件二中，重大危险源控制系统还应有哪些组成部分?

3.指出事件三中的不妥之处;手脚架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收?

4.生产安全事故有哪几个等级?本事故属于哪个等级?

参考答案：

1、事件一中，施工企业主要负责人(A证)、项目专职安全生产管理人员(C证);与建筑业有关的特种作业人员还有：起重机安拆工、起重机械司机、起重机司索工、信号工。(P279)

2、重大危险源控制系统还包括：重大危险源的评价;重大危险源的安全报告;事故应急救援预案;重大危险源的监察等内容。(P253)

3、事件三不妥之处有：

(1)双排脚手架连墙杆被施工人员拆除了两处。理由：双排脚手架连墙杆在施工过程中不能拆除

(2)双排脚手架同一区段上下两层堆放材料均超过3KN/m2。理由：根据JGJ_130-2011中4.2.3规定，当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得5.0 kN/m2。

(3)每次大风大雨均进行检查验收。理由：遇有六级大风与大雨后进行检查验收。

脚手架以下情况下需要进行阶段检查和验收：

(1)基础完工后及脚手架搭设前;

(2)作业层上施加荷载前;

(3)每搭设完6一8m高度后;

(4)遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后;

(5)达到设计高度后;

(6)停用超过一个月。

4、生产安全事故分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级。本事故1人死亡、4人重伤、直接经济损失600多万元，属于一般事故。

(四)背景资料

某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构。建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向国内公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。

从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：

事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。

事件二：E单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费1%，税金3.413%。

事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款;但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。

事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。

事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工决算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付未付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。

问题

1、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。

2、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数)。根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?该中标造价属于其中的哪一类?

3、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?

4、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)?

5、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?

参考答案：

1、事件一不妥之处有：

(1)市建委指定了专门的招标代理机构。理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。

(2)建设单位进行了一对一的书面答复。理由：建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。

2、事件二中E单位的中标造价

=(16100.00+1800.00+1200.00)*(1+1%)*(1+3.413%)=19949.40万元。

根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。该中标造价属于投标价。(P296)

3、事件三中建设单位支付的安全文明施工费=322*(5/8)*60%=201.25*60%=120.75万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。

安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。

4、项目安全生产领导小组还应该包括下列人员：根据《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011中12.0.3之规定，应成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组;

5、优先受偿权自竣工之日起6个月以内。E单位诉讼成立。可以行使的优先受偿权=560+5.2=565.2万元，不含建设单位违约金。

(五)背景资料

某办公楼工程，建筑面积45000m2，地下二层，地上二十六层，框架一剪力墙结构，设计基础底标高为-9.0m，由主楼和附属用房组成。基坑支护采用复合土钉墙，地质资料显示，该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层。施工过程中发生了下列事件：

事件一：监理工程师在审查《复合土钉墙边坡支护方案》时，对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土终凝时间不超过4小时等构造做法及要求提出了整改完善的要求。

事件二：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了包括现场文化建设、保障职工安全文明施工的工作内容。

事件三：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m：食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间。

事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。事件五：当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：与10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示;并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。

问题

1.事件一中，基坑土钉墙护坡其面层的构造还应包括哪些技术要求?

2.事件二中，现场文明施工还应包括哪些工作内容?

3.事件三中，有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法?

4.事件四中，监理工程师的做法是否妥当?对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收?

5.时间五中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当?并说明理由。

参考答案：

1、事件一中，土钉墙护坡面层构造还包括：1)土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.1;2)土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为50～200;4)土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm;5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10;6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网，钢筋直径宜为6～10mm，间距宜为150～

300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm;7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。(P432)

2、现场文明施工内容还包括：规范场容，保持作业环境整洁卫生;创造文明有序安全生产的条件;减少对居民和环境的不利影响。(P289)

3、事件三不妥之处：

(1)手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部高度离地面的高度为1.6m。正确做法：灭火器应设置在明显的位置，底部离地面的高度应小于1.5米。P360

