暖气管道安装工程施工合同

第一篇：暖气管道安装工程施工合同

暖气管道安装工程合同

甲方：沧县职教中心甲方代表：

乙方：乙方代表：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：

第一条工程概况：

1、主要材料概况：

暖气管道用 镀锌管，外包保温管。暖气设施用暖风机。

2、安装工程概况：

（1）工程地点：沧县职教中心学生餐厅，建筑面积800平方米。

（2）工程造价：18000元。

（3）付款方式：水暖安装结束后，验收合格支付工程款 15000元，剩余款作为维修保证金款3000元。

第二条 乙方工程材料进场，工程材料的安全由乙方负责。

第三条 产品的安装、调试、验收：

1、乙方负责暖气管道的安装、调试。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。

第四条 乙方责任：

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

2、由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

第五条产品质量责任和售后服务条款

自验收之日起,工程保修期为壹年。

第六条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲 方：乙 方：

代表人：代表人：

2012年11月5日

第二篇：暖气管道安装工程施工合同(精)

暖气管道安装合同

发包单位(甲方:山东省华信装饰工程有限公司 承包单位(乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基 础上,甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议: 第一条 工程概况

(1工程名称:山东大学出版社(2工程地点:济南市山大南路 27号(3工程内容:山东大学暖气管道安装 第二条 工程承包方式 包工包料

第三条 主要材料概况

暖气管道用。暖气片用。其他材料: 第四条 合同工期 开工日期:年 月 日;竣工日期:年 月 日;第五条 工程造价 第六条 付款方式

合同签订后支付 元,材料进场后付 元,安装调试,验收合格后 付款至总工程价款的 90%,留总工程价款 10%维修保证金。

第七条 乙方工程材料进场时, 由甲方指定货物堆放地点, 工程材料的安全由 乙方负责。

第八条 产品的安装、调试、验收

1、乙方负责暖气管道的安装、调试。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求, 以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收, 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进 行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经 甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意。

第九条 双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证 等相关资质证明。

3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得 以任何理由隐瞒。

4、乙方负责工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交验收报告、与甲 方指定的设计单位沟通等工作。

5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方 案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,如乙方擅自变更 给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

7、乙方必须遵守设计和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要 主动及时向甲方报告。

8、乙方对隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。工程安装施工完毕但未通过验收之前, 乙方应对整个系统负责。验收合格后, 乙方必须主动向甲方供有关设施安装调试记 录、开通报告、隐蔽工程记录和工程使用手册等文件资料, 切实履行交接手续并主 动做好工程的后期维护保养工作。

9、工程竣工验收合格后未移交甲方前,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现 场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。

10、乙方负责为甲方培训维护人员共计 _______人,直至完全独立操作为止。第十条 产品质量责任和售后服务条款

1、本工程免费质量保修期限为

2、保修期间,乙方在接到修理通知之日后 24小时内派人修理,否则,甲方 可委托其他单位或人员修理。修理的费用由甲方在保修金内扣除, 不足部分由乙方 支付。

3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作。

4、质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付 给乙方。

5、免费保修期结束后,乙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任 何费用。

第十一条 安全责任

乙方必须安全施工,并有专人负责指挥,在施工过程中造成的人身伤亡和财 产损失及其它不可预测的一切意外事故, 全由乙方负责承担, 甲方不承担任何责任, 如甲方因此而对外承担赔偿责任,有权向乙方追偿。

第十二条 违约责任、索赔

1、甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内 仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的 2‰的违约金。

2、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工 程本身质量原因造成的除外。

3、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程 总造价的 2‰的违约金。如乙方逾期 天后仍不能交工,甲方有权终止合同,乙 方承担由此造成的一切损失。

4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工 程在使用期间出现的事故,乙方承担由此造成的一切损失。

5、工程未达到合同规定的质量验收标准,乙方承担由此给甲方造成的一切损 失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过工程验收。

6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方, 否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价 2‰的违约金。

第十三条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执, 由双方友好协商解 决。协商不能解决的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十五条 本合同如有其他未尽事宜, 可由双方签订补充协议, 补充协议与本 合同具有同等效力。

第十六条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。甲 方:乙 方: 法人代表:法人代表: 签约时间:年 月 日 签约地点:

第三篇：自来水管道安装工程施工合同

自来水管道安装工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就御苑城小区自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条

