第一篇：钢结构库房房盖更换工程施工合同
钢结构库房房盖更换工程施工合同
牡丹江市鑫海物流股份有限公司（简称甲方）
（简称乙方）
根据甲方工程建设需要，甲、乙双方通过协商，甲方同意将哈牡绥东物流质押担保中心院内钢结构库房房盖更换房盖工程（以下简称更换房盖工程）委托乙方承包施工，乙方接受甲方委托，为明确双方责任，特签订本合同。
一、施工内容
更换房盖工程甲方委托乙方按甲方提供的施工要求对库房房盖更换工程项目进行施工建设。
二、承包方式及结算办法
（一）、更换房盖工程总价23万元，更换下来的旧彩钢瓦归乙方所有。
（二）、更换房盖工程承包方式为大包；包工、包料（更换的新瓦必需为0.45规格的彩钢瓦）。
（三）、更换房盖工程采用工程内容及工程量以工程为准，按实竣工结算的方式。
（四）、乙方应在工程竣工验收合格之日起3天内编制完工程结算书并提交甲方，甲方在收到结算书后3天内完成审核工作，审定后的结算总价即为更换房盖工程承包总价。
三、施工工期
更换房盖工程施工总期（）天，开工日期以本合同签字生效之日起的第3天
算起，竣工期应顺延，乙方应采取措施确保按期开工及竣工。
四、施工质量及验收
（一）、乙方应严格按甲方要求现行施工及验收规范进行施工，工程质量必需达到合格。
（二）、工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收，凡在施工及验收中发现质量达不到验收要求的，乙方必须无条件返工并承担全部责任及费用。
（三）、更换房盖工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起3年。
五、付款方式及结算
签于更换房盖工程施工周期短乙方在施工材料进场，甲方先付工程总价50%款在工程竣工验收合格，结算审定之日起七天内甲方付清给乙方全部工程款，扣壹万元保证金，一年后工程质量没问题返还给乙方。
六、材料供应
（一）、更换房盖工程施工所需全部材料均由乙方负责采购，必需保证0.45彩钢瓦。
（二）、工程中彩钢瓦材料，乙方必须保证全部选购质量符合国家规定的产品，严禁提供和使用不合格的材料或伪劣产品。
七、双方职责
（一）、甲方责任：
1.派出施工代表负责施工中技术问题的处理及与乙方日常工作联系，并对本更换房盖程施工质量进度进行监督，检查；
2.负责在工程完工后组织验收；
3.按时按规定乙方拨付工程款项。
（二）、乙方责任:
1.严格按甲方要求施工、施工规范及施工程序组织施工，并服从甲方现场代表对施工质量进度监督检查；工程竣工质量保修期为3年。
2.采取措施以防止事故发生，凡施工中由于乙方自身原因造成的人员伤亡事故及其他损失其责任和损失均由乙方自负，甲方不承担任何责任。
八、其他约定事项
（一）、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以协商解决。
（二）、违约处理：本合同在履行中如发生违约事件双方应协商解决，如协商解决不成则采取仲裁处理方式，申请仲裁委员会进行仲裁处理。
（三）、本合同中自甲、乙双方签字之日起生效，工程完工结算办妥并付清工程款后自行失效，但保修期这条有效。
甲方（盖章）乙方（盖章）
代表（签字）代表（签字）
签约时间年月日
第二篇：钢结构库房合同
钢结构库房制作安装工程
施 工 合 同
发包方:（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
甲方将位于其所属
的钢结构库房工程发包给乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的权利、义务和责任，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条
工程概况
工程名称： 工程地点： 工 程 量： ㎡
第二条 工程承包范围
承包方式：
承包内容：仓库主体、房顶的制作安装（不含基础）第三条 合同价款
工程主体、工程总造价及付款方式
1、钢结构库房一栋：为钢骨架结构，主体立柱管为219Φ厚度为6个厚，屋顶为5×5角铁，长 米，宽 米,檐高 米，房顶0.5mm 蓝 色彩钢板，三面墙板、外墙为0.4白色彩钢板。工程单价￥ 元/㎡（大写： 元/㎡）。总价款 ￥ 元（大
写： 元）人民币。
2、付款方式：
（1）、签订合同后，甲方向乙方预付工程￥ 元（大写： 元）。
（2）、剩余工程款计￥ 元（大写 元），自施工之日起三个月内付清，即 2017 年 月 日前一次性付清。（3）、甲方每次支付乙方工程款时，应通过转账（或乙方指定人员）的方式，不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员，否则甲方承担因此造成的一切经济损失。第四条 合同工期
工程的总工期为 天，自 2017 年 月 日起至2017年 月 日止，甲方未支付工程款和场地不具备施工条件时，工期顺延，造成的损失由甲方承担。
如遇下列情况，经甲方现场代表确认后，工期相应顺延。
1、甲方在开工时，不能提供施工场地、水源、电源，道路未能通畅，障碍物未能清除，工程款未能按时支付，影响进场施工等情况或场地内不具备施工条件。
2、降雨、大风等灾害性天气。
3、施工中途停水停电等影响正常施工的。
4、不可预见的其他因素导致无法正常施工的。（关于不可预见的约定为：6级以上的地震、7级以上的大风、35度以上高温或零下35度的恶劣天气等）
5、工程变更。
6、工程量增加。第五条 工程质量与检测
1、本工程质量经双方要求达到国家同行业质量评定标准。
2、乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文件要求进行施工。第六条 施工与设计变更
1、工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需经双方确认方可实施。变更设计需经双方负责人签字确认后生效。如甲方提出的变更要求，发生合理的增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等）由甲方负责。
2、甲方如需变更施工方案（如整体结构、建设位置等）必须由甲方作出正式修改通知书及图纸，乙方同意后才予以实施。重大修改后增加造价时，需另行协商，在取得投资落实证明，乙方才予以实施。
第七条 双方的其他权利义务 甲方：
1、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作，并无偿为乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。
2、施工中如甲方需变更图纸，应提前5天通知乙方。
3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度，并及时提出整改意见和建议。如发现质量问题，有权要求乙方改进或返工，由此
产生的费用由乙方负责。
4、整个工程施工期间，全部吊装使用的吊车由甲方负责费用甲方承担。
5、甲方指派一名代表具体负责履行合同及双方沟通。
6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同约定的全部义务。乙方：
1、乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，确保施工安全。
2、乙方要严格按照要求施工，不得随意增减施工内容，严格按本合同约定的工期实施、完成并保修工程。
3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护、文明施工、安全生产等的规定。
4、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担自身责任造成的损失和罚款。
5、由乙方原因造成的误工，工期不予顺延； 第八条 合同解除
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。受损方可以要求另一方按实际损失承担赔偿责任。
2、因不可抗力使合同无法正常履行，甲乙双方可以解除合同。解除合同后的遗留问题，双方可以协商或通过申诉的方式解决。第九条 违约责任
1、如甲方不按约定期限支付工程款，造成的停工损失，甲方应
支付此款并赔偿乙方的实际损失。
2、工程中途如由甲方停工、缓建、设计变更等原因造成的返工、停工等，甲方应赔偿由此给乙方造成的实际损失；
3、任何一方如不能按照合同约定条款履行义务，致使合同无法正常履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以赔偿。其他要求双方协商解决，协商不成，交由守约方人民法院裁决。第十条 合同效力
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效益，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）:
法人代表签字： 法人代表签字：
合同签订地点：
合同签订时间： 年 月 日
第三篇：钢结构工程施工合同（本站推荐）
合同编号：
工程名称：发 包 方：承 包 方：
钢结构工程施工合同
钢结构工程施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 第二条 工期 工期 天
以上为计划工期，具体开工日期以甲方及监理工程师通知为准，具体竣工日期为确定开工日期加上合同工期总日历天数为竣工日期。
