劳务承包合同书(焊工班)

第一篇：劳务承包合同书(焊工班)

劳务承包合同书合同编号：

发包方：（以下简称甲方）承包方：劳务队（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法通则》及其他有关法律及行业规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程的工种劳务承包事项协商一致，达成如下合同，共同遵照执行。—、工程概况

工程名称 ：工程地点：层数 ：结构形式 ：质量等级 ：建筑面积 ：M 2

二、承包形式： 承包劳务

三、承包内容及工作范围:

1、该承包工程中所有焊接工程所需材料的租赁进出场的装卸及安装；

2、现场材料的分类定点堆放、清理；

3、该建筑工程施工所需机械及时维修焊接；

4、所有焊接、安装、分部、分项工程的报验，资料填写、收集。

5、派专人配合现场管理人员，针对本工种的检查等工作；6本工种所有人员自觉遵守现场的规章，制度以及国家相应的法律、法规、上级部门和项目部的各项管理规章制度并按规定承担责任；

7、积极创建文明工地。乙方必须依据所要完成的承包任务，负责提供焊工 工种人，进驻施工现场（劳务工详细花名册附后，附身份证号及相片）。

四、工期及质量等级工期必须满足进度要求，质量合格，一次通过每次检查验收。

1、合同工期为：年月日至年月日完工。

2、为如期保质保量完成合同承包任务，乙方应当雇用有建筑工作经验的劳务工。为此双方均同意：自乙方所雇用的劳务工进驻工地现场之日起十五日内，如乙方所雇用人员技能、素质等问题，部分或全部不适合工程劳务要求，乙方