(2)燃气罐放置在杂物间。正确做法：燃气罐应单独设置存放间。P286

手提式灭火器还可以设置在托架上、消防箱内。

4、监理工程师做法妥当。根据相关规定对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。

5、事件五中，10月17日作出行政处罚，10月21日公示不良行为记录信息 妥当。理由是：不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内。

10月 30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由是：不良行为记录在当地 发布记录起7d内报住房和城乡建设部。

第四篇：2009年一级建造师建筑工程法规真题

2009年一级建造师建筑工程法规真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。

A.9月10日 B.9月15日C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解 5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 6.关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务 9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换 16.《建筑业企业资质管理规定》属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章 17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地 21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止 23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利 25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

26、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）.A、共同投标协议在在中标后提交

B、甲公司与乙公司必须是同一专业 C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D、联合体是以一个投标人的身份投标

27、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）：

A、有名合同、双务合同、有偿合同

B、有名合同、双务合同、不要式合同 C、无名合同、单务合同、要式合同

D、有名合同、单务合同、要式合同

28、某项目2008年3月1日确定了中标人，3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日

29、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中，正确的是（）。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D、采用竞争性招标订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

30、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金最高应为（）。

A、240万

B、120万

C、80万

D、20万

31、下列行政行为不能提起行政复议的是（）。

A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级

B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行了扣押

C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A、施工单位可以不接受

B、建设单位的要求施工单位必须接受 C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通堵塞于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。

A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D、由评标委员会按照废标处理

34、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）

A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B、建设单位只能向安装公司索赔20万元 C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元

35、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）未起诉，法院将解除对该财产保全。

A、3月22日

B、3月18日

C、3月13日

D、3月12日

36、关于下列招标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A、提交投标文件是承诺

B、发放招标文件是要约 C、签订书面合同是承诺

D、发放中标通知书是承诺

37、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任的范围（）。

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料

C、对拆除工程进行备案

D、为施工现场从事特种作业人员提供安全保障

38、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B、要求提供质量保证体系和质量责任制度文件

C、抽查施工主要建筑材料的质量

D、检查劳动合同履行及劳动保护情况

39、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A、厂矿的职能部门

B、有限责任公司

C、政府机关

D、高等学校 40、在下列财产担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A、定金B、质押

C、抵押

D、留置

41、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担责任 B、应由总承包单位对建设单位承担责任

C、应由分包单位对建设单位承担责任D、由建设单位自行承担责任

42、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量 B、建设单位不得任意压缩合同工期

C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43、建筑公司某总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A、渎职罪

B、重大劳动安全事故罪

C、重大责任事故罪

D、工程重大安全事故罪

44、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款的25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是（）。

A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙支付

C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了安全生产事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A、甲建筑公司或乙建筑公司

B、甲建筑公司

C、乙建筑公司

D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形的是（）。

A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按照合同约定的时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C、因为发生洪灾，建筑公司无法再合同约定的工期内竣工

D、因为三通一平工程拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目建设的可行性研究报告已经上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A、项目招标计划

B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案

D、合理用能的专题论证

48、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A、在贷款方将资金拨付借款方账户时生效

B、由于事先没获得林业主管部门批准，属于无效合同 C、自当事人双方签字盖章后生效 D、借贷双方办理完抵押登记后生效

49、以下各项中，属于监理单位安全责任的是（）

A、组织专家论证，审查深基坑专项施工方案

B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关部门报告 C、申请施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故措施的建议

50、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过了承诺期限。按照《合同法》规定，下列选项中正确的是（）。

A、应视为受要约人撤回承诺

B、应视为受要约人撤销承诺 C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效 D、因承诺超过规定的期限，该承诺只能无效

