村级公路建设施工合同书

第一篇：村级公路建设施工合同书

县 村 级 公 路 建 设

施

工

合同

书

农村公路建设领导小组办公室制

甲方：乙方：

根据《中华人民共和国合法》、省政府《关于农村公路建设实施意见的通知》（xx省府

发[2006]20号文件）和xx市公路管理局xx县（96）字第108号文件的有关规定，经甲方对

乙方进行资格审查后，同意由承建工程项目。为

明确双方职责，特拟定以下合同条款：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承建范围：

四、核定工程质量及金额：详见“工程质量清单”。

五、工程质量要求：乙方在甲方的指导下，严格按照合同、施工技术规范以甲方技术交

底要求进行施工，不得擅自更改图纸以及甲方意图。详见“施工设计图”。乙方对工程质量

负直接责任。

六、工程数量及单价：采取按预算单价包干的方式，并在核定的工程量以内按实结算。

凡涉及数量增减，乙方应填报变更设计申请，经监理人员审定认定，并经村民委员会研究，核定签字同意后方可以进入施工结束。

七、工程交付：合同签订后生效，甲方向乙方预付的工程费。工程竣工并

验收合格，甲方在从竣工验收合格之日起20日内一次性付清清除治疗保证金外的工程款项

（质量保证金为合同造价的5%）。

八、工程期限：自年月日开工，年月日完工。

九、安全生产：工程期间，乙方须按“安全生产操作规程”施工，设置明显的施工安全

标志，警告人、车辆进入施工地段，并设置专人指挥好过往车辆，确保操作工人、行人、车

辆安全。乙方对生产中的工伤、死亡等事故负全部责任。

十、竣工验收：按自交发[2007]38号文件执行。

十一、合共变更，需经双方共同协商，任何一方不得擅自修改和违约，否则，造成损失

概由责任方承担责任。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格，待质量保证期满，结算各种

费用后自动废除。

十三、其他事宜：

该工程项目必须由乙方自行组织施工，不得转包，否则，甲方有权收回乙方承建的工程

或停止支付工程款。

工程质量保证期为一年，在保证期内，无质量事故发生，甲方将返还乙方所有交纳的保证金；如发生质量事故，概由乙方自行修复，修复后经甲方验收合格，则返回保证金。

工程评为优良工程，按奖励乙方。

十四、本合同工一式陆分，甲、乙方各持叁份。

甲方：盖章

法定代表：

甲方代表：

年月

乙方：盖章 法定代表：乙方代表：日

第二篇：通村公路建设施工合同书

佛子山镇村通村公路建设施工合同书

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》结合省交通厅及有

关文件规定和本工程具体情况，经甲乙方双方就镇村------通村公路施工协商一致，同意签定如下合同，双方共同履行。

一、工程概况及技术标准镇村公路（）按四级公路标准建设起点为，途经，止点为，线路全长公里，基层采用厚20cm宽3.8米碎石，路面面层采用厚18cm宽3.5米C30砼。

二、双方的权利和义务

2．1甲方的权利和义务

2.1.1保证工程建设良好的施工环境，无偿为乙方提供施工所需的土场料场。

2.1.2负责所有路基配套工程设施验收合格。（路基为甲方施工完成）

2.1.3有权组织村民理事会代表全过程参与施工管理，对工程质量进行检查、监督，制止或举报违反操作规程的行为，参与对合格工程的计量签证及验收。

2.1.4如公路试运行期间出现质量缺陷，甲方必须在乙方对质量缺陷处置并重新验收合格后再向交通部门申请补助资金。

2.1.5甲方收到乙方决算申请后7天内组织施工决算。甲方收到乙方竣工验收申请21天内，完善验收资料收集整理后向市交通局书面申请竣工验收。

2.1.6按合同及时支付工程款。

2.1.7按工程进度退还乙方履约保证金。

2.2乙方权利和义务：

2.2.1按照投标文件承诺落实施工机械设备和技术人员进场，编制合理的施工组织设计，按施工组织设计组织施工。

2.2.2落实施工检测技术人员与试验仪器、建立临时试验室，健全完善的施工质量自检系统，负责路基和路面达到设计要求的质量标准和要求，达不到标准由乙方无条件返工到合格为止。如施工现场不具备检测能力的，委托有质资的检测单位对工程实体质量进行检测。按路基、路面下基层、路面上基层、路面面层施工工序，只有上道工序检测合格