应根据甲方请求将不适合的人员调整出其劳务队。否则，甲方有权解除本合同。

在本条所约定的这十五日内，甲方按乙方实际出勤人数每人每天以壹拾元计劳

务费。期满后，按双方约定价款执行。

3、质量要求标准：工程质量达到质量等级要求按合同结算办法结算，达不到

质量等级要求按承包工资总价的10％承担违约责任。因质量问题造成的返工和

材料损失费用均由乙方承担，坚决杜绝不合格工程。

4、工期奖惩；工期每提前一天按劳务合同造价5‰奖励，如延误工期每延误一

天按劳务合同造价的5‰予以承担违约责任外，并承担因乙方责任延误工期所

造成的建设单位对甲方的经济处罚和机械设备租赁增加费等全部费用。

五、合同价款

金额；（大写）元（人民币）￥；元

其中：元计算。工程量根据 现场施工员审核并与该工程

决算核对后确定。

六、劳务费结算的依据

1、由施工现场管理人员签发经验收合格工程量的任务单：

2、所完成工程量的质量等级：

3、劳务承包合同中约定的结算比例和劳务工人的出勤花名册。

七、劳务费结算的形式（在选项前打“√“）

（）按企业内部人工费定额加管理费承包。

（√）按工种单独承包。

（）其他形式承包。

八、劳务费结算的程序

1、按当月完成工程量人工工资的60%发放，余款在工程竣工验收，双方决算

后一个月内付清，同时扣除上交劳务公司管理费

九、甲方职责

1、依法负责对乙方的劳务工进行安全生产及各项规章制度的宣传、教育和技

能培训工作。

2、为乙方提供符合国家和自治区规定的劳动安全条件和必要的劳保用品，提

供保障安全卫生设施。

3、甲方须建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标

准。

4、在工程中，如果需要乙方的劳务工在特殊工种岗位工作，乙方须提供具有

相关证件或经过专业培训合格后，持证上岗的劳务工。乙方违规使用造成的一

切损失由乙方承担。

5、甲方负责组织材料、机具的供应，保证资金专款专用。

十、乙方职责

1、遵守国家法规、政策，执行建筑单位的各项规章和管理制度。

2、维护企业信誉和劳务工合法权益，服从领导，接受检查和监督。

3、执行有关技术规范和标准，确保工程质量和工期，实现安全文明生产。由

于乙方原因造成的安全、质量、文明现场等事故产生的各项处罚决定，均由乙

方承担，并在当月劳务费中扣除。

4、乙方须加强精神文明建设，做好劳务工的思想政治工作和计划生育工作。

5、乙方在收到劳务费后应当签名。为确保乙方劳务工的利益，乙方在领取当

月劳务费时，应将上月每位劳务工签名后的工资册交项目经理部。

6、乙方劳务工在本承包合同期内非因工病、伤，所发生的费用均由乙方承担。

7、乙方在劳动过程中须严格遵守操作规程，对甲方的管理人员违章指挥强令

冒险作业，有权拒绝执行，对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评

和检举控告。2%，税金1%。

8、乙方必须与其劳务工签订《劳务合同》，合同工本费及鉴证费用由乙方承

担。

9、乙方劳务工必须爱护施工现场的各种机具设备和小型工具，丢失照价赔偿，损坏须修复。

10、乙方不按时给其劳务工支付工资，而给其劳务工打工资欠条未经（项目经

理部）经理签字认可，所打欠条属个人行为，由此而产生的经济纠纷和法律责

任，乙方自行承担。

11、乙方中的劳务工如需办理户口暂住证、就业证、职业技能等级证及有关部

门依法办理的证件，甲方可协助办理，其费用由乙方承担。

十一、安全生产

安全生产目标；杜绝重伤和死亡事故发生，控制轻伤事故频率，乙方应严格要

求所雇用的劳务工按照安全操作规定进行作业，如违反操作规定造成重伤、死

亡轻伤事故，由乙方承担赔偿责任。

十二、材料使用

在施工活动中，乙方必须严格按规定配料，注意节约用料，避免浪费，如发现

浪费、偷盗或其他行为，视其损失的数量按价值的十倍赔偿甲方，赔偿金从乙

方当月劳务费中扣除。

十三、合同的变更、解除、终止

1、本合同期满，双方需要续订时，应提前十日以书面形式通知对方，经双方

协商同意，可以续订。如有变更的部分，协商后变更。

2、在下列情况下，甲方可解除本合同：乙方在本合同第四条第二款所定期限内被证明不符合使用要求的。乙方严重违反甲方规章制度的。乙方严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的。乙方完不成承包任务的，及未按合同人数进场的。订立本合同时，所依据的客观条件发生重大变化的，原合同无法履行的，双

方又不能重新达成协议的。

3、在下列情况下，乙方可解除合同：在本合同第四条第二款所定期限内的。甲方以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方人员劳动的。甲方未按合同约定支付承包劳务费的。合同终止：工程竣工交验，款项结清后。

十四、违约责任：

1、甲、乙双方无故解除合同的，违约方应支付对方违约金。违约金计算办法：

对方工种承包完成的总额的百分之十。

2、乙方未按甲方规定的时间，人数进入施工现场进行操作，超过2日甲方有

权更换劳务队并解除劳务合同。

十五、其他

1、甲、乙双方在履行本合同时，应自觉接受属地行政部门的监督检查。因履

行本合同而发生争议时，甲、乙双方可以向工程所在地人民法院起诉。

2、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

3、本合同一式三份，甲、乙双方，建设单位各壹份。

十六、协商条款

1、甲方：

1、应及时提供施工所需一切材料给乙方；

2、施工前应提供安全防护用品和防护设施，不得强令乙方冒险施

工；

3、正确指导乙方施工，如因甲方指导错误导致返工工程量由甲方

支付给乙方相应费用；

4、乙方在施工并结算完毕后，甲方必须按时支付工资与乙方，保证民工年底返乡。

2、乙方：

1、必须遵守甲方制定的《项目部管理细则》及《项目部施工现场

安全管理规定》。

2、必须遵守甲方所属上级机关的各项质量、安全管理规章制度。

3、乙方必须根据施工进度及现场需要及时、保质完成所承包工程内容，如不能满足甲方需 要，甲方将另安排其他班组替其完成，工资将以平常工资的1.5倍从乙方工资中扣除付与其他班组.4、乙方所需施工机械、机具自备。材料、安全防护用品领用时，必须办理领用签字手续，工程结束如数完好办理归还库房及租赁站，并办理入库签字

