第一篇：防水劳务承包合同
防水劳务承包合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和建设工程有关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方本着平等互利友好协商的原则达成如下防水劳务承包合同，双方共同遵照执行。
一、甲方将南充化工园罗家山还房2期全部防水劳务做工承包给乙方，乙方应按质按量完成，试水不漏，且应符合规范要求。
2二、双方协定：本工程劳务价格为：卷材5.00元/m（不含剪力墙），丙纶5.00元/m2。
三、双方约定：甲方按乙方每月工程量支付70%的进度款，余款在工程竣工验收后一并支付。
四、甲方应及时为乙方提供施工作业面及协调与周边及其他施工班组间的关系。
五、乙方应按甲方的要求规范作业，听从甲方对工程质量、进度的安排和管理。
六、乙方应加强安全的管理与监督，如出现安全事故，甲方不承担责任。
七、双方约定在履行合同过程中发生争议时，应协商解决，如协商不能解决时可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、本合同自双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的所有义务后本合同终止。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日
第二篇：防水劳务承包合同
阅海万家B区防水内部劳务分包协议
一．本协议为中地宁夏分公司内部劳务工资方式,适用于本公司内部工
程施工.二．工作内容:
1、主要部位：包括筏板基础防水、地下室外剪力墙、卫生间、厨房、屋面。
2、主要材料：地下室剪力墙：采用4mmSBS防水卷材（可改为双层SBS
防水卷材）；卫生间：采用SBS防水卷材；屋面：采用SBS防水卷材；
筏板基础：采用SBS防水卷材。
3、辅材胶浆、劳保用品（手套、口罩等）、机具用油等自理。
4、施工机具喷灯、抹子、桶、剪刀、刮板、辊子、毛刷、搅拌器具及
清扫工具等自理。
5、材料场内转运、装卸、余料回收入库、清理基层.6．功能性试验（蓄水试验、淋水试验）；分户验收等。
三． 劳务工资涵盖内容
a: 各工种技术、管理费用。
b: 各工种工人的人工工资。
c: 各工种所用小型机械和辅助材料费用。
d: 各工种现场安全文明施工费用和各工种之间配合协调费用。
四．劳务工资计算方式
按实际施工面积综合计价：7.00元/㎡
五． 劳务工资的支付方式
1． ±0．00以下工程,应在土建合格完成±0．00后七天,按所干工程量
75％支付。
2． ±0．00以上工程，施工完毕后经功能性试验验收合格七天后，按
所干工程量75﹪支付。
3． 图纸以内的整个工程,施工完毕,验收合格15天以内,按所干工程量
总价的85﹪支付。剩余15%在竣工验收备案后一个月內付10％，留
5％保修金保修期满退还。
4． 各工种班组在支付工资前一周,必须向公司提供所付工资的工资表,及所有工人的身份证和复印件.工人工资超额产生的税由工人自负.六．工程质量要求:合格
按本公司<<工程质量考核细则>>执行。
七．工期要求:自年月日开工
年月日竣工
日历工期天
1.工程进度要求按本公司<<工程进度考核细则>>执行。
2.班组进场时间以公司通知时间为准。
八． 保证金措施
1.按每平米0．3元收取,所有保证金签字时一次交清,出±0．00后
一次性退付,不计利息.2.不能按公司要求日期到场或不能按公司人数要求到场的班组，本
协议解除，保证金没收。保证金不到位（2天内），此合同自动废止。(注：保证金20000.00元整)
九．各工种的人员要求
1．管理人员各工种按所干工程量每3万平米要求配备专职技术员一
名,专职质检安全员一名.施工员、技术员、质检员、安全员个人资料须交公司备案登记.2．操做工人数量按每300平米工程量1人考虑.3.各施工队签订合同后，不得转移、转包。如果项目部发现施工队有转包现象发生，项目部有权没收保证金。并收回施工队所承包工程内容。
十．安全文明施工要求
1．安全文明施工费用每平米0.2元用已包含在劳务工资以内,现场管
理人员有权根据公司有关规定对此费用进行调配.2．各工种之间的协调费用每平米0.1元已包含在劳务工资以内,公司
及现场管理人员有权根据公司相关规定对此费用进行调配.3．现场安全文明施工按本公司<<现场安全文明施工考核细则>>执行.4．劳务班组服装和胸牌由公司统一定制，并按成本价核发劳务班组。
班组长项目部（公司）
签字签字
手印盖章
第三篇：防水承包合同
防水承包合同
发包单位：（甲方）：宁阳中泰路桥建筑有限公司 承包单位：（乙方）：
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况
1、工程名称：星河国际住宅小区
