科布尔至卓资山桥梁桩基工程分包合同-2012.04.10

第一篇：科布尔至卓资山桥梁桩基工程分包合同-2012.04.10

科布尔至卓资山公路桥梁桩基工程分包合同

甲方（承包方）：

乙方（分包方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：科布尔至卓资山公路桥梁施工 ；

2、工程地点：乌兰察布市卓资县境内 ；

工程范围：冲击成孔。（包括冲孔、成孔、换浆、取渣、清孔、砼灌注、破桩头、泥浆池及辅材

等全部工作包括工程的缺陷修复，并完成该工程设计图纸所标明的和施工过程中可能发生的变更桩基冲孔作业全部工）。

第二条：工期 本合同中科布尔至卓资山公路桥梁灌注桩工程工期为2014年04月15日开工于2014年06 月 30 日交工，共计75天。

第三条：工程质量等级

乙方应严格按国家要求颁发的施工验收规范及工程设计要求施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件（其中施工现场原始资料应符合科布尔至卓资山公路四标项目部的要求），本工程质量要求等级为优良（以质监站验收文本为准）。

第四条：合同价款及承包方式

本灌注桩工程依据施工蓝图及设计变更计算工程量，工程桩（含试锚桩）单价为；①、1.2米的灌注桩单价为350元/米 ；②、1.5米的灌注桩单价为550元/米 ；③1.8米的灌注桩单价为700元。灌注桩工程应依据系梁底标高至设计孔深计算工程量为准一次性包死中途不调价，如有变更，按变更执行。工程结束后按实际验收合格的工程量决算。

1、按包干单价承包的方式，由乙方提供本工程作业需要的所有机械、器具及机械养护油料、机

械维修、作业人员及乙方管理人员等一切费用在内。甲方只负责将施工用电配电箱安装在施工现场范围内。在甲方派驻现场人员监督指导下，乙方自行组织施工、维护及经营并实行独立核算，自负盈亏。

2、该协议包干单价是为完成施工图纸或工程变更中规定的全部工作内容的综合单价；含砼浇注

后强度期满的验收合格。如因乙方浇注技术原因造成废桩，由乙方承担全部经济损失并负责重新施工到验收合格。

3、本工程地质情况，以双方在签订本协议前现场考查及发包方提供的施工图纸为准；在施工过

程中，如遇岩层走向或其他原因造成偏孔需要特殊处理的，由甲方提供回填石方，乙方负责按技术要求处理；不另行增加任何费用；如遇溶洞、暗河，双方按发包、监理、业主等多方形成的变更方案及变更施工费用协商处理。

4、在施工中发生的水、电费由甲方负责。

第五条：合同价款的支付及合同价款的调整

1、按月实际完成工程量的50%拨付工程款。

2、工程全部完工，检测合格后根据现场工程确认单进行结算付至最终实际结算价款的95%，整桥完工检验合格后一次性付清余款，不计利息。

3、每次付款前，乙方需向甲方提供由工程所在地税务所开具的等额合法建筑业发票，否则甲方有权拒付款项。

第六条：甲方责任

1、甲方把现状的场地交个乙方，甲乙双方人员要严格遵守现场的各项规章制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，双方密切配合，保证施工顺利完成。

2、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物，构筑物的保护。

第七条：乙方责任

1、严格遵守现场各项规章制度，在甲方现场统一领导下施工，保证施工顺利完场。

2、乙方严格按照国家颁布的规范标准、设计要求和约定的质量、时间、完成本工程的任务。

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定。乙方负责完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙方负责予以修复。

4、保护施工现场清洁符合有关规定，现场无污染、无建筑垃圾。

5、钻孔平台的修建，泥浆池、沉淀池的修建及防护。

6、乙方不履行上述义务造成工期和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

7、乙方按甲方有关安全文明施工规定，采取严格的安全防护措施，保证安全文明施工，如果出现安全事故由乙方负责，甲方概不承担。

8、施工期间，乙方工作人员若因自身原因出现工伤所产生的医疗费、误工费等，由乙方自行负责承担全部责任。

9、应及时凿桩头以便检测。

第八条：乙方的工作范围及内容

1、护筒制作、埋设、拆除。

2、冲击成孔的机械（包括辅材）。

3、泥浆循环系统的设置，钻孔安装、移位、造浆、清孔、验收，泥渣现场整理堆放好。

4、吊装并协助甲方、定位钢筋笼、检测管安装。

5、砼灌注、钻渣围挡内堆放、平整、整修边坡、破桩头。

6、设备进出场及场内转运等一切工序中所包含的人工、机械及一切辅材。

7、乙方做好单项施工方案，施工过程中的资料等。

第九条：奖罚

1、依据工程实际情况，工期按总包、分包双方约定的工期，每推迟一天，按桩基总造价的1%处罚。甲方原因造成机械停工，按机械台班弥补给乙方，乙方原因停工，由此造成甲方经济损失的乙方负全责并赔偿甲方的经济损失，按桩基总造价的1%赔偿。