第三条 工程质量要求
本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。第四条 承包方式、合同价款及付款方式 4.1承包方式：包工包料。
4.2合同价款(大写)： 元整 ￥： 元，固定总价，含税价（开增值税专用发票）。
此合同价款已包含材料采购、制作、装卸（含二次搬运）、保管、安装、检测、税金、包质量、包进度、包安全文明施工、包税金、包场地清理、包保修、包施工用水用电等相关含税费用都含在总价中。合同价款报价组成中已充分考虑风险范围并计算风险费用。
4.3付款方式： 无预付款
（1）框架施工完成支付该分项工程的50%；
（2）玻璃施工完成，打胶、收口、油漆结束，竣工验收合格后付至该项已完工程款的95%。
（3）剩余5%作为质保金，质保期两年，到期无质量问题无息退还余款。
支付以上款项时，乙方须先提供相应金额的正规税务发票（支付最后一次进度款前开具全额发票，含质保金发票），办理付款申请手续。
第五条 工程结算依据
5.1合同价款及变更签证计价依据：按山西省2011年预算定额相关计价依据计价，规费按下限计取；主要材料价格按照预算当期（或最近月份）晋城市建筑经济管理站发布的《晋城市工程造价信息》调差，《晋城市工程造价信息》上没有的材料价格按照双方共同询价确认的价格为准，人工按晋建标字【2014】77号文件调差。
合同预算中有相同项目的，按照相同项目单价认定，无相同项目的但有类似项目的，参照类似项目单价认定，合同中没有相同或类似项目的，甲乙双方调研市场后协商确定。
5.2工程决算价=合同价（固定总价）+变更价（设计变更、现场签证）-应扣其他费用。5.4 设计变更、现场签证及时结算，其结算依据执行5.1条规定,其变更价款随进度计入进度报表，按工程进度支付。
第六条 甲方项目负责人及甲方义务
6.1甲方项目负责人姓名： 联系方式： 6.2甲方义务：
6.2.1负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。
6.2.2向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场水源、电源接驳口（水电费用由乙方承担）。
6.2.3提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
6.2.4及时对工程进度、质量进行监督检查，参加材料报验、组织工程的初验，接到乙方书面通知起 8 个工作小时内参加隐蔽工程验收或 7 个工作日内组织竣工验收。
6.2.5负责协调乙方与其他承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地。
6.2.6甲方应按合同书双方约定的付款方式及时支付工程款，如违约应按双方约定的条款承担违约责任。
第七条 乙方项目经理及乙方义务
7.1乙方项目经理： 联系方式：
7.2乙方义务：
7.2.1根据甲方确认的施工图纸及批准的进度计划组织施工，接受发包方代表对进度计划的监督、检查。按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。
7.2.2工程开工前应提前 5 个工作日将完整的施工方案、施工组织设计、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案，同时接受甲方和监理对进度的检查监督。乙方项目经理以及主要负责人须持有与本工程项目相适应的资格证书，如乙方更换工程主要负责人，应事先一周内经甲方书面同意。
7.2.3、每次付款前，乙方应在工程量确认后按甲方要求的格式向甲方发出书面付款申请，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。
7.2.4乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，采取严格的安全保护措施，由乙方自身安全措施不力造成事故的责任、员工自身健康问题造成的损害和因此发生的费用由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。承担在施工过程中的防火、防盗、自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。给甲方造成经济损失的，乙方应赔偿甲方的经济损失。
7.2.5乙方应保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。7.2.6工程交付甲方前，乙方负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误的，按违约责任中的逾期完工条款处理。
7.2.7乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方也有权在工程结算款中扣除。
7.2.8乙方应按合同开工日期组织施工，如不能按时开工，应及时向甲方代表及监理提出延期开工的理由和要求，如未取得甲方同意，不得延期开工。甲方要求乙方推迟开工日期的，应以书面形式通知乙方，工期相应顺延，具体开竣工日期以已签字确认的《开工报告》为准。
7.2.9乙方应按合同开工日期组织施工，如不能按时开工，应及时向甲方代表及监理提出延期开工的理由和要求，如未取得甲方同意，不得延期开工。甲方要求乙方推迟开工日期 4 的，应以书面形式通知乙方，工期相应顺延。
7.2.10图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后3个工作日内办理签证，作为工程结算依据。不按以上要求的事后补签，甲方可不予认可，后果由乙方自己承担。
7.2.11每月25日前，乙方应向甲方提交下一个月的施工进度计划，同时接受甲方对进度的检查监督。
7.2.11乙方应该向甲方提供包括但不限于营业执照、施工资质等证件以备甲方备案。第八条 暂停施工
8.1甲方及监理因乙方原因要求乙方暂停施工，应在提出要求后24小时内，提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方及监理要求停止施工，实施甲方及监理的处理意见后，向其提出复工要求，经甲方及监理同意后继续施工。
8.2停工责任在甲方，工期相应顺延；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不顺延。
第九条 隐蔽工程和分段工程验收
凡隐蔽工程和分段工程验收，经乙方自验合格后，应及时书面通知甲方项目负责人、监理单位进行验收，经验收合格，甲方项目负责人和监理单位在验收记录上签字后，乙方方可继续施工，验收记录最后要和工程竣工资料一同交付甲方。施工中经检查检验工程质量不合格，乙方应按甲方书面形式的要求返工、修改并承担其返工、修改的费用，工期不顺延。
第十条 检查与返工
10.1乙方必须在现场随时接受甲方监督与检查，具体执行《山西浩泽坤房地产开发有限公司施工现场管理办法》。
10.2施工中经检查检验工程质量不合格，乙方应按甲方书面形式的要求返工、修改并承担其返工、修改的费用，工期不顺延。返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，按合同价款的 2 %支付违约金，直至甲方单方解除合同，由甲方委派第三方处理，乙方承担维修费用和相应损失赔偿。
10.3以上检查检验不应影响施工的正常进行。第十一条 材料和设备
工程所需材料和设备必须符合合同文件、图纸要求。施工时先送材料样板，经设计方、监理方和甲方确认后，才能大批量进材料。购臵设备材料必须有符合国家规定的有关证明，进场后必须材料报验，经监理工程师和甲方项目管理人员验收合格后方可进行施工。无合格证明的材料不准进场使用，无论该材料是否质量合格，甲方有权要求乙方更换，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。
第十二条 设计变更及签证
甲乙双方均应必须坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，因甲方、设计单位提出对原设计变更导致工程延误，工期不予顺延。
第十三条 竣工验收
13.1工程具备竣工验收条件，乙方应在竣工验收合格后10天之内向甲方提交竣工验收报告和竣工验收资料：
13.2设计变更的文件和工程洽商记录。
13.3隐蔽工程和中间验收记录，工程施工检验试验记录，工程施工验收报告等技术资料，完整的工程竣工图纸三套。乙方应将所有变更及施工过程中的实际情况全部体现在竣工图纸上。
第十四条 保修
14.1 本工程保修期自工程通过本合同约定的全部验收并办理交工手续之日起计，质保期为2年。若单项工程国家规定质保期超过2年的项目按国家规定执行，保修期内乙方免费维修。质保期两年以后，终身维修大件只收成本费，小件（200元以下）五年内不收任何费用。
14.2乙方指定保修负责人姓名、手机号码、电子信箱，若乙方改变联系电话，需及时书面通知甲方，乙方承担未能让甲方及时知晓其有效联络方式而造成的全部损失。
14.3 发生故障时，甲方可采取书面或电话等任何一种快捷方式通知乙方，乙方接到甲方通知后2小时内给出答复，12小时内技术人员赶到现场并进行责任认定和维修，发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场进行抢修和责任认定，确保系统正常运行。维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净。承包人在上述期限内未派人维修的，发包人有权另行委托维修，产生的费用按实际发生的费用加收50%的管理费可直接从保 6