手续，欠库材料将按市场价赔偿给甲方。

5、所有材料、按项目规定完工后及时归还租赁站及库房，逾期不归还租

赁站的租赁费由乙方双倍承担。以上条款自双方签字之日起生效！

甲方：乙方：

日期：日期：

第二篇：劳务承包合同书

建筑工程清包合同书

发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）

为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、互惠互利、公平诚信的原则，甲方将 保利香颂土建项目 以工程清包的形式承包给乙方施工，经友好协商订立以下协议，以利共同遵守。第一条

工程概况

1、工程名称：保利香颂

2、工程地点：武汉市汉阳区新四大道和龙阳大道交汇处

3、工程内容：框剪结构

4、工程面积：不少于90000平方米（按施工建筑面积）

5、工程资金：自筹资金

6、工程造价：约45000000.00元（以实际结算为准）第二条

承包方式

包工不包料，承包图纸范围内乙方所承包的所有劳务工程、全部包干、周转材、辅材、耗材、机械设备，设计要求的预留、预埋，图纸变更、质量、安全、文明施工。为达到合理工期所必须的加班费用、差旅费、高温补助、寒冷补助、节假日补助、文明施工等各种补助费用，一切为满足工程需要而产生的调集民工至工地现场的任何费用（不包含劳务税费），需提供辅材、耗材，周转材、机械设备的相关发票和所有合格证。

第三条承包范围

1、结构、装饰部分

①、本工程从桩基承台底至屋面构架的所有模板工程、钢筋工程、明沟、散水等混凝土工程、砌体工程、（地下室设备安装除外）、内、外脚手架工程、内外装饰粉刷工程（不包括外墙贴面砖，保温、油漆），因自身施工需要的预埋制作、预留、预埋工程。

②、基础开挖需用挖机由甲方负责，乙方负责配合机械修整土方。基坑承台、基槽的土方机械开挖在正负30cm内，不到位的地方由乙方负责。

③、施工范围周边场地硬化及排水设施人工均由乙方负责（排水所需的水泵由乙方负责）。

④、土方机械开挖、大型回填，消防、通信、弱电、设备安装、燃气、门窗、柔性防水、不锈钢、铁艺栏杆、扶手、保温、资料及实验费、轻质隔墙、大理石、花岗石、玻璃幕墙、绿化、亮化、外墙漆、外墙砖、装修、涂料888、地板砖等工程不在乙方承包范围之内。

⑤、本项目所有主线：电线、电缆、所有二级以上配电箱等全部由甲方负责，二级以下的配电箱和电线、电缆及水表外接至各栋各楼层所需的施工用水管、接头、龙头、开关、配电箱、电闸一切防护安全设施等全部由乙方负责。

2、临时设施

①、由甲方负责施工场地及场地周边的道路、场地、地下室排水及本工程土建部分的临时设施的场平、硬化、临建的劳务施工（材料由甲方提供，工具乙方自备），甲方不另计费。

3、临时用水、电部分

①、主水接管到每个楼层，每单元每楼层留水接口，临时电源到每楼层，每单元二层一个三级配电箱，塔吊上固定大灯及其它移动照明灯具均由乙方负责。

②、施工现场

工程所有水费、电费由甲方负责，严禁乙方自行搭接，否则造成一切后果乙方负责。

③、生活区卫生由乙方负责，水费、电费、床、板房、水电安装甲方负责，厨房、小卖部甲方提供房子，里面的一切设施乙方负责，水费、电费装表按用量计算，乙方负责。

4、具体工作内容

①、木工：模板的制作、安装、拆除、预留预埋、蝴蝶扣、支模螺杆、（止水螺杆由甲方负责）、塑料套管、补缝胶带、材料卸车、码堆、模板清渣、刷脱模剂、成堆、搭拆支模架、扣件收洗油。元钉、元丝、跑模的锤凿，电动工具：电钻、电刨、电锯等。锤凿跑模清理砼渣（如图纸变更所造成的返工，由甲方负责费用）、卫生清扫、木模木方归堆、堆码等工作，含文明施工。