并持有检测合格的报告后，才能转入下道工序施工。

2.2.3积极配合建设、监理、监督单位对工程质量的监督与检查，在路面基层、面层施工的关键工序，主动申请质量管理人员参与监督、检测。

2.2.4施工单位要加强施工管理，必须安排技术负责人必须参加中间交工与完工验收。

2.2.5乙方在完工并经交通质量监督部门交工合格后14天内，向甲方提出决算申请。

2.2.6乙方在项目施工期间及时收集整理质量自检、隐蔽记录、等内业资料，在交工检测后14天内对资料进行装订(一式三份)，决算办理完成后向甲方申请竣工验收。

2.2.7有权按合同要求甲方支付工程款。

2.2.8负责路肩土的回填达标，在反映定地点限载墩一处。

2.2.9合同签定后按工程造价20%支付甲方履约保证金。

三、质量标准

3.1水泥砼路面水泥必须采用普硅32.5级水泥，每立方米配合比不小于406公斤，具体实施时根据试验确定配合比。每批次水泥必须由双方共同取样和送检测单位做安定性检测；碎石采用1-3cm碎石和，黄砂采用中粗砂。

3.2砼路面施工期间，每天上、下午必须由双方在拌合砼中随机取样做砼试块，注明日期后养生，并于养生期结束后送检测单位检测强度。

3.3严格按国家公路工程现行有关施工技术操作规程及规范实施，按交通部有关验评标准验收评定，工程质量要求一次性交验合格。

3.4如砼试块、钻孔取芯与回弹仪检测强度达不到C30以上而不合格，乙方无权要求甲方支付工程款。

四、合同工期

按时完成任务，施工工期天。工期滞后一天，罚乙方100元。开工时间：年月日

完工时间：年月日

五、缺陷责任与保修、保留金比例及支付

5.1缺陷责任与保修:缺陷责任期为从单位工程交工验收之日起2年,保修期为从单位工程交工验收之日起5年。

5.2保留金比例及支付:保留金的比例为结算价的5%，保留金支付在单位工程缺陷责任期满，且施工单位对质量缺陷进行整改后14天内一次支付。

5.3在缺陷责任期满前，由业主会同监理工程师及有关部门参加下，对工程进行一次全面检查，使本工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到业主和监理工程师认为合格的程度，为此，承包人应：

(a)在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理工程师指令的修补工作；

(b)在缺陷责任期满后的14天内，按照业主和监理工程师在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建及修复。所发生的费用由乙方承担。

5.4在缺陷责任期结束后，签发缺陷责任期终止证书之日，工程进入保修期，乙方可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与甲方保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。若乙方不履行保修义务和责任，则乙方应承担由于违约造成的法律后果。

六、结算和付款方式

6.1按乙方投标报价，经双方协商，每公里造价为万元,即每平方米元,总造价万元,具体面积以实地测量为准,此价格不因物价变化而变化。

6.2乙方完成整个施工合同，经交通部门验收合格后，甲方在年底前付自筹资金的60%，在第二年年底付清全部自筹资金（留总造价5%的质量保证金）。上级补助资金到位后，全额支付。

七、廉政建设

为保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方自觉按合同办事，坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用，甲方工作人员不得参加超标准宴请及娱乐活动，不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

八、安全及文明施工

达到现行省市及地方相关文件要求的规定，出现安全责任事故全部由乙方承担。

九、落实农民工工资支付保证金制度

乙方必需在工程开工10天内，将工程地点、施工期限、承包企业名称书面通知市劳动保障行政部门，并按工程合同价的0.2%向市劳动保障部门缴纳工资支付保证金，在办理交工手续前30天，书面通知劳动保