修金中扣除，不足部分，有权向乙方追偿。
14.4 保修责任认定可采用拍照、摄像、取样、记录（如甲方委托的施工单位或住户签字资料等），任选一种均视为有效。责任认定由甲方、乙方共同进行，若乙方在规定的时间内未到达甲方指定地点进行保修责任认定的，视为乙方对质量问题的性质、产生原因、另行委托维修、赔偿及承担违约金等均无异议。
14.5 因乙方工程质量原因或维修不及时导致住户提出索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判（包括维修、赔偿），承包人无条件认可发包人谈判结果，并履行谈判所约定的各事项，同时承担全额费用。
第十五条 违约责任
15.1甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付工程款的2‰向乙方支付违约金。15.2乙方未能在合同约定工期内完工并通过竣工验收的，每逾期一日，按工程预算总价款的5‰向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的5%向甲方支付违约金。并且承担由此给甲方带来的所有经济损失。
15.3若乙方擅自中途更换主要负责人或乙方代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误及甲方的其他损失由乙方承担。
15.4乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的 2 日内仍不进场施工，或非甲方原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的 5 %作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿甲方所有损失。
15.5乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的 5 %作为违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
15.6合同生效后，除合同约定情形外，任何一方不得单独违约终止合同。
15.7乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第十六条 甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，向 工程所在地 人民法院起诉。
第十七条 其他
17.1签订合同之前，承包人向发包人提交工程履约保证金 / 万圆整￥： / 元，工程完工后无息退还。
17.2本项工程涉及内容均应由乙方完成，不得分包。第十八条 合同份数
本合同一式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：晋城市畅安房地产 开发有限公司
法定代表人： 委托代理人： 经办人： 联系电话： 签订日期 ：
(盖章)：
法定代表人： 委托代理人： 经办人： 联系电话： 签订日期： 8
乙方
第四篇：钢结构工程施工合同
钢结构工程施工合同范本1
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第1条 工程概况
1.1 工程名称： 钢结构车棚制作安装
1.2 工程地点：
1.3 工程面积：
1.4 工程内容：
1.5 承包范围：
开工日期：
竣工日期：
质量等级： 合格
合同价款：
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条 合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承包合同;
2、工程补充合同;
3、工程设计变更;
4、工程联系单;
5、工程签证
第3条 合同文件使用的标准适用法律
适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定
第4条 图纸
由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。
第5条 甲方驻工地代表
甲方委派 同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第6条 乙方驻工地代表
乙方委派 驻工地代表
乙方委派 负责现场施工
上述乙方行使乙方的`全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条 甲方工作
1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
2、甲方负责按合同支付工程款。
3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。
第8条 乙方工作
乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。
第9条 进度计划
按双方协商的工期要求施工。
第10条 工程预付款、工程款支付及结算
甲乙双方约定： 主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。 付清剩余尾款。
第11条 保修
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。
第12条 争议
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第13条 违约
如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第14条 安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第15条 不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第16条 合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第17条 合同份数
本合同一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢结构工程施工合同范本2
甲方：
乙方：
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建筑施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
工程内容：
工程建筑面积：
二、合同价款
工程每平方米造价： 元。
工程总造价： 元，以实际建筑面积结算。
三、付款方式：
1、乙方带材料进入工地，甲方付相应材料费用及施工费用。约：钢架 C型檩条%;彩瓦%。
2、工程完工验收合格后一周内付清。
四、双方责任
甲方责任：
1、应为乙方提供水电以及施工中需要帮助的'解决问题。 乙方责任：
1、乙方严格按照预定方案进行制作、安装，保证工程质量。
2、在施工中，乙方保证人身安全，若出现意外事故，由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。
3、乙方使用材料应为：国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm，彩瓦0.426;C型檩条：160×60×20×2.5 120×50×20×2.5
五、质保范围及期限：
1、属乙方施工质量问题，质保期内由乙方无偿保修，属甲方使用不当或意外损坏，由乙方提供有偿维修。
2、质保期为壹年。
3、质保金为合同价款的3%。
六、由单方面原因造成的违约，有违约方承担一切损失。
七、本合同自签定之日起生效，至质保金结束止。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
钢结构工程施工合同范本3
建设方：___（以下简称甲方）
承包方：___（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一、工程概况
（1）工程名称：___
（2）工程地点：甘肃玉门黄花农场
（3）工程范围和内容：本房为___跨钢结构厂房，规格：长___米；宽___米檐高___米，按图纸施工。
（4）建筑外包面积：___平方米。
（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：___，（小写￥：___）
二、钢结构施工准备
（一）甲方：
（1）做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。
（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。
三、钢结构工程期限
（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），___年___月___ 10日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的'，工期相应顺延。
四、钢结构工程价款的支付与结算