②、钢筋工：原材料取样、钢筋下料、制作、木工需用寸脚、制作下料表（3份）、水平对焊、电渣压力焊、锥锣纹的机械均由乙方负责，止水带焊接、墙体拉接筋安装或最后植筋（植筋化学胶由甲方负责）、吊牌、指挥卸车搬运、场内转运：摆料划线、绑扎垫块、挂保护层块（废大理石片或垫块均由乙方提供）；浇捣砼时的钢筋维护；粉笔扫帚、预埋铁件、钢筋焊接下料制作、扎丝；手动工具、加工机械；切断机、弯曲机、接丝机、水平对焊机、电焊机等。

③、机械设备：乙方负责施工需用的所有机械设施，作业人员必

须具有操作证并懂小型维修技术。

④、泥工：墙体砌筑、承台、承台梁粉刷、砂浆调配、材料运输、各楼层和现场垃圾清扫等工作。

⑤、砼捣固工：前台装、拆、清洗、固定、输送泵管、下料振捣、做试验块、抹平搓光、砼表面保护措施，包括夏季及冬雨季覆盖薄膜、养护、清除余桨砼清、清洗斗车、修理斗车等工作。手工工具、电动工具、振动器、平板振动器、振动棒、斗车、施工工作人员的安全帽、防滑鞋及雨衣等。

⑥、杂工：配合机械清理承台及承台梁的基础土方、基坑及其他地方的排水沟、集水井挖砌粉；手工工具：锄头、簸箕、耙子、錾子；建筑物内外卫生清扫，随时保持场内外、公共场所、员工住宿、厨房、厕所、保管室、安全通道及出入道路等干净清澈，各种材料分种类按规格清码成堆等一切工作。

⑦、内外装修：内外粉刷台阶、明沟、散水、图纸设计的外墙砖，或外墙漆均不属于乙方承包范围内。乙方必须按照设计要求和图纸变更及施工规范进行施工，在保证工程质量的前提下，不能超用和浪费材料，如有浪费者按材料进价十倍处罚。

⑧、机械设备：施工电梯、塔吊、输送泵、搅拌机等大型机械设备及操作归乙方负责。

⑨、周转材料：模板、木方、架板、脚手架（必须按规范刷油漆）、安全网（达到规范要求）等。第四条施工工期

1、开工日期：本工程工期（不包括机桩工程）从开工日期 2017 年 12月 30 日前至 2019年 12 月 30 日前，合同工期日历天数_

实际 天（含节假日，具体开工日期以建设方的开工通知单为准）。

2、工期延误：因重大设计变更或不可抗力的自然灾害（如冰灾、水灾、火灾、地震等自然原因引发的灾害）以及省、市政府通知的停工，工期相应顺延，甲方承担因此造成的延期竣工和延期交付使用的违约责任，工期相应顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误，每推迟一天，乙方需按2000元每天向甲方交纳延期违约金，工期每提前一天甲方奖励乙方1000元，按日历天数连续计算。重大停工事件，双方另行协商处理。第五条质量等级

本工程为合格工程(按国家建筑验收规范执行条款执行，达到标准化合格工程)第六条工程承包价格

1、本合同工程综合价按施工建筑面积每平方米肆佰捌拾捌元捌角整结算所有清包工程款，（不含税费）。

2、主体施工按 368 元每平方米计算结付工程款，内外装饰至完工按 128元每平方米计算结付工程款。

3、施工前设计变更增加工程质量不计费用，施工后变更按实际发生工作量签证，工程竣工甲、乙双方结算时结算。第七条付款方式

1、第一次付款按承包范围完成四分之一地下室浇砼，按乙方实际完成工程量的80%结付工程款。

2、第二次付款按承包范围有两栋完成商铺浇砼，按乙方实际已完工作量的80%结付工程款。

3、第三次付款是商铺以上均按月结，按乙方每月完成实际工作

量的80%支付工程款。依此类推，主体封顶后，一星期内付已完成工作量的85%结付工程款。

4、内外粉刷装饰部分按月结，每月按实际已完成工作量的80%结付工程款。

5、有两栋内外装饰完工，落架清理完工内部组织验收合格时付已完成工作量90%工程款（两栋为一个结算点）。

6、工程全部竣工验收合格办完手续后，乙方无任何拖欠民工工资和各种材料款后，甲方在两个月内付至乙方承包总造价的97%清包工程款。

7、余款无质量返工，无任何维修无合同内未完成工程，无任何拖欠款项，一年内付清。

8、以上付款必须在每月28日至30日上报工作量，经项目部、工程部、监理部签字认可，下月5号前支付应付款，若未按时上报工作量，乙方无条件找甲方支付任何款项，一切责任乙方承担。