2、工程地点：河北省承德市兴隆县
3、承包方式：包工包料
二、工期要求：工期自
****年**月**日至
****年**月**日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围：
1、该工程屋面、地下室、卫生间、地下库等防水工程。建筑面积约8万平米，到时按实际面积结算
四、质量要求：
1、严格按照设计施工图及甲方交底文件施工，满足国家相关验收规范规定要求，做到确保合格工程。
2、施工要求须参考和依据《屋面防水工程技术规范》及《地下室防水技术规范》之标准进行施工，防水材料必须检验合格。
3、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方无条件维修至合格；因人为或不可抗力因素造成乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、结算价格及付款方式：
1、施工屋面、地下室、车库价格：100元/m2包干价格，卫生间45元/m2包干价格，为防水材料到达施工现场检测合格并施工完毕验收合格的结算包干价格（依据本项目施工图纸要求）。
2付款方式：
1、本工程不支付工程预付款。（垫资）
2、甲方按开发商与总包的大合同的付款方式支付乙方工程款，工程量到十层结至已完成工作量的75%。工程封顶预结至95%余下5%作为保修金五年后结清，如果有延期按国家银行贷款利率补偿。
六、甲方及乙方义务：
（一）、甲方义务：
1、负责安全、技术交底。
2、提供水、电，前期大面积的卫生清理及打扫。
（二）、乙方义务：
1、乙方必须服从甲方管理，安全文明施工，不得违规操作，如有违反，按罚款处理，200—500元。
2、乙方必须按甲方工期要求，合理安排，按时完成。
七、本合同在履行过程中发生争议由甲方协商解决，协商不成经双方同意由仲裁或向人民法院起诉。
八、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。
九、合同自签订之日起生效，在施工期间如果任何一方违约，必须赔偿对方合同违约金，未尽事宜，另行协商。
十、签订合同后乙方向甲方交付质保金贰拾万元，第一次拨款时返还给乙方。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
联系电话：
联系电话：
地址：
地址：
****年**月**日
第四篇：防水工程施工承包合同
防水工程施工承包合同
发包（单位）方：重庆能邦建筑工程有限公司（以下简称甲方）
承包（单位）方：重庆聚友建筑工程有限公司（张朝兵）（以下简称乙方）签订时间：2012年6月26日
签订地点：重庆市瑞能实业有限公司
经甲乙双方协商，甲方决定将厕所、屋面的防水分项工程以包工包料的承包方式承包给乙方进行施工。为了双方经济利益，明确甲乙双方的责任和义务，达成一下一致协议：
一、项目名称及单价
厕所、屋面改性沥青卷材防水，材料质量及施工工艺符合施工设计图及规范要求。单价22元/平方米。
二、付款方式
工程完工做关水试验合格后（确认不漏水为准），甲方在15天内结账，扣5000元质保金，质保金一年后付清，其余工程款在验收合格后15天内付清。
三、开竣工时间及保修期限
按甲方工程进度计划及各施工班组配合情况而定于开工 竣工。保修期无保护层三年、有保护层的为5年。厕所、屋面（人为和不可抗力破坏乙方负责维修，甲方作适当的经济补偿）。
四、违约责任
按照承包合同法执行
五、甲方责任义务
1、甲方在需要乙方进场前两天通知乙方进场。
2、甲方有义务向乙方无偿提供施工用水、用电。施工人员的食宿地点和施工方便。按约定期限付工程款。
3、因防水工程的质量和效果好坏取决于多方面原因。即甲方向乙方提供的防水基层必须合格而且清洁。防水基层经乙方验收合格后方可进行施工。
六、乙方职责义务
1、乙方为了向甲方负责，保证施工质量及信誉，请甲方派现场人员监督施工质量。
2、乙方施工人员积极配合甲方现场的各项规章制度及进度计划，保质保量按期完成该工程。
3、乙方向甲方提供产品合格证，及检测报告。
4、乙方在保修期内义务维修（不可抗力和人为破坏除外）
七、双方协商的其它条款
进场工人的住宿有甲方临时提供，施工中材料的运转、安全措施事故责任及其费用均由乙方负责。甲方塔吊无条件配合。
八、此合同签订之日起生效，共同信守，严格执行。如一方违约，按工程造价的%处以违约金。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字后，每份均有同等法律效力，在保险期满后此合同自动失效。
甲方：乙方：
年月日年月日
第五篇：劳务承包合同
劳务承包合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工中土建工程事项协商一致，签定本合同。
点击咨询 