装饰工程分包单位的施工安全管理协议书

第一篇：装饰工程分包单位的施工安全管理协议书

****工程分包施工安全生产及文明施工管理协议书

建设单位：******有限公司（以下简称甲方）

总包单位:********安装工程有限公司（以下简称乙方）

专业分包单位:*****装饰设计工程有限公司（以下简称丙方）

工程名称:*******工程

专业分包名称：装饰工程施工工程

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，明确总分包之间主体责任，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产、文明施工管理，落实各主体责任方的安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的生产安全与职业健康，促进施工全面顺利进行，特签订本协议。

一、甲方的责任与义务

1、监督乙、丙方贯彻落实国家及重庆市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，促进各方在生产活动中的安全行为。

2、监督丙方执行好乙方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决丙方在施工过程中各种涉及较大安全问题，杜绝因违章施工给职工和他人带来的伤害。

二、乙方的责任与义务

1、贯彻落实国家及重庆市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助丙方了解乙方有关安全生产的规章制度，协助丙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上把丙方安全生产管理纳入乙方统一的安全管理体系之中。

3、乙方监督丙方对进场的人员组织进行三级安全教育和经常性安全教育，并检查丙方班组级安全教育、活动情况。

4、乙方根据丙方编制的安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。

5、乙方根据相关规定对丙方进行相关的安全生产交底，并定期检查安全执行情况。

6、由丙方提供的机械设备、脚手架材料、临时用电、职工生活等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，丙方应组织有关人员按规定进行验收，验收合格后方可使用，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

7、乙方有权要求丙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、制度、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

8、对不符合安全生产规定的、有安全生产隐患的，乙方安全管理人员有权要求丙方停工，整改合格后方可继续施工。

9、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，乙方依据相关规定有权要求甲方对丙方进行一定的经济处罚。

三、丙方的责任与义务

1、丙方必须贯彻执行国家、重庆市、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防安全的法律法规、条例、规定；遵守乙方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产、文明施工的各项活动。

2、丙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于未执行好安全生产的法律、法规、规章制度或自身安全措施不力而造成的事故，因此而发生的费用由丙方承担。非丙方责任造成的事故，由责任方承担一切责任。

3、丙方要服从乙方的安全生产管理，负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产管理制度，施工中自觉遵守操作规程。

4、丙方必须认真贯彻执行施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，并检查施工人员落实情况。

5、丙方人员入场一律接受三级安全教育，合格后方准进入现场施工。

6、丙方在施工期间必须接受乙方的安全生产和文明施工的检查、督促，落实乙方提出的安全隐患的整改。

7、丙方必须依据相关法规配备专职安全生产管理人员，必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的安全隐患，应及时上报乙方安全管理人员，协助整改，合格后方可作业。

8、丙方提供所有安全防护用品，并认真监督配用。

9、丙方认真执行现场文明施工制度，施工留下的杂物应清理出施工现场。如果遗留在施工现场，乙方为其清理，产生的费用向甲方申报，在丙方的工程款中扣留给乙方。

10、发生生产安全事故丙方必须按程序及时向甲方或有关单位报告。如发生重伤以上事故，同时按救援预案进行抢救工作，采取相应的措施保护好现场，丙、乙方要积极配合上级部门对事故的调查和现场勘查。

11、丙方应保管自己的机械设备及材料，特别是易燃物品，应设专人保管和使用，配置好灭火用品。

12、丙方上报【安全管理方案】给乙方项目部监督实施。

13、丙方人员在施工过程发现有不安全施工的隐患，应立刻报告丙方或者乙方施工管理人员，排除隐患后方可施工。如果由于发现隐患不报告造成的事故和损失，由丙方负责。

14、丙方所有施工人员，应保护好建筑体中的任何安全防护设施，如果施工需要临时拆除的，施工后应立即恢复，防止意外事故的发生。如果因此造成的事故和损失，由丙方负责。

15、丙方施工人员在建筑物内，认真执行好安全管理制度，应自觉遵守文明管理制度，搞好场地卫生，定时清理生产垃圾；不能在建筑物内大小便，发现一次处罚500元，并打扫以后发现的大便至工程结束。