51、甲诉乙建设工程施工合同一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉案件（）

A、移送二审法院裁决

B、按照撤诉处理

C、按缺席判决

D、进入再审程序

52、民事责任的承担方式中不包括（）。

A、恢复原状

B、消除危险

C、赔礼道歉

D、没收财产

53、王某发现吊装预制构件预脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为时行使法律规定的（）。

A、正当防卫权

B、紧急避险权

C、拒绝权

D、知情权

54、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述的是（）。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，鉴定日期为工程竣工日期

B、承办人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C、建设工程经竣工验收合格，以竣工验收合格之日为竣工日期

D、建设工程未竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A、甲市

B、乙市

C、丙市

D、丁市

56、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。

A、格式条款与非格式条款不一致的，应以格式条款为主

B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无需提请对方注意限制其责任的条款 C、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释 D、对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于起草方的解释

57、某建设工程勘察单位实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘单位的资质最低须为（）。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

58、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及相关资料报送（）审核。

A、建设行政主管部门

B、公安消防机构

C、消防检测机构

D、质量监督机构

59、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 60、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按照合同约定交货，则（）。

A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B、供应商向施工单位承担违约责任

C、供应商向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可以向供应商追究违约责任 61、工程保险中属于强制性保险的是（）

A、安装工程一切险

B、职业责任险

C、建筑工程一切险

D、意外伤害险 62、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债权人和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B、必须在原担保范围内继续承担保证责任

C、可以拒绝再承担保证责任 D、同意后，才继续承担保证责任

63、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A、城乡规划行政主管部门

B、环境保护行政主管部门 C、土地行政主管部门

D、建设行政主管部门

64、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样送检。

A、设计单位

B、工程质量监督机构

C、监理单位

D、施工企业质量管理部门 66、建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A、施工组织设计已经编制完成并批准

B、材料、设备等物质供应合同已签订 C、施工项目管理规划已经编制完成 D、勘察设计所需资金已经落实 67、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在开工前，应当由（）按照有关规定申请施工许可证。

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司与乙建筑公司共同 D、甲房地产开发公司 68、某施工单位因严重违章施工造成了重大安全生产事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。

A、这起行政处罚不适用听证程序

B、行政机关应负责组织听证 C、行政机关应承担组织听证的费用

D、施工单位有权要求举行听证

69、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用，3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A、主体结构的最低保修年限为50年，施工单位应当承担保修责任

B、主体结构的最低保修年限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经支付足额工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任 70、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实，以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A、询问证人甲时，其他证人不得在场

B、审判人员和当事人可以对甲进行询问 C、甲应出庭作证

D、甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人C.从业人员 D.安全生产管理人员E.特种作业人员 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约 74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交 80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭 81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权

B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方

D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求设计单位予以变更

84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同给定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。

A.有充分的证据

B.有明确的被告 C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书 86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的贷款合同纠纷 B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C.某施工单位和施工单位之间的施工合同纠纷 D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A.土地所有权

B.宅基地使用权

C.荒山承包经营权

D.学校图书馆

E.被扣押的汽车

88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A.行为人意思表示真实

B.行为人必须具有完全民事行为能力 C.行为内容合法

D.行为形式合法 E.行为不违反社会公共利益

89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位闭幕向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修 90.某工程监理公司是施工项目的，其监理的依据包括（）。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》

91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。

A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规

E.地方性法规

93.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

94.下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A.施工单位合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E.该调解书自2006年7月6日生产法律效力

96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年

98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日 C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。

A.招标范围

B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件

E.评标委员会的组成和评标报告

参考答案：

1A2C;3A;4A;5A;6B;7C;8A;9A;10B;11D;12A;13B;14C;15D;16D;17D;18C;19C;20A;21C;22D;23B;24C;25D;26D;27A;28C;29A;30C;31C;32A;;33A;34A;35B;36D;37D;38D;39B;40C;41A;42C;43B;44C;45B;46C;47D;48B;49B;50C;51B;52D;53B;54A;55B;56C;57D;58B;59B;60C;61D;62B;63A;64B;65C;66D;67D;68A;69B;70D

