工程分包工劳务合同(样例5)

时间:2019-05-12 04:58:24下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《工程分包工劳务合同》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《工程分包工劳务合同》。

第一篇:工程分包工劳务合同

分 包 劳 务 合 同

(泥工班组)

甲方:身份证号:乙方:身份证号:为了保证工程进度,确保工程质量,明确双方职责。现双方经平等协商一致,达成如下协议,以资共同信守。

第一条:承包形式

甲乙将各附属单体的主体结构砼浇筑和砌体工程以清工的方式分包给乙方。

第二条:承包范围

安徽中财世纪花园附属单体的主体结构所有构件砼浇筑和砌体工作,即完成建设方提供的全套施工图纸、会审纪要、设计变更、工作联系单等中有关泥工的全部内容(单项变更费用超过±5000元,按实调整),具体包括但不限于:基础承台和地梁、剪力墙板和柱、格结构层面梁板、平(坡)屋面、架空层地面、车辆坡道、水箱水池、花架、窗台、飘板、门窗过梁、设备基础、预制构件、二次结构砼浇筑和各楼层墙体砌筑;地下室反梁、集水井、沟、后浇带砌筑粉刷、二次标高轴线放设、各类加固构件、土方回填平整等相关内容;含施工成品的维护、保养、材料的节约和合理使用、与其他工种配合,文明施工硬件设施。

第三条:工程工期及进度

1、计划开工日期:止,计划总工期约个月。

2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)

第四条:工程适用规范、质量标准

本合同适用于工程有关的所有技术规范、标准及质量验评标准。所承包工程范围内的工程质量必须达到市优秀工程验收标准。

第五条:清工劳务价格及包含的内容

1、承包清工劳务单价:该工程甲方采取分工种以包工方式发包,上述工程按元/㎡的建筑面积承包,(如按项目部规定工期内保质保量完成,无安全事故发生,文明施工达标,给予奖励元/㎡)建筑面积计算方法按建筑工程建筑

面积计算规定计算。

2、承包价格所包含的内容:承包价格包括但不限于施工期间乙方的相关风险及施工人员工资和人员调遣费;中小型机具(含拌和机)工具费:照明灯具、自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费;包括建筑材料的领用、看护、保管、退库;劳动保护用品费;

3、本施工合同承包价为一次包死价格,亏盈自负,在期内合同不因其他因素变化而调整变动。

4、因在签订合同前的商谈中已明确承包所涵盖的内容,故原则上不再发生签订点工。

5、若甲方或施工场地外第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。配合第三方工作的费用按点工费用计算或另外协商。点工单价按技工元/天、普工按元/天计取。(10小时制)

第六条:甲方权利和义务

1、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调乙方现场工作关系;

2、负责安排固定塔吊司机和指挥员(每台)各一名,并24小时待机。

3、提供集体宿舍住宿和床架、床板(夫妻住宿由乙方自理)。

4、及时组织对材料进场和其它配合工种进场施工;

5、根据工程计划需要提供总配电箱和二级配电箱、聚光灯、对讲机、高压水泵、垂直运输设备、施工机械大型设备和原材料。

6、有权对乙方施工质量监督检查,有权要求乙方根据工程需要增减施工人数,满足施工生产需要,有权要求乙方对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以 清退。

7、有权对乙方发生质量事故、安全事故、进度严重滞后、材料浪费严重、人为损坏现场设施、设备,不服从现场管理等情况给予经济处罚。罚金金额在元/次之间视情定罚,违反规定为同一类情况时,第一次警告,第二次即罚款;属屡次违反,则从重处罚,罚金在工程款中扣除。

8、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

第七条:乙方责任和义务

1、遵守国家政策法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、承包责任人必须常驻工地,严禁将承包的工程转包给他人施工,必须严格按照施工图纸施工、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约合同定的标准,对承包合同范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工程进度;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违规罚款。

3、技术工人必须按国家规定持证上岗。特殊工种必须有特种作业操作证。

4、服从甲方和业主(监理)的监督、检查、管理;接受甲方和业主(监理)有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用等情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,乙方应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6、按甲方对施工场地的统一布局堆放材料、机具;妥善保管、高效负责地使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、建筑材料及其他设施(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

7、应提前书面申报施工材料(特别情况时间不受限制),应合理负责地使用甲方提供的工程材料、注重节约。如发生材料浪费严重的情况和盗窃行为,乙方应承担5倍以上的经济赔偿,情况特别严重的个人移送公安机关处理。

8、承担甲方、建设方、监理和政府有关部门对工程安全、质量、文明施工未达标的各项罚款。

9、按国家政策规定每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资必须按实名制造表,领款人签字后发放,且向甲方提供工资发放表及领款民工身份证复印件)。乙方承担因此项工作不做到位而引起的劳务纠纷和当地相关行政部门的处罚及责任后果。

10、为本班组施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、手套及雨衣、雨鞋等相关的防护用品)。

11、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件,禁止使用18岁以下的未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员;禁止闲杂人员和小孩留宿。乙方应向甲方提供进场施工人员的身份证明并造册备案,乙方承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

第八条:安全生产和文明施工

1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;安全生产预防为主,加强对现场操作公认的安全教育,保证施工安全。要求每日开工前向本班组上岗人员进行安全交底,每周必须对本班组人员进行一次安全教育集中学习。

2、乙方必须认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;对发现的问题及时整改。若乙方或其班组施工人员发生工伤事故或致他人损害的,乙方应积极出面处理,并承担由此发生的一切费用和损失,甲方不承担责任。

3、乙方应严格执行有关管理规定,做到文明施工;进入施工现场必须戴好安全帽,扣好安全带;保证施工现场整洁有序,且符合文明施工的其它规定各要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

第九条:结算办法及付款方式

1、乙方正常施工到结构完成层后,甲方开始逐月支付基本工资,每月基本工资标准按每人每月元发放。工具、材料、和其它费用按每月完成工程量2元/㎡支付,结构封顶后付完成工程量的%。(结构验收后,如无后续工程施工,付到完成工程量的%,如有其他特殊情况,双方协商)基本工资发放人数以实际施工出勤人数为准,但当月出勤未满个工作日的工人不发放基本工资款。基本工资发放日为每月日,乙方应提前三天将发放基本工资人员名额表上报甲方按实核对,由项目部财务直接上报办事处审批,并经甲乙双方负责人核对签字认可。基本工资发放表作为乙方已领工程款依据;

2、乙方承包的本工种所有工作完成后应提交结算资料给甲方,甲方初核后报办事处审批,办事处陈总审批签字的结算作为甲方确认付款的依据。双方根据甲方公司确认结果签订结算书,甲方在签订结算书后付至结算款的85%,待本工程总体竣工验收达到本合同要求后付结算款的%,剩余的5%作为质保金在工程总体竣工验收后一年内支付,质保期内若发生工程质量整修费则由乙方承担。

3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方各种罚款费用、同时结清乙方发生点工的工资款。

第十条:施工验收

乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。如施工质量达不到施工规范及验收优良标准,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此造成甲方的相关损失。在施工期间和竣工验收时,甲方、业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

第十一条:工程保修

1、保修范围、期限:乙方施工的工程,保修期限一年,按竣工验收日后一天计时。

2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。第十二条:合同履约保证金

1、本合同签订之日,乙方必须向甲方缴纳履约合同保证金万元整。(不计利息)

2、合同履约保证金所含内容包括本合同内所定的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付民工工资情况,遵纪守法、是否转包等。乙方如有违约行为,按实际发生费用在履约保证金中扣除。

3、乙方按双方所签订合同的施工内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在总体竣工验收合格和民工工资全部付清后二个月内返还乙方的履约保证金。

