第一篇:销售代理合同(一手房)
销售代理合同
甲方(委托方):
乙方(受托方):
为了推动“”项目的快速销售,并本着“优势互补,利润共享”的公平友好的合作原则,依据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规、规章等规定,就甲方委托乙方代理销售“”项目(简称该项目)事宜,甲乙双方在平等协商的基础上,达成了本合同,以资共同遵守。
一、该项目地址及销售范围
1、该项目地址:
2、销售范围为开发商委托甲方的所有可售独立成套单元
3、乙方有分销权
二、委托期限
本合同委托期限:自20年月日起,至20年月日止。
三、客户确认及客户有效期
1、乙方负责组建自己的销售渠道,通过该渠道向客户推荐、介绍该项目,当客户产生购买意向后,可组织客户与甲方统一去现场看房,并提前将客户信息交至甲方确认备案。
2、甲方确认乙方后,甲方不得再确认该客户为其他销售代理人的客户,否则,无论该客户是否通过乙方与甲方成交,均视为乙方代理成功。甲方在确认乙方客户之前,若该客户已经被确认为其他代理销售人客户的,甲方应事先通知乙方,并有权拒绝确认该客户为乙方客户,但若甲方仍然确认该客户为乙方客户的,则甲方仍应按本合同约定支付乙方代理费。
3、经确认为乙方客户后,若该客户所属的企业或者组织,以及该客户的亲属、委托人、代理人或有关联的人,最终利用乙方提供的该项目的销售信息和甲方成交的,亦视为乙方代理成功,甲方仍应按本协议约定支付乙方佣金。
四、佣金计算及支付方式
1、计算方法:按照甲方委托乙方实际销售底价(______元每平米),甲方保证此项目在全国范围内对外销售单价的统一性,若是关系客户有打折价作个案处理乙方带客户所产生的一切费用(包括车费、餐费)均由方承担,乙方在销售中,所成交的房子按实际成交额税后的____计算销售服务费。
2、支付方式:
1)客户签订合同并支付清购房款后,甲方按约定时间支付乙方100%佣金。
2)按揭付款:客户签订合同并付清首付款后,甲方按约定时间支付乙方按首付比例佣金;按揭手续办理完毕,甲方按约定时间支付剩余的佣金。
3、佣金支付时间:
乙方成功代理销售后,甲方必须在每月30号结算当月销售额,并在次月15号之前支付乙方的代理佣金,乙方领取甲方支付的佣金同时应出具相应的佣金收取凭证。
五、双方义务与违约责任
双方义务:
1、甲方保证委托出售预售房的房地产符合法定出售条件。
2、甲方派项目专职业务员为乙方进行项目推广协助,帮助乙方为客户提供咨询服务,促成交易,并积极提供合作项目的宣传资料。
3、对乙方提供的客户,甲方应予以积极配合接洽,提供看房便利,并按时按约定给予乙方书面客户确认。
4、乙方应随时甲方查询要求,向甲方报告业务处理情况
5、乙方应当充分利用自有客户网络资源,通过各种途径,让有购买意向的客户及时了解本项目的有关信息。
6、乙方严格按甲方提供的资料和本合同进行代理销售,不得过度夸大、隐瞒或承诺该房地产的相关信息。
违约责任:
1、甲方若不按合同约定日期向乙方支付佣金的,乙方有权终止本协议,同时甲方应支付逾期付款金额日千分之五的违约金。
2、乙方挪用销售款的,甲方可立即终止乙方销售权,造成甲方其他损失的,还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
3、乙方虚假销售骗取佣金的,应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
六、其他事项
1、履行本协议过程中产生的一切争议,甲乙双方应当诚意协商解决,协商不成经双方同意可向乙方所在地的人民法院提起诉讼的方式解决。
2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(委托方):乙方(受托方):
代理人:代理人:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
签约日期:签约日期:
第二篇:一手房代理分销合同
分销代理合同
委托方:(以下简称甲方)
受托方:(以下简称乙方)
甲、乙双方本着平等、自愿、互利、真诚合作的原则,经友好协商,就项目的销售代理有关事宜,达成如下协议,双方共同遵守:
一、代理物业
项目位于(以下简称本项目)。甲方同意将本项目可供乙方代理的未售,在指定地区内进行分销(非独家)的事宜委托给乙方进行销售代理。
二、代理期限
自本协议签订之日起至年月日止。代理期限届满前30日内,乙方应做好清盘和工作交接的准备工作,如双方同意终止本协议,且乙方向甲方顺利完成工作交接后,双方的协议关系即告结束。如甲乙双方任何一方认为本协议到期后有继续合作的必要,则应在本协议期限届满前30日以书面形式通知对方,双方就继续合作的条款和条件进行磋商。
三、代理地区和代理范围
1、代理地区:;
2、代理内容:;
3、代理范围:本项目预售许可证上批准的可进入市场销售的(以甲方提供的可销售房源清单为准)。
四、销售佣金及结算方法
1、乙方所带客户成交后,佣金按商品房买卖合同实际总额的结算;项目房源销售及客户到项目现场后的接待、签约工作由甲方负责。
2、基本宣传资料由甲方提供(如:宣传单页等),其它广告宣传(如电视、电台、报纸、网络等等),乙方具体展开销售活动,因自行组织人员进行,所产生的费用由乙方自行承担。
3、成果认定:乙方将客户名单资料在甲方营销部进行备案确认、定购,并带至现场接待中心签订《商品房买卖合同》的实际合同总额计入乙方的销售业绩。
4、佣金支付方式:月结方式,以当月实际到账款金额按佣金点数进行计算,乙方于当月27日前,向甲方提供当月《销售代理佣金结算确认书》,甲乙双方3日内核对完毕成交业绩及佣金,甲方确认后,乙方向甲方提供正式发票,甲方于收到乙方发票后3个工作日(节假日顺延)内予以支付,甲方支付给乙方所有费用均支付至乙方指定银行账户(公司账户),佣金税费由乙方承担。
5、若出现乙方所带客户退房、退款的,则从乙方的销售业绩中扣除客户退还金额,同时扣回相应部分的代理佣金,甲方也可在此后的代理佣金结算中直接扣除。
6、若客户后期出现未能按时偿还银行贷款,导致退房的,乙方须退还该套房屋代理佣金。
7、其它约定:
1)乙方在带客户至现场前必须做好客户信息登记工作,到现场后由专人负责交开发商营销部确认备案。因分销商非地区总代理商,所有认购签约客户皆以报备信息为准。
关于报备信息:乙方须将客户名单在到访案场的第一时间交到甲方营销部报备,若完成成交后再报备,报备无效。由营销部在报备确认单上有注明报备时间(精确到分钟),在处理客户归属纠纷时,做为判定主要依据。(客户登记表见附件一)
客户当日未成交,若7日内由其它公司业务员带该客户来成交者,一律按第一次报备客户信息分销公司为准,业绩归最初报备公司。若7日后由其他公司带来成交,则业绩归成交公司。若产生客户归属纠纷问题,报备信息为主要依据。
2)在工作过程中要认真执行公司及销售部门所制定的各项规章制度和工作流程(见附件二),如乙方故意违反规定或从中投机取巧影响销售工作,或者乙方与其他公司或者个人恶意串通,损害甲方利益,乙方按甲方已支付所有佣金的%向甲方赔付违约金,情节严重者甲方有权向乙方追究法律责任。违反规定包括乙方与案场置业顾问恶意串通,损害甲方利益;在案场拦截客户,将其他公司客户当作乙方客户登记;为了成交欺骗和误导客户,对甲方声望造成损害等多种现象。4)乙方只能在指定地区内进行分销活动,超出范围所成交客户甲方不予认定。
五、甲方权利和义务
1、甲方负责对本案场分销市场及分销商进行统一管理,制定统一的销控策略,并对乙方的分销代理工作进行监督和检查(包括乙方的营销模式、宣传推广等),对乙方分销工作的方向及销售策略提出建议和要求。甲方负责审核分销推广的预算及分销的业绩。
2、甲方应在本项目正式发售时取得本项目为可以合法销售之商品房的相应证明文件。
3、乙方将客户带到项目现场后,由甲方安排工作人员进行接待、讲解、工地看房及办理签约手续等相关服务。
4、甲方应提供专门宣传资料(如单页等)给乙方在指定区域进行广告宣传,双方做好信息传递和沟通工作。
5、甲方按指定标准向乙方报销车费(仅限外地客户)。
6、甲方提供午餐(仅限外地客户)。
六、乙方权利和义务