第八条安全和责任

1、乙方必须按照安全施工，采取一切必要、充分、合理、严格的安全措施，确保文明施工安全。

2、由甲方指定的专业分包队伍，乙方在施工过程中全力配合，不得有任何理由为难施工方施工，否则造成一切损失由乙方负责。

3、乙方在施工过程中，必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理及职工安全教育，并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套班组完成的每道工序监督和检查验收，确保安全合格和无隐患后，方能进入本项工作的施工。如达不到施工安全要求，责任所属班组进行整改，直至符合标准，方能作业。

4、工地禁用60岁以上及18岁以下民工，严禁有癔病、心脏病、高血压、残疾病、肝炎、肺病等作业人员进入工地施工，经项目部查处，每次罚款100-500元。每个工作人员必须有自我安全保护能力和安全意识。如有意外安全事故，医疗费用在贰万元以内的由乙方承担，贰万元以上乙方承担贰万，超出部分由甲方负责，如果出现重大安全事故，由保险公司和甲、乙、丙三方配合相关部解决。

5、乙方必须做到施工操作前，坚持每天交底，检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产。

6、本项目施工人员的劳动保障金及工伤的保险费用由甲方购买，其他相关责任由乙方承担。

7、民工在工地上随地大小便，楼面吸烟，发现一次罚款200元，工地民工严禁乱用电、用水（如烧水、煮饭、烧电炉子）等现象，查处每人每次罚款200元，没收炊具。

8、乙方在施工中，不听甲方指挥．故意为难甲方，在工地打架、闹事造成工地停工，所造成的经济损失由乙方承担，并每次罚款5000元，在当月结算时扣除罚款。

9、在本合同工程施工期内，严禁黄、赌、毒事宜，否则一经发现必须交当地公、检、法处理，所发生的一切经济费用和法律责任由乙方承担，甲方概不负责。

10、在本合同签订之前或签订之后，不管乙方或任何分包班组及个人在外发生的债权债物，不得带入本合同项目内，否则造成工地影响或任何损失均由乙方负责至本人承担，严重者甲方有权更换队伍或清除个人并追究其责任，经济损失谁造成谁负责。

第九条工程材料、设施供应

l、乙方有责任按设计图纸和工程实际进度提前7天时间向甲方提供所需材料采购计划细单，其中混凝土的申报计划提前24小时。

2、甲方应制定严格的材料领料、用料制度，严格控制材料使用，杜绝浪费。

3、甲方负责提供的材料，需要送检的由乙方采集，监理方、甲、乙方共同见证取样，方可使用。

4、剪力墙止水带钢板材料由甲方提供，乙方负责止水带焊接和相用耗材料等。

5、在施工过程中若甲方或监理方发现乙方人员有浪费（如人为截短、丢弃钢筋）、占用、转用、按材料实际价值十倍进行处罚；偷盗行为，按材料实际价值二十倍进行处罚，偷盗情节严重移交公安机关依法处理，并追究刑事责任。第十条双方权利和义务 甲方权利和义务：

1、开工前以书面的形式向乙方提供本工程定位标高、水准点和四个以上的坐标控制点，并派两名专业测量工长，对本工程标高、轴线全程控制并承担责任，乙方必须派技术员配合。

2、开工前7日内提供四套施工蓝图纸给乙方，多要套数由乙方负责，开工前组织设计单位、业主、质监站进行施工现场、范围的交底和图纸的技术交底和图纸会审，并做好各方签署的技术交底和图纸会审工作，做好各方签署的技术交底会议记要，分发至有关部门，修改部分首先以甲方的补充说明，其次以修改图纸为依据。