第十三条:争议解决

甲、乙双方在履行合同中发生争议,不影响本合同的履行,必须保持工作的连续,保护好已完工工作成果;争议通过协商解决,若协商不成,双方自愿提请公司办事处所在地法院诉讼。

第十四条:合同解除

1、如经业主、监理及质监部门验收,乙方施工质量屡次达不到优质标准或因为乙方人力不够导致工程进度严重影响后续工作,且不积极改正的,属乙方严重违约,甲方有权单方面解除合同,乙方必须无条件服从并在一周内清理出场。

2、如因不可抗力致使本合同无法履行或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使协议无法履行的,可以解除合同。乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

3、若乙方单方书面提出要求解除合同,经甲方同意方可解除合同,但甲方有权按乙方已完成的工程量的%给乙方结算,并没收乙方履约合同保证金作为对甲方经济损失的赔偿,并在甲方同意解除合同之日起3天内出场。

第十五条:其他

1、双方履行完全部合同义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付本合同

承包工程作业成果,并经竣工验收合格后,保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

2、本合同一式叁份,甲方贰份;乙方壹份。

3、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方签字(盖章):

电话号码:

联系地址:

年月

乙方签字(盖章):电话号码: 联系地址:年日日月

第二篇:建设工程劳务包工合同

建设工程劳务包工合同

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、中铁电气化局洛湛项目部白沙至福利铁路沿线中继房,合同内容:提供的施工技术交底、作业指导书、规范及相关的技术文件;

二、工程质量:按包工合同有关质量的约定及业主质量要求,平整、垂直达到业主的验收合格;

三、主体工程:基础开挖,浆砌片石,基础地梁,室内回填,主体砌砖,安装钢筋与模板,混泥土打楼面与天面水泥沙浆过面(含女儿墙扎模及混泥土浇灌),工程保养期7天;

四、装修工程:内外水泥沙浆粉涮(含女儿墙内外),地面与四周散水坡混泥土与沙浆过面,门窗安装;

五、劳务费计算:按投影面积以每平方元计算(含模板折旧费),一次性定价,过后不得变改;

六、劳务费支付:按工程进度的80%支付,其余20%,工程完工经验收后十天之内一次性付清;=

七、施工安全:乙方应遵守工程建设安全生产有关规定。严格检查自设的的手脚架,认真检查外手脚架及模板安装,如不能施工时先报告甲方并上报有关部门,采取必要的安全防护措施,乙方不能强行施工。由于乙方强行施工不利造成事故,因此而发生的费用,由乙方承担;

八、乙方在施工过程中,因质量事故造成的返工费用及返工所用材料全部由乙方负责,连续出现不合格工程,甲方有权勒令其退场,并由乙方承担相应的责任及费用,收回全部剩余工程,限期在三天内退场,由此发生的一切责任及费用全部由乙方承担。

九、在施工途中乙方因劳务费而停工,甲方不追究停工之前的费用,如乙方不恢复正常施工,甲方不付停工之后的一切费用。

本合同一式二份,由甲方和乙方各执一份,双方签字生效。

甲方签字:

乙方签字:

年月日

第三篇:劳务清包工合同

工程劳务清包施工合同

发包人(全称): 建筑工程有限公司

承包人(全称): 建筑劳务有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任。订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

二、合同承包模式

1、本工程采用劳务清包工模式,劳务主材、机械、设备由甲方提供,人工、辅材由乙方提供。

2、合同总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作内容需要的劳务、安装、质检(自检)、管理、环境保护、劳动防护、调遣(进出场)、临时工程(建设、拆除与恢复)、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。

三、承包范围及内容

(一)承包内容:

1、(1)甲方负责主材,即:钢材、商品砼、水泥、砂、石子;

(2)其余工程:搅拌机搭设、场地硬化、模板安装、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。

2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。

3、施工用水由甲方负责提供接驳口,施工用水费用由甲方承担,乙方工人生活用水由甲方承担。

4、施工用电由甲方提供二级配电箱、电源线至三级配电箱、机械设备。施工用电费用由甲方承担,乙方工人生活用电由甲方承担。

5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场,乙方应积极派出人员、机械配合,保证材料顺利到场,施工现场内的降排水及雨后基坑(槽)内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由甲方承担。

6.该工程施工图中(不包括专业分包和建设单位指定分包)的所有内容,但是农贸市场,摊位砌体,粘贴不在该范围。

(二)承包范围

人工费+辅材费+周转材料费+分包配合费+安全文明施工费,(包括但不限于附件1所列工作范围)

1、人工:

该工程施工图中所包含的全部工作内容用工(除专业分包、业主指定分包外)及零星用工(零星用工包括:业主和发包人分包工程的配合用工、安全文明施工用工、配合材料用工、配合安装用工、配合CI用工、大门保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等,(不包括后勤行政用工)。包括但不限于以下工程:

模板工程:包括放线、配模、搭架、支模、图纸范围内的预埋件预埋、拆模、模板加工机械保养及维修、及二装模板用工,竖向采用黑色覆膜板,横向采用红色覆膜板。

混凝土工程:商品混凝土、商品的混凝土接管、拆管、洗管、振捣、收光、养护等,以及所有配合测量放线工作用工。(含二装混凝土所有工作)。

钢筋工程:包括配合钢材卸车。转运、配料制作、绑扎、焊接及试件制作。(含钢筋的制作、安装、对焊、竖焊、绑扎丝、焊条、焊剂等一切相关的辅助材料)。钢筋机械连接材料由甲方负责。(机械由乙方提供)。

外架工程:脚手架搭拆(包括所需架管、扣件,防护所需的全部材料、钢丝绳、绳卡、安全网、密目网、脚手板等一切材料)用工。

砌体工程:砌筑用工(含各类材料转运)。

分包配合用工:指专业分包、业主指定分包的配合用工。施工图以外临设搭建工作用工。

生产区和生活区安全文明用工(包括保卫)。

2、材料:除碎石、河砂、沥青、玄武石、钢筋、混凝土、砂、石、水泥、砖(标砖、空心砖、配砖)、加气块、地砖、内墙砖、外墙砖、石材、止水钢板,止水丝杆,钢钯网之外所有材料。

3、机具:除挖掘机、装载机、货车(土方用)、砼输送泵(含泵管)之外所有机具。

4、临设:除房屋、床、工具柜之外所有的用品、用具。

(三)劳务作业内容:

(1)除专业分包和业主指定分包外的工作内容均在承包范围内;

(2)施工图以外临设搭建工作。譬如钢筋房、木工房等均在承包范围内;

(3)负责生产区和生活区安全文明管理。

(4)配合甲方专业施工员施工放线;负责木模、钢模支模放线。具体如下:

1、模板工程:木工房的搭设;圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械的定位;配合本工种的施工员施工放线、测标高;刨木枋、制作混凝土及钢筋支撑条,场内取材,木材的刨平刨直,模板制作及安装;预埋铁件、木枋等材料的场内运输;预埋铁件、安装完模板后的清扫木模杂质,浇捣混凝土时看护木模及修整;拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓,并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐;模板、木枋和钢管运输到指定的地点堆放整齐,其所使用的钢管保养调直及扣件清洗;材料场内转运。

2、混凝土工程:用混凝土输送泵输送混凝土,搭拆输送管架子,安拆清洗输送管,配合移动输送泵就位,机尾的送料、清底、清机口;木模、钢模浇水润湿;配合本工种施工员测捣混凝土标高;部分混凝土人工传递、捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护;切割施工缝;堵泵时,负责混凝土的清理、回收利用。

