风度柏林商品房认购协议书(业主篇)

时间:2019-05-12 20:21:47下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《风度柏林商品房认购协议书(业主篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《风度柏林商品房认购协议书(业主篇)》。

第一篇:风度柏林商品房认购协议书(业主篇)

风度柏林商品房认购协议书

出卖人:开封市安联房地产有限公司

购买人:

第一条 合同原则

为充分保护双方的合法权益,明确出卖人和购买人的合同义务,双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定,本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,就购买人购买出卖人商品房一事达成本合同。

第二条 出卖人承诺

1、出卖人开封市安联房地产有限公司,已依法取得“开封风度柏林”商品房开发项目的土地使用权,项目所占用的所有土地符合商品房住宅建设用地要求,出卖人具有商品房开发资质;

2、根据出卖人安联房地产有限公司与开封市签订的买地协议,安联房地产有限公司有权对“风度柏林”商品房开发项目进行整体开发建设,并承诺出卖人双方在合作过程中产生的任何纠纷均不影响本商品房团购协议的履行;

3、出卖人保证建设的“风度柏林住宅小区”所有土地未设置抵押或担保,并且出卖人已为所开发的土地支付了一切应付款项,该块土地不存在任何债权、债务争议;

4、出卖人保证将开发的“风度柏林住宅小区”相关手续办理完毕;

5、出卖人保证所委托的“风度柏林住宅小区”设计、施工、监理单位都具备合格资质;

6、出卖人保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。

第四条:“风度柏林住宅小区”整体概况

出卖人所建“风度柏林”位于————————————————

“风度柏林住宅小区”在2014年12月31日工期完成时,确保“风度柏林”整体环境符合规划设计,实现绿化、美化要求。

第五条:购买人所购商品房状况

1.“风度柏林住宅小区”住宅楼共幢,设计为套住房为南北朝向住宅楼。

2.“住宅小区”分以下几种户型:

A: 两室两厅一卫 建筑面积:平方米(仅含本层公摊)

B: 三室两厅两卫 建筑面积平方米(仅含本层公摊)

(1)最终产权证建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)按有关规定的计算办法计算,以国家认可的权力机构核定的面积为准;(2)公摊建筑面积小于20%,公摊包括楼梯间、电梯间、配电室、消控室、消防水池、水箱间、水泵房、热交换室、大楼外半墙、值班室。

(3)窗台突出部分不计入建筑面积。

3.“风度柏林住宅小区”一层以上(含一层)顶层以下层高为2.9米,顶层层高3米。

第六条:“风度柏林住宅小区”环境及设施

1、风度柏林”小区建筑覆盖率小于30%,绿化率大于40%,容积率约3。小区内南北相对的两楼之间的距离为

2、小区地面以上不设停车场,地下设有小汽车停车位,停车位使用面积为平方米(不含公摊面积), 有产权的车位出售价格每个为万元,无产权证(仅有使用权)的车位出售价格每个为万元。车位统一设置车位锁,个人不能设置围栏。设有地下自行车停放点。

3、小区内的人行道宽度不小于4米。

4、商品房交付时,小区内保证已有绿化广场等场所和设施。

第七条:房屋价款及支付方式

“风度柏林住宅小区”购房者按选定的房屋套型建筑面积付款,每平方米均价为元,分次付款:

(2)出卖人取得《预售房屋许可证》后30日内,由出卖人和购房者个人签定《商品房预售合同书》,确认双方权利和义务,《商品房预售合同书》的内容应与《商品房团购协议书》一致,然后由购买人向出卖人支付房款余额15%。

(3)“住宅小区”住宅楼主体全部封顶砌体完成后再付房款总额的25%;

(4)购房者个人在领取产权证时,按产权证上的证载建筑面积结清剩余房款。

注:购房者向出卖人交纳的房款由购买人在上述约定时间内统一收取后交于出卖人和施工单位、供货单位等相关方。

第八条:工期及工程进度1、2013年3月1日开工,2014年12月31日完工。

2、工程进度

开始计算工期后180日,基础部分完工(形象进度达到正负零);

