土建安装配合费协议

第一篇：土建安装配合费协议

土建安装配合费协议

甲方：土建方国文（以下简称甲方）乙方：安装朱雷（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，就建设工程合作事项协商一致，特订立本协议如下：

一、报建费、广东二建工资、水电费、保险费、按总造价比例双方分摊。

二、管理费交甲方2%（不包含第一条），甲方提供乙方现场预留木盒所用材料（小模板）、短钢筋、水泥、黄砂（包括垂直运输）且必须合理使用，经甲方同意方可使用。

三、工程质量、安全、文明施工、外部协调、包括工程资料等所有责任由乙方自行负责。

四、以上费用在月进度款按比例扣取。

五、现场临时用水、管道安装所用人工，乙方无偿提供配合。

六、乙方工程进度必须满足甲方总体计划进行施工。

甲方代表：乙方代表：

日期：日期：

第二篇：总包分包配合服务协议(土建与安装)稿

总包分包配合服务协议

总包单位(以下简称甲方)： 吴川市建筑安装工程公司（土建总包）业主指定分包商(以下简称乙方)：吴川市建筑安装工程公司（安装分包）

为了更好的完成广东粤港轮胎连锁有限公司厂区（自编：办公楼、宿舍楼、厂房

一、厂房二）工程的施工任务，本着平等互利的原则、依据广州市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：

一、合同管理范围

同乙方与业主所签订合同的承包范围。乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本。

二、分包工程质量

乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。

三、分包工程进度

3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失

第1页，共10页

3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。

3.3总包完成分项工程验收前两小时交付安装单进行施工，并以书面文件交通知乙方；乙方保证人力、物力齐备及时在验收前完成水电部分安装工作；总包在分部工程完成前允许分包进入现场施工，保证安装部分工程有充足时间（60天内）完成及验收。

四、甲方的配合服务内容及协调责任 4.1配合服务内容：

4.1.1提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供。

4.1.2提供施工用电的电源，乙方自行接驳二级电箱至工作面所需电缆和配电箱；乙方所须施工设备、机械、焊机专用箱等均由乙方提供。

4.1.3水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。每月按时交纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）或偷水偷电，由乙方承担费用及相应处罚结果。

4.1.4负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。

4.1.6负责对乙方特殊工种进行监督、检查。

4.1.7负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。4.1.8根据有关规定，负责对现场各类违章的处罚。

第2页，共10页

4.2协调责任：

4.2.1甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整；

4.2.3协助业主接洽工业区管理部门对施工现场的检查； 4.2.4协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收；

4.2.5由业主向乙方支付工程款时应告知甲方，若乙方在现场施工中存在问题，甲方可以建议业主暂缓工程款的支付。

五、乙方责任

5.1乙方必须服从并执行甲方及物业对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度；必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育；

5.2乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及设计方的书面指示，精心施工；

5.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计（施工方案）；提交施工管理人员名单（含有效联系方式，必须有专职安全员）、施工人员花名册（姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯）及特殊工种上岗证；

5.4若乙方擅自更换或任命人员不到岗的，项目经理罚款1000元，技术/施工负责人罚款500元，其他人员每人次罚款100元。5.5乙方应具备在广州市白云区建设局要求的施工条件，相关手续齐全，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料；

第3页，共10页

5.6乙方应服从业主方、甲方、设计、管区管理处的监督指导； 5.7提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（套数见合同）；

5.7对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到甲方书面认可，并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后并及时修补。

5.8负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用；

5.9一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方、物业及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切经济责任和法律责任；与甲方无关。

5.10除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外，均由乙方自行解决，如需委托甲方办理，发生的费用双方另行商议。

5.11履行本协议的全过程中，由于乙方的原因，致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失，由乙方负责赔偿。（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付）。

5.12乙方施工时须注意与其它专业施工的配合，注意成品保护，不得私自拆改，如不得不拆改时，乙方需提出书面报告，委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担；

5.13乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。甲方不受理乙方提

第4页，共10页

出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔；因甲方施工进度滞后对乙方存在较大影响情况下，由乙方提交书面报告给甲方并抄送业主给予增减工期证明。