3、进行施工组织设计、组织施工技术方案和施工进度计划，提出意见并督促实施，检查工程进度和工程质量，验收分部分项工程。

4、检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量，检查设计变更，甲方负责本项目的所有实验费及检测费。

5、工程中途因甲方或业主等非乙方原因停建、缓建、甲方对乙方按实进行补偿，甲方不承担违约责任。

6、由于特殊原因一星期后，乙方不能施工期间时，工地上产生的相关实际费用，论情况由甲方承担责任。

7、甲方指定 李飞(高级工程师)驻工地现场代表，全权代表甲方，按要求行使合同及合同约定权力，履行合同约定的职责。

8、因甲方原因材料或工程进度款不能按合同支付而造成乙方无法施工或停工，以实际情况造成的损失由甲方负责。

9、在春节前10天乙方人员返乡时，甲方必须保证乙方的农民工工资100%发放，否则造成一切后果由甲方负责，在每次拨付劳务工程款时，甲方必须派人员监督乙方发放应付民工工资款到位。

10、乙方在施工过程中所需要的辅材、耗材、周转材、机械设备，需要甲方提供担保的，论实情甲方提供担保，需付款项按合同同期同步支付，甲方有权扣除应付款项，供应商所签协议或合同均由乙方负责签署。

乙方权利和义务：

1、乙方指定 同志为该劳务负责人，乙方的劳务负责人代表乙方行使合同约定的权利，履行本合同约定的所有职责。

2、每月28日向甲方提供当月劳务工程进度款清单拔付报表及下月的工程进度表，严禁乙方挪用劳务工程款，一经发现挪用，甲方有权追究乙方的刑事责任。

3、严格按照施工图、设计说明及国家规定的技术操作规程、规

范进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完成，配合提交竣工验收相应资料及报告。

4、乙方必须根据甲方要求和相关规定，尽力配合第三方搞好其它配套工程的施工，但第三方必须遵守乙方的工地上规章制度，并签订有关协议。乙方不得故意制造条件和局面，影响施工质量和进度。因第三方施工影响乙方正常施工进度造成的损失由甲方负责，按实在第三方工程款中扣除给乙方。

5、在施工过程中发生质量事故，应立即报告甲方或监理工程师有关部门。如属乙方的责任，要负责返工及负责所有损失责任，直到符合规范要求。

6、乙方所有施工人员必须遵守有关规定，配合好其它专业施工队伍进场施工，不得有意为难其他施工队任进场施工，并应服从甲方对施工现场的统一安排和调配。工程竣工验收后，乙方一个月内应全部清理撤出现场。

7、乙方无条件配合甲方资料员现场收集、整理资料，并负责配合原材料取样等相关事项。

8、其余配套施工单位的费用包含在乙方承包单价中，乙方不另行收取任何配套费用。

9、小卖部和民工食堂的所有物资必须严格按卫生部门条款执行使用，严禁出现伪劣物品，否则造成一切经济和法律责任均由乙方承担，甲方概不负责。

10、乙方没住工地的作业人员，在工地外或生活区外出现安全事故、交通事故或其他人身损害，经济损害等所有一切均乙方或本人负责，甲方不负任何责任。

第十一条竣工与结算

l、乙方在工程竣工前十日，应将验收日期以书面的形式通知甲方及监理方，做好验收准备。

2、工程竣工经检验合格，从验收合格之日起向甲方移交完毕工程量清单，负责保护成品。第十二条其它约定

1、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，在施工合同内的一切工作内容，不可出现任何争议。

2、技术交底，验收费用，及所有税费由甲方承担。乙方劳务合同上的全部金额，不承担任何税费。

3、施工合同外所签证用工技工按200元／工日进行计算，普工按180元/工日进行计算，在每次结付工程款时结付，乙方必须配合甲方总工程师的工作，乙方分包小组的劳务合同均由乙方劳务负责人签署，上交一份到项目部做存档，食堂、商店必须签订合同，所有作业人员必须签好安全责任协议。

4、甲方规定的施工现场文明公约和规章制度，乙方应贯彻并加以遵守和维护，发现乙方有不按规定违反文明公约和规章制度的现象，甲方有权按规定给予处罚，在工地未进场时，乙方无权去业主方和建筑公司或相关部门了解及打听任何情况，否则给甲方造成一切损失由乙方承担。