16、按照建筑安全管理规定，丙方应根据工程规模，配备相应的安全员。

四、双方安全管理人员及联系电话

乙方现场安全员：***（电话：***）

丙方现场安全员：***（电话****）

五、其它：

本协议书一式三份，由三方各持一份，本协议书自签字（盖章）之日起生效，无大小事故，待工程竣工验收后自行解除。

甲方：******有限公司（签章）：

乙方：*****安装工程有限公司（签章）：

丙方：*****工程有限公司（签章）：

2012年月日

第二篇：分包工程安全管理协议书

分包工程安全管理协议书

甲方：乙方：

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

一、分包工程基本情况

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

分包内容（范围）：

2、工期

工程项目施工期限：年月日至分包内容竣工

二、本工程安全、环境管理目标指标

1、按照JGJ59-99检查评分标准评分各单项不低于85分。

2、本项目创天津市文明工地。

3、绿色施工符合地方要求。

三、双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。

四、甲方的安全责任、权利和义务

（一）安全设施提供

1、双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。

2、甲方应定期对现场安全防护设施情况进行检查，对达不到安全要求的设施进行修复。

3、提供符合卫生要求的食宿。

（二）安全教育、交底

1、甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。

2、在分部分项工程施工前，甲方应对乙方进行书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

3、对于乙方在未通知甲方私自进场的工人，甲方一旦发现将予以处罚。

（三）检查管理

1、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。

2、甲方应对乙方进场设备进行检查验收。

3、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、要求停止使用甚至没收，并有权采取经济处罚等措施。

4、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方再次发生的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。

5、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。

6、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。

五、乙方的安全责任、权利和义务

（一）组织体系

1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。

2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》和建设行政主管部门备案登记证明等企业资料，同时提供项目经理上岗证和安全考核合格证。

3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以下设专职安全员至少1人，50-200人设专职职安全员2人，200人以上设臵专职安全员3名），认真履行各级人员的安全生产职责，专兼职安全员应提供上岗证和安全考核合格证。

（二）安全教育交底

4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。

5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。

7、乙方应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。

8、乙方在安排工人生产任务的同时，必须要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

9、乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。

15、乙方施工作业人员有变动的，须将新进场人员名单报甲方备案，并及时组织进行新工人入场教育。

（三）文明施工、环保及绿色施工

1、施工

（四）安全防护设施

1、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

2、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。

3、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）要求正确用电。

4、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

5、现场搭设的安全防护设施必须及时，且符合总包安全标准化图册要求。

（五）现场管理

1、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。

2、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。

3、乙方现场负责人和专兼职安全员必须在现场上班，不得脱岗或兼多个项目，现场负责人和专兼职安全员需要参加甲方组织的周安全检查和其他安全活动，并积极配合甲方做好安全资料的收集整理工作。

六、履约管理

1、违反项目安全文明施工、环保及绿色施工规定，项目将依据奖罚规

定予以处罚。

2、由于乙方原因未能达到项目约定的目标指标，将扣除工程款的1%。

3、对于严重违规的，按照相关法规、合同进行处理。

七、法律条款

《建设工程安全管理条例》第二十四条规定，乙方应当服从甲方的安全生产管理，乙方由于自身违反安全操作规程、劳动纪律等导致的生产安全事故，乙方承担主要责任。

八、争议

当甲乙双方发生争议时，可通过甲乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

第七条本协议在双方签字盖章后生效。

第八条本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

年月日年月日

第三篇：工程分包安全管理协议书

工程分包安全生产管理协议书（2008版）

工程承包人全称（以下简称甲方）：

工程分包人全称（以下简称乙方）：

为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，鉴于工程分包人与工程承包人已经签订《工程分包合同》，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。工程分包人基本情况

营业执照号码：有效期止： 资质证书号码：有效期止： 安全生产许可证号码：有效期止： 2 责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。双方的义务

3.1 认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

3.2 对本单位从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

3.3 严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

3.4 发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。

3.5 施工现场各自必须配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员负责现场安全监督管理。甲方的权利和义务

4.1 负责对乙方进行总分包安全技术交底，督促乙方落实各项安

全技术措施。

4.2 负责向监理单位申报乙方编制的专项施工方案和安全施工措施，并督促实施。

4.3负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理。

4.4 有权对乙方安全生产责任制建立落实情况和安全措施实施情况进行检查，要求乙方及时整改。

4.5有权审查乙方特种作业人员的资格，对无证上岗的，有权要求乙方立即改正。

4.6有权对乙方违反安全生产标准和规章制度的行为纠正，必要时进行内部经济处罚或要求停工整改。乙方的权利和义务

5.1 遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准和经批准的工程安全技术措施、专项施工方案进行施工。随时接受甲方、当地政府、监理、建设等单位安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的措施，消除事故隐患。

遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律，服从甲方的安全生产管理。由于乙方安全措施不力、违章或不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

5.2 负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理，组织实施施工、操作人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训；保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促施工人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

应当书面告知本单位危险岗位人员的操作规程和违章操作的危害。

5.3 根据所承担工程的特点，负责制定、实施所施工工程和区域的安全施工措施、专项方案，并针对分项工程和作业环境实际，对有

关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出详细说明。指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。

5.4 负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品（如手套、工作服、胶鞋等）和劳动防护用品，督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

5.5 接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

5.6 对本单位所使用的员工宿舍、食堂的安全负责。宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，使用管理应符合现行行业标准《施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）的规定。对本单位员工在宿舍、食堂等生活区发生的事故承担全部责任。

5.7 接受甲方比照内部管理规定，对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。

5.8 负责为本单位从业人员办理工伤保险，并为从事危险作业（如登高作业等）的人员办理意外伤害保险，支付保险费、承担保险义务。

加强对本单位从业人员非工作期间的安全管理，并对非工作时间和施工现场以外发生的事故承担全部责任。

因不可抗力造成乙方人员伤亡和财产损失的由乙方负责，并承担全部费用。

5.9 对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应当按照规定立即报告甲方和有关部门，采取有效措施组织抢救伤者和财产，防止事故扩大。配合甲方等单位按照有关法律法规对事故进行调查处理，负责做好家属的安抚、事故善后处理工作，并承担相应的法律责任。协议的生效与终止