开始计算工期后270日,形象进度达到六层;

开始计算工期后360日,楼房主体封顶砌体完成;

开始计算工期后24个月内,楼房交付使用。

第九条:交房约定

1、交付期限

出卖人应当在2014年12月31日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件的商品房整体向购买人交付:

(1)商品房经验收合格。同时向购买人提供一套完整的竣工图纸。

(2)“风度柏林住宅小区”经综合验收合格。

(3)商品房和小区符合交付使用的批准文件。

2、交接手续

商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知购买人办理交付手续,双方签署房屋交接单视为交房。

3、逾期交房的责任

出卖人如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于购买人,出卖人应按本协议第十二条的约定承担违约责任。

第十条:购买人的知情权

出卖人应保证购买人获得如下内容的知情权:

1、有权获知项目施工进度,并明确知悉设计、施工、监理、测量、物业管理等机构的相关资质;

2、有权取得与本商品房相关的设计文件、与本商品房所有权相关的法律文件复印件,并有权获得与房屋相关的诉讼信息;

3、有权对相关设备的采购,行使参与、选择、决定的权利。必要情况下,可由购买人直接选定;

4、出卖人要在开工前向购买人提供一套完整的施工图,并在工程竣工后提供一套完整的竣工图。

第十一条:协议的变更与解除

本协议签订后,任何一方不得擅自解除、变更本协议(包括补充协议及附件)的内容。

本协议的变更须经双方协商一致后,以书面形式另行签订补充协议。

开始计算工期后,因出卖人原因拖延开工日期达90日,或出卖人不能交付商品房,或出卖人没有按约定提供商品房质量时,购买人可解除本协议。

协议解除后由出卖人向购买人返还已经支付的全部款项(包括银行贷款及公积金贷款),并按银行同期贷款利率承担违约责任。

第十二条:违约责任

出卖人违反本协议约定,需向购买人按月赔偿购房者已实际交纳购房款总额千分之十的违约金;购房者未按本协议约定的金额、时间交纳购房款,购房者向出卖人按所欠金额每月千分之十支付违约金。双方违约期限不足一月的,违约金按照上述标准换算为按日计算。

第十三条:争议的解决

本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院起诉。

第十四条:本协议未尽事项,可由双方在本协议签定后订立补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条:本协议一式陆份,出卖人叁份,购买人叁份。《“风度柏林住宅小区”商品住宅建筑标准》作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

第十六条:本协议自双方签订之日起生效。

出卖人(签章): 购买人代表(签章):

【法定代表人】:

【委托代理人】:

__年__月__日 __年___ 月__日

第二篇:商品房认购协议书

甲方:(出卖人)

法定代表人:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:(买受人)

地址:

邮编:

电话:

身份证号码:

为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:

一、房屋基本情况:乙方预定甲方开发建设的位于 市 区县 路 号 楼盘: 号楼 单元 号房屋,建筑面积平方米,其中套内建筑面积平方米,公用建筑分摊面积为平方米。房屋单价 元(美元)/平方米,总房款为(小写)元(美元),(大写)元(美元)。户型为。

二、认购期间:甲方承诺为乙方所预定房屋保留 天(自 年 月 日至 年 月 日)。

三、定金:本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写)元(美元),(大写)元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。

四、付款方式:乙方同意选择下列 种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。

1、一次性付款

2、分期付款:于签约当日付 %,剩余房款在 日内分 次付清;

3、个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价 %的首付款。

五、证明文件:甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。

1、企业法人营业执照 证号:

2、政府立项证明 证号:

3、房地产开发企业资质证书 证号:

4、国有土地使用权证书 证号:

5、建设工程规划许可证(包括附图)证号:

6、建设用地规划许可证 证号:

7、施工许可证 证号:

8、房屋销售许可证 证号:

六、甲方承诺:

1、具备商品房销售(预售)条件,如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效,甲方应承担缔约过失责任,除退还乙方定金外,还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。

2、在本协议签订后,须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止,且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖(预售)合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定,甲方需向乙方双倍返还定金,同时本协议自动失效。