障部门，确保农民工按时足额获得劳动报酬。

十、有关要约

1、因施工环境和自然灾害等不可抗力的影响而导致不能按期完成工程任务，可由双方代表签证确认后适当延期。

2、工程检测费用由乙方负担，工可费用由甲方负担，如有它费用，由双方协商后确定。

3、未尽事宜双方协商解决，出现合同纠纷，申请天门市仲裁委员会仲裁解决。

本合同一式五份，甲乙双方、镇政府、市交通局、质检站各执一份，望双方共同遵守。

甲方法人签章：

乙方法人签章：授权代理人签字：

年月日

第三篇：长城乡通村公路建设施工合同书

长城乡村通村道路建设施工合同书

甲方:凉州区长城乡村委会

乙方:

为保证通村道路建设项目保质保量按时完成，依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，经甲、乙双方充分协商一致，达成如下协议，订立本合同。

一、工程概况及技术标准

长城 乡村道路按标准建设起点为，途经，止点为，线路全长公里，基层采用厚厘米宽米的，路面面层采用厚厘米宽米的。

二、工期要求

该工程于2012年9月30日前全面完工。

三、项目立项

2012年，先由乙方公司进行全额垫资修建，修建完成后再由甲、乙双方委托乡政府争取2013年通村道路建设项目的立项。

四、资金支付

按乙方投标报价，经双方协商，每公里造价为万元,即每平方米元,总造价万元,具体面积以实地测量为准。通村道路修建，国家补助标准为30万元/公里，不足部分由村民自筹。乡政府于2012年12月30日前争取立项后，开始支付

项目资金。自筹资金在动工之日由甲方负责支付给乙方全部自筹款项的50%，其余资金待区交通局等相关部门对道路验收合格后，在15个工作日内全部付清。

五、违约责任

（一）若甲方出现违约情况，影响工程进度，需向乙方支付全部工程款的15%的违约金。

（二）若乙方出现违约情况，如因无垫资能力影响工程进度，则全额退还乡、村自筹资金，即时终止合同，并向甲方支付全部工程款的15%的违约金。

六、其他

（一）甲方的权利和义务

1、保证工程建设良好的施工环境。

2、有权组织村民代表全过程参与施工管理，对工程质量进行检查、监督，制止或举报违反操作规程的行为。

3、如道路试运行期间出现质量缺陷，甲方必须在乙方对质量缺陷处置并重新验收合格后再向交通部门申请补助资金。

4、积极配合道路验收、项目资料完善等。

5、按合同及时支付工程款。

6、按工程进度退还乙方履约保证金。

（二）乙方权利和义务：

1、按照投标文件承诺落实施工机械设备和技术人员进场，编制合理的施工组织设计，按施工组织设计组织施工。

2、严格按工程施工程序和标准施工，达不到标准由乙方无条件返工到合格为止。

3、积极配合建设、监理、监督单位对工程质量的监督检查。

4、施工单位要加强施工管理，必须安排技术负责人员参加中间交工与完工验收。

5、完工并经交通质量监督部门交工合格后14天内，向甲方提出决算申请。

6、乙方在项目施工期间及时收集整理质量自检、隐蔽记录等内业资料，决算办理完成后向甲方申请竣工验收。

7、有权按合同要求甲方支付工程款。

8、负责路肩土的回填达标，在反映定地点限载墩一处。

9、按国家规定执行道路缺陷责任与保修。

10、合同签定后按工程造价的20%支付甲方履约保证金。

七、安全及文明施工

达到现行省市及地方相关文件要求的规定，出现安全责任事故全部由乙方承担。

八、有关要约

1、因施工环境和自然灾害等不可抗力的影响而导致不能按期完成工程任务，可由双方代表签证确认后适当延期。

2、工程检测费用由乙方负担，如有其它费用，由双方协商后确定。

3、未尽事宜双方友好协商解决或签订补充合同。

本合同一式四份，甲乙双方、乡政府、区交通局各执一份，签字盖章确认后生效。

甲方法人代表签章：

乙方法人代表签章：授权代理人签字：

年月日

第四篇：公路建设施工合同

公路建设施工合同

2009-12-24 15:16

甲方：

乙方：

经甲方择优选定，由乙方村民自行承建库区沙茨公路工程建设，为确保工程按时、按质完成，经双方协商同意，达成一致意见，特订立本合同，供双方遵照执行。

一、本合同的组成部分及解释顺序

1、工程设计图纸；

2、村民自建；

3、本工程计量单；

4、本合同的相关条款。

二、具体工程项目

1、按甲方图纸完成沙茨公路工程。

2、按甲方图纸完成水沟、涵洞及附属设施建设等。

三、技术要求

1、乙方必须按甲方提供的设计文件、图纸及《公路工程技术标准》JTGB01-2003有关规定执行，按“高标准、高质量”的要求进行施工，如需要更改施工图纸须获得甲方书面批准后方能更改。具体要求是：