bde72 bde 73 abe 74 BC 75 cde 76 bcd 77 ac 78 abc 79 bc80 acde 81 cd 82 acde 83 de 84 abd 85 bc 86 acd 87 abde 88 acde 89 ce 90 abce 91 acd 92 bd 93 abd 94 bd 95 ae 96 abde 97

cde

bc 99 bce 100 abce

第五篇：建筑工程法规及相关知识

建筑工程法规及相关知识刘某与2005年3月15日取得注册执业证书，由于工作单位变动，刘某于2007年6月10日按照规定办理了注册变更手续。根据规定，刘某的注册有效期应当截止（2008年3月15日）关于法的效力，下列表述正确的是（地方政府规章的效力低于同级地方性法规）

3在某工程施工中，建设单位现场代表向施工单位发出一项指令，施工单位明知该指令超越现场代表权限，但仍然按照指令进行施工，最后造成工程质量事故。则该损失应由（建设单位代表与施工单位）承担甲乙双方于6月8日签订房屋买卖合同，约定一周内乙方付清房款后双方办理过户手续。后来由于丙出价更高，甲于6月11日将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户手续。则下列说法中正确的是（丙取得该房屋的所有权，但乙可以要求甲承担违约责任）

5在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的情形是（供应商向施工单位交付建筑材料）

6某工程项目于2月1日领取施工许可证，由于工程不能按期开工，建设单位向发证机关申请延期。则下列说法正确的是（最多可以申请两次，但8月1日前必须开工）甲乙丙 三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标，工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法，正确的是（损失超过投标保证金部分，联合体各方仍承担赔偿责任）

8下列招标程序正确的是（发布招标公告，资质审查，组织现场踏勘，投标，评标，签订合同）9在某项目施工中，施工单位为了加快施工进度，要求使用替代材料，由于会影响工程质量，监理工程师刘不同意替换。但施工项目经理通过送给刘某一定财物的方式使刘某最后同意了施工单位的替换请求。那么，由此给建设单位造成的损失应由（监理单位和施工单位）承担。

10甲施工企业与乙设备公司于2008年2月1日签订了设备租赁合同，合同约定设备进场后两周内付清租金。2008年6月1日，施工设备进场。由于甲施工企业拖延支付租金，乙公司于2008年7月1日向甲发出催款函。若乙公司欲提气诉讼，则其应当于（2009年7月1日）前起诉。

11根据《建筑工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任包括（审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准。）由于设计单位修改其设计缺陷，导致施工现场暂时停工。若合同中没有相应条款，则下列说法正确的是（由施工单位做好现场维护，所需费用由设计单位承担）根据《建设工程质量管理条例》规定，工程验收必备的条件中不包括（有监理单位签署的工程质量保修书）某办公楼未经验收建设单位就提前使用，4年后该办公楼屋面出现漏水问题。根据有关规定，下列说法正确的是（由于建设单位提前使用，施工单位不再承担该保修责任）

15在保证项目完整性的前提下，建设单位将工程的设计业务分别委托给甲，乙两家设计单位，并选定甲设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中正确的是（乙设计单位仅对建设单位负责）根据《节约能源法》的规定，固定资产投资项目中关于合理用能的专题论证，应当包括在（可行性研究报告）中。根据《环境影响评价法》的规定，对可能造成轻度环境影响的规划和建设项目，应当编制（环境影响报告表），对产生的环境影响进行分析或专项评价。某廉租房建设项目需要进行前期拆迁工作，建设单位向有关部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（建设工程施工许可证）

194月15日，刘某与某施工单位签订了一份为期三年的劳动合同，其中约定试用期为3个月。7月18日，王某拟解除劳动合同，则(应提前30日以书面形式通知用人单位)施工单位在施工过程中的下列做法中，符合相关法律规定的是（工业废水处理达标后排入河流）21 某市城投集团公司欲采用甲设计单位的一件获奖作品，作为该市投资3600 万元的中心体育场的设计方案，则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（采用特殊的艺术造型，经有关主管部门批