1、乙方在代理地区内,发布广告宣传,利用自身平台(如电视、电台、网络等各种形式)开展多渠道推荐购买甲方项目房产的活动,任何形式的广告宣传方案都必须事先征得甲方同意并备案。
2、乙方如因业务需要,需发展下属附带分销公司,需提前和甲方报备通知,经甲方同意方可带客。乙方附属分销公司行为同样受本合同条款约束。因乙方下属分销公司行为不当对甲方造成的损失和法律责任由乙方承担。
3、乙方应主动开展宣传和销售工作,及时掌握市场动态反馈信息,并结合实际情况为甲方提供相关建议。
4、乙方必须认真执行甲方制定的销售价格和相关销售政策和内容,乙方应将甲方的相关资料和对内政策视为商业秘密不得对外泄露。乙方不得超越甲方授权向客户作出承诺,因乙方承诺引起的全部法律责任由乙方承担。
5、认购书、买卖合同由甲方统一签定,买卖合同项下的房款统一由甲方收取,任何情况下,乙方不得擅自签署买卖合同或收取房款,由此产生的法律后果和法律责任由乙方自行承担。
6、乙方应协助甲方对分销客户按约定向甲方缴纳定金及购房款和分销客户的售后服务工作。需办理银行按揭贷款的客户,乙方必须收齐银行所需客户有效资料,并保证客户资料的真实有效性。
7、乙方负责乙方工作人员和看房人员的路途安全,产生的一切责任与甲方无关,由乙方自行承担。
8、甲方每月不定期召开分销商会议,加强双方之间的沟通交流,乙方负责人务必要参加。
七、协议终止和效力
1、自签订本合同之日起一个月内必须组团带客户到案场至少六次(包含六次),若少于六次或是无任何成交业绩,甲方有权单方解除协议。
2、若甲方未能按协议约定及时支付乙方佣金,乙方有权单方解除协议。
3、若因项目转让,使该物业不属甲方所有,受让方提出异议致乙方无法履约时,乙方可单方解除协议,甲方需付清乙方佣金,双方均不属于违约。
4、乙方在工作开展过程中应守法经营,不得以甲方的名义从事本协议规定的分销代理活动之外的任何商业活动,也不得以虚假夸大之词欺骗客户,否则造成的社会不良影响、法律后果及甲方、第三方的全部损失由乙方承担,甲方有权单方解除本协议,并要求乙方按甲方已支付所有佣金的20%向甲方赔付违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,还应该赔偿不足部分。未支付的代理佣金甲方有权不再支付,且不承担任何法律责任。
5、因规划调整、城市拆迁、国家法律、政策调整、政府指令影响等不归属于双方的事由的发生,使协议履行的基础、条件发生重大变化,任何一方均可单方解除本协议。
6、其它法律、行政法规规定可单方解除协议的情形。
7、双方在协议履行中,如有异议或需终止协议的,可经双方协商一致后执行,若双方协商不成时,可向甲方所在地法院提起诉讼。
8、协议签订后,任何一方如有违约,须承担相应责任。如造成对方损失的,还须赔偿对方损失。八保密约定
甲方应如实提供项目信息和资料;乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和职业道德,为甲方勤勉、谨慎地工作;乙方确保对甲方提供的文件资料和所作的陈述真实,并且因工作所知悉的一切有关甲方的重要信息包括代理政策、佣金点数,负有保密义务。若发现有肆意泄漏现象,乙方将负主要责任。九附则
1、协议如有未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议的附件属本协议有效组成部分(共二个附件,附件一为客户登记表,附件二为分销渠道管理制度),与本协议具有同等法律效力。
3、本协议壹式肆份,乙方执壹份,甲方执叁份,自双方签字盖章后即生效。
4、甲方应按照本协议所规定的时间表,将每期应付的代理费用汇至如下乙方银行账户:
帐户名:(财务章)开户行:账号:
甲方:(盖章)乙方:(盖章)代表签字:代表签字:联系电话:联系电话:联系地址:联系地址:签约地点:签约时间:年月日
附件一
客 户 登 记 表(公司名称:)
附件二
分销渠道管理制度
一、分销客户界定制度
1、开发商统一发放鉴定表格于一级代理商,一级代理商提前将客户资料详细填写后以书面形式提交给开发商营销部,由开发商书面审核确认后方为有效。
2、凡是在市生活或工作的客户,均不认定为外地分销商的客户资源。若是在外地工作的人,需提供客户在外地的工作证明和纳税证明,两者缺一不可,否则不予认定。
3、若分销商的客户出现重叠,以最初在开发商备案登记为准,夫妻视为同一批客户资源。
4、凡经开发商确认的分销客户资源,其有效期为7天,超过7天的客户如果有意向再来案场,需重新报备。有效期内尚未缴纳定金的客户,不再属于分销商的客户资源。
二、分销客户接待制度
1、开发商专人负责分销客户的车辆费用及提供便餐(仅限外地客户)。
2、开发商专人负责通知落实分销商客户来案场的具体接待流程事宜。
3、开发商专人负责及时核对落实代理费的结算。
三、分销商守则及注意事项
1、分销商在发团前须与开发商确定好包车费用额度和客户数量。
2、分销商带领客户来考察项目所产生的车辆费用(仅限外地客户),在两周之内必须报销,分销商需提供费用发票。
3、分销商不许擅自提高房价,一律按照开发商制定的销售价格进行销售。如果发现分销商擅自提价或者降价行为一律撤消分销资格。
4、分销商不可以收取认购定金或者意向金,必须由开发商收取。
5、销售说辞和销售政策一律按照开发商制定的为准。不许擅自制定和修改说辞和政策,一经发现立即撤消分销资格,且因此产生的法律责任和损失必须由分销商承担。
6、分销商需及时掌握开发商的新的销售政策,必须熟悉业务流程,如有业务流程不熟悉者或者对培训过的政策说辞掌握不清楚者,开发商有权终止合作,给客户造成损失的,分销需承担赔偿责任。
7、在客户成交时,分销商须与开发商核对好房源,若是分销商的失误导致出现销售重铺,分销商需承担因重铺而产生的一切后果和赔偿责任。
8、分销商需要配合开发商建立客户档案和办理成交手续。
9、定期参加分销商大会,提出分销中遇到的问题和困难,以及需要开发商配合的事项。
10、接受开发商的定期的考核、检查和督导,及时改善销售的不足,提高成交率。
11、分销商需配合开发商做好后期的售后服务(主要包括电话回访,协助按揭,协助交房,处理好客户建议或者投诉)。
12、分销商带团来考察的客户要求进行筛选,尽量选择意向比较高,投资实力强的客户来项目考察,如果当天团队没有成交,需要把原因分析和改善方案提交开发商,以获得更高的成交率。
13、分销商有管理好,宣传好项目的义务,若分销商遭客户投诉,影响本项目正常销售的,开发商有权终止合同。
14、分销商必须服从开发商制定销售程序及安排。
四、现场销售注意事项
1、分销商带客到现场的统一按照现场轮班制度,由当值置业顾问接待。
2、周三、周六、周日带客高峰期,不安排轮接,由现场置业顾问统一接待,在带客至现场前可电话联系现场置业顾问进行指定接待,带客至现场后,分销商不得挑剔现场接待人员。
3、当客户下定时,原则上要找第一接待的置业顾问签单(特殊情况除外)。
4、分销商在每天的带客报备时,必须注明带客组数、工作人员和总人数,并注明随同的业务人员数量,随同业务人员数量原则上不得超过客户组数。
第三篇:一手房购房合同
一手房购房合同
一手房购房合同1
甲方(出卖方):_______________身份证件号码:_______________
乙方(买受方):_______________身份证件号码:_______________
甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)座落于河西街文笔商贸城_______________单元_______________楼_______________号,建筑面积为_______________平方米(以房产证信息为据);
(二)出售房屋的所有权证证号为_______________;
(三)房屋平面图及其四至见房产证;
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
出卖人还将室内设备,转让给买受人,其转让价格已包含在房屋的总价款中,不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款