（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。
（2）本合同签订后，甲方须付预付款___％计人民币___元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的___％计人民币___元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币___元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___％，计人民币___元作为工程款，
（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。
（5）本合同结算方式：___。
五、附则
（1）本合同一式___份，甲乙双方各执一份。
（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。
（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
附：
甲方：___乙方：___
法定代表人：___法定代表人：___
委托代理人：___委托代理人：___电话：___电话：___
本合同签订日期：___年___月___日
钢结构工程施工合同范本4
发包人（全称）：___________（以下简称甲方）
承包人（全称）：___________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：___________
工程地点：___________
建设面积：___________
二、工程承包范围
承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。
三、承包方式：___________
四、合同工期
进场安装日期：20__年__月__日
安装竣工日期：20__年__月__日
合同工期日历天数：____天。
五、质量标准
工程质量标准：合格
六、分包合同价款
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效
合同订立时间：20__年__月__日
合同订立地点：_________
本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
20__年__月__日
20__年__月__日
钢结构工程施工合同范本5
发包方（以下简称甲方）：
住址：
承包方（以下简称乙方）：
住址：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__________________________
2、工程地点：__________________________
3、承包范围：
4、承包内容：
5、工程造价：
6、支付方式：
7、工程质量：
二、施工准备
1、甲方：
（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料
2、乙方：
（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
三、工程期限
1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收
2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。
四、工期顺延
1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；
5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
五、双方职责
1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；
3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；
5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
六、施工与设计变更
1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的.地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。
3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
七、工程验收
1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
3、工程竣工验收后，甲方方可使用。
4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。
八、违约责任
乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。
甲方的责任：
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。
九、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（ ）项方式解决：
1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；
2、向工程所在地人民法院起诉。
十、附则
1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（签章）：
代表人：
授权代表（签字）：
联系电话：
_______年____月____日
乙方（签章）：
代表人：
授权代表（签字）：
联系电话：
_______年____月____日
钢结构工程施工合同范本6
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定及工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同.
第一条:
工程名称: 工程地点:
第二条:工程承包方式:
1. 包工包料
2. 工程造价按元/㎡，建筑面积约为㎡，含税总造价为元。
3. 如遇下列情况，合同总价作以下相应调整(1.在施工过程中增加或减少工程项目。2.在施工过程中设计变更)
第三条:工程承包内容:
第四条:工程期限
年月日至年月日 在施工过程中,由于不可抗力,雨天,连续停电8小时以上或设计变更,
甲方等原因延缓施工的,顺延施工期限.施工过程中,甲方应保证乙方的用水用电等必要施工条件.
第五条:工程结算
1. 本合同签订后三天内,甲方支付工程定金元.(甲方如不按期支付定金,乙方不安排生产工作)
2. 钢结构构件进场后二日内支付总价的﹪.
3. 钢结构构件框架安装完毕,封板前支付总价的﹪.
4. 竣工验收合格后,支付总价的95﹪,其余作为预留保修金.
5. 预留保修金在保修期后某日内一次性无息付清.保修期为个月.
第六条:施工准备
施工前,甲方应尽力协助乙方的施工安装准备工作,并做好三通一平,施工图纸会审及相关事宜,如未能办妥相关施工手续发生经济损失入法律责任的,由甲方承担责任.
第七条:工程质量及验收
1. 乙方必须严格按照施工图纸,说明和相关规范精心施工,确保质量.
2. 甲方按施工图纸,说明及有关规定进行验收,竣工前乙方应提出竣工报告,甲方收到报告后,五日内应进行验收,并出具验收证明,逾期按合格认定.未经验收,甲方擅自使用,则视本工程为合格.若在竣工后一个月内不验收,甲方无条件支付应付的工程价款.竣工验收合格后,甲方才可使用.
第八条:补充条款
第九条:设计变更
1. 甲方因故需要设计变更的,应按照相关规定向乙方签发联系单.如乙方无甲方认可擅自改变原设计的,承担相应责任.
2. 甲方变更设计的',应提前告知乙方;造成损失的,应由甲方承担相应费用.
3. 因设计变更而增加的工程价款,乙方核算后提交甲方,由甲方签证确认后,在工程痉结算价款时一并支付.
第十条:争议的处理
1. 在履行合同过程中发生的争议,双方协商解决;协商不成,可以申请仲裁委员会仲裁或向乙方所在地人民法院起诉.
2. 甲方无正当理由没有如期支付工程预付款和工程进度款,经乙方催告后五天内仍不能支付的,甲方须承担由此引起的工程延迟的责任和赔偿乙方的经济损失.
3. 因乙方原因而致的工程质量和工期延误的,由乙方承担责任.
4. 如一方违约或擅自中止合同的履行,必须向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的﹪.
第十一条:在履行本合同过程中,确属特殊情况而致本合同无法继续履行必须中止的,在双方协商一致,处理好相关遗留问题及结清工程价款的前提下,解除本合同.否则,发生违约行为,违约方应承担经济和法律责任.
第十二条:
1. 本工程甲方指派同志,乙方指派同志.为现场施工负责人,协调解决施工过程中的有关事宜.如调换指派人员,应当提前三日以书面形式告知对方,前后任指派人员具有同等职权.
2. 贯彻国家安全生产的有关规定,双方应密切配合,确保安全施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方自负.
第十三条:合同生效及份数
1. 本合同自双方签字盖章后生效.
2. 本合同一式四份,双方各执两份.