5.14乙方须按照甲方规定办理本单位施工人员出入证及车辆通行证并承担相应费用，入场人员按甲方制度进行管理。

六、特别条款

6.1为加强施工现场统一管理，乙方进场前须向甲方缴纳2万元总包配合保证金；待工程竣工验收合格后返还；乙方必须遵守甲方《安全生产管理协议书》、《土建总承包合同》和《安装分包合同》的规定，如因违反规定由责任方承担全部责任及处罚结果；如乙方违反上述规定，甲方方可扣除相应数额押金（剩余押金待乙方工程竣工移交后退还）；

6.2乙方进场前，须与甲方确定配合费，在本协议签订10日内付清，否则甲方有权拒绝乙方入场施工。相关费用计算标准： 配合费＝安装总价×1.67％＝150000元

6.3未经批准，乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识、广告。

6.4乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续，未提前申请一律按其价值的四倍罚款。

6.5乙方所有进场材料必须立即卸货和转运，否则甲方有权对乙方进行处罚。

七、文明施工与安全

第5页，共10页

7.1文明施工

7.1.1乙方应严格按甲方的规定组织施工。乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作；

7.1.2现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；

7.1.3乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；

7.1.4本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制。乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定的限制； 7.1.5乙方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；

7.1.6如乙方未服从甲方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。

7.2安全生产。本协议分包方为业主直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任，由乙方承担所有的经济责任与法律责任；

7.2.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书。乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及广州市政府的要求不符，均视为乙方违约，由此造成的违约责任均由乙方承担；

第6页，共10页

7.2.2乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动； 7.2.3乙方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；

7.2.4乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任； 7.2.5乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

7.2.6乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠； 7.2.7乙方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。

7.2.8乙方必须按国家、广州市的有关法规、条例规定组织人员进行施工，凡进入施工现场的人员必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工，进场人员到甲方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带。7.2.9乙方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效。7.3消防保卫：

第7页，共10页

7.3.1乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、广东省政府、广州市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；

7.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其进行经济处罚。

八、纠纷的解决

8.1各方在履行合同中无论发生任何纠纷，均应按甲方与乙方签订的合同及本协议执行，并依此进行协商；

8.2经协商不能解决时可申请广州天河区仲裁委员会仲裁。

九、现场会议

本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，每周五下午3：00准时在甲方现场项目部开一次现场协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；业主及设计单位尽量一同参加，解决施工中存在的问题。如果每周一次的协调会无法满足施工需要，总包方根据实际情况安排增加协调会，届时临时通知各分包单位。

第8页，共10页

无论业主方、甲方、设计方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题，否则，因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。

十、1、无偿提供的配合服务

1）协调日常工作，按月汇总各分包单位进度计划报监理、业主审批。

2）在分包施工现场，总包无偿提供轴线、标高控制点。3）在工程现有条件下提供分包单位场地条件，按总体施工计划，及时提供具备分包单位施工的条件。按照平面布置图提供分包工程使用临时水源、电源。

4）总包单位负责在交叉施工过程中，组织工序交接，督促分包单位制定有效措施保护分包工程成品及半成品。

5）分包工程竣工验收合格后，由分包单位和总包单位办理移交手续，总包单位接收该分包工程的成品保护工作。

6）接受分项分部施工过程资料签名及盖章，负责工程竣工档案的收集、统一汇总、编号、排序等工作。

7）工地现有垂直运输、脚手架在满足总包自身组织施工的前提下可供分包单位使用。

8）其他方便分包工程施工的验收、配合工作。

2、有偿提供的配合服务 1）有偿提供打字、复印等服务。

2）工地现有脚手架如不能满足分包施工需要须进行搭设，可由分包单位自行搭设或总包方有偿搭设。

3）有偿提供施工用水、用电、平台或临时架体等措施。

第9页，共10页

十一、协议的生效与终止

本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动失效。

十二、协议份数

本合同正本一式2份，甲乙双方各持1份，副本4份，甲方、乙方及业主方、监理各执1份。

甲方(章): 委托代理人：

联系电话：

乙方(章)：

法定代理人或委托代理人： 联系电话： 签订日期：

****年**月**日

第10页，共10页

第三篇：防火门工程配合费协议

消防配合费协议 防火门安装工程配合费协议

总包方：南通华荣建设集团有限公司 分包方：

晨曦大地花园二·三期第四~九栋防火门安装工程为建设方分包给专业施工队工程。根据本工程总体实际情况，为明确双方责任、权利和义务，就双方配合问题，经双方洽商达成如下协议。第一条