房屋总价为人民币大写____________元整,小写_______________;房价款的支付方式、支付时间为:
房屋价款乙方分期付给甲方:
第一期:在_____年_____月_____日,付人民币_______________万元整,为定金;第二期:在_____年_____月_____日,付人民币_______________万元整
第三期:在_____年_____月_____日付清尾款人民币_______________元整。
第四条
1、甲、乙双方定于_____年_____月_____日(付清尾款之日),甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。
2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候,甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时,如需要甲方出面处理的,甲方必须予以协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。
3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。
第五条违约责任:
1、甲方如不按合同规定的日期交付房产证、土地使用证以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。解约时,除了不退定金外,还将扣除房屋总价的20%。
第六条该房屋正式交付时,甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。
第七条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第八条本合同一式份。其中甲方留执份,乙方留执份。均具有相同的法律效力。
第九条本合同自甲乙双方签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
一手房购房合同2
甲方:
乙方:
甲乙双方为购销度假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房栋。建筑面积为平方米。其面积以《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为人民币元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。
三、付款办法:
预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币元(其中10%为定金)。待房屋建筑工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间:
甲方应于年月将验收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。
六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电保修半年,暖气保修一个采暖期)。
七、违约责任:
1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方偿付承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。
九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及度假村管理办法。
十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决;如双方不能达成一致意见时,应提交仲裁委员会进行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份。正副两本具有同等法律约束力。
十二、本合同经双方签字盖章并公证后生效。本合同未尽事宜由双方另行协商。
十三、本合同附件:
1.房屋平面位置及占用土地范围图
2.度假村别墅暂行管理方法
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
一手房购房合同3
出卖人:_________________________
买受人:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就二手房屋买卖事宜达成如下协议:
第一条基本情况
(一)出卖人所售房屋(以下简称该房屋)坐落为:_______________。建筑面积___________平方米;车库:_______________平方米。
(二)该房屋规划设计用途为住宅。
第二条权属情
(一)该房屋所有权证证号为:______________________,共有权证证号为:_____________________,填发单位为:________________________。
(二)土地使用状况
该房屋占用的国有土地使用权以出让方式获得。土地使用权证号为:________________________,填发单位为:_________________________。
(三)该房屋性质为向社会公开销售的经济适用住房;
(四)该房屋已经设定抵押,抵押权人为:_____________________________,抵押登记日期为:_________年______月______日,他项权利证证号为:___________________。
出卖人应于_________年______月______日前办理抵押注销手续。出卖人与抵押权人或者其他权利人注销他项权利的登记逾期未注销的,应违约责任。
(五)出卖人保证,上述买卖的房地产不存在产权争议和其他人主张权利的情况。
第三条出卖人和买受人通过房地产经纪机构居间介绍成交(房地产经纪机构名称:__________________________,备案证明编号:___________________________,房地产经纪执业人员姓名:_____________,资格证书编号________________________)。中介费人民币元,签约后付50%;买受人拿到房地产证后付50%。中介方收款后应出具收据。如交易失败,中介方应退回所有中介费。
第四条成交价格、付款方式
(一)经买卖双方协商一致,该房屋成交价格为:人民币_______________元。
(二)在出卖人收款时出具符合税务规定的收款凭证的条件下,具体付款方式及期限为:
1、买受人在签订本合同后支付定金人民币10万元整。除定金外签约后应还付人民币_______________万元;如在房屋过户时该房被司法机关查封;则出卖人应立即返还该_______________万元;并双倍返还定金。
2、双方共同到房产交易中心办理过户后,买受人支付出卖人人民币_______________万元。
3、买受人取得房屋所有权证书和土地使用权证书后,支付出卖人人民币____________万元,该款直接汇入出卖人的帐户:_________________。
(三)关于贷款的约定
买受人向公积金管理中心申办抵押贷款,在买受人收到银行的贷款5日内,将人民币万元直接汇入出卖人的上述帐户。
第五条房屋产权及具体状况的承诺
出卖人保证该房屋没有产权纠纷,因出卖人原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担所有责任。
在房屋交付日以前发生的物业管理费,水电费,有线电视费,电信费等由出卖人承担,交付日以后(含当日)发生的费用由买受人承担。出卖人同意其缴纳的该房屋专项维修资金及配套费的账面金额转移至买受人名下。欢迎您访问,
第六条房屋的交付
出卖人应当在办理房地产过户签字日将该房屋交付给买受人。该房屋交付时,应当履行下列手续:
1、出卖人与买受人共同对该房屋附属设本资料来源施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数;