3、钢筋工程:配合进场钢材的堆放;钢筋的翻样、制作、绑扎(按规范实施)、焊接;钢材和半成品钢筋的人力垂直、水平运输;钢筋安装;钢筋顶撑的制作及安装;钢筋套丝、套筒安装;配合本工种施工员放线;搭拆自用架子,清理模板内杂物,按设计要求绑扎成型放入模内;

4、施工脚手架工程:材料场内运输;预埋拉结点、立杆、驳接上扣、铺板绑扎、上下爬梯的搭设,立杆垫脚,挂水平兜网和密目网、制作安装卸料平台等全部操作过程;施工期间的加固维修、安全管理(防护)、架体的更改处理;完工拆除工作;卸料平台、防护棚、走道等的搭拆;拆架后的材料分类整理、绑扎及场内外运输,油漆维护(颜色与其它工区区分)。

5、砌体工程:调运砂浆、铺砂浆、铺砼砖和石材砖;人行道砖的水平和垂直运输;配合安装及专业分包预留预埋;其它与本工作有关的工作。

6、路面水稳层施工:按照专业施工员要求,配合水稳层摊铺设备,安排专业民工,进行水稳层施工、养护全部工作内容。

7、路面沥青砼施工:按照专业施工员要求,配合沥青洒铺车、沥青砼摊铺设备,安排专业民工,进行沥青路面施工全部工作内容。

8、钢筋砼承插管铺设施工:按照专业施工员要求,配合吊装设备,安排专业民工,进行钢筋砼承插管铺设施工全部工作内容。

9、路基填筑施工:按照专业施工员要求,配合路基施工设备,安排专业民工,进行路基填筑施工全部工作内容。

10、文明施工用工:

1)负责施工现场、大门外半径50m范围内的清洁,保持现场无积水、无垃圾、淤泥。

2)负责施工场地内标识牌及标语的安放、保洁。3)负责现场内材料堆码、清理。

4)负责外架上建筑垃圾清理、保持外架上整洁、无杂物。

5)负责保持施工现场的整洁。施工现场应随时清理,严禁乱倾乱倒,严禁高空抛洒建筑垃圾。将建筑垃圾清运到指定地点,并及时覆盖。

6)“四口、五临边”的清理保洁和防护。

7)保证施工现场无扬尘,无噪音污染,做好环境保护工作。

8)达到成都市安全文明施工标准化工地的要求,接受甲方、地方主管部门组织的检查和评比。

9)施工区域内的所有文明施工用工。

11、安全生产用工:

1)由乙方按每栋楼配置专职安全员1名,负责安全检查、巡视及维护;配合甲方安全员进行安全日常检查及维护。

2)当乙方因工作需要必须拆除相关防护时,乙方安全员需向甲方安全负责人书面申报,得到批准后方可拆除并及时修复。

3)负责安全生产日常工作和其它的安全保证工作。如拆模时的警戒,六级以上大风、暴雨等异常气候的预防措施。

4)负责安全标语、安全标识、安全示范区的布设及日常维护。5)施工区域内的一切安全生产用工。

12、材料、临水临电用工

1)负责进出场材料的上车、下车、堆码、点数。

2)负责现场材料按甲方项目部规定集中堆放、标识及场内(红线范围内)转运、清理、保护。

3)机电修理、保养清洗机具。

4)配合安装及专业分包工序工作。

13、零星用工:业主和发包人分包工程的配合用工、配合材料用工、配合机电用工、配合CI用工、大门口保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等.不包括后勤行政用工,为完成该工程主体、装饰所需的一切配合用工,即清单中所列单项为本工程的计费基础,其它未列出项目而工程上应实际发生的,该费用经甲乙双方综合考虑协商,不在报价中,单独计算。

14、其它用工:

1)、安监备案通过后活动板房基础、围墙、排水沟等临时设施的维护和修复;

2)、垫层保护、安放墙、柱中的拉结筋、木工用各种撑条、垫块制作运输及安放;自用材料的保管及管理。

3)、工程施工中产生的垃圾运送到指定地点堆放。与安装和其它工种

及队伍的配合,所有洞口的留设、封堵等。

4)、修补工种交叉作业中所造成的损坏,由分包单位支付。5)、垫块、现场小型构件的制作养护等。

6)、配合甲方专业施工员放建筑主轴线;负责配合建筑主轴线以外的放线工作。

7)、施工电梯、楼层防护门按照标化工地制作安装。

四、工程质量

1、工程质量标准:本工程须一次交验合格,工程质量标准为:“合格工程”,单位工程质量到达“合格”标准。

2、工程的标高和放线:乙方应根据甲方提供的工程基本标高,进行工程的其他放线工作。乙方负责承担因其放线失误造成的损失并负全部责任。

3、材料加工工艺应符合规范和检查要求:一切材料的加工工艺均应与图纸和工程规范、图集所规定的标准相符。若图纸及规范没有明确规定时,应按甲方确定的方案执行。

4、乙方在进行工程隐蔽前,必须经甲方、监理、项管、业主代表进行隐蔽验收,否则造成的一切后果均由乙方承担。甲方保留对乙方进行追加处罚的权利。

5、乙方必须自觉按施工规范、操作规程进行施工作业,如甲方事后发现乙方不按施工规范、操作规范进行施工,导致可能出现工程质量隐患,甲方有权发出指令要求乙方对隐蔽工程进行重新开启检查,不论进行检查隐蔽工程是否已经通过单项工程验收,若对隐蔽工程检查结果符合图纸、施工规范、图集、政府质量验收标准,则因此次检查而发生的费用由甲方承担。如检查结果不符合图纸、施工规范、政府质量验收标准,则乙方应立即对此隐蔽工程进行整改、修复,直至符合图纸、施工规范、政府质量验收标准要求,因此次检查、整改、修复发生的费用及工期延误均由乙方承担。

6、乙方必须于隐蔽工程验收前24小时内以书面通知甲方。

五、实际完工和缺陷保修责任

1、工程通过质监等相关部门竣工验收后,视为工程进入质保期。在竣工验收中提到的问题全部整改完毕,视为实际完工。

2、如因施工质量不符合本合同的规定,乙方必须无条件整改。而在本合同条件附录中指定的缺陷、保修期内出现的其它缺陷,应由甲方在缺陷细目表中指明,并应将该表在不迟于上述缺陷保修期届满前三十天内送交乙方,而乙方在收到该表后定出修复进度表交甲方认可,并根据甲方已批准之进度表修复该表内指明的任何缺陷和其它缺点,直至甲方满意。因此项修复所发生的全部费用由乙方承担。

3、如甲方认为乙方进行的缺陷修复仍不能满足合同要求,或甲方有充分的理由认为该项缺陷应由甲方指定的其它施工单位进行修复较恰当,则甲

方有权将缺陷修复工作转交其它施工单位完成,甲方应书面通知乙方,同时因此项缺陷修复所发生的全部费用均由乙方承担。

六、质量保修责任

乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、工程质量保修范围和内容

1、乙方应按本合同条件及有关工程规范,对本合同范围内的工程在工程质量保证期内承担质量保证责任,对有关缺陷部分提供维修及保养。

2、乙方保修其承包完成的所有施工内容。

八、工程质量保修期

本工程乙方的保修期为工程竣工验收合格后,按甲方要求保修年线。

九、合同工期

合同工期总日历天数: 60 天

十、合同价款

各项劳务单价明细:

合同暂定总价(大写): 万(人民币)