1、基础路面宽4.0m，弯道处适当加宽；

2、行车道3.0m，弯道处适当加宽；

3、铺砌片石0.25m厚，碎石0.06m厚，片碎石石质要坚硬，铺碎石时要用适当的粘、壤土和碎石拌合均匀；

4、公路纵坡最大不能大于8%，横破2.5%；

5、平曲线最小半径不能小于12m；

6、填方路基碾压密实度不能小于94%，片碎石铺好后也要碾压密实，两边要培土压实至碎石路面齐平。

2、施工中乙方工地代表应严格按甲方现场施工人员指挥操作，否则造成的损失概由乙方负责。

3、工程完工后按《公路工程技术标准》JTGB01-2003和本合同技术要求有关规定进行验收。

四、承建单价

本工程投资概算以《四川省水利工程设计概（估）算编制规定》、《四川省水利水电建筑工程预算定额》、《水利部水利工程施工机械台时费定额》为编制依据，工程实行村民自建，承建的主要工程内容单价为。承建单价表附后。

五、工期

整个工程要求于2009年11月30日前完工。

六、现场代表及职责

甲方代表，负责现场验收核实确认工程量并签字；负责施工技术、质量的指导监督、作出停工整顿直至返工的决定并督促执行；做好施工记录。

乙方代表，负责施工测量及技术、质量把关；负责施工现场的安全生产；配合甲方代表作好施工记录、验收核实工程量并签字；负责按计划完成各个阶段的工程任务；执行甲方代表关于加强施工技术质量的决定等。

七、结算方法

1、按完成合格成品工程进度的70%拨款。

2、工程完工经县有关部门验收合格后，进行工程结算，结算工程量以甲、乙双方组织人员现场核实数量为准。

3、工程保修期为六个月，自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，甲方在结帐时预扣工程总造价5%的质量保修金，在保修期满后28日内退还。

八、甲、乙双方的责任、权力、义务

（一）甲方

1、向乙方提交设计文件及施工图纸一份；提供相关施工技术参数。

2、甲方代表按设计要求和有关《规程》、《规范》对乙方的施工质量、进度进行检查。

3、甲方代表有权对乙方的违约行为作出经济处罚、停工整顿直至返工的决定并出具书面通知。若有争议，由质量监督部门仲裁。

4、施工中，若有设计更改，由甲方出具设计变更通知书。

5、对隐蔽工程的联合验收，乙方须提出书面申请，甲方进行检查验收，双方当场签字认可；否则，甲方不予承认。

6、负责组织工程竣工验收。

7、合同以外发生的工程量必须经甲方认可。

8、若乙方拒不承担保修责任，有权没收质量保证金。

（二）乙方

1、根据甲方提供的施工图和本合同要求，组织筹备好满足工程建设需要的人力、物力、资金、机械设施等按时进场施工。

2、签订本合同时向甲方提供施工组织设计书1份，并提供组织机构、施工员、质检员、安全员名单；开工后每月

二十三日向甲方提交当月质量自检资料、进度报表和下月施工计划各1份；竣工验收时向甲方提交本工程完整详实的施工记录1份。

3、按照设计文件有关《规程》、《规范》要求，精心组织，精心施工，配备专职质检员，并对工程质量负责；负责施工测量。

4、加强对上岗人员的每一个民工的政治思想、遵纪守法和安全生产教育，建立健全安全组织和制度，设置专职安全人员，配备安全设备，做到安全生产，文明施工，遵纪守法，爱护国家、集体、个人财产，保证施工安全和道路交通畅通。