七、乙方承诺:在本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》,并承诺在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权,甲方有权终止本协议的履行,并将该房屋另行出售,同时乙方已交付的定金不予返还。

八、其他:甲方出现以下情形之一,乙方有权解除协议,甲方应向乙方全额返还定金。

1、甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵,导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

2、甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

3、甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。

九、不可抗力:

1、如果本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法按照原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方,并且在此以后5天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。

2、因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时,甲、乙双方可以解除本协议并免责。

十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。

十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

法定代表人:

日期: 日期:

第三篇:商品房认购协议书

商品房认购协议书

出卖方(简称甲方)________________

买受方(简称乙方)________________

甲、乙双方本着平等、自愿的原则,同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》,以资甲、乙双方共同遵守:

一、乙方认购甲方开发的位于________________________住宅小区的下列物业:

1.商品住宅:______号楼______座______号,建筑面积______平方米。

2.商铺:______号楼______号,建筑面积______平方米。

3.车位(库)______号,建筑面积______平方米。

二、上述房屋的价格

1.商品住宅:人民币每平方米 ______元,合计人民币:____________

元。优惠价为____________,实际成交价格为人民币:____________元。(买受人如选择公积金按揭贷款方式,商品住宅的优惠价为 ____________元,成交价格为____________元)

2.商铺:人民币每平方米____________元,合计人民币:____________元。优惠价为____________,实际成交价格为人民币:______元。

3.车位:人民币每间(位)______元,合计人民币:______元。

以上______项合计人民币:______元(大写)______ 佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。

三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币______万元整(其中住宅定金______万元,商铺定金______万元,车位定金 ______万元)甲方另开《收款收据》。

四、乙方选择的付款方式

1.一次性付款:乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时,一次性付清购房款(已付的定金抵作价款)

2.分期付款:

(1)首期付款:乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的______%,计人民币______元。(已付的定金抵作首期付款)

(2)第二期付款:乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内,交付总房价款______%,计人民币______元。

(3)第三期付款:乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内,交付总房价款______%,计人民币______元。

(4)第四期付款:乙方必须在《商品房买卖合同》约定的交房时间之前十天付清余款,即人民币:____________元,乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。

3.银行按揭(商品房个人按揭贷款)

(1)乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。

(2)乙方须在签订《商品房买卖合同》时,交付不低于总房价款的______%作为首期付款(已付的定金抵作首期付款),计人民币______元,余额计人民币______元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。(买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。)

(3)按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。

五、乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的《商品房买卖合同》、《商品买卖合同补充协议》、《前期物业服务合同》及《业主临时公约》,完全清楚合同内容并予以接受。

六、乙方应在签订本协议书之次日

起______日内主动到____________售楼部与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》。甲方可以另行指定签约地点。

七、乙方前来签订上述合同等法律文件时,应当携带下述证照及文件:

(1)个人购房的,须持本人身份证及本协议书;

(2)委托他人代购房产的,代理人须另持购房人签署的授权委托书和本人身份证;

(3)单位购房的,须持单位证明、法定代表人证书及本协议书,经办人不是该单位法定代表人的,须持该单位授权委托书及经办人的身份证。

八、非因甲方原因,乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》并交纳相应的购房款的,视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权,甲方有权将乙方原认购的物业转售他

人,乙方无权收回所交定金。

九、如甲方在本协议书第六条约定的期限内,未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的,双方的认购关系即行解除,甲方应双倍返还乙方所交定金,不承担其他赔偿责任。

十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后,签约定金即转为履约定金。

十一、本协议书所有手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。

第四篇:商品房认购协议书

商品房认购协议书

1、商品房认购协议书

编号:______________

甲方(销售方):______________法定代表人:______________

地址:________________________电话:____________________

乙方(认购方):______________身份证号码:______________

地址:________________________电话:____________________

为了保护商品房交易双方的合法权益,经双方协商,就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议:

一、认购房屋基本情况

1.乙方预定甲方建设开发的______项目,位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号(户)房屋,户型为____________.该房屋暂测建筑面积______平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。