2、买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字;
3、移交该房屋及汽车库等所有钥匙和其他物品:
防盗门钥匙;信箱钥匙;水门钥匙;电门钥匙;《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》;水IC卡,电IC卡,气IC卡;有线电视交费凭证.
第七条违约责任
(一)逾期交房责任
出卖人未按照第六条约定的期限和条件将该房屋交付买受人的,如逾期超过10日,出卖人应当按照累计已收款项的10%向买受人支付违约金。
(二)逾期付款责任
如逾期超过10日,买受人应当按照累计的逾期应付款的10%向出卖人支付违约金。
第八条如发现出卖人将该房屋出卖给第三人,导致买受人不能取得房屋所有权证的,买受人有权退房,出卖人应当立即退还买受人全部已付款,并按买受人累计已付房价款的`一倍支付违约金。
第九条税、费相关规定
本合同履行过程中,应按照国家及江苏省的相关规定缴纳各项税、费,具体为:_____________________________________________。
第十条权属转移登记
(一)当事人双方同意,自本合同签订之日起2日内,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。
(二)出卖人应当在收到定金之日起15日内,向房屋所在地的户籍管理机关办理原有户口迁出手续。逾期未迁出的,自逾期之日起,出卖人应当按日计算向买受人支付全部已付款项每日万分之五的违约金。
第十一条争议解决
本合同项下发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方有权依法向房屋所在地人民法院起诉。
第十二条本合同自双方签字之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十三条本合同一式两份,具有同等法律效力。双方在房地产过户时签订的合同与本合同内容有抵触的以本合同为准。
出卖人(签章):_______________
买受人(签章):_______________
中介方(签章):_______________
签订日期:_______________
一手房购房合同4
卖方:_______________(以下简称甲方)
买方:_______________(以下简称乙方)
见证方:_______________(以下简称丙方)
甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:
第一条甲方对产权的声明
甲方根据国家规定,已依法取得北京市_________区(县)的房屋所有权证书,所有权证书_____字第____________号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为_____________________,建筑面积为_________平方米。
第二条甲方对买卖权的声明
甲方保证该房屋是符合国家及北京市房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及北京市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。
第三条乙方对购买权的声明
乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。
第四条房屋售价
双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_______________元,价款合计为人民币_______________元。(大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整)
第五条付款方式
(一)无须银行贷款
1、乙方应在签订《北京市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付剩余90%房款。
(二)银行贷款
1、乙方应在签订《北京市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付首期房款。
3、银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。
第六条违约责任
1.甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2.乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。
3.甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。
第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目:
1)没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;
2)没有固定不可移动装修物品的破坏;
3)房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;
第八条关于产权办理的约定本协议签订后,甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程中由丙方先行垫付,在物业交验时提供相应票据。
第九条有关争议本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十条生效说明本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋所在区(县)交易所留存一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_______________经办人:_______________电话:_______________
乙方:_______________经办人:_______________电话:_______________
丙方:_______________
____年__月__日
一手房购房合同5
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙双方为购销度假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房栋。
建筑面积为平方米。
其面积以《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为_______________元。
其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公甲费。
三、付款办法:
预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计____元(其中10%为定金)。
待房屋建筑工作量完成一半时再预付30%。
房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。
房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间:
甲方应于年月将验收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天内将购房款结清。
届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。
六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电保修半年,暖气保修一个采暖期)。
七、违约责任:
1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方偿付承担应交房屋售价万分之一的罚金。
甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。
九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及度假村管理办法。
十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决;如双方不能达成一致意见时,应提交仲裁委员会进行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份。
正副两本具有同等法律约束力。
十二、本合同经双方签字盖章并公甲后生效。
本合同未尽事宜由双方另行协商。
十三、本合同附件:
1.房屋平面位置及占用土地范围图
2.度假村别墅暂行管理方法
甲方:_______________(盖章)乙方:_______________(盖章)
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
地址:_______________地址:_______________
电话:_______________电话:_______________
开户银行:_______________开户银行:_______________
账号:_______________账号:_______________
一手房购房合同6
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在 重庆市九龙坡区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120平方米,储藏室40平方米,产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100XX元 。
三、乙方在签订本合同时,支付定金三十万元整 ,即小写300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:1005648485 ),空调两台(型号:0152468549 ),热水器(型号:1095874554),浴霸(型号:1025456985 ),饮水机(型号:1084759264 ),音响两台(型号:258695 ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施, 等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
甲方(卖方):赵 升 (印) 身份证号:
住址:xxx长石村24号 电话:
20xx年04 月 28日
乙方(买方):张沙沙 (印)身份证号:
住址:xxx南坝镇23号 电话:
一手房购房合同7
卖方(以下简称甲方):__________________________
买方(以下简称乙方):__________________________
甲方按照《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉办法》的规定,已合法取得北京市___________区(县)________地块的土地使用权,土地使用面积为______平方米,土地使用期限_________年,自______年____月____日至_______年____月____日止,国有土地使用证号为____________。甲方在上述地块上建设项目的名称为__________,现已具备规定的预售条件,经北京市房屋土地管理局批准,准予上市预售,外销预售许可证号为__________。
乙方自愿购买甲方的_________房屋,房屋用途为_________。甲方已于_____年____月____日收到乙方预购房屋的定金________元。双方经友好协商,就上述房屋的预售预购事项,订立本契约。
第一条__________房屋,建筑面积为___________平方米(含共有共用面积、分摊面积、房屋状况详见附件一),国有土地使用面积______平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年____月____日为止。
上述各项面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以北京市房屋土地管理局实测面积为准。
第二条甲乙双方同意,该商品房交付时,房屋的实际面积与暂测的差别不超过暂测面积的±_______%(不含)时,按照本契约第三条所述房屋售价进行结算;实测面积与暂测面积之差超过暂测面积的±_________%(含)时,自甲方向乙方出示北京市房屋土地管理局实测面积文件之日起____日内,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约解除后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率(付款币种为人民币)或按中国人民银行外汇贷款利率(付款币种为外汇)计算。
第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米_____币_______元,价款合计为(大写)________币____仟____佰____拾____万_______仟_______佰_______拾_________元整(小写:________元)。乙方同意按附件二所列的方式付款,并按期将购房价款汇入甲方指定银行帐号。乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为______,银行帐号为________。
第四条乙方如未按本契约附件二所列付款方式规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追索违约金,违约金应自本契约约定的付款之日起至实际付款之日止。每延期一天,乙方按延期交付价款的万分之________(大写数字)向甲方支付延期付款违约金。
第五条乙方如未按本契约附件二所列付款方式规定的时间付款,逾期超过_____日(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权解除本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。
第六条甲方须于______年____月____日前,将房屋交付给乙方。甲方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监管部门出具的《工程质量竣工核验证书》。
第七条除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自房屋应交付之日起第二天起至实际交付日止,每延期一天,甲方按房价款总额的万分之___________(大写数字)向乙方支付违约金。
第八条除不可抗力外,逾期_______日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约解除后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按中国人民银行固定资产贷款利率(付款币种为人民币)或按中国人民银行外汇贷款利率(付款币种为外汇)计算。
第九条因不可抗力甲方未按期交付房屋的,逾期最多不超过_________日,超过时,乙方有权解除本契约,契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方应将乙方交付的定金、房价款及利息退还给乙方(利息计算同第二条)。
第十条甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的,乙方有权解除本契约,甲方应在契约解除后30日内向乙方双倍返还定金,并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方(利息计算同第八条)。