5、接受质量监督部门的监督，接受安全生产部门对安全生产的督促检查，接受甲方代表对质量进度的检查、督促。

6、乙方应做好第三者人身保险的投保工作，在施工过程中，凡属乙方承建范围内（包括材料的采购、运输、保管、使用）发生的一切人身病、伤、残、亡等事故的政治、法律、经济责任，均由乙方自行负责。

7、乙方应自备发电设备，不得以停电为由提出顺延工期及有关的要求。施工用水、电由乙方自行解决。

8、承担保修期间的保修责任。

9、负责工程范围内的占地（柴山）、青苗、林木损失的协调处理工作。

九、关于工程的转包

1、主体工程不能转包，只能实行村民自建。

2、建筑材料的采购和转运可以转包或分包。为保证材料

质量，水泥、砂、石在甲方指定地点购买，否则，由此造成工程损失由乙方自己负责。材料上涨下跌结算时不予以调差。

十、违约责任

1、若因甲方原因造成延迟开工，根据延迟天数顺延工期。

2、乙方若逃避或拒不接受甲方代表的质量检查，或书面通知后在整改期间仍整改不力的，甲方有权终止合同并没收履约保证金，一切损失由乙方自负。

3、如遇人力不可抗拒的自然灾害（地震、洪灾）和国家政策，重大变革影响本合同执行时，双方均不承担违约责任。

十一、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，若需补签协议，其协议与其合同具有同等效力。

十二、本合同自签订之日起经甲、乙双方签章生效。

十三、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法人代表（签字）：法人代表（签字）： 公证机关（公章）：

年月日

第五篇：桂阳村公路建设合同书

丹桂镇桂阳村通村水泥路建设

施 工 合 同 合 同 协 议 书

桂阳村通村水泥路建设是根据古府办[2017（82）]文件要求，由桂阳村委组织，在桂阳村支部活动室，由桂阳村村民代表参加并监督下，以投票的方式，与 四川兴杰建设工程有限公司通过投票的方式确定桂阳村确定“发包人”与“承包人”关系。桂阳村民委员会（发包人名称，以下简称“发包方”）为实施桂阳村通村水泥路。起点：桂阳村五组太石路回头线，经新庄湾子接山羊拗口(宽5.5米)，经慈竹沟至岩荡、蒋家寨至大池沟三岔路(宽4.5米),总长约5公里，厚度为18公分，水泥标号为42.5，每1公里设叁个超车道，已接受 四川兴杰建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包方”）对该项目施工的中标。发包人和承包人共同签定如下建设合同。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；(2）专用合同条款；(3）技术标准和要求；(4）图纸；(5）已标价工程量清单；(6）其他合同文件。2．签约合同价：人民币（大写）贰佰伍拾万元整 元（￥2500000 元，路面硬化250万元，合同价包括、安保工程，超车道、工程税费等）。

3.工程质量保证金：承包人在中标后七个工作日向发包方一次性交中标价总额20%的“两金”（工程质量保证金10%和10%进度保证金）。进 度保证金按承包人每完成1公里退还10万元进行退还。工程质量保证金在工程完工后由承包人提供县主管部门的验收报告后由发包方委托丹桂镇人民政府退还）。

4．工程质量一次性达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

5.承包人应按合同约定承担工程量

（1）.路面硬化工程量：桂阳村五组太石路回头线，经新庄湾子接山羊拗口(宽5.5米)，经慈竹沟至岩荡、蒋家寨至大池沟三岔路(宽4.5米),总长约5公里，厚度为18公分，水泥标号为42.5，每1公里设叁个超车道，未完成超车道建设扣减工程总价。

（2）.安保工程；2900米设置安保工程（路边垂直高度≥3米处设置）。未完成安保工程建设任务，按上级主管部门的15万元/公里扣减工程价，并承安全全部责任。

(3).承包人对工程施工地区的环保负主要责任,工程完工10个工作日内负责对料场绿化和复耕完备,并达上级相关部门验收合格,发包方退还保证金.6.承包人应按合同约定承担工程费用