配合费取费标准

1.根据富合字（2011）0608号合同。分包方按本次防火门安装工程总造价1.5%向总包方缴纳配合费。

2.分包工程水电费为：本次防火门安装工程总价的1.0%向总包方缴纳。

3.分包方向总包方缴纳押金壹万元人民币（¥10000.00）。作为安全文明施工保证金，工程完成15内退还。

第二条 付款方式

配合费分二次付款，第一次付款时间晨曦大地花园二·三期第四~九栋防火门安装工程进场施工支付配合费80%，本次防火门安装工程竣工验收前支付20%配合费共计100%。

第三条 甲包方职责

1.甲方负责本工程全过程现场管理和协调和统一指挥。

南通华荣建设集团有限公司 消防配合费协议 2.甲方负责施工过程中安全文明、施工进度、计划、规范化管理和施工方面的监督及配合管理。乙方应无条件服从我方管理制度，若在施工过程中乙方违犯公司制度我方有权对乙方进行罚款。

3.甲方提供二级电箱接驳点，施工用水接驳点（乙方将垃圾倒至甲方指定地点）。

第四条 乙方职责

1.乙方必须具备专业施工资质，施工条件手续齐全，项目技术负责人等员工持证上岗；并按现行施工规范、质量验收标准安全文明施工。乙方应服从甲方、监理、设计的监督指导。乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《惠州市<建设工程施工现场管理规定>实施细则》、《惠州市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》、《惠州市建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动。

2.乙方进场前，必须先向甲方提交施工资质、施工合同等相关手续，提交进场施工人员的花名册，和劳务合同给甲方登记备案，未经登记的备案的人员禁止进入施工现场。

3.乙方必须服从甲方对消防、安全、文明施工、环境保护等管南通华荣建设集团有限公司 消防配合费协议 理的有关规定和制度；严格遵守甲方现场的各项规章和管理要求。发现有违章违纪的必须批评并及时整改，对因施工不当或工程质量未达到国家验收标准而造成设备、材料、工具及其他损失的，应当自行负责赔偿。未经甲方允许乙方不得使用甲方的任何物品。一经发现，按偷盗论处，每次罚款2000元/次。对严重违章的个人，甲方有权清退，乙方负责被清退人员三日内撤离现场。4.乙方根据施工图纸施工，编制施工组织方案、安全措施方案，项目技术负责人在施工前必须进行技术要求和验收标准及安全要求的交底工作；乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。

5.乙方自行负责材料送检，中间及竣工验收工作，编制完整符合当地政府要求的分包工程竣工档案资料、排序、装订归档。因乙方竣工验收和资料档案归档原因影响总体工程验收和资料归档；所产生一切经济责任和法律责任由乙方承担。

6.乙方对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到甲方书面认可，并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后并及时修补。负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用。

7.乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾清运至甲南通华荣建设集团有限公司 消防配合费协议 方指定的施工现场垃圾堆放点，负责与分包防火门安装工程有关的堵补工作如：门框塞缝灌浆，等有防火门安装工程的工程质量。预留门洞修补等跟防火门安装有关所有修补均有乙方承担，并保证质量，不空鼓，材料由乙方承担。在装饰工程完工后，一般不充许门洞二次开凿，由于施工图变更一定要开凿，开凿前必须征得甲方同意。乙方修补必须保证质量，并承担一切损失费用。8.乙方所分包的工程必须按照由甲方及监理单位确认的进度计划进行施工。乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程工期延误，乙方承担全部责任，并赔偿给甲方所带来的一切损失。乙方施工过程中损坏成品建筑产品和机械，一责任由乙方承担。

9.乙方全面负责自身的安全生产工作。由于乙方的原因造成的安全事故一切责任自负。一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给甲方及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切经济责任和法律责任。乙方原因造成发生事故，影响本公司名誉交罚款人民币壹万元至伍万元（¥10000.00~¥50000.00）此罚款不包括乙方本身安全事故损失费用。因安全生产、文明施工受到上级和政府有关部门通报批评的，地市级每起罚款人民币壹万元至伍万元，（¥10000.00~¥50000.00）。被政府部门悬挂黄牌警告。造成本公司负面影响所产生一切经济责任和法律责任由乙方承担。