甲方交付房屋的装修、设备未达到附件三规定的装修、设备标准的,甲方同意按未达到部分的差价双倍向乙方补偿。
第十一条甲方同意按《建设工程质量管理办法(试行)》《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第十二条乙方同意在物业管理委员会未选定物业管理公司之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第十三条本契约由双方签字后,境内的应于三十日内,境外的应于六十日内,由双方持契约共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售、预购登记手续。
第十四条本契约登记后至______年____月____日前,乙方如转让其预购的房屋,须与转受让人在本契约上背书,并按规定到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售契约转让登记手续。
第十五条双方同意房屋交付后三十日内共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理房屋买卖过户审批手续。
第十六条办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。
第十七条本契约的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,凡因履行本契约所发生的或与本契约有关的一切争议,双方同意按以下第_______种方式解决纠纷(用汉字填写)。
(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交北京市仲裁委员会仲裁。
(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十八条本契约未尽事项,双方可签定补充协议。
本契约的附件为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。
第十九条本契约正本壹式两份,甲乙双方各执壹份,副本共______份,北京市房屋土地管理局存两份。
甲方(签章):__________________乙方(签章):________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
地址:__________________________地址:________________________
联系电话:______________________联系电话:____________________
邮政编码:______________________邮政编码:____________________
授权代理人:____________________国藉:________________________
联系电话:______________________身份证号码或护照号码:________
身份证号码或护照号码:__________代理人:______________________
联系电话:____________________
签约地点:______________________
签约时间:______________________
预售登记机关:(章)____________
经办人:________________________
____________年_______月_______日
一手房购房合同8
卖方(简称甲方):____________身份证号码:_____________________
买方(简称乙方):____________身份证号码:_____________________
第一条:房屋的基本情况
甲方房屋坐落于________________________;位于第______层______户,房屋结构为_____________,房产证登记面积________平方米,地下室一间,面积______平方,房屋权属证书号为_____________________。
第二条:价格
以房产证登记面积为依据,每平米_______________元,该房屋售价总金额为_______________万元整,大写:____________。
第三条:付款方式
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金_________________元整,小写:_________(大写_______________),余款_________元(大写____________)在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条:房屋交付期限
甲方应于本合同签订之日起______日内,将该房屋交付乙方。
第五条:乙方逾期付款的违约责任
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第______天起至实际付款之日止,每逾期______天,乙方按累计应付款的_______%向甲方支付违约金。逾期超过_______日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。
第六条:甲方逾期交付房屋的违约责任
除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,同时,本房屋目前尚处于出租状态,甲方应按照乙方的意愿解除原租赁关系或把租赁权转给乙方。乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期______天,甲方按累计已付款的_______%向乙方支付违约金。逾期超过_______日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。
第七条:关于产权过户登记的约定
甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起__________天内取得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起_______天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_______%赔偿乙方损失。
第八条:签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更
甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。
第九条:甲方保证在办理完过户手续之日起日内,将户口迁出,逾期超过_________日,乙方每日按已付款的_______%收取违约金。
第十条:因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
第十一条:本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十二条:本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由方所在地人民法院起诉。
第十三条:本合同一式______份,甲、乙双方各执______份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:__________________乙方:___________________
电话:__________________电话:___________________
________年_____月_____日_________年_____月_____日
一手房购房合同9
甲方(卖方):_______________
身份证号:________________
电话:_______________________