十一、工程款支付

1、工程所有栋号施工至±0.00时,甲方支付乙方已完工程款的 ﹪。

2、主体阶段(按 元/㎡计算产值)每月支付已完工程的 ﹪;主体验收合格 个月内付至主体部分的 %。

3、装饰阶段(按 元/㎡计算产值)每月支付已完工程的 ﹪,竣工验收合格付至装饰部分的 %。

4、余款(不含扣除合同价款的 %作为保修金,保修期为1年),自竣工验收之日起一年内支付。

5、如无质量问题,保修金在保修期满后 日内支退还。

6、乙方应在甲方付款前提供真实、合法的发票。

十二、乙方的劳务资质和人员

1、乙方须向甲方提供劳务资质、法人代表授权书等签订合同时所需的相关资料。

2、乙方须向甲方提供项目管理人员名单及相应的资格证书。必须保证项目管理人员24小时在现场,配合甲方开展工作。

3、凡涉及特种作业人员,乙方必须提供该人员的特种作业人员上岗证和有关证件,交项目部备案。

4、乙方须向甲方提供管理人员不少于 名,其中主要负责人 名;施

工员 名;专职安全员 名;电工 名(24小时在岗),保卫人员 名;生产区清洁工、杂工不少于 2 名。乙方须向甲方提供不少于 人的劳务人员,满足现场施工要求。

十三、甲方的权利义务

1、为施工需要,在遵守本合同条件下,甲方有权向乙方下发有关事项的指令,要求乙方严格遵守。当乙方接到甲方指令通知后仍未遵照执行时,则甲方可雇佣其它人员执行指令所需的任何工作,而由此产生的所有费用,甲方可视为债务向乙方索赔或在根据本合同内应付或届期应付予乙方的款项内扣除。

2、甲方任何正确口述指令应立即生效。乙方必须在收到甲方发出的口述指令后无条件执行,若乙方不遵守甲方发出的指令,甲方有权要求乙方终止不符合本合同规定的工作。

3、甲方有权发出指令要求受雇于乙方负责本工程的任何不称职或不尽职人员调离本工程,乙方应在收到甲方指令后三日内执行。

4、提供施工所需水、电、道路到施工现场,并保证施工期间的需要;

5、具备施工进场条件时,提前5个工作日通知乙方组织施工;

6、为乙方施工操作人员免费提供现场住宿场地;

7、按照本合同的规定支付乙方合同价款。

8、负责对乙方实施的劳务作业进行总体质量、进度情况进行监督、指导、取样抽检,并提出整改要求。

9、按照本合同的的规定对乙方实施的劳务作业给予配合协助。

10、按照本合同的规定对乙方实施完工的工程及时组织验收。

11、负责组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,并依法制定相关施工管理制度。

十四、乙方的权利义务

1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工,负责整个劳务承包工程项目的施工、管理、安全、质量、进度、工期等方面的工作,并在各方面达到甲方合理的要求。

2、乙方应根据现场施工条件,负责对成品、半成品保护,因人为原因致使成品或半成品破坏由乙方负责。

3、分项工程施工完毕后,乙方技术人员需自检合格,持自检合格成果表报甲方项目部,由甲方项目部组织监理单位、项管单位、建设单位或质监部门检查验收。乙方技术人员参加上述检查。

4、乙方在施工期间,施工质量均由乙方负责,甲方监督和指导,乙方发现问题时应及时上报甲方项目部,若因乙方施工不当对甲方造成损失时乙方无条件赔偿甲方。在施工期间,乙方无条件接受甲方、质监部门、建设单

位、项管单位和监理单位一方或几方的检查,对甲方提出的问题必须及时整改。

5、乙方配合甲方完成钢筋、混凝土等试件的取样和送检工作;

6、乙方负责甲方材料到现场的下料工作。

7、所有劳保用品及个人防护用品必须符合甲方及规范要求的合格产品,由乙方自行购买。

8、因施工图纸中明显缺陷或建施和结施不一致等问题,乙方有义务向甲方提出,若乙方知情不报或擅自施工,由此造成的材料损失乙方承担。

9、配合甲方开展对操作工人及操作技术人员的技术交底工作,开展民工进场的安全三级教育和民工夜校等活动。

10、乙方操作人员应遵守现场管理制度、机械操作规程等制度和规范。乙方在组织劳动力时,须择优录取,严禁使用外来流动人口和未成年人;不准带家属、儿童和精神身体不健康的人进入施工现场。否则引起的任何后果均有乙方承担。乙方工作人员进入施工现场后其安全由乙方自行负责概与甲方无关。

11、本工程安全生产目标必须杜绝重大伤亡安全事故。施工过程中发生的所有安全事故均由乙方负责处理及赔付所有款项。

12、由乙方自选材料、施工机械设备及操作工艺须符合施工规范及国家相关规定。乙方须确保取得政府部门就有关材料、施工机械设备等可以在工程所在地使用的批准文件。因取得有关批准文件而引起的任何费用将全部由乙方承担。

13、民工工资按成都市实名制要求办理,保证不因甲方处罚影响民工工资的支付。

14、本项目总体工程质量须达到市建设工程质量监督总站、有关市建设工程质量中心和其它政府单位评定的合格等级,若工程达不到此质量标准,乙方须赔偿甲方的一切损失,并应承担相应的法律责任,甲方保留法律的诉讼权(且甲方被视为乙方已对此质量要求做出承诺)。

15、甲方负责将临电接至3级箱,以后的临电(包括材料、设备、人工)由乙方自理。

16、负责开办工地食堂,食堂水电分别安表计量,每月向甲方缴水电费。

十五、税费

乙方在甲方每次支付进度款前需提供进度款同等金额的税率为3%的增值税专用发票,若乙方提供的增值税专用发票得不到税务部门的认证,由此造成一切后果均由乙方承担。

十六、工程设计和技术变更

1、甲方有权发出指令,要求技术变更。

2、以上所用“技术变更”一词,是指根据业主或设计单位出具的设计

变更通知或技术核定单所作的变更。

十七、履约保证金 : /。

十八、安全、文明施工及保证措施费

1、安全文明施工保证措施费,在上述综合包干单价中已包含该费用,签订合同后在第一次拨款时扣留 万元作为安全文明施工保证金。

2、在施工期间无重大安全事故和文明施工处罚(万元以上),工程竣工验收通过后 个工作日内,甲方无息退还乙方安全文明施工保证金 万元。发生重大安全事故一次,扣除全部安全文明施工保证金。

3、乙方在施工过程中必须按《建筑安装人工安全技术操作规程》、《建筑施工安全检查标准》及相应的政府法令法规的要求进行施工,如发现违规,甲方或监理将以书面的形式通知乙方,每发现一次累计一次,此款项将按《安全文明施工违规处罚条例》中规定的相应条款进行扣除并将在月工程进度款中执行。

4、乙方在施工过程中必须按照建设部和四川省颁布的《施工现场管理暂行规定》的要求管理现场,确保文明施工。

十九、材料、机具的领用及材料的损耗

1、乙方应遵守和执行甲方对材料的领用制度,对领用的材料须履行书面领退手续。

2、本工程材料实行按工程进度采取限额领料规定,乙方在施工过程中必须注意节约材料,如因乙方原因发生返工和人为浪费,乙方须按返工造成的材料损失和浪费材料的进场价格进行赔偿。

3、杜绝施工现场材料浪费,浪费材料除照价赔偿外按市场价 倍处罚。

4、周转材料(如:箱梁模板及支架、主线箱梁及匝道倒角模板、甲供模板的固定螺栓、钢模板除外的其余材质模板等)由乙方负责,相应费用均已包含在相关单价或总额中。

二十、人身和财产损害的责任承担

1、乙方应负责和保障甲方免于承担来自工程施工全过程所引致对任何人员的任何人身损伤或死亡事故责任和按照任何法令、法规或惯例而产生的任何费用、责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行,除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。