2.房屋建筑面积每平方米/人民币______万______仟______佰______拾______元(¥____________元/平方米),总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元(¥____________元)。

3.认购方共有人:

____________身份证号码:____________电话:____________

____________身份证号码:____________电话:____________

____________身份证号码:____________电话:____________

____________身份证号码:____________电话:____________

____________身份证号码:____________电话:____________

二、认购有效期

甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。

三、认购订金

本协议签订时,乙方向甲方支付订金人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元(¥______元)。乙方须在上述房屋保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。上述订金____________在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时,由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。

四、付款方式

乙方同意选择下列第______种付款方式,在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。

1.一次性付款

2.分期付款

3.按揭付款

五、证明文件

甲方应向乙方出示下列证件及其相关材料。

1.企业法人营业执照证号:__________________

2.房地产开发企业资质证书证号:__________________

3.国有土地使用权证书证号:__________________

4.建设工程规划许可证(包括附图)证号:__________________

5.房屋预(销)售许可证证号:__________________

六、甲方承诺

1.如果甲方提供虚假材料,此协议无效,甲方除退还订金外还应承担相应的法律责任。

2.自本协议签订后,为乙方保留该房屋15日止,不得与第三方签订该房屋《商品房认购协议书》或《商品房买卖合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖合同》时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定,需向乙方双倍返还订金,同时本协议自动失效。3.乙方需要变更商品房认购协议内容的,经双方协商一致后,甲方应予配合。

七、乙方承诺

1.本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖合同》,并承诺在甲方签订《商品房买卖合同》时,乙方将完全遵循本协议中约定的买受人、房屋位置、面积、价款、户型等条款。

2.如买受人不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的保留权,甲方有权终止本协议的履行,同时乙方已交付的订金不予返还。

3.甲方需变更商品房认购协议内容的,经双方协商一致后,乙方应予配合。

八、其它补充协议

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

4.______________________________________________________

5.______________________________________________________

九、双方应保证其联系方式真实可靠。

十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(签章):____________乙方(签章):_________

法定代表人(签章):______共有人(签章):_______

_________年______月_____日

2、商品房认购协议书

出卖方(简称甲方):________________

买受方(简称乙方):________________

甲、乙双方本着平等、自愿的原则,同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》,以资甲、乙双方共同遵守:

一、乙方认购甲方开发的位于________________________住宅小区的下列物业:

1.商品住宅:______号楼______座______号,建筑面积______平方米。

2.商铺:______号楼______号,建筑面积______平方米。

3.车位(库):______号,建筑面积______平方米。

二、上述房屋的价格

1.商品住宅:人民币每平方米______元,合计人民币:____________元。优惠价为____________,实际成交价格为人民币:____________元。(买受人如选择公积金按揭贷款方式,商品住宅的优惠价为____________元,成交价格为____________元)

2.商铺:人民币每平方米____________元,合计人民币:____________元。优惠价为____________,实际成交价格为人民币:______元。

3.车位:人民币每间(位)______元,合计人民币:______元。

以上______项合计人民币:______元(大写):______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。

三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币______万元整(其中住宅定金______万元,商铺定金______万元,车位定金______万元)。甲方另开《收款收据》。

四、乙方选择的付款方式

1.一次性付款:乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时,一次性付清购房款(已付的定金抵作价款)。

2.分期付款:

(1)首期付款:乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的______%,计人民币______元。(已付的定金抵作首期付款)。

(2)第二期付款:乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内,交付总房价款______%,计人民币______元。

(3)第三期付款:乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内,交付总房价款______%,计人民币______元。

(4)第四期付款:乙方必须在《商品房买卖合同》约定的交房时间之前十天付清余款,即人民币:____________元,乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。

3.银行按揭(商品房个人按揭贷款):

(1)乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。

(2)乙方须在签订《商品房买卖合同》时,交付不低于总房价款的______%作为首期付款(已付的定金抵作首期付款),计人民币______元,余额计人民币______元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。(买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。)