第五条

材料和机械管理

南通华荣建设集团有限公司 消防配合费协议 分包方所有自购的工程材料和机械至现场并自行负责保管。

第六条 附则

1.本协议未尽事宜，甲乙双方友好协商解决.本协议纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可施工所在地监督部门或双方业务主管部门进行调解。调解不成可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁.属社会性受费（如暂住证等）政府部门要求办理各项手续所发生费用，由分乙方承担。

第七条 协议有效期

本协议自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并工程配合费全部付清后失效。

本协议一式肆份，双方各执贰份。

总包方单位：（盖章）

分包方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人：

法人代表或委托代理人：

日期

日期

南通华荣建设集团有限公司 消防配合费协议

南通华荣建设集团有限公司

第四篇：配合费协议书

协议书

第一条 总包单位的工作：

一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；

二、在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关 的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；

三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目）：

1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责；

2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿使用；

3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全 及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。

4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成 品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造 成的损失承担连带责任；

5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合工作。如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝。

B、石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙。

C、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。

D、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。1

等类似与弱电施工相关的工作。

6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤 其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾 的地方进行协调并找出解决办法。

7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管 理；

8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议，并在会议 后三天内向甲方、监理提交会议纪要。

9、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地，分包单位自行解决办公设施和仓储设施。

10、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指 定的垃圾堆放点，总包单位负责清运，总包单位设立专门作业队进行 每天完工后的垃圾清运工作。

11、总包单位负责提供分包单位施工/照明用电、施工用水，并供应 其调试所需负荷，每两层须设置一个配电箱，不再另行计费；提供分 包单位的施工用电，为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，总包 单位负责在各指定分包单位使用电源之前，收集指定分包单位的 要求，并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包自行解决。

12、分包工程竣工后，由分包单位向甲方办理移交手续，总包单位 负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的由总包单 位负责；

13、分包单位工程的报建、验收手续由总包单位负责，分包单位。

14、其他方便分包单位工程施工的工作。

15、分包单位工程如在总包单位开工前已完成，或在总包单位工程 竣工后进场后施工的，分包单位不向总包单位支付任何费用。

第二条 分包单位的工作：

一、服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；

二、遵守总包单位规章制度；

三、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。

第三条 配合费取费标准：按照分包单位中标通知书中设备总价的3%收取。本协议项下工程中丁方给丙方支付元（大写：元）人民币的配合费。

在丁方进行弱电工程施工的全过程中，除该项配合费外，丁方无须再给丙方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。

第四条 付款条件和方式：在甲方收到丁方给甲方书面提交的后，甲方方可在本应拨付给丁方的最后一笔工程款中扣留元（大写：元）人民币的配合费转付给丙方。

第五条 纠纷解决办法：如丙方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力。

第六条 本协议自甲乙丙丁四方签字盖章后生效。

第七条 本协议一式八份，甲乙丙丁四方各持两份。

（此后无正文，为签字页）

建设单位：

授权代表：

监理单位：

授权代表：

总包单位：

授权代表：

分包单位：

授权代表：

签约日期：2011年9月签约日期：2011年9月签约日期：2011年9月签约日期：2011年9月 日日日日

第五篇：协议书(配合费)

协议书（配合费）甲方：南京大才建设集团 乙方：中惠（江苏）装饰园林工程有限公司

1、根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本协议。

2、乙方向甲方交纳5万元（伍万元整）配合费用：

(1)、配合时间自2013年12月18日至2014年4月31日结束。

(2)、配合内容为：14＃楼的室外运输电梯使用（含电费及电梯员工工资）；楼梯及公共部位走道照明，洞口的围栏设施等。

(3)、在乙方正常施用中，如发现井架出现故障，甲方应及时修好，以免造成乙方的工期损失，乙方有权进行索赔。

(4)、正常施工中，乙方从甲方水、电表下装接表自行计费，费用按建设所受单价计算。

3、本协议一式两份，双方各执一份，双方盖章签字起生效。

甲方：乙方：中惠（江苏）装饰

园林工程有限公司

甲方代表(签字)乙方代表（签字）2013.12.182013.12.18

银行：

卡号：