准后可以直接发包）下列属于有限责任公司股东会职权的是（对发行公司债券做出决议）某工程总造价为8000万元，经建设单位同意，总承包单位甲公司将部分专业工程分包给乙公司。工程经结算，甲公司支付的人工，材料，设备等费用合计5000万元。支付给乙公司分包工程价款2000 万元。根据规定，总承包单位应缴纳营业税（180）万元。对于格式条款，施工企业的下列理解不正确的是（对格式条款有两种以上解释的，该条款无效）25甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票3日内发货，后甲有确凿证据证明乙的经营状况已经严重恶化，遂要求其提供相应的担保。根据《合同法》，甲的行为属于（行为不安抗辩权）在履行合同过程中，由于甲公司违约给乙公司造成5万元的损失，由于乙公司未及时采取措施，导致损失扩大到8万元。那么，乙公司可以要求甲公司承担（5）万元。在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是（法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则）在某仲裁案件的审理过程中，建设单位对仲裁协议的效力有异议，根据《仲裁法》，该异议应当在（仲裁庭首次开庭）某工程质量纠纷由仲裁庭合议审理，在赔偿数额上仲裁员工意见不一样，首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿20万元，另两名仲裁员乙和丙都认为应赔偿30万元，则仲裁庭应该按照（乙和丙）意见作出。某工程施工过程中，建设单位欲在原主体结构上增加一层轻钢结构层，应当（经原设计单位书面同意后委托当地甲级设计单位出图并经原审图机构审查合格后）方可施工。

某体育场馆工程结构设计合理使用年限50年，工程于2006年4月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保证书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（屋面防水工程，7年）32 甲建设单位采取总承包方式发包工程，乙是总承包方，乙将勘察设计分包给丙单位，部分专业工程的施工任务分包给丁单位，则以下关于工程文件移交的说法不正确的是（丙应当在工程竣工验收以前，将其形成的工程档案向甲归档）

需要进行消防设计的某建设项目，在建设单位申请领取施工许可证的时候，消防设计图纸尚未审核完毕，建设行政猪啊管部门为此不予颁发施工许可证。则下面说法正确的是（建设行政主管部门做法正确）

34纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关除责任限期缴纳外，从滞纳税款之日起（按日加收滞纳税款万分之五）的滞纳金。

根据《公司法》，下列人员不得担任公司董事的是（丙负有数额较大的债务已经到期而无能力偿还）36甲乙双方签订施工合同的下列行为应承担缔约过失责任的是（甲方泄露乙方商业秘密并造成经济损失）

某日深夜，急于分娩的孕妇万某在丈夫的搀扶下准备乘出租车去医院，司机要求其支付相当正常乘车费10倍的车费。万某的丈夫考虑到情况紧急，只好答应。双方达成的合同是（可撤销合同，理由是乘人之危）

甲施工企业与建设单位签订施工合同后，又与乙公司签订一份施工承包合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为（无效的分包合同）

甲乙双方在合同中约定了仲裁条款，但该合同违法了法律的强制性规定。若双方发生纠纷，（可以申请仲裁，因为仲裁提条款的效力具有独立性）

当事人对下列事项提起的诉讼，法院应当受理的是（对行政机关工作人员的惩罚，任免决定）

41．根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但(根据合同性质不得转让按照当事人约定不得转让)的除外。

42．根据《合同法》规定，因债务人(放弃其到期债权无偿转让财产以明显不合理的低价转让财产并且受让人知道该情形的)，对债权人造成损害的，债权人有权行使撤销权。

43．根据《合同法》规定，(因不可抗力致使不能实现合同目的当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行)的，当事人可以解除合同。

44．关于违约责任，下列表述不正确的有(因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任)。

45．甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。贷款到期后，经协商乙银行同意延期3个月，但未告知丙企业。下列对于该债务清偿的表述正确的有(丙企业对50万元债务不再承担保证责任 乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任)