本协议书作为《工程分包合同》的附件，同《工程分包合同》同时生效、同时终止。协议的份数及资料性附件

7.1 本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份。

7.2 本协议书的附件（由乙方提供）

7.2.1 分包企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

7.2.2 派驻现场项目经理的法人委托书。

7.2.3 派驻现场项目经理、专职安全管理人员的考核合格证书复印件。补充条款

甲方：（公章）

甲方法定代表人

（或委托代理人）：

签订时间：年

乙方：（公章）乙方法定代表人 ： 月日（或委托代理人）

第四篇：装饰工程劳务分包协议书

装饰工程劳务分包协议书

发包人：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称： 1.2工程地点: 1.3承包内容：

装饰工程施工图内所包含的全部墙、顶、地装饰工程，及本工程所涉及的全部设计变更、工程洽商、现场签证等内容。1.4承包方式：

1.包工包料（含主材）。（）2.包清工及辅料，（辅料包括所有汽钉、铁钉、美纹纸带、贴缝绷带、各种自攻螺丝钉）。（）

1.5工期 年 月 日始至 年 月 日 a、开工日期： 年 月 日 b、竣工日期： 年 月 日

乙方必须由 年 月 日至 年 月 日完成本工程项目的全部内容，包括测试等。

c、在施工过程中如上列情况应由甲乙双方及时协商，甲方同意后对施工工期顺延。

①、不可抗力：由战争**自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

②、因甲方提出设计变更或工程量增加导致的工期顺延。

③、甲方未能按合同约定日期支付劳务费致使施工不能正常进行的。

④、乙方以书面形式提出申请，但扔未能从甲方获得施工必须的指示，工程材料，图纸等，致使施工不能正常进行的。

第二条：合同价款：

2.1 合同价款为暂定元（人民币）（大写）：人民币 2.2合同价款为固定单价（含机具、耗材、材料二次搬运、卸货、文明施工垃圾清运、成品保护等）

第三条：结算及支付

3.1结算方式：

a、依据施工蓝图及现场实际发生工程量乘以固定单价。

b、乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容并取得有效的书面签证单据（零用工）

c、有效的月度工程量结算资料及书面洽商变更、现场签证资料等。

d、工程竣工验收后，15个工作日内办理结算。

3.2 支付方式：

a、本工程依据形象进度支付工程款，甲方按月支付乙方形象进度的80%，乙方必须满足当月工程量的指标要求，同时提供有效的工人考勤记录。

b、付款内容：（工程款+辅料费+税费）*80%，辅料费按工程劳务直接费的5%计取、税费按工程劳务直接费的2%计取。

c、乙方在当月工人工资发放完毕后，必须向甲方提供实际领取工资人员签字的工资发放记录，否则甲方有权缓发下月工程款，直至乙方将上月工资发放记录提供给甲方为止。

3.3

工程竣工验收后，15工作日内完成劳务结算后，一月内甲方向乙方支付至全部劳务合同造价的95%，剩余5%为质量保证金，一年保修到期后支付。

第四条：工程质量，验收与保修

4.1 工程质量应达到设计图纸的要求及约定的标准和质量目标，必须严格遵守，《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》及《技术招标文件》

4.2 在施工过程中发现设计有误，及甲方材料存在质量隐患，须立即上报甲方。

4.3 乙方应严格遵守隐蔽工程验收，在机电、水暖、消防、电信等工程测试完毕，达到合格标准并做出隐蔽工程验收记录后，方可进行下道工序施工。

4.4工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据，工程施工完成后，一个月内由甲乙双方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，甲方又交后序施工未投入使用的，视为符合合同要求，工程交工，但不在此而免除乙方的保修责任。4.5 工程验收后，保修期为1年，乙方应在接到维修通知之日起24小时内派人进行免费维修，如乙方拒绝维修，甲方有权双倍使用乙方的工程质量保金进行维修。

第五条：安全、文明施工

5.1 乙方负责做好每一名进场劳务人员的安全教育，安全培训、安全考核，安全交底，三级安全教育和班前安全活动工作，向甲方上交相关记录。

5.2 乙方必须严格按照安全技术操作规程施工，严格遵守现场施工的一切安全生产制度，甲方有权监督乙方安全生产。

5.3 乙方负责施工现场的安全文明施工，凡因乙方现场管理不善和违章施工而造成的一切安全事故，由乙方承担一切后果和费用，甲方有责任对发生事故后进行调查处理，但费用由责任方负责。

5.4 乙方应做好劳保用品的采购与发放工作，应落实每一名进场的劳务人员都配备必要的劳保用品，每一名领取人都要签字，并保留用品的发放台账记录，原件上交甲方备案。

5.5 发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急有效的措施，防止事态扩大，并全力组织抢救伤者，同时按有关规定立即上报有关部门，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

5.6 乙方要积极配合甲方的事故处理工作，并负责伤亡人员家属的安抚，避免过激行为发生。

第六条： 甲乙双方的权利和义务

6.1 甲方负责提供场地，道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工 的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

6.2 甲方负责于开工前提供施工图纸，提供必要的技术资料和办理施工洽商。6.3 甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况、材料领用情况及行政管理事务。

6.4 甲方负责解决施工过程中存在或发生的技术问题。

6.5 甲方负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方的施工作业计划。

6.6 甲方负责本工程在各工种、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面，发现有违反合同规定内容的，提出书面整改意见，督促乙方进行整改。

6.7 甲方负责组织工程的验收工作。

6.8 乙方对与其确定劳动关系的专业人员，必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

6.9 乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）备案，作为本合同附件。

6.10 在施工生产过程中，乙方必须保证施工人员的相对稳定，不能随意变更备案人员，服从甲方的统筹安排，统一调动。

6.11 当甲方因故不能保证连续生产时，乙方应在不影响甲方生产任务的前提下，可将施工人员进行临时调整，对所调整人员向甲方出具书面通知。

6.12 乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议，应征得甲方同意后，方可改动施工，在施工过程中应注意成品、半成品的保护。爱护使用甲方提供的机械设备及工具。6.13 乙方应对施工人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防紧急情况等方面的教育，并做好教育记录，报送甲方。自觉遵守甲方、业主、监理、总包的现场管理规定及各种法律法规，并对违反管理规定所收到的处罚承担全部责任。

6.14 乙方确认

同志为派驻工地的施工代表，并携有效的法人委托书，负责日常施工的管理、协调工作。

6.15 乙方应派驻现场至少一名劳动观察员，负责安全文明施工、进度和质量的检查，监督工人工资发放，并在工资领取单上签字确认，原件交有甲方管理，乙方执复印件。

第七条;违约责任

7.1、由于甲方原因造成停工、窝工、误工时，有乙方负责人员调整，甲方只负责工期顺延，不负责窝、误工的赔偿，甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同，费用按实际完成工程量结算支付（扣除已经支付的款项后）。