5、乙方签订合同时应向甲方指定会计帐户交纳工程定队金人民币壹拾万元整，具体所交金额以收款收据为准，此合同凭项目负责人收款收据生效，否则视为无效合同，工程定队金乙方施工队伍进场一个月内退还（不计利息），若甲方通知乙方进场，乙方种种理由拖延，按甲方通知之日起超过一星期时，甲方有权另进施工队，此合同作废，定队金作废。

6、如本合同工程没按甲方主合同开工时间内开工进场，甲方无条件退还乙方收款收据上所交工程定队金，合同继续生效。

7、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由当地政府或人民法院仲裁。

8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力。自甲、乙双方签字之日起生效，进场时加盖项目部公章，本工程完工及所有劳务工程款全部付清后合同自动终止。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

甲方代表： 乙方代表：

身份证号码： 身份证号码：

联系方式： 联系方式：

签订日期： 年 月 日

第三篇：劳务承包合同书

劳务承包合同书

甲方： 徐州市兰天包装材料厂

乙方：房友彩

兹有乙方承包甲方 劳务承包 项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中

华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：

一、劳务承包项目内容：

1、星期一至星期五：行政楼五楼各校长办公室、行政办公室、会议室的室内保洁、饮水机及桌面物品整理；

2、星期一至星期六：毓秀一楼阶梯教室、三楼会议室、多功能报告厅室内

卫生和物品的保洁，保障使用。

二、承包期限：1年 ；

三、承包费用：年总承包费 壹万叁仟元整；

四、承包费支付方式：乙方完工后每月经由甲方验收合格，甲方以现金或支

票方式按年向乙方支付承包费用。

五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

六、承包期内乙方的职责、任务和要求：

（一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。

（二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

（三）、具体职责、任务和要求：

乙方必须按照甲方关于本岗位工作任务和责任制要求，完成规定的数量、质量指标任务。

七、合同的变更、解除或终止：

本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变

更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任：

（一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

（二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

（三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

（四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份。

甲方负责人签字 ：

（盖章）

年月日

乙方负责人签字（印鉴）： 身份证件号码： 联系电话： 住址：年月日

第四篇：劳务承包合同书

劳务承包合同书

甲方：

乙方：

兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务项目，根据国家合同法规，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：

一、劳务承包项目：

二、承包期限：

三、承包费用：

四、承包费支付方式：由甲方在每月底末至次月前五日内，以现金或支票方式按月向乙方支付 当月的承包费用。

五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

六、承包期内乙方的职责、任务和要求：

（一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。

（二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

（三）、乙方须将所聘人员名单、住址、身份证件号码及复印件报送甲方备案。

（四）、具体职责、任务和要求：

七、合同的变更、解除或终止：

本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任：

（一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按当月承包费的20%向乙方支付滞纳金。

（二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，每达一次甲方有权按当月不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

（三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

（四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。

十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分；甲方存档一分；人事部门备案一分。

甲方负责人签字 ：乙方负责人签字（印鉴）：

（公章）住址：

身份证件号码：

年月日年月日

第五篇：劳务承包合同书

劳务承包合同书

甲方：刘志坚

乙方：王延树

甲方把茂县黑虎乡滑坡工程承包给乙方，经双方友好协商，达成以下协议：

一、承包方式：乙方只做人工，所有机械材料由甲方负责，并送到工地；

二、单价：钢筋每吨460.00元（大写：肆佰陆拾元整），木板：其它木板25元每平方米，拱盖每平方32.00元。

三、质量问题由乙方负责，甲方必须安排施工人员到现场质量监督和技术指导；

四、乙方在做工时，因为天灾出现的损失由甲方负责给乙方人工费；

五、乙方在做工时，因甲方停工断料3天后每天每人壹佰元的误工费；

六、工人生活费由甲方负责借支；

七、付款方式：甲方每月按80％的工程款支付给乙方，其余20％完工半个月之内付清；

八、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章后生效，此协议具有法律效力。

甲方：

乙方：

2012年6月7日