（1）.路基工程的弯沉检测费;（2）.路面工程的钻孔检测费;（3）.工程的各种税费(古蔺县开的税费);3 7.合同的转让

合同转让的要求：双方当事人不得将合同权利转让给其他人。8.工程开工及完工约定

双方合同签定后, 承包人在三天内必须进场施工,120天交付发包方使用(硬化路面、安保工程，如遇专用条款第9条等人力不可抗拒因素工期相应顺延)。超期未完成工程建设任务，每天扣1000元的进度保证金。9．工程进度付款

由承包人向主管部门（桂阳村村民委员会、丹桂人民政府）报送相关资料，按月工程产值的70%支付进度款。剩余部分在竣工验收后15个工作日内支付到总工程产值的95%。另5%作为质量保修金，自竣工之日起一年内无质量问题一次性支付。

（工程款由发包方委托丹桂镇人民政府代行支付）。

10、施工安全及民工工资

施工期间施工所有安全责任由承包人承担。承包人所聘请的民工的费用由承包人承担。

11．本协议书一式 肆 份，合同双方各执壹份，送丹桂镇项目办、财政所各存一份。

12．合同未尽事宜，双方另行签定补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人： 法定代表人： 项目负责人： 代理人：

2018年 4 月＿ 日 2018 年 4 月＿ 日

专 用 合 同 条 款

1．一般约定 1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员 发包人名称：桂阳村民委员会

通讯地址： 桂阳村村委 邮政编码：646509 联系电话： *** 电子邮箱： / 承包人名称： 四川兴杰建设工程有限公司 通讯地址：

法定代表人： 邓国刚 代理人： 杨发伟 联系电话： *** 1.1.2.监理人：

监理人名称：暂无（由发包方按相关规定确定）1.2 法律

需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》和《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令）及《四川省建筑管理条例》等。

需要明示的规章、地方性法规：按国家及地方的现行适用标准和规范执行。1.3合同协议书

合同生效条件：双方签字盖章后生效。1.4 图纸和承包文件

发包人向承包人提供图纸日期和套数： 无 1.5 联络

发包人接受函件的地点： 桂阳村 接收人： 王刚全

承包人接受函件的地点：，接收人： 杨发伟 1.6 转让

合同转让的要求：双方当事人不得将合同权利转证给其他人。违反方本合同自动失效。2.发包人义务 2.1 提供施工场地

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：应于 2018年5月 日前办理好手续和搬迁工作，使施工场地具备施工条件，并应在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2.2 组织设计交底 设计交底时间： 无 3 监理人

3.1发包人委托监理人的职权：对工程进行质量、安全和工期控制，施工合同管理、信息管理，协调委托人与承包人之间的关系。需要取得发包人批准监理人才能行使的权利： 工程变更、工程停工令。如无监理，则由发包方承担相应职责。4.承包人

承包人分包：本工程不得分包实施 5．材料和设备供应

承包人采购材料和设备的约定：原材料由承包人送古蔺县交通局检验检测合格后使用，应确保硬化路面检测过关，其相关费用由承包方承担。6.测量放线

发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 开工前七日

承包人向报送施工控制网审批时间：测设完成后七天内。7.施工安全及民工工资

施工期间施工相关安全责任由承包人承担。承包人所聘请的民工的费用由承包人承担。8.进度计划

（1）承包人提供施工进度计划的时间和要求： 承包人应在开工前将施工组织设计和工程进度计划提交监理人；

（2）监理人确认的时间：监理人应在收到承包人提交的施工组织设 计和工程进度计划后（7）日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。9.开工

双方约定的异常恶劣气候条件：

（1）10级以上的大风；

（2）持续降雨24小时且降雨量为（240）mm以上；

（3）39 摄氏度以上并持续2天的高温天气和冷冻天气； 10.工程质量

（1）承包人向监理人（发包人）提交工程质量保证措施文件的期限： 开工前七日内

（2）监理人审批期限： 收到后7日内 11.变更的估价原则

变更的估价原则约定：

1、非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量，其对应综合单价按下列方法确定：

（1）与工程量清单相同的子目按中标单价计算。

（2）与工程量清单类似的子目参照类似项目单价计算。

（3）与工程量清单不同或无类似的子目，以相应的计价定额为基准，材料单价按《泸州建设》2014年1期中价执行，组价后按投标总报价下浮比例同比例下浮后作为结算价。

2、工程量增减变更估价：当工程量清单项目变化幅度在±10%以下及以上时，其综合单价按工程量清单相同的子目按中标单价计算。12.计量与支付 12.1 计量

工程量计算规则： 工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行 12.2 工程进度付款

进度款支付数额：由承包人向主管部门（桂阳村村民委员会、丹桂人民政府）报送相关资料，按月工程产值的70%支付进度款。剩余部分在竣工验收后15个工作日内支付到总工程产值的95%。另5%作为质量保修金，自竣工之日起一年内无质量问题一次性支付。