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
钢结构工程施工合同范本7
发包人(全称)： (以下简称甲方)
承包人(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
建设面积：约4500㎡
二、工程承包范围 承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的'所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。
三、承包方式：包工包料
四、合同工期
进场安装日期： 20__年5 月 20 日
安装竣工日期：20__ 年 5 月 30 日
合同工期日历天数： 20 天。
五、质量标准
工程质量标准：合格
六、分包合同价款
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定 双方签字、盖章 付款后生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢结构工程施工合同范本8
建设单位： (简称甲方)
施工单位： (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。
二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全
三、工程材料确认： 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ，由甲乙双方协商确定。100_250方通更换成100_200方通 。因市场上木型材的特殊性，
四、工程日期： 10天
五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。
七、工程验收方式：
工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。
八、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。
九、保修内容和期限 一年 。
十、双方的'其它义务： 所以廊架上的80_200防腐木 ，足只有80_185。
六、工程造价： 合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)
甲方义务：
1、用地和施工许可证：
2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为 高经理 。
4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元，机械按每台班 元计算。)
乙方的义务：
1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。
十一、违约责任：
本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份，双方各执 1 份，签字盖章生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
住所：
住所：
电话：
电话：
开户行：
开户行：
银行帐号：
银行帐号：
签订合同时间：
钢结构工程施工合同范本9
建设单位： (简称甲方)
施工单位： (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：
顶上雨棚及地面划线。
二、工程承包方式： 包工包料
三、工程承包范围： 见报价表中所示。
四、工程日期：
五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。
六、工程造价： 伍万伍仟元整
七、工程验收方式：
工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。
八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款 作为质保金。
九、保修期限 一年 ，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)
十、双方的.其它义务：
甲方义务
1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的60% ，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为 。
乙方的义务：
1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。
十一、违约责任：
本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式 两 份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢结构工程施工合同范本10
合同编号：88489
甲方：（简称甲方）
乙方：（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：
工程内容：
第二条工程工期
自收到甲方工程预付款之日起天。
第三条合同价款
本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。
第四条付款方式
1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。
2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元）；
3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。
第五条质量要求
乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。
第六条材料要求
本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。
第七条甲、乙双方驻工地代表
甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。
第八条争议
在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。
第九条违约
1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方;
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
第十条甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。
2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。
3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。
2、乙方的`权利和义务
1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。
2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。
3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。
4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。
5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。
第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。
第十二条合同生效
1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。
2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力
甲方(盖章)： 乙方（盖章）：
代表： 代表：
日期： 日期：
钢结构工程施工合同范本11
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程承包给乙方施工。就此工程施工事项协商一致，订立本合同。
一. 工程名称：##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程。
二. 工作地点：￥￥
三. 承包范围及施工内容：甲方提供的图纸范围内的全部基础工程(四个钢结构车间的工程量)，乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。