7.2、由于甲方施工人员的指挥错误所造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。

7.3、因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在 日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议双方签认。

7.4、乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

7.5、因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失由一方自行承担。

第八条：合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议。

8.1 向北京仲裁委员会申请仲裁。（）

第九条：合同的生效与终止

9.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

9.2 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十条：补充条款

10.1 甲方提供总电源接驳点及二级电箱，流动电箱及所用的电缆线、插座及所需的机具等均由乙方自备（费用已含在单价内），且必须满足安全施工的要求，所有的机具均应有合格证，如在现场安全检查时，甲方要求乙方对于临电及施工机具所用的管线进行整改，乙方在规定的时间未完成整改，甲方可以代为购买，且以实际价格从乙方工程进度款中扣除。

10.2、甲方不提供食宿，乙方报价中已包含此项费用及工人上下班的交通费、保险费、医疗费等所规定的一切费用。

10.3、合同附表内的单价不得因材料涨价或工价上涨而进行调增，工程量按实际完成量进行结算。

10.4、乙方应负责将本施工队的施工垃圾垃圾按甲方的要求时间，清运至指定的现场垃圾堆放点，满足施工现场的安全文明施工规定，相关费用已包含在合同价内。

10.5、关于各工种的施工范围另注明如下：结构缺陷（如墙地面不平等）处理（如挂网、抹灰、刮石膏腻子找平、贴牛皮纸等）费用包干，不另计取费用，木工应完成开灯孔、插座口、装饰风口的安装、各种检修口（含石膏板面）及与其它工种的队伍配合工作（此部分价格已包括在相应的墙体或天花制作综合单价中），对于地面及墙面开槽埋水、电管的工作，由水、电工队伍完成，开槽抹灰的费用由水、电工队承担，水、电工可以委托本工程的瓦工施工，但要支付相应的费用，合同签署的承包价格应包括完成图纸所有工程内容所必需的零星及隐含工程项目，乙方不得在施工过程中以此提出增加费用。其它施工范围模糊不清之处，由公司预算部负责解释，各工队应严格遵照执行，以上施工内容的费用已含在合同总价内，不另行列项计算。

10.6、工程量按实结算的项目，施工队必须在退场前完成工程量的核算工作，如在业主方已现场办公的条件下，要求再次现场核量的，每次罚款300元。

10.7、在实际施工中，甲乙双方协商制订总的施工进度计划，并在实际施工中根据工程需要进行调整，乙方必须遵守甲方制定的进度计划，按甲方的要求展开全面施工，按时保质完成各施工段的任务。在施工过程中，一旦发现工期延误情况，可视情况罚款100-500元，对总工期每延误一天，罚款1000元，并由乙方承担给甲方造成的相关损失。

10.8、乙方应服从并配合甲方的项目经理及管理人员的现场管理，一旦不服从，可视具体情况给予50-500元的罚款，罚款单由项目经理及管理人员的共同签字后即刻生效，罚款从进度款中扣除。如发生乙方人员漫骂及殴打甲方现场管理人员，视情况给予3000-5000元的罚款，并将此施工人员清出现场。甲方管理人员不得漫骂、殴打乙方施工人员，如有事宜，与乙方现场的管理人员来协商。

10.9、每个施工队进场，应向项目经理索取现场的相关管理规定及奖罚措施，并应严要按施工现场的相关规定管理及约束自已的施工人员，一旦违反规定，将严格处理。业主方、监理、总包、甲方的约束条件，承包人应严格遵守。

10.10、乙方采购的材料必须符合甲方要求（同时符合监理和业主的要求），如不符合甲方有权退料，乙方应承担相应责任与损失。

10.11、甲方有权根据工程的需要，安排乙方在夜晚或其他时间施工，乙方应服从甲方的安排。

10.12、甲方人员协助乙方人员办理出入证，费用由乙方承担。

10.13、乙方派驻现场的代表，在不经过甲方的允许情况下，不可随意更换，但甲方有权要求更换、开除乙方在施工现场任何人员，乙方应及时更换相应人员，不得因此延误工期。