46．对于下列纠纷的解决，不能适用《合同法》的有(某监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷项目经理李某与其妻子的离婚财产分割纠纷)

47．下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有(仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理 有效的仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权)

48．甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴足。法院在审查时发现，该鉴定结论(可以通过重新质证解决可以通过补充质证解决可以通过补充鉴定解决)的，不予重新鉴定。

49．按照《仲裁法》的规定，仲裁应遵循(一裁终局 先行调解 或裁或审)的原则。

50．第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，(可以查清事实后改判 可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审)

51．合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从(合同订立)之日起开始。

52．甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方(只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金)

53．甲乙双方于2月1日签订了施工合同，工程于2月25日开工。合同履行过程中，乙方于6月8日要求调整部分新增工程的单价。经协商，双方于6月20日就该部分工程的单价达成一致，则该部分工程的价格应自(6月20日D)时变更。．

54．下列关于债务转移的说法正确的是(债务人转移债务，必须征得债权人同意债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务)

55．甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了18万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还(34)万元。

56．王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是(某项目经理)。

57．某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据《合同法》分则中关于(委托)合同的相关规定处理此案。

58．下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，不正确的是(和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷)

59．某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当(提交审判委员会讨论决定是否再审)。

60．某工程于2009年9月30日通过竣工验收，承包人于10月10日提交竣工结算文件，11月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。20lO年5月1日，承包人起诉发包人，要求其支付工程欠款及利息，但施工合同约定明确的付款期限。根据相关规定，利息起算日应为(2010年5月1日)。

61．甲市的施工企业与乙市的供应商在乙市签订了装饰材料采购合同，由丙市的某公司提供担保，施工企业的装饰工程位于丁市。由于该批装饰材料存在严重的质量问题，则施工企业应当在(乙市)人民法院提起诉讼。

62．与起诉的条件相比，当事人提请仲裁还应当具备的条件是(存在有效的仲裁协议)。．

63．甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院(不应当受理)。

64．当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在(判决书送达之日起15日)内向上一级人民法院提起上诉。

65．甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，乙方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件应当(缺席判决)。

66．某业主和承包商签订了施工合同A，承包商和分包商签订了分包合同B。为保证施工合同A的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同c的当事人是(业主和保证人)。

67．某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，甲单位因此损失18万元。甲单位(可以要求施工单位赔偿)。

68．施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是(降低资质等级)。

69．根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是(法律)。

70某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，项目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有(有期徒刑或者拘役)。

71根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括(使用注册建造师的名称对侵犯本人权利的行为进行申述在施工管理文件上签字并加盖执业印章)

72．甲建筑公司承接由乙房地产开发公司开发的5幢住宅楼的施工业务，甲与乙签订了工程承包合同。随即甲建筑公司向丙设备租赁公司租用钢管10 II屯、挖掘机一台，并签订了租赁合同。在122 1"的工程承包合同和租赁合同中，属于法律关系客体的有(建造住宅楼的施工行为10 I~电钢管的使用权挖掘机的使用权)

73．甲乙双方共同承包了某大型建筑工程，双方签订了联合承包协议。其中，甲公司为施工总承包特级，乙公司为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法正确的有(甲公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 Xg方应当按照施工总承包一级的业务许可范围承揽工程)

74．根据我国有关法律的规定，下列必须实行监理的建设工程包括(投资4 000万元的城市地热管网铺设工程建筑面积10~-．xF方米的住宅建设工程投资2 000万元的奥运场馆修缮工程使用世界银行300‘美元贷款的建设项目)

75．在某政府投资工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人之间串通投标的行为有(投标人之间相互约定抬高或者压低投标价投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标投标人之间相互约定，在招标项目中轮流以高、中、低价位报价)

76．在某工程项目的评标过程中，下列做法违反法定程序的有(招标人向评标委员会推荐了中标候选人 招标人在评标委员会提出的中标候选人名单以外确定了中标人）

77．某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的通知。但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求作业人员继续施工。对此情形，作业人员可以行使(知情拒绝检举控告)权。