身份证号:__________________
电话:_____________
乙方(买方):__________________
身份证号:_________________
电话:_________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上。为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订立合同。如下:
一、房屋状况:(按《房屋所有权证》填写)
1、甲方所拥有的坐落于_____________________________房屋,建筑面积为________平方米,其现用途为__________。
2、甲方已于房屋所有证号为:__________________________________。
3、甲方已于用证,国有土地使用证号为:________________________。
4、甲方自愿将上诉房屋所有权及所属土地使用权转让给乙方,乙方自愿购买该房屋。甲方保证上述房屋所有权及土地使用权无财产纠纷和债权债务纠纷,否则,由甲方承担一切法律责任。
二、房屋价款:
买卖双方同意按套计价,该房屋总价款为___________(RMB:__________元整)。
三、付款方式:__________
四、房屋支付:__________
甲方应于办理房屋立契过户之日起5日内按合同约定将房屋交付给乙方。
五、甲乙双方权利义务:
1、在办理产权过户手续时,所产生的费用,一切由甲方负责。
2、房屋交付前所发生的所有费用均由甲方承担。
六、甲乙双方若出现法律纠纷,可向房屋所在法院进行起诉。
七、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议为本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。
八、合同经甲、乙双方签字之日起生效。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字、按手印:__________
乙方签字、按手印:__________
__________年__________月__________日
第四篇:一手房联动合同
项目联动代理合同
委 托 方(甲方): 地 址: 电 话:
受 托 方(乙方): 地 址: 电 话:
甲方为“*****”合作项目之开发商授权联动销售代表方,现委托乙方为联动销售方。现经甲乙双方友好协商,达成如下协议,以资共同信守: 第一条 合作项目
1.1甲方所有代理项目的可售单位,包含商铺、住宅、别墅等各类型产品。第二条 合作、代理期限
2.1双方合作期限自 年 月 日起至 年 月 日止,各项目的具体代理期限根据甲方发出的《项目联动函》为准有效。
2.2代理期限届满前7个工作日内,双方视具体情况再行协商后续合作事宜,并以书面形式确认。甲方有权视实际情况提前终止或延长本合同,但应提前7日书面通知乙方。第三条 代理方式
3.1甲方委托乙方为该项目的非独家联动代理销售公司。第四条 双方权利和义务 4.1甲方权利和义务:
4.1.1本合同签订前,甲方应向乙方提供营业执照副本复印件,甲方保证上述资料、数据真实并承担其所产生的法律责任。
4.1.2甲方有权对乙方派出的项目工作人员提出项目销售的相关要求,并对乙方工作表现提出意见。甲方可要求乙方对其工作人员的不当行为进行处理。
4.1.3甲方保证乙方客户享有其他客户同等折扣等优惠措施,遇特殊情况时双方协商作个案处理。
4.1.4甲方应按时足额向乙方支付报酬,包括销售代理费及奖金。
4.1.5客户所缴定金、购房款由开发商收取并办理相关财务手续,乙方及乙方工作人员不代收任何费用,若乙方或乙方工作人员擅自代收取费用的,甲方有权要求乙方及时退还相关费用,若造成甲方及开发商损失的,乙方应负责赔偿。在有效推介客户成交后甲方应向乙方提供成交单位的《客户成交确认书》。4.2 乙方权利和义务:
4.2.1乙方向甲方提供其营业执照副本复印件、房地产经纪机构资质证书的复印件,并保证上述文件真实、合法、有效,保证其代理经营的合法性。乙方采取的销售手段必须符合相关的法律规定。
4.2.2根据项目需要,乙方可委派经验丰富、并具有相应资历的销售人员负责该项目的推介执行工作。若乙方委派的销售人员不能胜任项目的推介工作或产生工作失误,甲方有权要求更换,乙方应在3个工作日内作出相应安排。4.2.3乙方须根据甲方提供的文件进行如实的宣传。
4.2.4乙方协助甲方、开发商工作人员与客户签订《认购书》、《商品房买卖合同》《团购服务协议》及其补充协议或《租赁合同》;负责协助客户在签约时办理贷款相关手续。4.2.5 甲方、合作项目方可免费利用乙方之地铺、网络、媒体等平台进行广告推广宣传,乙方应予以协助。
4.2.6乙方不得在距离合作项目1公里范位内路段至售楼处内以各种形式揽客推广销售,一经发现,甲方有权扣罚乙方在此范围内揽客成交的佣金及奖金,并有权要求乙方对工作人员整改。
4.1.4 如因乙方原因导致本合同不能继续履行或因乙方原因(包含乙方工作人员行为违反本合同约定的权利与义务的)致使甲方、开发商受到损失的,甲方可单方解除本合同,并要求乙方赔偿相关损失(包括但不限于房屋价款差额、第三方索赔金额等),若因乙方上述行为引致诉讼及索赔的,由此产生的一切法律责任由乙方负责。第五条 代理流程及代理费 5.1代理流程
5.1.1本合同项目代理流程如下:
(1)带客前通知:乙方应在带客看楼前30分钟提前短信通知甲方。
(2)客户确认:乙方联动客户在甲方客户系统或登记本超过15日未有接待记录的客户视为有效(与其他联动公司及其他渠道转介客户重客的以联动时间先后及界定标准为有效)。联动确认客户有效期:客户上门看房并签署联动单后1个月,合同期满后的客户保护期以甲方与开发商签订和代理合同为准。
(3)客户接待:甲方进行客户确认后,乙方客户统一由甲方指定的销售工作人员负责引导客户观看样板房、沙盘讲解、实地看房等接待活动,乙方销售人员可全程陪同。
(4)成交确认:一次性付款客户签署《商品房买卖合同》并支付全额房款,按揭客户签署《商品房买卖合同》并支付首期款、交齐按揭资料。客户成交后24小时内甲方授权代表在乙方《客户成交确认表》上签字确认,甲乙双方各持一份。经甲方授权代表签字确认的客户成交确认表可作为乙方结算代理服务费的凭证。5.2代理费
5.2.1各项目代理费及奖金标准按照甲方发出、公示的《联动函》为准有效,甲方予以认可。乙方成交的合作项目,若甲方收取的“团购费”金额足够支付乙方成交佣金及奖金的,甲方于7个工作日内按照《项目联动函》约定的代理服务费标准、方式支付于乙方;若甲方收取的“团购费”不够支付乙方佣金及奖金的或甲方不收取团购费由开发商向甲方按条件支付佣金的,则须该项目开发商向乙方结算佣金后7个工作日内甲方向乙方支付相应的佣金。5.2.2如乙方客户在签订《商品房买卖合同》后违约或出现退定/退房,需退返佣金的,甲方有权要求乙方及时退返客户代理服务费及奖金。
5.2.3乙方应在甲方支付代理费及奖金前向甲方或指定开发商开具金额为甲方付款金额的合格服务业发票,否则甲方有权顺延付款期限直至乙方提供发票为止。5.2.4乙方指定收款账号:
开户银行: 户 名: 账 号: 第六条 保密义务
6.1乙方对甲方提供的资料、文件等信息及本合同内容负保密义务;甲乙双方对于工作过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。
6.2甲方对乙方在该项目代理期间提供的客户信息负有保密义务,不得泄露。6.3甲乙双方有违背上述义务的,应承担相应法律责任,并赔偿另一方的损失。第七条 违约责任
7.1乙方在该项目代理期间有违约行为的,甲方可责令乙方在 3 日内进行整改,乙方在限期内仍未改正的,甲方可解除合同。若因乙方违约造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。9.2甲方若逾期支付乙方代理服务费,每逾期一日应按拖欠金额万分之五的标准向乙方支付逾期违约金,如逾期超过60天甲方仍未付清所有款项,乙方可单方解除合同,同时要求甲方支付乙方应得的代理服务费及上述逾期违约金。第八条 合同生效、变更和终止