10.14、如遇以人工工日为单位的零星项目，人工工日单价为木工

元/工日，瓦工 元/工日、油工

元/工日、水、电工 元/工日、电焊工

元/工日。

10.15、当甲乙双方就某些事宜未达成一致意见，乙方应积极与甲方沟通，不得发生乙方相关工人到甲方聚众闹事的现象。

10.16、所有洽商变更，乙方必须配合和督促甲方办理，凡甲方未办理完成的洽商，相应的劳务费用一律不予计算和支付。

10.17、施工人员保险费用由乙方承担。10.18、甲方有权根据乙方的实际施工情况调整施工范围，乙方必须无条件执行，按合同单价增减相应费用。

10.19、工程量清单上所未体现的新增项目的单价双方协商确定，但不能因为是清单上未体现就不进行实施。

10．20乙方负责成品及半成品保护所需的人工，材料由甲方负责提供。

第十一条：附件

招标文件及报价清单

附件和合同其他内容有同等法律效力

第十二条：其他本合同未尽事宜双方协商解决。

发包人（章）

法定代表人或委托代理人（签字）

项目经理（签字）

承包人（章）法定代表人或委托代理人（签字）施工队队长（签字）合同签订时间 年 月

日

第五篇：分包单位管理协议书

分包单位管理协议书

一、总包方、分包方责任

1、分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程，必须遵守各项安全纪律，遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。

2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)、单位安全生产许可证、企业资质、委托书和花名册（包括:姓名、住址、电话、工种等）等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。

3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章报送总包单位。在施工过程中，管理人员及施工人员进退场，均提前向总包上报。对于退场人员办理退场手续，对于新进场的人员要办理进场手续。

4、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患整改通知单、罚款单等。罚款在风险抵押金中扣除，并限期整改。对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。

5、分包方自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求施工，自带的机具、设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标，经相关资质单位或总包方检测合格方可进场使用。

6、由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用。分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要临时拆除时，分包单位应事先向总包提出书面申请，待批准后方可拆除。施工中除设置明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班收工时应及时恢复。

7、总包方为了便于现场安全管理，按在施工工程面积大小，分包方必须向

总包方交纳10000元风险抵押金。若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工中出现隐患或违章以不及时整改被处罚，罚金从抵押金或分包管理费中扣除。

8、为了给员工增强安全意识，总包方在施工现场提供班前安全讲评台，分包方可以进行“三上岗、一讲评”。在生活区设置了农民工学校，提供给分包方进行农民工授课。分包方可邀请总包方授课老师给农民工授课，分包方必须遵守总包方的农民工学校的纪律及制度。

9、分包单位入场后，需按照国家及地方性的法律法规、规范、标准及相关要求施工，并积极配合总包迎接各部门的检查。分包单位应及时对政府部门、甲方、监理及总包提出的整改要求及时进行整改并回复。若因分包单位未按相关要求施工，导致对总包的不利影响（如扣分、工期拖延、停工整改等），一切损失由分包单位负责。

10、分包单位应及时完善施工范围内的各项资料，并及时提交至总包处审查并存档。分包单位应及时对政府部门、甲方、监理及总包提出的关于资料的整改要求进行整改并恢复。分包单位需加盖总包印章时，需按照分包单位与总包签订的用章协议书的相关约定使用印章。若因分包单位资料未完善导致对总包的不利影响，一切损失由分包单位负责。

二、分包方施工人员职责

1、施工人员进入施工现场必须遵守总包及甲方的安全管理制度，如正确佩带好安全帽、高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临电防护设施。

2、高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和材料外抛，防止物体打击伤人。

3、施工用电不得乱拉乱接，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一安排下进行。特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重给予处罚或由分包单位辞退。