四. 技术要求及验收标准：
1. 按照此工程施工图纸技术数据，结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。
2. 要求不低于图纸技术标准要求，保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。该工程所用材料应有合格证，符合国标标准，符合图纸设计要求及规范。
3. 依照建筑工程地基基础验收标准及图纸技术要求，按照合格标准验收。在施工过程中发现的质量问题，乙方应无条件无偿的整修完毕。
五. 承包方式：乙方包工包料，包安全、文明施工。
六. 工程量及工程价款：
工程总量为图纸要求标准(四个钢结构车间的'工程量)，工程总价： 。
七. 结算方式：
1. 乙方自筹工程所需材料及全部施工所需工机具、人员及现场临电等事宜。
八、其它约定事项：
1、乙方的施工工期应按##的要求如期完成(天气原因除外自开工之日起6日内)。施工所需钢筋及混凝土应做试件质量试验，如因所用材料试验不合格造成的一切损失由乙方负责。
九.此合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方代表人签字，盖章(画押)生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
第五篇：钢结构工程施工合同
钢结构工程合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方承担五彩城钢结构工程施工事宜，为了明确甲乙双方的责任、权利、义务，特签订本合同，以兹双方遵守执行。
第一条
工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
1）乙方须在原设计基础上进行二次深化设计。二次深化设计须由乙方或乙方委托具备相应资质的设计单位完成，并报江苏华电工程设计院有限公司及四川意可达建设工程有限公司审核认可、施工图审查单位审查通过。
2）内容。具体范围包含：
a、从钢结构基础预埋件制作安装；
b、钢桁架、门式钢架及预埋件制作、安装；
c、楼面钢楼承板及焊钉制作、安装国
d、屋面及外墙围护结构制作、安装；
e、（是否包含防火漆、底漆等？？？）
甲方根据乙方实际施工情况（进度、质量、安全、文明施工及与相关单位的配合等）可对乙方承包的工程内容作调整，乙方不得有异议。
第二条
工期
1、总工期：35个日历天，以甲方通知要求乙方进场之日起算。预计进场时间：2017年4月10日，具体进场时间以甲方通知为准，乙方不得以甲方要求进场时间调整提出费用增加。本合同总工期乙方已经考虑了法定节假日、恶劣天气、材料供应等一切因素，非经甲方书面同意，上述工期不作任何调整。
2、因甲方原因及不可抗力的自然因素造成工程延误的，乙方应及时书面上报甲方，经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延；因乙方原因延误工期的，则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。
3、如遇下例情况，工期可做相应顺延。
1)
甲方不能提供施工工作业面、场地、电源、现场的道路无法满足构件进场；
2)
在施工安装中不可抗力的自然因素（不可抗力按国家标准合同解释为准）；
3)
增加工程量较大，已实质性影响工程进度；
4)
未按合同规定拨付工程进度款；
如因以上因素造成工期延误，乙方应在事件发生后2日内书面上报甲方，经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延；因乙方原因延误工期的，则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。
第三条
技术要求及标准
乙方须执行本工程相应的符合国家、地方及行业现行有关规范、规程等规定。如有新版本，则以最新版本为准。
1、材料要求：
采用的原材料及成品应进行进场验收。各类材料必须具有出厂材质保证书和必需的试验报告（应盖有厂家红（兰）印章），并按照国家相关检验标准进行检验合格后方可使用。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范进行，见证取样、送样复检。
2、钢结构的制作与安装要求
a、乙方在材料排产前须到工地现场实地测量复核尺寸，如同设计图不一致，需及时书面告知甲方，否则造成的一切损失均由乙方承担；
b、型材、钢构件等的加工精度、制作要求应严格执行国家现行规范。构件安装前均应进行检验与校正，不合格的构件不得安装使用。
c、自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与主体金属强度相适应，且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度，所选用的焊条型号应与主体金属相匹配。不同强度的钢材焊接时，焊接材料的强度应按强度较低的钢材采用。
d、发现焊芯有锈蚀的焊条，须经试验合格后使用。由于焊条受潮严重，已发现药皮脱落者，应按报废处理。焊条使用前，应按说明书的要求进行烘焙处理。
e、钢柱安装前，应对全部柱基位置、标高、轴线、地脚锚栓位置、伸出长度进行检查并验收合格。基础砼强度等级达到设计强度等级的75%后方可进行钢柱安装。
f、对于在现场发现的因加工误差而无法进行施工的构件螺栓孔，严禁采用锤击螺栓强行穿入或用气割扩孔，应与设计院及相关部门协商处理。
g、钢结构构件在运输和堆放时要采取措施，避免损坏变形。钢结构的安装必须按施工组织设计进行。钢结构单元及逐次安装过程中，不得强行安装导致结构或构件永久塑性变形，安装过程中应及时排除累计偏差，使总安装偏差最小以符合设计要求。
不得利用已安装就位的构件起吊其他重物；钢结构构件安装完毕后，不得在主要受力构件上施（加）焊非设计要求的其他构件。螺栓应逐一检查，以防漏拧或松动。安装施工应严格按照现行国家规范和设计图纸进行。
3、钢结构施工质量控制要求
a、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查；
相关各专业工种之间，应进行交接检验，现场工程师检查认可。
b、钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程进行。
c、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定：
主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求；
一般项目其检验结果应有80 ％及以上的检查点（值）符合规范合格质量标准的要求，且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍；
质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。
e.当钢结构工程施工质量不符合规范要求时，应按下列规定进行处理：
经返工重做或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收；
经有资质的检测单位检测鉴定（鉴定费用由乙方承担）能够达到设计要求的检验批，应予以验收；
经有资质的检测单位检测鉴定（鉴定费用由乙方承担）达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；
经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按处理技术方案和协商文件进行验收；
通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程，严禁验收。
以上要求如与国家、行业规范违背时，以国家、行业规范为准。
4、钢结构的其他要求
a、深化设计图纸需经设计院结构负责人和建设方审核确认及图审单位审查合格之后方可用于钢构件制作。
b、做好各种成品保护及自检工作，钢结构工程施工质量验收，必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。
c、乙方应编制详细的施工组织设计（包括进度、质量、安全、技术方案、组织机构及保证措施等等），经甲方审核批准后方可施工。
d、钢构件出厂时，厂方应提交产品合格证明，包括：施工图文件；钢材、连接材料及涂装材料质量证明书和试验报告；梁柱制作质量检查验收记录；④预拼装记录；⑤构件及零配件发运清单等。
e、负责制作、运输或安装等的乙方需同时负责质监、安监等备案工作。
f、未尽事宜应按照现行设计、施工及验收规范、规程、标准以及图集等有关规定进行。
g、钢结构的施工必须无条件配合主体施工过程中的预留、预埋工作。
第四条
合同价款及承包方式
1、本合同采用全费用综合包干单价，按550元/平米进行计算，暂定合同总价为990万元（人民币大写：玖佰玖拾万元整）。