2、造成安全事故的单次医疗费用在人民币 元(含 元)以下时,由乙方全额承担。

3、在甲方也有责任的情况下:

(1)因人为原因造成安全管理不到位,譬如甲方要求乙方对安全隐患整改,而乙方未整改,或整改不到位,造成安全事故的单次费用在人民币 元以上时,元以内(含 元)由乙方承担,超出 元的部分甲乙按比例分

摊,甲方承担 %,乙方承担 %。

(2)偶发重大伤亡事故费用在人民币 元以上时,元以内(含 元)由乙方承担,超出 元部分甲乙双方按比例分摊。甲方承担 %,乙方承担 %。

二十一、工程保险

在本工程施工前,乙方应为其参加本工程的人员购买所需的保险,费用由乙方自行承担。乙方不得以任何借口对其未保险事项或不能向保险人理赔的金额向甲方提出索赔。二

十二、违约责任

1、乙方有下列情形,视为乙方违约:

(1)未经甲方准许,乙方转包该承包合同。

(2)因乙方原因致使本工程质量未达到合同约定的质量标准。

(3)乙方未按照甲方要求施工,造成工期(包括结点工期和总工期)延误。

(4)因乙方单方面原因导致本合同无法履行的其他情形。

2、甲方有下列情形,视为甲方违约:

(1)甲方未能按照合同约定履行义务和责任。(2)甲方未能按照合同约定按时支付工程进度款。(3)因甲方单方面原因导致本合同无法履行。

3、违约金标准

(1)违约方应按合同暂定总金额的 %承担违约金,并赔偿守约方其他损失,并继续履行该合同。

(2)若因甲方原因造成工程停工三天以上时,乙方按停工天数每天一万元向甲方索赔;

(3)若因乙方原因造成工程停工三天以上时,甲方按停工天数每天一万元向乙方索赔,涉及材料浪费时,甲方按材料市场价向乙方索赔;

4、由于乙方施工管理疏漏而引发的重大安全事故和重大质量事故对甲方造成的经济损失及公司名誉损失,乙方应承担全部经济责任,甲方保留法律诉讼权。

二十三、合同解除

(一)双方协商一致的,可以解除本合同。

(二)甲方解除合同

1、如乙方的施工进度不能满足甲方的要求,经甲方书面通知加快施工进度,乙方应无条件地采取各种措施在 日内赶上甲方的进度要求,否则甲方有权解除分包合同并要求乙方退场。乙方在接到甲方要求退场的通知后 日内无条件退出施工现场,并妥善保护施工现场的甲方财产和已完工程。

2、在甲方与乙方的劳务承包关系解除或分包工程完工后,或者双方未能就本分包工程的后续工程达成协议,乙方在接到甲方的退场通知后5天内就将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。乙方在退场过程当中应保证甲方及其他分包方的财产及已完工程免于遭受任何损失。对于乙方在施工过程中搭设的临时设施如甲方要求拆除,乙方应按甲方的要求予以拆除,并将现场清理干净直至令甲方满意为止。如果乙方拖延退场,甲方有权扣留其工程结算款,待乙方按甲方的要求撤场后再予以结算。如果乙方拖延撤场,每逾期一天支付甲方损失费 元整,上述损失费还应加上因为乙拖延撤场而导致工程延期而业主对甲方的罚款或其它相邻工程因此而蒙受的损失。如果乙方逾期撤场达 天,甲方有权强制乙方撤离施工现场,由此导致的一切损失及责任均由乙方承担。

(三)乙方解除合同

1、乙方可提请甲方解除合同,情况如下:

(1)甲方有损害乙方人身安全及要求乙方违章作业的通知。(2)不可抗力(自然灾害)。二

十四、保密及甲方免受伤害条款

1、乙方应对其获知的所有有关工程的图纸、资料、数据进行保密,所有的对外沟通仅限对设计单位、监理单位或甲方指定之单位,或甲方授权之宣传活动。

2、本合同无论因何种原因而解除、终止、不再执行,乙方应立即向甲方交换其所持有的所有与本项目有关的资料、图纸、数据、电子文档,并保证在乙方停止执行工程后的任何时间都不使用、利用、告知他人任何与工程有关的资料、图纸、数据、电子文档。如因乙方未严格执行上述保密条款而导致甲方遭受任何损失,乙方均应负全部责任。二

十五、合同文件

1、在签订本合同后,甲方应向乙方提供两套施工图纸(土建和装饰部分)。

2、乙方不得将上述的任何文件做本合同以外的其它用途。

3、中华人民共和国的现行法律应为本合同的适用法律并用以解释本合同。

二十六、通知和送达

甲乙双方因履行合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料、均以甲乙双方所列明的地址、传真为准,一方如果迁址或者变更电话、传真的应当书面通知对方。通过传真方式的,在发出传真时视为送达,以邮寄方式的,挂号寄出或者投邮当日视为送达。二

十七、其它

1、本合同双方双方签字盖章后生效,本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。具同等法律效力。

2、本合同未尽事宜如须补充其它协议则该协议与本合同具有同等法律效力。

3、本分包工程完毕 日内劳务承包人须到劳务发包人财务部核对账目,否则视为款项已结清.4、如劳务发包人未按合同约定支付工程款,超过约定支付期限 天,劳务承包人应以书面形式通知劳务发包人,未书面告知,视为劳务承包人未通知劳务发包人,同时劳务发包人不承担违约责任。

5、本合同有以下附件,附件是合同的组成部分:

附件

1、施工安全协议书

附件

2、安全文明施工违规处罚条例

劳务发包人:(公章)劳务承包人:(公章)法定代表人: 法定代表人: 委托代理人:

委托代理人: 项目经理: 现场代表: 联系电话:

联系电话:

附件1

施工安全协议书

委托单位(甲方): 建筑有限公司 施工单位(乙方):

甲方是合法营业资质的企业;乙方为具有相应经营事项的营业执照的公司或组织。签订协议前,乙方须将相应的营业执照、资质证书等出具向甲方备案。为此,甲、乙双方根据《合同法》等法律、法规,立足于保证整个工程顺利实施和施工安全,经双方协商,特制定本施工安全协议书:

甲方根据协议所发包给乙方的事务,乙方在经营和管理该事务中,所聘用的劳动人员与甲方不存在任何劳动、劳务关系。乙方在经营和管理该事务过程中,如发生安全责任事故所造成的人身损害、工伤赔付、财产损失、行政处罚等一切费用和法律责任均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。

1.凡进入甲方施工现场,乙方施工负责人必须事先对所属员工,做好施工规范教育工作,施工安全教育工作。分时段、分工种进行安全技术交底工作。

2.凡进入甲方施工现场,施工负责人必须在向下级员工布置工作任务的同时,落实好施工方案、技术措施和安全措施。并随时检查这些措施的实施情况。乙方所购之安全防护用品须为国家相应机构检测合格的安全用品。