(3)按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。

五、乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的《商品房买卖合同》、《商品买卖合同补充协议》、《前期物业服务合同》及《业主临时公约》,完全清楚合同内容并予以接受。

六、乙方应在签订本协议书之次日起______日内主动到____________售楼部与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》。甲方可以另行指定签约地点。

七、乙方前来签订上述合同等法律文件时,应当携带下述证照及文件:

(1)个人购房的,须持本人身份证及本协议书;

(2)委托他人代购房产的,代理人须另持购房人签署的授权委托书和本人身份证;

(3)单位购房的,须持单位证明、法定代表人证书及本协议书,经办人不是该单位法定代表人的,须持该单位授权委托书及经办人的身份证。

八、非因甲方原因,乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》并交纳相应的购房款的,视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权,甲方有权将乙方原认购的物业转售他人,乙方无权收回所交定金。

九、如甲方在本协议书第六条约定的期限内,未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的,双方的认购关系即行解除,甲方应双倍返还乙方所交定金,不承担其他赔偿责任。

十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后,签约定金即转为履约定金。

十一、本协议书所有手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。

十二、本协议书自双方签字(盖章)后生效。

十三、本协议书一式叁份,甲方贰份,乙方一份。

甲方:____________乙方:____________

(盖章)(盖章)

电话:____________联系电话:________

经办人:__________通讯地址:________

审核人:__________

____年____月____日____年____月____日

3、商品房认购协议书

甲方:(出卖人)

法定代表人:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:(买受人)

地址:

邮编:

电话:

身份证号码:

为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:

一、房屋基本情况:乙方预定甲方开发建设的位于市区县路号楼盘:号楼单元号房屋,建筑面积平方米,其中套内建筑面积平方米,公用建筑分摊面积为平方米。房屋单价元(美元)/平方米,总房款为(小写)元(美元),(大写)元(美元)。户型为。

二、认购期间:甲方承诺为乙方所预定房屋保留天(自年月日至年月日)。

三、定金:本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写)元(美元),(大写)元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。

四、付款方式:乙方同意选择下列种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。

1、一次性付款

2、分期付款:于签约当日付%,剩余房款在日内分次付清;

3、个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价%的首付款。

五、证明文件:甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。

1、企业法人营业执照证号:

2、政府立项证明证号:

3、房地产开发企业资质证书证号:

4、国有土地使用权证书证号:

5、建设工程规划许可证(包括附图)证号:

6、建设用地规划许可证证号:

7、施工许可证证号:

8、房屋销售许可证证号:

六、甲方承诺:

1、具备商品房销售(预售)条件,如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效,甲方应承担缔约过失责任,除退还乙方定金外,还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。

2、在本协议签订后,须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止,且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖(预售)合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定,甲方需向乙方双倍返还定金,同时本协议自动失效。

七、乙方承诺:在本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》,并承诺在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权,甲方有权终止本协议的履行,并将该房屋另行出售,同时乙方已交付的定金不予返还。

八、其他:甲方出现以下情形之一,乙方有权解除协议,甲方应向乙方全额返还定金。

1、甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵,导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

2、甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

3、甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。

九、不可抗力:

1、如果本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法按照原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方,并且在此以后5天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。

2、因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时,甲、乙双方可以解除本协议并免责。

十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。

十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方:

法定代表人:

日期:日期:

4、商品房内部认购协议书

甲方(买受人):

地址:

邮编:

电话: 身份证号:

身份证地址:

乙方(出卖人):四平大禹房地产开发有限公司

法定代表人:

委托人:

地址:

邮编:

电话:

为了保护甲乙双方在商品房内部认购期间的合法权益,甲乙双方经友好协商,就甲方内部认购乙方开发建设的商品房事宜达成如下协议:

一、商品房房屋基本情况:甲方认购乙方开发建设的位于四平市铁西区海丰大街和东丰路交汇处的大禹加州湾项目一期工程___号楼___单元___层___号,建筑面积____平方米,房屋单价____元∕平方米;____号车库,建筑面积____平方米,单价____元∕平方米。总房款为(小写)______________元,(大写)_________________________元。