78．对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有(施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可 施工方案中应附具安全验算结果施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施)

79．某施工企业在施工现场配备的作业工人中，需要取得特种作业操作资格证书才能上岗作业的人员有(电焊工架子工塔吊司机)

80．工程竣工验收中，工程质量监督机构监督的内容包括(验收组织形式和组织程序 验收过程中提供的有关资料是否符合有关规定 验收过程中形成的质量评定文件是否符合有关规定)

81．根据《建设工程质量管理条例》，以下对施工单位质量责任和义务的表述正确的(施工单位不得转包或违法分包工程承包单位应当履行工程质量保修义务 施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收)

82．下列属于工程建设业的强制性标准的有（工程施工通用的综合标准工程验收的通用质量标准工程建设中重要的通用的信息技术标准工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准）

83．某疗养院投资3 100万元，工程为框架结构5层，设计合理使用年限50年。施工企业起草的《工程质量保修书》中，以下(卫生间防水工程：6年装修工程：2年钢筋混凝土主体结构工程：50年)项保修期限符合《建设工程质量管理条例》要求。

84．根据《劳动法》的规定，劳动者有下列情形中的(某单位发现王某在试用期间不符合录用条件某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年)时，用人单位可以随时解除劳动合同。

85．甲公司向乙公司发出要约，购买一批建筑材料。要约发出后，甲公司因资金紧张而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当(在要约到达乙公司之前与要约同时)到达乙公司。

86．甲公司收到某钢材厂寄送的价目表后，按标明价格发函订购50吨某型号螺纹钢，并列明要求交货的期限。三日后，钢材厂告知材料涨价，要求适用提价后的新价格。则下列说法正确的是(钢材厂寄送的价目表属于要约邀请甲公司的订购函件表示属于要约 钢材厂新报价属于新要约)

87．根据《合同法》规定，有(损害社会公共利益以合法形式掩盖非法目的 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益)情形的，合同无效。

88．行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同，(未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力 经被代理人追认的，由被代理人承担民事责任相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同有效)。

89．某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有(赔偿损失与修理、重作、更换)

某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括(在合理期限内提供证明 不能履行义务方应及时通知对方 免责程度限于不可抗力的影响程度 受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分)

91．根据我国法律规定，下列合同转让行为有效的是(甲将自己对乙的债权转让给丙，随后通知乙 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁)

92．某建筑材料采购合同被法院认定为无效合同，其法律后果有(返还财产赔偿损失)

93．下列关于债务抵销的说法中，正确的有(抵销产生的基础是当事人双方互负债务 双方债权均届履行期是主张抵销的条件 双方债务的种类相同但品种不同也不能主张抵销 人民法院有权提取被执行人收入用以抵销其债务)

94．建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（承包人可申请人民法院将该工程拍卖 承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起六个月内提出）

95．下列关于质押与抵押的表述正确的有(动产既可以抵押，也可以质押不动产可以抵押，但不能质押)

96．当事人可以申请法院采取证据保全的证据包括(证人生命垂危具有民事诉讼证据作用的物品极易腐败变质)

97．关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的有(当事人申请仲裁后，可以自行和解 仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解 仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书)

98．在一起建设工程纠纷的诉讼中，由于双方当事人对诉争工程的工程造价存在分歧，一审法院委托某工程造价鉴定中心对该未完工程进行鉴定。在法庭质证过程中，一方当事人申请重新鉴定。那么，该当事人只有在提出有效证据证明以下情形中的(鉴定机构不具备相关鉴定资格鉴定程序严重违法鉴定结论明显依据不足鉴定人员不具备鉴定资格)时，法院才会同意重新鉴定的申请。

99．建设工程施工合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择(发包人住所地承包人住所地合同签订地工程所在地)人民法院管辖，但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。

100．下列解决纠纷方式产生的法律文书，其有强制执行效力的包括(仲裁诉讼)。