3.所有乙方施工人员必须严格、认真执行国家制定的相关施工规范、安全规程和遵守临时用电、动火管理制度。并做好相应工作区域的安全防护。

4.所有乙方施工人员未经许可,不许随意拆除和变更现场所有的安全防护设施。若因工作需要,必须作相应变更时,应请示甲方有关负责人,并经书面批准后方可进行。

5.所有施工人员不得擅自动用、使用和损坏与自己工作无关的设施和设备器材。交叉作业时,后道工序不准损坏前道工序的施工成品,若有损坏须修复或照价赔偿。

6.甲方有权对乙方人员进行管理、检查、监督、保护(非工作时间和非工地内除外),乙方应自觉配合。

7.乙方进场必须将施工人员名单、详细家庭住址、身份证号码、联系方式报项目部备案,并办理出入证及暂住证,人员增减及时报项目部。

8.乙方人员严禁在工地内酗酒、赌博,严禁酒后作业。须严格遵守工地各项管理制度,违反者根据规定处罚。

10、乙方人员夜间23时后不得随便出入,因特殊情况需与值班保安联系,经同意方可出入。

11、乙方不得留宿外来人员,一经发现严格处罚。

12、因乙方自身管理不善等原因所造成人员伤亡、财产损失,甲方概不负责。

13、凡施工单位违反以上有关规定、施工规范、安全规程和管理制度,造成人身伤亡和设备损坏,财产损失的,均由肇事的施工单位对一切事故的后果负全部责任及发生的费用。

14、本协议作为甲乙双方于 2016 年 11 月

日签订的《 》(简称原合同)的补充协议,具有同等的法律效力,凡本协议未约定的内容,以原合同内容为准。

15、本协议自甲乙双方签字并盖章之日生效,一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力。

本协议附注:

① 甲方营业执照复印件;

② 乙方营业执照和相关资质证书复印件。以上复印件须加盖甲乙双方公司鲜章。

甲方: 乙方:

代表人:

代表人:

日期: 日期:

附件2 安全文明施工违规处罚条例

1、班组必须按每50人设一名安全员,每10人设一名安全协管员的标准进行设置,并能有效的开展工作,每少设置一人罚款500元。

2、进入施工现场不戴安全帽,穿高跟鞋、拖鞋、风衣、裙子、打赤脚、赤膊上班罚款20元一人次,管理人员罚款50元一人次。

3、临边作业,高空作业不正确使用安全带,罚款50元一人次,同时另罚班组100元一人次。

4、禁止打架斗殴,违者除赔偿医药费,误工费外,每人罚款500元,同时罚班组500元,情节严重者移交上级有关部门处理。

5、无证偷开他人机械者,每次罚款100元,造成损失的将另处3—5倍的罚款。

6、严禁高空抛物,违者罚款200元一人次,造成后果者,赔偿一切损失并追究其他责任。

7、临电安装维修找电工,禁止私拉乱接,违者罚款100元一人次。

8、顺手牵羊,盗窃公私财物者,除退赃外,给予5—10倍的罚款。

9、破坏安全设施,消防设施者,除恢复外,罚款500元一人次。

10、对安全隐患不进行整改或整改不到位者,每处罚款500元,并无条件的立即整改。

11、对发生的安全事故,不按程序上报或隐瞒不报者给予500—2000元的罚款处理。

第四篇:工程劳务承包合同(清包工)

建设工程劳务施工承包合同

发包方(以下简称甲方): 广州敏城建设工程有限公司 承包人(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公平、公正和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲方将 承建 得发房地产开发有限公司 开发的广东省英红国际茶叶交易中心工程项目给予乙方承包、主体结构及建筑工程土建项目劳务施工,经双方协商一致,达成并签定本合同,双方共同遵守执行:

一、工程名称:广东英德国际茶叶交易中心二期工程

二、工程地址:英德市英红镇皇朝大道北(英红文体广场)

三、工程结构类型及层数

总建筑面积约66000㎡;其中二期地上框架结构2栋23层和地下室一层;约43000㎡;二期框架结构1栋18层,地下一层,建筑面积约23000㎡。

四、工程承包范围:

1、乙方以包工不包料、包机械、包周转材、包零星辅料、包管理的形式进行承包本工程,对本合同规定的分项工程承包范围全过程之工程质量、施工安全、施工进度负全部责任。

2、施工图纸、图纸会审记录、设计变更通知等设计文件以内的土建工程:从凿桩头开始施工至按图完成。

1)主体结构工程:钢筋制安、钢筋焊接、柱主筋电渣压力焊、机械直螺纹连接、模板制安和拆除、混凝土浇筑和养护、后浇带、植筋(主材料由甲方提供);

2):墙体工程:.墙体砌体、门窗过梁、构造柱、其他压顶及小型构件等设计文件规定的项目;

3)装饰工程:天花和内外墙面批荡、外墙面砖贴面(材料由甲方提供)等设计文件规定毛坯房交房标准的项目。不含墙面油漆及干挂石材大理石等。

4)屋面工程:隔热层、保温层、水泥砂浆面层、伸缩缝等设计文件规定的项目。

3、内外脚手架搭拆(外墙脚手架吊环由乙方提供)、施工电梯进出料平台及架体围闭搭拆、安全档板、安全文明施工围蔽等及乙方土建工程的预埋件安装、产品保护等。

保管工作;(3)现场的保卫及清理工作、所有孔洞封堵及收口工作。(此综合单价为毛坯房标准的单价)。

2、本工程造价暂定为:¥__33660000_元(大写:__叁仟叁佰陆拾陆万元 _)。

3、如甲方需要用乙方计时工,按照大工270元/工日;小工170元/工日,每工日按八小时为一个工日,按实际用工数量办理签证结算。

4、以上综合单价不合税,不提供税务发票,最终工程结算款以双方确认的实际工程量结算总造价为准。

八、双方责任和义务

1、甲方责任和义务项措施

1)、甲方委派 _项目经理、项目总工为驻现场代表,对工程进度、安全、质量进行监督、验收隐蔽工程、办理工程变更签证、结算支付进度款、日常行政事务管理手续等。

2)、甲方现场项目部向乙方提供相关工程图纸及其他设计文件及资料、项目总体施工进度计划,一式三份。

3)、在乙方进场前五天组织设计单位进行图纸会审和技术交底。

4)、免费提供乙方工作人员的宿舍及乙方所带机具的停放场地和施工制作场地。5)、提供施工用电,在各栋首层设置配电箱接驳点,施工用水管至各栋各层设置闸阀,并负责与各专业工种的协调工作。

6)、必须对施工人员加强安全三级教育,提高全体员工的安全防范意识,因乙方原因造成的一切安全、质量问题由乙方负责。做好施工场地周围建筑物、构筑物和底下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方负责发生损坏自行承担由此因此的一切经济损失及各种罚款。

7)、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工进度需要;对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

8)、现场项目部审核乙方提交的材料使用计划并及时报公司相关部门审核,并按审核后的材料使用计划,按时供应材料及设备,保证材料/设备质量符合使用标准,负责材料送检工作;如因甲方材料设备供应影响到乙方进度计划的,则工期时间顺延。

9)、对现场的隐蔽工程及时组织验收,并协助乙方办理验收记录签证资料。10)、塔吊、施工电梯及操作人员由乙方提供和负责,需满足进度工期安排具体作

息时间。

2、乙方责任和义务

1)、委派___ _为项目施工负责人,负责施工现场的管理和甲方的协调工作。每天向工地项目经理报到,对施工期间的工人管理、施工进度、安全等负责。

2)、遵守国家政策和法律法规,服从甲方整体施工计型安排,遵守本项目的各项管理制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作,加强施工人员的管理,保证施工人员稳定,并按规定办理平安卡,班组人员退场时必须征得甲方同意。

3)、严格按照图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到合格的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

4)、分部分项项目,在开工前7天内提供工程所用的材料计划报甲方审核,施工过程中根据工程实际进度调整材料计划并提前3~5天报甲方审核采购。

5)、负责本工程材料工地内运输。

6)、必须对施工人员加强安全三级教育,提高全体员工的安全防范意识,因乙方原因造成的一切安全、质量通题庙乙方负责。做好施工场地周围建筑物、构筑物和底下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏自行承担有此引起的一切经济损失及各种罚款。