2、本合同价款是乙方在已详细研究明了本工程的全部招标用图、深化设计图、技术说明、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路、工程施工现场环境、储存空间、装卸限制等情况下作出的报价。全费用综合包干单价是指乙方实施本工程所发生的所有费用，包括但不限于：细化与完善图纸的费用、材料费（含辅材及材料损耗）、人工费、机械费、措施费（含模板、脚手架费等）、安全防护费、文明施工措施费、成品及半成品保护费、垃圾清运费、赶工补偿费、检测费（含室内空气质量检测费等）、收口收边、水电费、综合管理费、利润、税金以及本工程备案、验收及办理相关审批手续的费用等所有费用及本工程的所有风险、责任等。本包干价已考虑了材料价格、人工费、税收等方面上涨或下调的风险，合同履行过程中及结算时全费用综合单价包干价不作任何调整。
第五条
付款方式
1、本合同签订后5日内，甲方预付250万作为预付款；
2、钢柱安装完成后15日内，甲方支付暂定合同总价的10%作为工程进度款；
3、屋面安装完成后15日内，甲方支付暂定合同总价的10%作为工程进度款；
4、围护墙安装完成15日内，甲方支付暂定合同总价的10%作为工程进度款；
5、工程竣工验收合格后15日内，甲方支付至暂定合同总价的80%；
6、竣工资料档案馆备案并办理结算后30日内付至结算金额的95%；
7、留取工程结算总价的5%作为质保金，自竣工验收合格之日起满2年（我公司同意可达签定合同质保期为两年，建议也采用两年）且无未解决的质量问题的情况下，甲方将质保金一次性支付乙方，质保金不计息。
8、乙方须在付款前按甲方要求提供真实、合法、有效、足额的发票。未提供发票或提供虚假发票、套票的，甲方有权拒绝付款，并有权要求乙方支付发票金额10%作为违约金。
9、如乙方未能及时处理工程质量事故，或工程质量、工程进度不符合要求时，或安全生产、文明施工不符合要求时，甲方有权暂缓支付该部分工程款，且乙方在限定整改时间内未达到甲方整改要求甲方有权自行或委托他人处理，发生的一切费用从甲方应给乙方的任何款项中双倍扣除。
第六条
甲方权利义务：
1、甲方负责对工程进行监督、检查，对不满足本合同约定的或不符合国家或地方要求的材料、工程（工序），甲方或甲方驻工地代表均有权责令乙方返工或停工，因此造成的一切经济损失由乙方承担。
2、向乙方提供施工用水、电接入点，接水点以后的线路搭设由乙方自行负责，水电费由乙方安表计量支付给甲方。非甲方原因造成停水停电，甲方不予负责。
3、甲方有权按甲方现场管理及工程管理相关制度对乙方进行管理，有权按本合同规定对乙方的安全文明施工、进度、质量等进行管理。
4、在合同执行过程中，甲方保留协调处理解决乙方与现场其他单位发生的任何分歧与争议的权利。
5、甲方可为乙方在工程施工中与相关单位的施工配合提供必要的协调。
6、在乙方严格按合同约定履行义务的前提下，甲方负责按合同约定时间拨付工程进度款。
7、甲方有权在乙方进场前对乙方加工基地进行考察，在后续施工过程中不定期对钢结构构件加工工艺进行检查。
第七条
乙方人员的相关要求：
1、本工程乙方工地代表：，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；本工程中的所有文件经乙方工地总代表（项目经理）签认后视为乙方已确认。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方项目部公章后递交甲方（其中涉及合同修改、工程结算审定等重要文件，须有乙方法人代表签字并加盖公司公章）。
2、乙方必须按本合同及施工图进行施工组织，乙方施工人员及专业工人均持证上岗。
3、甲方对乙方工地代表进行考勤检查，如无故缺勤，乙方须向甲方支付1000元/天的违约金。
4、乙方变换驻工地代表必须经甲方书面认可同意，其接任人仍必须无条件全面继续承担乙方应负的责任,否则，甲方有权采取相应的措施，直至单方解除合同勒令乙方退场，由此造成的一切损失由乙方承担。
5、乙方在开工前须向甲方提供有关施工机械设备合格证和年审证等证件。
6、乙方无论因何种原因换人，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。
第八条
乙方权利义务
1、乙方签订合同之前必须对甲方提供的图纸进行审核，若有不符合国家现行规范及安全要求，乙方必须在签订合同之前书面提出。合同签订后，若工程施工不符合国家现行规定，一切责任及损失由乙方承担。
2、本合同生效且乙方提供的深化设计图经相关单位施工图审查合格后2日之内，乙方向甲方提供经确认的施工图纸3套。
3、遵守有关法律的规定，接受甲方指令，按照施工文件、图纸会审纪要、例会纪要、工程施工及最新验收规范等进行施工。如果国家、地方或行业的规范、规程、标准存在相互重叠、矛盾的内容，则按较高的质量标准执行，并保证政府部门验收通过。
4、负责从甲方指定的施工用水、电源接驳点接入用水用电。施工用水电接驳、水电计量设备购买及安装、保养、移交及拆除等所发生的相关费用由乙方负担。乙方每月按表计量缴于总包单位。
5、乙方严格根据甲方确定的工程施工图或作法说明进行施工，确保工程质量，按期完工。进场前5日拟定施工方案和进度计划交甲方审定（逾期报审乙方须向甲方支付1000元/项/天的违约金），方案调整及变更必须经甲方书面确认后方可实施。施工过程中甲方进行设计变更的，乙方应无条件按甲方变更要求进行施工，不得以各种理由拒绝执行或拖延，并确保工程进度，否则，甲方将有权委托其它单位执行，产生的费用按实从乙方工程价款中扣除，乙方并承担2万元/次的违约金。
6、施工组织设计、劳动力计划、机械设备使用计划、材料加工供应计划、进度计划严格按照施工组织设计施工。若因乙方原因没有按时完成进度计划，造成垂直运输机械、施工人员、机械、设备、材料等费用增加，由乙方自行承担。如乙方违反上述规定，甲方有权按以下方式处理：
6.1如乙方违反劳动力计划约定：甲方有权在整改期限届满后另外委托其它单位施工人员进行施工，产生的费用全部由乙方承担，且乙方须向甲方支付该部分造价50%的违约金；
6.2如乙方违反材料加工供应计划约定，甲方有权在整改期限届满后另行委托其它材料加工企业加工，由此产生的全部费用由乙方承担，且乙方须向甲方支付该部分造价100%的违约金；
6.3因乙方原因导致甲方委托其他单位或甲方自行实施的工程项目仍由乙方承担相应的质保责任。
7、乙方应该按甲方要求及时间将现场（包括生产建渣、生活建渣、临时设施、施工范围内的废料等）清理干净并清运出场（费用由乙方自理），做到工完场清，包括总平完工后的清洁工作，并使现场周围环境符合工程验收要求。若未清运出施工现场视为不符合交工条件，甲方不予验收。乙方逾期未清场的，视为已放弃其遗留现场的机具设备、材料的所有权，甲方有权进行处置，若由甲方进行处置并清运的，费用按实际发生费用的双倍从乙方的结算款中扣除。
8、按施工文件、图纸会审纪要，工程变更通知单和国家现行的施工及验收规范要求作好自检工作，认真落实三检制度。
9、乙方须做好施工记录、隐蔽工程验收记录，原材料、设备的进验复验记录，向甲方及监理提供检测报告等。
10、建立健全安全生产、文明施工组织机构，遵守甲方甲方的相关项目管理规章制度；自行负责施工中人、车、机的安全，在施工过程中发生的一切安全事故，责任由乙方负责并承担一切费用；并保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼等其他费用。
11、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责承包范围内的成品和半成品(包括对上一道工序)保护。乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。
12、乙方的现场施工人员、机械、设备、材料等必须满足甲方的施工进度要求，如果乙方进度不能满足甲方要求，则乙方必须按甲方要求增加施工人员、机械、设备、材料等，由此引起的相关费用甲方概不补偿。
13、按监理和甲方要求的地点堆放材料、加工材料。
14、切实做好文明施工，不得损坏其它单位的安装成品和工程合格品，否则乙方负责赔偿。
15、本工程由乙方所提供的材料与设备，其品牌、规格、型号必须符合本合同约定的要求，否则，乙方应自行运出工地现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的一切费用（包括给甲方及第三方造成的损失），由此耽误的工期不予顺延。
16、乙方自行解决现场管理人员、施工人员住宿及现场办公室、材料室等，现场临时用电用水及临设的搭建应符合有关建筑安全生产管理规定的要求。
17、由于乙方施工不当造成的破坏和损失，由乙方负责承担责任和费用。
18、乙方进场后应该加强人员管理，对一切公共设施作好保护措施，不得损坏甲方或其它施工方的已完设施，未经甲方许可同意或因不规范施工造成的破坏、损失，由乙方承担并全额赔偿。乙方应特别注意其他专业的成品保护工作，如因乙方施工损坏，乙方负责修复或按成品原价进行赔偿。
第九条
工程质量与现场管理要求