二、内部认购金:本协议签订时,甲方须向乙方支付内部认购金。

并在甲乙双方约定的时间内(具体时间安排乙方须提前一周时间通知乙方),携本协议到乙方指定地点,与乙方签订正式《商品房买卖合同》。具体条款以签定正式《商品房买卖合同》为准,同时该内部认购协议作废。

三、付款方式:按施工进度拨款

1、于签约时支付全额房款的50%

2、主体工程封顶,支付全房款的20%

3、全部工程竣工,验收合格达进户标准支付全房款的30%

四、双方的权利和义务:

本协议签订后,乙方须为甲方保留该房屋至签订正式《商品房买卖合同》时,且不得与第三方签订该房屋的《商品房内部认购协议书》或《商品房买卖合同》,并承诺在甲方携本协议与乙方签订《商品房买卖合同》时,乙方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方违反上述约定,乙方需向甲方双倍返还房屋总款,同时本协议自动失效。本协议签订后,甲方须在乙方通知30日内到乙方指定的地点与乙方签订《商品房买卖合同》,并承诺在与乙方签订《商品房买卖合同》时,甲方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。逾期办理则视为甲方自动放弃,甲方所购房屋,乙方则自行安排出售,不予保留。

五、不可抗力:如果本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法按照原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即以书面形式通知对方,并出具事故发生地区有关部门开具的事故证明。本协议自甲乙双方签字之日起生效。本协议一式三份,甲方壹份,乙方贰份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方(盖章):

委托人:

日期日期:

5、商品房认购协议书

甲方(出售人):

乙方(买售人):

身份证号:

联系方式:

联系方式:

项目地址:

地址:

乙方经过详细了解,确认购买由甲方开发建设,位于建始县红岩寺转盘方向右30米处然梦园第栋单元层号房(以下简称该商品房),建筑面积为平方米,认购单价按建筑面积每平方米元人民币计算,总金额为人民币元(大写:拾万仟佰拾元人民币整)。经双方协商,达成以下协议:

一、甲乙双方在签订本协议时,乙方需支付10000.00元人民币(大写:人民币壹万元整)给甲方作为认购该商品房定金。

二、乙方应与本协议签订后七天内(即20XX年月日起,至20XX年月日止)到然梦园营销中心签定《商品房买卖合同》并同时提交贷款所需的全部资料。

三、甲方在第二条约定时间内不得将乙方所定的商品房转卖他人,否则双倍返还定金于乙方(不计利息),本协议同时自动失效。

四、乙方于未能按本协议第二条内约定的时间到然梦园营销中心签定《商品房买卖合同》,并支付购房首期款以及提交贷款所需全部资料的,甲方有权将乙方定购的商品房另行出售。乙方所交购房定金不予退还,本协议同时失效。

五、乙方在签订本协议前,已详细阅悉然梦园购房须知,以及商品房买卖政策及相关责任任务,并对其内容无任何异议。

六、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。经双方签字、盖章和乙方支付定金后即产生法律效力,在甲、乙双方签订《商品房买卖合同》后,本协议同时自动失效。

七、本协议最终解释权归甲方所以;如发生争议甲、乙双方应协商解决,协商无法达到共识的,可依法向当地人民法院提起诉讼。

甲方(签章):乙方(签章):

经办人:代理人:

年月日

第五篇:商品房认购协议书

xxxx商品房认购协议

认购协议书

甲方:xxxxxx房地产开发有限责任公司

乙方:身份证号:联系电话:

甲、乙双方遵循平等自愿和诚实守信的原则,现经甲、乙双方协商一致,乙方自愿认购

甲方开发的 荷花蒂斯 商品房,并达成如下协议:

一、商品房编号及付款方式

1、房号:,参考建筑面积为平方米。

合计总房款为(人民币):佰拾万仟佰拾元整(¥:元)。

2、房屋付款方式

A、一次性付款:为上条列明合计总房款。

B、银行按揭贷款:按银行要求首付款比例执行,余款办理银行按揭贷款。

3、乙方为取得本房屋的优先购买权,在填写本认购协议书时向甲方缴纳定金(人民币)万元整(¥元),以保证按本认购协议履行。

二、认购说明

1、乙方在签定本认购协议书后 8 日内,甲方有义务为乙方保留所认购的房屋。乙方应在 2012 年 11 月日前,备齐相关资料与甲方签定《商品房购销合同》,并向甲方缴付约定的房款;

2、乙方未能按时与甲方签定《商品房购销合同》的,视为乙方放弃认购权,本认购协议书自动失效,乙

方已付认购定金不予退还;

3、如甲方未能按照认购协议书中的约定将购房人所选商品房售予乙方,则甲方应退还乙方已付的定金;

4、签定《商品房购销合同》后,本认购协议书自行失效,乙方已付的定金将全部转入应付房款内。

5、乙方签定本认购协议书后无权向甲方要求调换本协议中所认购房屋的位置、面积、户型及改变付款方式等,也不得转让本协议中所有权利和义务。

6、乙方在填写本认购协议书时,已清晰明白本认购协议书中的各项约定且无异议。

三、办理银行按揭贷款的相关资料如下:

A、本人(共有人)身份证、户口册、收入证明;

B、结婚证(复印件)和配偶身份证(复印件);

C、未婚者需提供未婚证明;

D、贷款银行所需提交的其它相关资料;

四、本认购协议书须由甲、乙双方签字盖章后与甲方收款收据同时使用方可生效。本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

五、本协议未尽事宜,甲、乙双方友好协商解决,如果协商解决无效的,可以向当地法院提出诉讼请求。

甲方(盖章):xxxxx房地产开发有限责任公司乙方:

经办人:

联系方式:xxxxxxxxxx联系地址:年月日年月日

下载风度柏林商品房认购协议书(业主篇)word格式文档
下载风度柏林商品房认购协议书(业主篇).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    商品房认购协议书

    商品房认购协议书0000000甲方:乙方:; 身份证/护照/公司注册编号:; ; 电话:;邮政编码:;为了维护甲乙双方的合法权益,本着平等、自愿的原则,甲方向乙方明示了《商品房销售管理办法》、《商......

    商品房认购协议书

    新建商品房认购协议书 出卖人:**开发有限公司 通讯地址:***路**号 联系方式:****买受人: 【身份证】【护照】【营业执照】:通讯地址:联系方式: 根据相关法律、法规之规定,双方本着平......

    《商品房认购协议书》

    《商品房认购协议书》第 甲方(开发商): 地址: 电话:乙方(认购方): 性别:出生年月:身份证号:现住址:联系方式:座机手机 甲乙双方本着平等、自愿的原则,同意就下列事项签定本《商品房认购协......

    商品房认购协议书

    日期:_______年_____月_____日编号:_______________________甲方:_______________________ 乙方:_______________________乙方通讯地址:_______________项目地址:________________......

    商品房认购协议书[5篇材料]

    编号:______________甲方(销售方):______________ 法定代表人:______________地址:________________________ 电话:____________________乙方(认购方):______________ 身份证号码:_____......

    商品房认购协议书000

    泰平·盛世水岸商品房认购协议书 编号: 甲方:昭通市泰斗房地产开发有限责任公司 乙方: 乙方姓名:产权人姓名:联系电话:身份证号:详细地址: 一、乙方经过详细了解,自愿购买由甲方......

    商品房认购协议书133编号

    商品房认购协议书 编号:133甲方:乙方: 电话:身份证/护照: 通讯地址: 手机: 固定电话:乙方在充分了解甲方开发的【XXX】项目的情况下,自愿向甲方提出认购【XXX】商品房的申请; 乙方自愿......

    商品房认购协议书15篇

    商品房认购协议书 出卖人:通讯地址:电话: 买受人:国籍性别:年龄:有效身份证(或营业执照)号码证件地址联系电话1 :联系电话2 :传真:通讯地址:邮编:双方经协商一致,就买受人认购出卖人开发的......