7)、对已完成的工程乙方应及时报验。施工完成后,负责场地清理,建筑垃圾清理、场内运输、堆放,保持宿舍和施工场地清洁卫生。

8)、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、及其它设施。

9)工程完成后,将甲方提供予乙方使用的施工用材料清理、清点并按甲方指定位置堆放整齐。

10)、除非经得甲方书面同意,乙方不得中途退场,不得将工程转包第三者(丙方)施工。

11)、乙方派工程负责人、每栋配施工员和安全员及电工各1人,负责施工管理和协调、除控制线外的施工放线、安全管理和监督、临时用电管理,乙方管理人员、安全员、技术工人必须按国家规定持证上岗,技工必须有职业技能操作证,特殊工种(焊工、电工)必须有特种作业操作证。

12)、服从甲方的监督、检查、管理,接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

13)、按国家政策规定与每个劳务班组签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳动工人员工资(劳务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果由乙方承担。

14)、为其施工人配备必要的羞动保护和安全防护用晶(如安全帽、安全带、工作服、手套、电焊手套、电工鞋及其他相关的防护用品)若甲方提供统一的安全帽、工作服,费用在乙方工程款中扣减。

15)、甲方在资金暂时不到位,未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

16)、乙方服从甲方管理,负责与其他专业队伍现场工作配合,共同使用塔吊、提升架、场地,以及各工序先后安插施工安排,保持团结合作。

17)、现场人员必须出示和办理身份证、出入证、暂住证、计生证、未婚证等有关证件,并向甲方提供复印件;不准向社会招来历不明的人员,否则后果自负。以及负责工作卡、普通工种安全教育合格证、上岗证的费用。

18)、乙方必须与乙方所有雇员签订书面委托工资收款证明(同时交复印件到甲方)。19)甲方无直接面对乙方的工人工资,以上付款系乙方自行组织工人,并在拿到甲方付款后确保准时支付本工地本专业每月、每天发生的工人工资。并承诺保证其在工程进行中或工程完工后甲方按约定付款后因劳资费发放发生纠纷造成相关人员围堵、冲击政府部门、甲方及业主办公、生活地点、影响公共道路交通、产生恶劣社会影响,每次乙方自愿支付违约金人民币的保证金人民币50000.00元整(大写:伍万元整),并由乙方承担由此而引起的一切法律责任及相关经济损失,并追究相关法律责任。

20)、乙方在正式开工前2天编制人力使用及进度计划送甲方审核;乙方人员在进场时须提供详细花名册(附身份证复印件)2份报甲方,中途如有人员变动应即时报甲方办理进退场手续;以上文件未到位,甲方暂缓支付所有费用给乙方。

21)、按施工图纸及经甲方审批的施工组织方案合理组织施工,接受甲方、建设单位、设计单位有关人员的监督和检查。施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器

材损失等均由乙方承担。

22)、妥善保管、合理使用甲方提供的工器具及现场半成品、生产机具、生活设施等,如有丢失或损坏,照价赔偿。

23)、乙方在施工过程中,发现图纸与说明书不符,应立即通知甲方,甲方应在3天内进行处理,否则损失由责任方承担。

24)、乙方应严格按甲方指定通道进入现场,遵守垂直运输机械的使用时间和操作规程,与现场其它施工队伍友好相处,共创文明样板工地。

25)、每层砌砖放线时,乙方派出本班施工员与甲方施工员一起放线。

九、环境保护、安全生产、文明施工及费用

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。发生安全事故,乙方应该按有关规定立层口上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理:

2、乙方严格执行建设主管部门及环境保护、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其他污染;避免对公众和第三方财产造成损害和防碍。

3、工伤费用每桩两万元内由乙方负责,超出部分由甲方负责。

十、工程设计变更及临时工作的单价

1、施工过程中,因设计变更或甲方书面要求,造成已施工工程部位需要拆除重装的,乙方在变更完成后的48小时内提交现场签证单报甲方审核,作为结算依据。已完工程的变更及建筑物以外的变更按以下单价计算:模板安拆(按展开面积计算)50元/㎡,钢筋拆安38元/㎡,砌筑砌块135元/立方米(拆除25元/平方米),砼浇灌45元/立方米,批荡20元/㎡,地面水泥砂浆、砼找平3~5cm厚15元/㎡、瓷片和地砖35元/㎡。

2、施工前或施工中,因设计变更或甲方书面要求,引起与原设计工程量发生增减量的,增减的实际工程量按第1条内相应单价执行计算。

十一、工程进度款支付

1、乙方进场施工二期完成地下室的顶板,15个工作日内甲方支付给乙方实际工程量的80%进度,以后按乙方每月实际完成的工程量的80%支付进度款,拆除排栅15天内甲方支付给乙方总工程量的90%进度;以上进度经甲方审核确认支付工程款,主体与粗装修(外墙砖、砌砖、批荡、地面水泥砂浆、卫生间瓷片及地板砖)工作的造价按比例70%与30%分配控制进度款的支付,按综合单价组成计算。

3、工程完工,并经监理和监督站验收后,乙方在15天内报结算给甲方审核,甲方在1个月内审核完毕,审核完毕后在15天个工作日内支付结算总价的97%。

4、工程保修金:3%(包括主体及粗装修部分)工程款作为工程保修金,保修期竣工验收壹年后满30天内支付清该工程余款。

十二、工程质量标准、验收及保养办法

1、乙方承包范围内的分项工程质量必须符合施工图纸要求和有关施工规范要求,并达到合格标准,甲方共同验收签字为准。

2、工程验收

1)、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交书面自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后在进行下道工序施工工作;验收结果表明乙方施工质量不合格时或因乙立造成而返工的部位,乙友应负责无偿修复,不延长工期,并承担有此导致的甲方的材料等相关损失。

竣工验收时,甲方、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由次导致甲方的相关损失,且不因先期已经甲方验收而减轻乙方的责任。

2)、隐蔽工程在隐蔽前24小时,乙方自检合格后应书面通知甲方到场检查,甲方在接到乙方书面通知单24小时内组织监理、业主人员到场验收,在验收合格后24小时内双方做好隐蔽签认手续,甲方不按时到现场检查的,可视为甲方已经默认验收通过,乙方应认真、如实填写隐蔽记录。

3)、工程完工5天内,乙方向甲方书面提出工程质量验收申请,甲方组织有关单位人员进行验收,并签署工程施工质量验收意见。

4)、工程完工但未验收时,若甲方需提前使用,经双方协商同意,否则由此引发的质量或其它问题概由甲方承担。

5)、工程竣工验收,以施工图纸及说明书、图纸会审记录、设计变更或甲方书面要求、国家颁发的施工及验收规范质量检验标准,双方确定的技术要求为依据。

3、保修办法

1)、工程劳务保修按建设部有关规定童生执行,以竣工验收签字之日起计算。2)、保修期内发现质量问题时,甲方书面通知乙方,乙方在接到通知书24小时内赶赴现场修复。如乙方不能及时修复,甲方可委托第三方维修,维修费用由乙方全额承担。

3)、保修期满后30天内,甲方一次性向乙方无息返还保修金。

十三、履约保证、违约责任、奖惩办法

1、双方签订合同之日,乙方交付甲方合同履约保证金 ¥50 万元(大写 伍拾万元正),本合同履约保证金共计 ¥250 万元(大写 贰佰伍拾万元正)。

2、乙方管理人员进场后当天乙方向甲方支付 ¥200 万元(大写 贰佰万元正)后合同即时生效;