13.质量保证金

质量保证金的扣留方法及扣留金额或比例：工程价款的5%，期限一年（收到审计报告后支付）。14.竣工结算

14.1竣工付款申请单

（1）、竣工付款申请单提交份数及期限：工程验收证书颁布发后30天内，承包人向发包人递交2份竣工付款申请单，并提供相关证明材料。承包人逾期不提交竣工付款申请单的，视为本工程款已完整支付。工程进度款按完成的合格工程量完善计量资料后支付合同价款的80%；工程竣工验收决算审计后支付价款的20%；

（2）、竣工付款申请单应包括内容：工程竣工验收备案后10日内，承包人应移交符合相关规定的三套竣工资料给发包人。14.2竣工付款证书及支付时间（1）竣工付款证书核查：

发包人在收到承包人提交的竣工付款申请单后(14)天内（按四川省建设厅《四川省〈建设工程工程量清单计价规范〉实施办法》（川建发[2009]67号）第六十九条规定）进行核对并提出核对意见，发包人与承包人核查完毕，发包人应向承包人出具签认的竣工付款证书。发包人未在约定时间内核对又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经发包人同意。15.最终结清

15.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单份数和期限：承包应在缺陷责任期终止证书签发后14天提交两份最终结清申请单，逾期承包人逾期不提交最终结清申请单的，视为本工程的质量保证金已由发包人向承包人完整支付。

15.2最终结清证书及支付时间（1）最终结清申请单核查：

发包人在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内审核完毕，发包人应向承包人出具签认的最终结清证书。发包人未在约定时间内核对又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请单已经发包人同意。16.争议的解决 16.1争议解决方式 发包人和承包人在履行合同发生争义，协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方约定选择下列两种方式解决。

（1）向管辖地仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。17.补充条款

（1）项目实施过程中工程量不得随意增减，因设计漏项及调整等原因确需变更的，累计增（减）工程量在中标价5%以内且增（减）量在50万元以内（含50万元）的项目由施工单位申报、监理签字、业主认可后，报行政主管部门，行政主管部门应在2个工作日内审定。累计增（减）工程量超过中标价5%及以上且增（减）量在50万元以上的项目：①累计增（减）工程量50万元以内（含50万元）的项目，基础资料经行政主管部门审核后，由行政主管部门主持，召集发改、财政、审计、监察等部门召开现场会，通过查看现场，听取施工方、监理方、设计方和业主方等各方意见后，由发改、财政、审计、监察四部门共同联审决定；②累计增（减）工程量在50万元至100万元的项目，基础资料经行政主管部门审核齐全后，行政主管部门向县政府分管领导主持并召集项目行政主管部门和发改、财政、审计、监察等部门召开现场会，通通过查看现场，听取施工方、监理方、设计方和业主方等各方意见后，研究决定；③累计增（减）工程量在100万元的项目，基础资料经行政主管部门审核齐全后，行政主管部门向县政府分管领导汇报，由县政府分管领导主持召集项目行政主管部门和 发改、财政、审计、监察等部门召开现场会，通通过查看现场，听取施工方、监理方、设计方和业主方等各方意见，形成初步的建议意见后，提交县政府常务会决定。

（2）最终结算以国家审计机关审计结论为准。

（3）承包人应向发包人提供基本履约担保现金合同价的20%和差额履约金必须通过承包人的基本账户以银行转账方式缴纳进：（4）基本履约保证金及民工保证金按相关规定。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人： 法定代表人： 项目负责人： 代理人：

2018年 4 月＿ 日 2018年 4 月＿ 日