工程概况

（1）工程名称：驻马店御苑城小区

（2）工程地点：驻马店市天中山路与雪松路交叉口 第二条

承包范围

住宅管道井入户分支管（商业供水总阀门井）至自来水主管道之间全部管网。上述全部管网的施工图由甲方根据工程实际由设计单位出具施工图，该施工图由驻马店市自来水公司批复后交给乙方，乙方按图施工。第三条

承包方式及安装要求

（1）本工程采用包工包料、包质量、包安全、包组织协调相关部门验收并网供水（达到自来水公司直接对业主收费）的承包方式。

（2）安装要求：符合施工图纸，达到国家有关供水安装规范及自来水公司供水管及水表安装要求。第四条

工期

自合同签定之日起至工程竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计80天有效工期，如遇自然灾害、政府征用等不可抗力因素以及非承包商原因工期顺延。第五条

工程总价款及付款方式 1.工程总价款

（1）工程总价款暂定为人民币（大写）

元（小写：）。

（2）本工程变更费用由设计单位出具的设计变更、现场签证和技术核定单，按甲乙双方确认的签证据实结算。该工程最终工程造价按甲、乙双方共同委托有资质造价咨询单位据实决算为准。2.付款方式

（1）在合同签订后10日内，甲方向乙方支付工程预算总价款的25%计

元作为备料款。（2）按月支付工程进度款：每月25日上报已完工程产值并付当月已完工工程量造价的90%计

元。

（3）工程完工通过甲方验收并组织协调办理通水相关手续，付清工程总价款的100%计

元后三日内通水。

（4）工程决算总价款由甲乙双方指定造价咨询单位15日内审定完毕，甲、乙双方对工程总价款进行认可，并办理并网手续完毕后10内付清。

（5）支付以上款项时，乙方须先提供合法有效的等额发票。第六条

工程质量及验收标准 1.工程质量

（1）乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和市自来水管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验和报验，确保工程质量，并按期完工。（2）乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施要求乙方停工，直至纠正合格。2.验收

工程竣工验收，应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，通过自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后并结清工程款，乙方将全部有的技术档案资料向甲方移交。竣工验收须有自来水公司、甲乙双方和设计方人员参加。

第七条

材料设备供应

（1）工程所需材料和设备由乙方采购供应至施工现场（仓库）。

（2）材料、设备应附有出厂合格证明，任何一方对材料、设备有异议，应由市技术质量监督局进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。第八条

双方义务 1.甲方义务

（1）委派现场代表

负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方，否则由甲方承担相应费用。

（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用电电源，电费由乙方承担。

（3）及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个小时内参加隐蔽验收。

（4）接乙方书面竣工验收通知后应在3个工作日内组织竣工验收。

（5）负责协调乙方与其他各承包单位的关系，确保乙方在各施工单位场地内的材料堆放、正常施工用电水以及垂直运输等设备设施的使用，乙方不得损害。

（6）对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起2个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

（7）接乙方提供工程进度报表后2个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

（8）提供安装二次加压供水设备，进出水端口由乙方对接。2.乙方义务

（1）委托现场代表

负责施工期间的全面管理。该现场呢代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

（3）工程项目开工应提前2个工作日将完整的施工组织设计以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方变更工程主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

（4）乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

（5）施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，甲方需在3日内提供合理的设计方案，耽误的工期相应顺延，并给予合理补偿乙方损失。

（6）达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报告表给甲方确认，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款。

（7）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若因乙方原因出现安全问题，责任由乙方自行承担。

（8）乙方要和谐相处与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

（9）工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。（10）乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程产品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

（11）乙方进场施工时，需遵守甲方要求的现场安全文明施工管理。（12）乙方与其员工之间的一切劳动纠纷有其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（13）办妥管道安装所有相关业务手续，负责整个过程中关詧、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。（14）图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后1个工作日内办理签证。不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。（15）

第四篇：暖气安装施工合同

暖气安装施工合同

暖气安装施工合同1

甲方：______________

乙方：______________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

一、工程概况及承包方式

工程名城：公寓暖气安装调试

工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房

工程承包方式：包工包料

暖气管用：_______；

暖气片用：_______；

锅炉用：_______；

二、工程期限

自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

三、工程价款及结算方式

此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：_______元整(人民币大写：_______元)。合同签订时支付现金_______元，材料进场时支付现金_______元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款_______元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