8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,均具有同等法律效力。
8.2本合同自生效之日起,非经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或在不符合本合同约定的情况下解除合同。第九条 送达方式
9.1本合同履行过程中,所有相关文件及通知以特快专递的形式邮寄送达至本合同上所填写的通讯地址即视为送达。若对方拒收或因上述联络地址错误无法送达的,均按照付邮日(以邮局邮戳为准)视为通知已送达。
9.2当面送达的,双方代表签收即为有效送达。
9.3若双方地址、通讯方式变更,应书面通知对方,若无通知,送达合同约定地址即为有效送达。
第十条 争议解决
10.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。10.2因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;若协商不成,双方约定根据中华人民共和国相关法律规定向甲方所在地人民法院提起诉讼。特别约定:
1、本合作协议签署后贵司与我司建立友好合作关系,凡我司可售项目,贵司均可以参与联动销售,我司会按照联动要求、佣金标准及时给贵司结算佣金。
2、若我司可售项目的客户介定条件、佣金标准等发生变化的,以我司公示或发出的该项目的《项目联动含》、《佣金结算标准》为准,我司予以认可合法有效,我司公示的相关补充函件与本合同有冲突的以补充协议以及相关通知函等为准。
3、联动客户界定规则
为达到更好的合作目的,避免争议,共同营造良好的合作共赢环境,特约定如下客户界定标准:
一、客户界定条件
1、联动公司项目对接人按须在客户到达项目前30分钟发联动短信至甲方指定项目对接人处,格式: X公司+X分行+X员工+员工电话号码+带客户X先生+客户电话号码+看X项目洋房/别墅/商铺。
2、联动公司经纪人带客户到达售楼处先找指定项目对接人签属并确认联动单、先做好客户团购登记再带客户了解项目,不得先看房后登记;
3、如果出现联动公司之间重客或争议,有效客户界定条件为:
A.最先发联动短信且先带客到现场签署联动单并确认的一方为最优先归属方;
B.如果一方先发短信联动但未最先带客到场,另一方也发短信联动在后,但是先带客户到场,则客户归属后者有效; C.老带新与联动有冲突的,以时间先后为有效(老带新需按照项目方要求做好登记确认流程方可视为有效老带新)。
D.联动客户为夫妻、父母、子女直系亲属关系的,属于同一客户。
4、如果出现联动争议,同一联动客户只有符合以上规定的一方为有效联动,否则即使拿到我司确认的联动单也属于无效联动,不符合有效联动的一方即使协助促成也不参与分佣。
5、在项目方圆1000米至项目售楼处(含)范围以内揽客接客属于严重违反合作原则行为,不得在项目发生争吵打架现象,不得恶意抢客,不得以诱导客户更改联系人方式抢占他人先联动的客户,违反以上视为无效客户。
6、联动公司人员方不得以返佣给客户的形式变相促成交易,不得以此形式拉拢、诱导上门或其他联动公司的客户以乙方名义成交,否则视为无效联动客户,视为严重违反合作行为。
7、客户有效保护周期内,出现退房再购买/换房现象,有效客户成交归属于最先成交方。
8、未列入上述的其他争议发生,由甲方根据实际情况负责与争议方协调解决,不能达成一致的,以甲方决定为准。未满足以上联动要求的均为无效联动,我司有权不予结算联动方提出的违规操作或无效联动客户佣金。
以上客户介定规则望各友好合作单位能积极配合遵守。
-----------------------------(以下无正文)-甲方:惠州市瀚佑地产投资有限公司 乙方:
法定代表人(授权代表): 法定代表人(授权代表):
签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日
第五篇:一手房电话销售技巧;
一手房电话销售技巧;
内容大纲:1:电话约看的目地;(1)电话约看的目地;A:打电话的目地是什么?;1:简单的说:就是获得一次预约带看的机会;2:打电话时间只有几分钟,不要企图透过电话来销售;3:大部分经纪人最大的问题就是,不知道何时挂电话;B:客户会拒绝自己完全不清楚的事情;1:客户不喜欢决定自己不熟悉的事情,也害怕因此而;2:因此为了让对方较容易做出决定
一手房电话销售技巧
内容大纲:
1:电话约看的目地。2:电话约看的事情准备。3:电话约看的方法。4:不同状态的电话预约。5:拒绝处理。
(1)电话约看的目地
A:打电话的目地是什么?
1:简单的说:就是获得一次预约带看的机会。
2:打电话时间只有几分钟,不要企图透过电话来销售,那应该是带看面谈时所做的事情。
3:大部分经纪人最大的问题就是,不知道何时挂电话,在电话中,话讲的太多,问题就会越多,将造成预约带看的困难,话讲得太多,客户也会随之越多,很多问题很难在电话中说明得很清楚,这么一来对方会更有推辞的理由。
B:客户会拒绝自己完全不清楚的事情。
1:客户不喜欢决定自己不熟悉的事情,也害怕因此而带来的变化,害怕你向他们销售不必要的东西。
2:因此为了让对方较容易做出决定。要求大约十分钟的时间,来说明我们所提供给客户的服务,同时在电话中传达我们服务的热情和真正的意图。
3:“电话”是你在销售流程中必须使用的工具,是销售流程的开始。
4:你在电话中的语调,语气,用语态度都会影响客户对你的印象,在短短的几分钟内,如何做适当的表达是成功的关键,这是客户“见到你”之前的第一印象,也关系到能否顺利约访到客户进行后续销售。
5:你的表现越专业,越平稳,达成预约带看的比率也就越高。
影响:是这样的,前些日子,我们向很多我们的老客户和老房东介绍这个商铺或写字楼,公寓。他们觉得非常具有投资价值,所以今天我也特别推荐给xx先生您。决定:至于这个商铺或写字楼,公寓。是不是让您也有同样的感受,完全由您自己判断,只有花您半天时间到现场看一下就可以。
完成:您看明天周六早上九点或者是后天周日早上九点,哪个时间您比较方便啊?
(6)拒绝处理
1:客户为何拒绝。
这是正常的反应,一般人在业务员接近时都会有抗拒的态度,其实这样反应也是销售一环,谈到投资,一些客户的直接认为会被强迫购买,因此有拒绝的态度,可以将这视为正常现象。把他作为学习拒绝的机会,要把拒绝当作成功的一个过程。要尊重客户。不论是谁,很少人一开口就马上拒绝,客户会试着了解,对方打电话给他的目的,有时候反而是我们逼他们采取防范态度。
2.面对拒绝的态度与策略
(1).有些经纪人无法忍受这样的拒绝,这样的人在房地产电话销售虽无法长久的生存的,优秀的电话销售知道客户说《不》并知道如何回应。因为他们了解人性的弱点,能体谅客户的心情,并且对自己深具信心,随着对每个人拒绝的处理你就越来越接近你的目标---获得机会。
(2).在回答不断的拒绝,每个答案都要比前一个更直接而且积极,你更要保持信心和微笑。
(3).处理拒绝的要领
不要立即争辩,先接受拒绝,再了解拒绝的真意回答拒绝的内容,简短和有自信地对应。
拒绝处理的范例
我没有兴趣
XX先生:我知道“人们一般不可能对不了解的东西在刚刚听到的时候就马上感到兴趣”,这也是我为什么想要带您去现场考察的原因,我想当面向您做详细的说明,这样您便可以判断这个商铺,写字楼,公寓投资计划对您到底有没有价值。不知道您在《日期,时间》比较方便。
不管怎么样都不要
您讨厌投资商业地产有特别的理由吗?其实一些像您一样拒绝的人很多,在听了我的介绍之后,都改变了想法,我想没有有人一开始就喜欢这个投资商业地产,但是对于像您一样具有投资理念的人来说,是决对值得去看看我们这个项目,或许会改变一些看法,如果您到现场听了我们的介绍还是不喜欢,那么我保证不再向您提起,我决对不会强迫您购买。
如果这些方法仍然无效,我们不要批评或冷嘲,而要谢谢这些客户花时间来因此,你可以这样说:xx先生很抱歉打扰您的时间了,如果下次我们有更好的投资计划,我再向您推荐,好吗?
听你说话,并迅速的结束谈话,不要困扰客户,那么未来还有销售的机会,注:把简单的事情重复地做,再做,一直做,做到成功为止。