3、如乙方未按约定支付则本合同失效且已交的合同履约保证金做甲方的损失补偿金不再返还给乙方,且乙方的所有进场人员与材料必须在三天内全部退场;

4、在乙方完成 一栋楼正负0.00后 十天内,甲方必须无息返还乙方所交合同履约保证金 ¥100 万元(大写 壹佰万元正),在乙方完成2栋十层楼面后七天内甲方必须再无息返还乙方所交合同履约保证金¥150 万元(大写 壹佰伍拾万元正),如甲方不能及时返还乙方所交纳的合同履约保证金则甲方必须承担自乙方交纳履约保证金之日起的千分之三每天的资金占用费、资金利息、违约金及由此引发的一切损失及责任。

5、工期、质量奖罚:

乙方在施工期如因劳动力不足,各班组措施不到位,工序安排不当等原因,不能达到要求的进度,甲方还按下面方式处罚并解决。①乙方在节点工期每拖延一天向甲方每天支付违约金1000元,拖延工期超过5天乙方向甲方每天支付违约金2000元;反之,工期提前按以上比例奖励乙方。②不能达到要求的进度,甲方安排其它施工人员代乙方

03、本合同内容如与国家、省、市有关规定和法律相抵触,一律以国家、省、市有关规定和法律为准。

4、本合同经双方签字、盖章后生效,合同一式四份,甲、乙双方各执二份。乙方二份在乙方领到所有款项后交回甲方,复印无效。

附件一:劳务分包承担之机械及材料清单及说明

甲 方:

甲方代表:

签字日期: 年 月 日

乙 方: 乙方代表: 签字日期: 年 月 日

桶、羊角锤、水平胶管、锯片、角尺、平水尺、照明灯、拖把线等模板施工需用的一切工具;包围转模板、木枋及辅助材料铁钉、铁线。

7、砼浇灌、砌砖、批荡(含拉毛、挂网)、地面水泥砂浆、外墙砖施工。

8、主体结构混泥土浇灌与养护工作:

包工具:砂浆搅拌机、振动器、铝合金尺、防护眼镜、口罩、手套、胶线、灰桶、木(钢)抹子、钢铲、水平胶管、平水尺、斗车、照明灯及设备用移动用拖把线等混泥土施工需要的辅助工具。

9、内外脚手架、施工电梯进出料平台:

内外脚手架、施工电梯进出料平台,包搭、包拆、包钢管及安全网周转材料、包运输。乙方负责自带材料的场内运输,并负责整个脚手架工程的一次性施工,现场清理,施工电梯体外侧围闭(包材料)、管理及劳保用品等o(含:

1、钢管、门型架、扣件、安全网、刚网片、钢丝绳、铁丝、扎丝、外墙脚手架工字钢、毛扣、踢脚板、层间标识;

2、施工电梯楼层门成品和钢筋由甲方提供,安装由乙方负责)

10、电渣压力焊

主体结构钢筋电渣压力焊工作;包工具:电渣压力焊机械、电渣压力焊药材及辅材料。

11、乙方遗留未埋的墙体拉结钢筋的植筋

墙体结构拉结钢筋的植筋工作,乙方包工具、钻机、及相应用工具等,不包括钢筋材料。

第五篇:分项工程劳务分包合同(范文)

分项工程施工劳务分包合同

工程总承包:(以下简称甲方)

劳务分包:(以下简称乙方)

甲方开发的福康·黄金海岸商住楼项目,为保证外墙及屋面工程的施工质量和统一设计效果,将该项目的外墙及屋面工程的施工劳务按区段划分做统一分包,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实、守信的原则,经双方协商,将该项工程劳务分包给乙方,特签订本合同,双方共同遵守执行。

1、劳务分包工程名称:

2、劳务承包工作内容:施工图纸包括的所有人工、机械、周转材料、辅助材料的费用。(主材由甲方提供)。

3、劳务承包外工作内容:设计变更及签证工程的劳务费用。

4、质量标准:按总包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定 合格 等级。

5、分包工程工期

年月开工,年月竣工(不可抗力的自然因素影响,工期顺延)

6、工程劳务价款

本工程劳务承包总价约万元(大写:万元);以实际完成工程量结算为准。

7、劳务价款的支付:

按工程施工进度,以实际完成工程量按月支付以完工程价款的80%,其余款项在工程竣工财务结算办理完后30日内付清。

8、工程财务结算:

工程财务结算金额=工程承包总价±工程增加量及费用。乙方凭正式劳务发票收取工程款。

9、甲方职责:

9.1负责提供工程所需的主材,确保施工正常进行。

9.2负责协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、机械、用水、用电及施工场地。

10、乙方义务

10.1按照施工图纸、施工组织设计、技术交底及施工进度计划,组织具有资格证书的熟练工人投入施工。自觉遵守操作规程及施工规范。投入足够的人力、物力,加强现场管理、科学安排作业计划,做到文明施工、安全施工,确保质量达到合格标准。

10.2自觉接受甲方及有关部门的监督和检查,按甲方的要求对设备、材料统一管理,作到堆放整齐。

10.3做好已完工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此而引起的一切经济责任,如由配合班组造成的成品损坏,由当事班组承担一切经济责任。

10.4妥善保管,合理使用甲方提供的各种机具、周转材料及其它设施。

10.5乙方应服从甲方及现场负责人的指令。

11、安全施工

乙方应遵守建设工程有关安全生产的管理规定,对现场施工人员进行安全教育,负责施工人员的安全管理,严格按安全标准进行施工。若发生安全事故,甲、乙双方应参照现行法律、法规协商处理。

16、争议

甲乙双方对合同发生争议时,可自行和解或要求有关部门调解。和解、调解不成时,可向辖区人民法院起诉。

17、其它

17.1本合同未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。17.2本合同一式 2 份,甲方执 1 份,乙方执 1 份,均具同等法律效力。

甲方:(公章)乙方:

四川福康建设有限公司

法定代表人:

委托代理人:

年月日年月日

下载工程分包工劳务合同(样例5)word格式文档
下载工程分包工劳务合同(样例5).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    工程单包工合同

    工程单包工合同10篇 工程单包工合同1 发包方决定,将程发包给承包方施工,为确保双方权利和义务,经甲乙双方共同协商达成以下协议,以便双方共同遵照执行。一、工程名称:二、工程......

    混凝土分项工程承包劳务合同大全

    混凝土分项工程承包劳务合同 甲方:重庆和业建筑劳务公司 乙方: 为了确保安全、工期、优质、高效完成开发建设项目人和容大广场工程,根据乙方自愿承诺要求,经甲乙双方多次协商,明......

    混凝土分项工程劳务分包合同

    总平、厂房部分分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方:工程地址:工程名称:甲方将承建的法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款,甲、乙双方经协商达成以下协议: 一、工作内容、自备机具:......

    分项工程劳务分包合同(五篇)

    模板分项工程劳务分包合同甲 方:乙 方:工程名称:工程地址:甲方将承建的 茅洲山工业区厂房 工程的模板分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则,经甲、乙双......

    消防工程施工分包工合同1

    消防工程施工分包工合同合同编号:发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规 定,为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,经......

    建筑主体劳务清包工合同[★]

    劳务施工承包合同 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方):甲方为该项目建安工程总承包,甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平......

    劳务包工合同范本

    合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同 ,受法律保护。下面请看小编带来的劳务包工合同范本!【劳务包工合同范本一】甲方:_______________......

    建筑工程劳务分合同

    建筑工程劳务分包合同发包人:(全称)简称甲方 承包人:(全称)简称乙方 根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,以 及其它法律法规,遵守平等自愿,公正和诚实的原则,经双......