四、材料放置

乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的.位置地点，工程材料的安全由乙方负责。

五、产品的安装调试验收

1、乙方负责暖气管的安装、调试

2、安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。

六、乙方责任

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，

2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。

七、甲方责任

甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

八、产品质量责任及售后服务条款

自验收之日起，工程无偿保修期_______年

锅炉保：_______年

暖气片保：_______年

暖气管道保：_______年

九、争执协商解决

本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效

甲方：_______

乙方：_______

_______年_______月_______日

_______年_______月_______日

暖气安装施工合同2

发包方(以下简称甲方)：_______

承包方(以下简称乙方)：_______

根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。

一、工程概况

工程项目__________工程名称：_______工程地点：_______

二、承包范围和内容：

图纸设计中的户内地暖工程，包括分集水器、地暖铺设部分及混凝土保护层的浇筑，附表一作为本合同的补充内容。

三、工程价格：

结算价格为平方米。地暖施工完毕后，甲乙双方共同以施工图纸测算地暖实际施工面积。

四、施工准备

1、本合同签订

2、本合同签订

五、工程期限

工程期限为_______天，自________年____月____日至________年____月____日竣工验收如遇下列情况，经甲方现场签证后，工期相应顺延

1、按施工准备规定，甲方不能提供施工现场(经乙方和有关方验收不符合施工条件要求)，障碍物未能清除、影响进场施工

2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度

3、不属于包干系统范围内的重大设计变更、设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度，在施工过程中如因停电、停水影响正常施工未按合同规定拨付工程款等原因而影响施工人力不可抗拒因素造成的工期顺延

六、工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到____℃)和图纸设计要求。

2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方派驻工程代表的监督。

3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

(1)由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定合格后方可用于施工;

(2)由甲方和土建方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料的改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方派驻工程代表签证后方可用于工程。

(3)乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监理方等进行结构中间验收;

(4)乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;

(5)工程竣工后，乙方对工程进行保修________年，保修时间自通过竣工验收之日算起。

七、工程款的支付与验收

以每栋楼为一个接榫单位，材料进入现场甲方七天内支付总工程款的__%，该楼栋地暖施工完成后七天内支付总工程款的__%，验收合格后七天内再支付__%，剩余的__%作为质量金，质保期满、且无质量问题后一个月内全部一次性付清。

八、双方权利和义务

1、甲方

(1)提供达到施工条件的平整地面并清空地面物品，提供符合施工条件的水源、电源，保证室内施工的标高控制线。

(2)负责协调总包及其他施工单位关系。

(3)提供地暖图纸等相关文件。

(4)提供材料存放场地。

(5)监督工程质量和施工进度，负责材料进场验收、隐蔽工程及工程竣工的验收。

(6)协调相关单位保护乙方已施工完成的部分。

(7)向乙方提供本工程监理单位及总监、专业监理工程师的.联系方式并书面明确其职权。

(8)甲方有权对乙方进场的不合格材料予以退场，所发生费用由乙方自己承担。;

(9)当甲方发现施工质量不符合要求时，有权要求乙方返工，所发生费用由乙方自己承担。

2、乙方

(1)委派为现场代表，负责与甲方和各施工队协调沟通。

(2)开工前编制施工组织设计或施工方案，报甲方、监理方审核批准。

(3)在工程中要使用双方确定的地暖材料，不得擅自变更。

(4)保质保量完成本工程施工。

(5)对施工人员进行安全教育，不得违章作业，由此引发的安全事故均由乙方承担一切责任及费用。

(6)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。

九、竣工验收

1、根据《G142-地面辐射供暖技术规程》、图纸设计进行验收及甲乙双方约定的其他要求进行验收

2、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续;

3、乙方负责系统的调试运行正常，交付甲方使用。

4、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。

5、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除;发生紧急抢修事故(如管材管件漏水等)，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方承担，因产品本身质量缺陷造成的事故，费用由产品供应方承担

十、违约责任及争议解决方式

本合同签订后，双方不得无故违约，否则，违约方须赔偿对方的一切经济损失，合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时可提交仲裁机构，按民法典有关条款执行，或向提起诉讼。

十一、附则

1、本合同签订时，甲、乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，报送监理部一份，备案一份。本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验，结清尾款。保修期满后自然失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

暖气安装施工合同3

甲方代表：_________乙方代表：_________

依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况及承包方式：

1、工程名称：___________________________；

2、工程地点：商丘市开发区；

3、工程承包方式：包工、包料。

二、工程安装内容：

庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价：_________元。

三、工程期限：

_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

四、质量要求：

按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。

五、付款方式：

自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。

六、双方责任：

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的'材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）。