1、工程质量标准：工程质量的评定按国家现行有关施工验收规范和质量评定标准执行，符合设计文件要求、国家和地方有关标准，一次性验收合格。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约及赔偿责任；甲方有权要求乙方重新施工，乙方应按甲方要求进行施工，直至达到合同约定的标准，由此发生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。
2、乙方进场的所有材料均需通过检验合格，在使用前提供完整有效的质量证明文件并保证使用功能。如材料品牌及规格型号不符合本合同约定，乙方须按甲方要求无条件更换，由此发生的一切费用及工期延误由乙方自行承担，并按5000元/次向甲方支付违约金。
3、乙方在施工现场必须配置经甲方认可的主要管理人员（主要管理人员表见本合同附件），建立完善的质量、安全、进度保证体系，并按甲方、监理提出的要求及时进行调整。
4、现场安全、质量检查中要求限期整改的事项，未按规定期限整改完毕或整改不合格的甲方现场项目部将对乙方以1000元/项·天的违约处罚；对拒不整改的，甲方现场项目部将对乙方以5000元/项的违约处罚，同时有权暂缓支付工程款；
第十条
工程保修
1、保修期限：质保期为
壹
年（我们同意可达签定的保修为两年，是否调整），使用年限同本建筑设计耐久年限。以质监站参加的工程竣工验收合格后并书面移交甲方指定的使用管理单位之日为计算质保期的起始日。
2、质保期内乙方设专人负责本项目的维保工作，如因乙方联系方式变化等原因导致甲方联系不上，或乙方无正当理由未在规定时间内处理或拒绝处理的，甲方可委托他人处理。甲方委托他人处理后，无论问题产生是否因为乙方问题，均由乙方按实际发生费用的双倍承担相应费用，甲方可直接在乙方质保金中扣除。如有不足，乙方须在接到甲方通知后五个工作日内补齐。
3、因乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂、无法正常使用或影响使用功能等，均属乙方保修责任范围。
4、质量保证金：质量保证金为工程结算总价的5%。待质保期满，无未解决的质量问题的情况下，乙方向甲方提出书面申请，在甲方对工程质量确认无问题后15个工作日内甲方与乙方办理保修款结算，结算办理完毕经双方盖章确认后，乙方向甲方提供相应金额的发票后15个工作日内，甲方将剩余质保金无息一次性支付乙方。
第十一条
材料要求
1、封样要求：甲方确认必须提供封样样品的材料，乙方应按要求提供，并须待甲方确认后方有效。
2、乙方所有材料设备进场前必须检验合格并经甲方签字认可后方可进场使用，若乙方在施工过程中用以次充好材料进行施工的，乙方应无条件返工，工期不予顺延，且乙方须向甲方支付当次材料价款2倍的违约金。
第十二条
工程变更及竣工结算
甲方如认为有必要时，有权指令乙方进行下述变更、增加或取消：
1、增加或减少本合同中的任何工程数量；
2、增加或取消合同中的任何分项工程；
3、改变合同中的任何工作性质、质量或种类；
4、改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；
5、完成本工程所必须的任何种类的附加工作；
6、改变本工程任何分项工程的施工顺序或时间安排。
第十三条
竣工结算
1、若无变更则结算金额=全费用综合包干单价*建筑面积；若有变更则结算金额=全费用综合包干单价*建筑面积±变更金额（变更为增加则为“+”变更为减少则为
“-”）。
建筑面积是指2016新版《建筑面积计算规范》计算确定的施工面积。
2、承包人应在竣工验收合格后向发包人一次性递交完整的竣工结算书，并以发包人一次性签收的竣工结算书办理竣工结算，承包人此后补交的任何竣工结算书发包人均拒绝接收。
第十四条
竣工验收
1、本项目实行甲方、监理方、乙方同时验收。
2、工程具备竣工验收条件并经甲方书面认可后，乙方在竣工验收合格前7日内向甲方提供全套竣工资料，包括但不限于竣工验收报告、竣工资料（包括竣工图及相关资料）等一式三套。
3、竣工验收，应在乙方自检合格的基础上进行。
4、竣工验收时乙方应提供有效、完整的竣工验收资料、竣工图。
5、工程竣工应当同时具备以下条件：
5.1按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成。
5.2有完整的技术档案和施工管理资料。
5.3有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告。
5.4经设计、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。
6、整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按甲方要求进行返修。
第十五条
履约担保
1、本工程实行履约保证金制度，在本合同生效后3日内，乙方须向甲方转账缴纳履约担保，履约担保的金额为500000（人民币大写：伍拾万元整）。当乙方有任何违约行为时，甲方有权在履约担保中扣除相应违约金，乙方履约担保金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方另行追偿。
2、履约保证金的返还方式：工程竣工验收合格书面移交甲方之日，乙方凭工程竣工验收合格证明报请退付履约担保，甲方扣除违约金、罚金等款项后将余额无息返还给乙方。
第十六条
违约责任
1、由于乙方原因，未在本合同约定期限内完工并通过甲方验收合格的，每逾期一天，乙方按合同包干总价款的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过5日的，甲方有权解除本合同并停止支付合同款项，乙方应在甲方指定的时间内无条件退场。
2、在施工过程中，若乙方采用不合规定的材料，或所用材料、工程质量不符合合同约定标准的，乙方须无条件在规定期限内整改和更换、返工，由此产生的材料检验费、材料赔偿费和返工费等由乙方全部承担，同时乙方应按该批材料总额的20%向甲方支付违约金，且工程工期不予顺延。
3、在合同履行过程中，如乙方无正当理由单方终止合同的，应向甲方支付合同包干总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的经济损失。
4、不可抗力的范围按《中华人民共和国合同法》第117条及118条执行。由于不可抗力的原因致使不能履行合同的，无法履约方在取得合法证明后，可免于承担违约责任，但无法履约方应采取积极措施，尽量减少双方损失，否则对扩大的损失应承担赔偿责任。
5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担一切损失。
6、乙方不得将本工程全部或部分分包、转包和中途无故停工，若出现上述任一事实，则视为乙方严重违约，甲方有权即刻终止合同，并不再支付此后任何已经发生和尚未发生的款项。且乙方向甲方支付合同总价30%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切直接和间接损失（包括但不限于由此产生的延期交房赔偿损失）。
7、若乙方不能按质、按量完成或未及时完成施工范围内的各项工程时，甲方有权另请其它施工单位施工，若其它施工单位的施工的工程价格高于乙方价格，高出部分的价格由乙方承担。
8、施工期间未经甲方现场代表同意乙方不得擅自停工，擅自停工一天甲方有权对乙方收取2000元人民币的违约金，擅自停工超过两天（含两天），甲方有权解除合同，要求乙方支付合同包干总价款10%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。
9、乙方在施工过程中如在质量、进度、安全、文明施工、配合等方面达不到甲方要求的，甲方有权单方面解除合同，另行选择第三方完成工作内容，同时，乙方应按合同包干总价款10%向甲方支付违约金，并承担给甲方造成的的一切损失。
10、乙方同意因违反合同而应向甲方支付的违约金和赔偿金，甲方均有权从支付给乙方的任意款项中直接扣除（除本合同已约定的）。
第十七条
争议解决办法
1、甲乙双方应严格遵守本合同的约定，因履行本合同出现争议的，由双方协商解决。如协商不成，甲乙双方任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决，并另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十八条
其他
1、本合同自甲方、乙方签字之日起生效，本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
2、合同有效期为本合同生效之日起至约定内容按质按量按甲方要求完成、各项款项结清止。
第十九条
合同附件
本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附件1：本工程施工图纸（另册）。
甲方：
乙方：
法定代表人（签字）：
法定代表人：
日期：
****年**月**日
日期：
****年**月**日
仅供参考
点击咨询 