4、分包单位需进行动火作业时，需提前一天向总包上交动火审批申请，经总包审批通过后，方可进行现场动火作业。

5、文明施工要做到工完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人

员伤害和环境污染。分包单位材料进场，必须提前通知总包，经总包同意后，按照总包指定的位置堆放。材料及机械退场需提前上报总包，签署放行条后，方可退场。

6、分包方应保管好自己的材料、机具，并自行采取防盗措施。非总包方原因造成分包方材料、机具的丢失或损坏，由分包方负责。

7、分包方施工人员工地大门进出必须遵守总包方项目部的规章制度，刷门禁卡进出。在进出闸机时，需爱护门岗设施，损坏设备需按原价双倍赔偿。

8、分包方如需使用总包方的材料或工具，必须提出书面申请，经总包方同意后方可使用。

9、施工过程中分包方使用塔吊及物料提升机等机械设备，必须服从总包方的安排。总包的塔吊及物料提升机等机械设备必须由总包专职操作人员操作，严禁无证操作。

10、分包方员工施工作业必须服从总包方安全管理，否则视情节轻重给予处罚或由分包方辞退。

11、所有分包人员应爱护其它分包及总包的材料及机械设备、设施等，对于造成其它单位材料、设备损坏的，需按照材料设备原价的双培进行赔偿。

12、分包单位材料进场需通知总包收料员并必须做好详细的登记（特别是与总包相同的材料），否则总包将不认可未登记的材料。分包出场的材料必须有总包签发放行条才能出场。

13、分包单位必须按照总包的施工进度计划进行施工，如分包单位造成总包施工进度滞后，给总包单位造成的一切后果，由分包单位全权负责。

14、分包单位工人进场必须办理门禁卡及胸卡，工人进入工地必须实现一人一卡。

三、宿舍管理

1、分包单位若租住总包生活区，必须服从总包的管理制度，如若违反相关管理制度，总包会根据事实情况给予相应罚款或退场处理。

2、所有分包人员禁止在生活区内聚众闹事、打架、赌博、偷盗、淫乱等行为，一经发现，总包将根据事实情况给予相应罚款或退场处理。

3、所有分包人员禁止在宿舍内使用大功率电气。用餐可到总包食堂或指定

厨房加工食品。

4、所有分包人员严禁聘用具有传染性疾病人员、敏感性少数民族人员进场。

5、所有分包人员需注意宿舍、卫生间及周边环境卫生，禁止乱扔垃圾及损坏公共设施。

四、事故处理

1．由于分包方的原因（包括但不限于分包方作业人员违章指挥、违章作业、设施设备不完善等）造成的本单位人员伤亡事故及经济损失，由分包方参照国家现行规定进行处理，总包方概不负责。

2．由于分包方原因（包括但不限于分包方作业人员违章指挥、违章作业、设施设备不完善等）造成总包方及第三方的人员伤亡事故及经济损失，由分包方参照国家现行规定给予事故方一次性经济赔偿，其善后事宜事故方自行处理。

3．由于自然环境因素造成分包方的人员伤亡及财产损失，由分包方参照国家现行规定进行处理，总包方概不负责。

4．由于第三方原因造成的分包方人员伤亡及财产损失事故，由责任方参照国家现行规定对分包方进行赔偿，总包方概不负责。

5．由总包方的原因造成的分包方人员伤亡事故及经济损失，由总包方给予分包方一次性的经济赔偿，其善后事宜由分包方负责。

6．所有现场发生的事故，需第一时间通知总包专职安全员。

五、现场常见问题处罚条款

1、现场施工人员未按要求正确佩戴安全帽罚款50元/人次。

2、高处作业人员未按要求正确佩戴并使用安全带罚款200元/人次。

3、未经总包允许随意拆卸安全防护设施罚款500元/次。如因工作需要必须临时拆除安全防护的，需经总包同意，施工完成后，应及时恢复安全防护，未及时回复安全防护的罚款500元/次。

4、高空抛物的罚款200元/次。

5、电缆拖地、泡水、老旧、破损罚款50元/处。

6、临时用电不符合要求（如一闸多机、地线未接、电箱巡查记录未及时更新等）罚款50元/处。

7、携带儿童进入施工现场罚款2000元/人次。

8、故意破坏消防设施罚款200元/人次，并双倍赔偿所损坏的设备价值。

9、未做到工完场清的，视情节严重情况给予100元至1000元不等罚款。

10、在现场及生活区进行打架斗殴的，视情节严重情况给予500元至2000元不等的罚款，并自行承担法律责任、医疗费用赔偿等。

11、发生偷窃行为的，一经发现，立即报送公安局。并视情节严重情况给予500元至5000元不等的罚款。

六、本协议一式四份，业主、监理、总包、分包、相关单位各执一份。

七、此协议自签定即日起到竣工验收止。

总包签章：分包签章： 代表签字：代表签字： 签订日期：签订日期：

业主签章：监理签章： 代表签字：代表签字： 签订日期：签订日期：