3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

甲方代表：_________乙方代表：_________

_________年_________月_________日

暖气安装施工合同4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：

一、工程概况及承包方式

工程名城：公寓暖气安装调试 工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：XX,暖气片用：XX，锅炉用：

二、工程期限

自20xx年X月X日至20xx年X月X日

三、工程价款及结算方式

此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：X元整(人民币大写：X)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款X元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。

四、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。

五、产品的安装调试验收

1、乙方负责暖气管的安装、调试

2、安装的.标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。、

六、乙方责任

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。 如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，

2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。

七、甲方责任

甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。

八、产品质量责任及售后服务条款

自验收之日起，工程无偿保修期XX年

锅炉保X年

暖气片保：X年

暖气管道保：X年

九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效

甲方： 乙方：

XX年X月X日XX年X月X日

暖气安装施工合同5

甲方：________

乙方：________

依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商暖气安装按实际面积每平方32元交于乙方施工，特签定合同如下：

一、工程承包方式：

施工材料为镀锌钢管，包工、包料（除暖气片、楼梯主管道外），材料经甲方验收合格后方可施工。

二、质量要求

甲方监督乙方使用的材料质量，如乙方施工的工程质量达不到规范规定的要求，或使用的`材料不合格，甲方有权停止乙方施工，责令其整改，其费用自理。竣工验收达不到要求或不合格的地方，乙方须整改或返工，费用自理。

三、付款方式

1、工程所需材料费、人工费待工程队进入每幢楼后由甲方付给乙方工程款40%，

2、工程施工每幢楼的一半后，甲方向乙方拨付总工程款的40%，验收、审计合格后，再付每幢楼总工程款的95%。

3、质保金为5%，待两个采暖期满，无任何质量问题，一次性付清。

四、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

五、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、施工中的安全问题，由乙方自己解决出现任何安全问题，与甲方无关。

3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）保证施工后美观大方，（由于住房装修所造成的影响与乙方无关）工程工艺发生变化时，经甲方认可后方可施工。

4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

5、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

6、其它未尽事宜由双方协商解决。

7、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

甲方签字：________

乙方签字：________

________年____月____日

第五篇：自来水管道安装工程施工合同

自来水管道安装工程合同

发包方（甲方）： 江苏中通房地产开发有限公司

承包方（乙方）： 江苏九鼎环球建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担

御和花园

自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条

工程概况

工程名称:

御和花园自来水安装

自来水管道安装工程

工程地点：

花园路56号

第二条

承包范围

乙方根据 丰县

自来水公司和

丰县

规划局批复的方案，设计

供水管网并按设计图纸施工。按本工程施工图纸所规定内容，乙方负责（该项工程的、施工，以及协调、市政、等有关部门办理市政路面的报批开挖、复土回填工作，并负责整个施工过程中的开叉、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收手续。）

第三条承包方式及安装要求

(1)本工程采用包税费、包工包料、包施工、、包工期、包质量、包安全、包通过甲方及__丰县_自来水公司验收的承包方式。双方同意按 下列第___1__种方式执行：

1)双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

2〉工程量__由丰县__自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外

工程量按实签证，执行，材料及设备以甲方审定的作为 结算价，其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲 方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。

(2）乙方报送的结算金额必须真实准确；若乙方报送的结算总金额或结算 单项金额超过最终审定金额的_____20__%，则甲方可按照超过部分的___50__%在结算 金额中扣罚。

(3)安装要求：达到国家有关供水安装标准及__丰县__自来水公司供水管 及水表安装要求。

第四条工期

(1)工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计___90____日历天。

（2）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由____7___日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。

2）不可抗力因素。第五条 工程质量及验收标准 1.工程质量

（1）乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和___丰县_____自来水管道操作安装规程进行施工，按规

定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

（2）乙方在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质量监督部门确认后，甲方以书面通知乙方，乙方在一天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

2.验收

（1）工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

（2）乙方应提前____30__日书面通知甲方进行竣工验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过_丰县_自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

（3）工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式___陆___份提交甲方存档。

第六条 工程总价款及付款方式 1.工程总价款

（1）工程预算总价款为人民币___109___万元（大写_壹佰零玖玖万元整_），工程竣工后按实际工程量结算，实际工程量以甲乙双方验收依据及共同签证为准。当工程项目变更较大时，甲乙双方应及

时对工程预算总价款进行调整，并以调整后的工程预算总价款作为支付进度款的依据。

（2）本工程的总价款不含市政路面修复费，不含供水主干管分摊费。

（3）本工程耗水费按人民币__3600___元由乙方包干。（4）本工程土方按__30__%人工挖土，__70__%机械挖土，挖土超过_1.2___m计算放坡。

（5）本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责，按相应定额运距十公里由甲方在结算款中代扣。

2.付款方式

（1）在合同签订后___7___天内，按工程预算总造价的___30_____%预付备料款；

（2）工程进度达___80__%并经甲方对进度进行确认后___7____天内支付工程预算总造价的__60____%；

（3）工程完工通过甲方验收并办理水质检验证明手续、通水后付至工程预算总造价的___80____%；

（4）余款待办理结算后____60___天内付清。

（5）以上款项，甲方将以转账支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。每笔付款时，乙方须先提供国内合法有效的等额发票。

第七条 材料设备供应

（1）工程所需材料设备由乙方采购供应至施工现场（仓库）。

（2）材料设备应附有出厂合格证明和___丰县____自来水公司所规定使用的产品。如任何一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

（3）工程材料和设备差价的处理办法按__徐州_____市定额站有关规定进行调整。

（4）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

第八条 双方义务

（1）委派现场代表（甲方工程设计部门）____钱封烈____负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中的需要甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电（水电费由乙方承担）。

（3）提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。（4）及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

（5）接乙方书面竣工验收通知后应在__90___个工作日内组织竣工验收。

（6）对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起__3__个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

(7)接乙方提供工程进度报表后__3___个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

(8)负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

〈9〉甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在 两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的2个月内完成结算。

2.乙方义务

(1)委派现场代表___王亚______负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有 与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

(2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工 作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

(3)工程项目开工应提前___3____个工作日将完整的施工组织设计、网络图和 施工技术措施以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主 要负责人，应事先征得甲方书面同意。

(4）乙方材料进场前，须提前___1___个工作日书面通知甲方，进场时经双方 共同验收并作书面记录。

(5)施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

(6)于每月__20___日前达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格 式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的，还应 向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款 时间。

(7)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

(8)乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁 卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

(9)工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任 中的逾期完工条款处理。

（10）乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

(11)乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。

〈12〉乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损 失的，乙方应予以赔偿。

(13)办妥管道安装所有相关业务手续（不包修复路面费用〉，负责整个过 程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

(14)乙方保证其承包范围内的工程项目于___90____前通过自来水 公司的验收，并向甲方提交_丰县_____自来水公司的工程验收合格证。

(15)图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于 隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后___3___个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前___24___个工作小时通知甲方，经甲方项目工程设计部门、地区公 司及乙方现场共同验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲、乙双方各 执___贰__份，作为工程结算依据。

不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。

(16)分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求 的格式〉通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合 格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间 内整改后重新报验，由此造成工期延误，责任由乙方承担。

〈17〉乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工 结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起___30__个工作日内与甲 方核对工程价款，于竣工验收后的2个月内完成结算。

(18)乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本 工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起___7__个工作日内将甲方已支付的工程款总额和 工程的最终结算金额之间的差额退还给甲方。

(19)乙方须按本合同附件二 “施工单位进场须知”的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的 一切后果由乙方自行承担。

第九条违约责任

(1)甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进 行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责 任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复 查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。(2）甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

(3)甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的__5__‰。向乙方支付违约金。

(4)乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交__丰县____自来 水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按工程预算总价款的__3__‰向向甲方支 付违约金。逾期超过___30__日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的_____5__%向甲方支付违约金。由此影响甲方竣工验收的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

(5)乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的____3_%作为违约金，造成甲方工期延误或 其他损失的，乙方应予赔偿。

(6)乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作 或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换 之日起5日内更换。否则，甩方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延 误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

(7)在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

(8)乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况 时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造 成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

(9)甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方 解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的 工程所有资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方 共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施 工单位进场施工。

(10)乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的__7___日内仍不进 场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的_____1_%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

(11)乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙 方应按工程预算总价款的____5%__向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的 一切损失。

(12)乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证的工程 量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按

相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

(13)乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料 或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每

逾期一日，按工程预 算总价款的___3_‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起 ____7__日内支付。

(14)甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定 的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的__3___‰向乙方支付违约金

。该违约金应在收到乙方通知之日起___7_日内支付。

(15)乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约 金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

甲方：

地址：

法定代表人：

(或授权签约人)：（乙方： 地址：

法定代表人

或授权签约人）：