2、工程质量达不到合格，按桩基总造价的1%处罚。

第十条：质量与验收

1、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验。对不合格的部分按甲方代表或委派人员的要求返工修改，承担由本身原因引起返工修改的费用。

2、隐蔽工程验收严格执行国家和行业验收标准。

3、严格按图施工，孔位平偏差和垂直度必须满足规范要求，如达不到规范要求，偏差、断桩等一切损失由乙方负全部责任。因混凝土提供不及时导致的断桩由甲方承担全部责任。

第十一条：设计变更

1、任何设计变更均不能使本合同终止或无效；

2、甲方根据发包人的要求对乙方承担的工程的任何部分的形式、质量、数量的设计做出变更，导致工作量的增加或减少，乙方按实际完成工程量进行结算，对工程量清单中无单价的由双方确定的单价报发包人审批确认。

3、若乙方因各种原因需要变更，必须报甲方审核，审核时间不超过2天。由甲方报监理工程师，经监理、发包人批准后方可执行。乙方应做好变更基础资料的收集整理，上报甲方。

4、确定工程量发生变化后，按以上单价进入工程决算中。

5、若图纸设计发生变更，经总包、分包协商同意办理变更签证。

第十二条：索赔事项

1、凡是甲方签订的承包合同规定的甲方不得向发包人或监理索赔的事项，乙方也不得在这类事项上向甲方提出索赔要求，乙方在此放弃就此事项向甲方提出任何索赔的权利。

2、甲方可以向发包人索赔的事项，在发包人支付索赔款之前，乙方承诺不会就此事项要求甲方支付任何索赔款项；且甲方只在就此事项取得发包人索赔款的范围内对乙方负有支付索赔款的义务。

3、甲方可以向发包人要求变更支付的事项，在发包人支付相应款项之前，乙方承诺不会就此事项要

求甲方支付任何变更款项；且甲方只在就此事项取得发包人变更支付款的范围内对乙方负有支付变更款的义务。

第十三条：合同组成部分

本合同履行过程中，根据工程实际情况发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料，均应作为合同条款，与本合同条款具有同等法律效力。

第十四条：安全及文明施工

1、乙方应认真执行乌兰察布市政府的要求，加强安全生产教育，明确岗位分工职责，切实抓好安全防范措施的落实，确保施工安全，搞好文明施工工作。由于乙方施工管理不善，违章操作或乙方工人的过失及其因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故，其全部责任均由乙方承担，并承担由此发生的一切费用，甲方不负任何责任，也不支付任何费用；如由此给甲方造成损失的，乙方给予全部赔偿。

2、甲方有权对乙方的安全生产进行监督、检查，对违章或事故进行处罚，对隐患提出整改，对

严重违章和存在重大事故隐患有权停止作业。

3、乙方在施工过程中应保护好施工现场的地下管线，施工前做好调查摸底、标示工作、按规范

组织施工。由于乙方违规施工而造成损坏的，乙方应承担由此产生的一切后果。如有发现文物、古迹、爆炸物等，乙方应当停止施工，保护好现场（保护所产生的费用由甲方支付），并及时向甲方报告，经甲方同意后方可继续施工。

4、乙方应做好环保工作，施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入排水设施或河流；在行人、车辆通行的地方施工，应做好安全标志的设置及交通疏导工作。

5、乙方应无条件执行发包人、监理、地方政府和国家对安全生产和环境保护的有关规定、文件、通知、指示等。

第十五条：工程验收

1.当工程已经实质上完工，并且经发包人、监理按工程竣工验收办法通过验收合格，如经交工验收认为质量合格，某些工程尚需整修、补修，则乙方应按甲方的要求进行修复，发生的一切费用由乙方自负；

2.缺陷责任期期限按照甲方承包合同的规定执行，在缺陷责任期终止前，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿进行维修，否则甲方有权组织维修作业组对工程进行维修，其维修费用按实际发生费用从乙方的保留金中扣除；

3.竣工验收：以各单体工程进行验收，竣工验收的时间以各单体工程验收合格时间为准。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供现场原始资料一份，其资料应以甲方的名义出现。

乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

第十六条：违约责任

乙方应严格按照本工程的设计要求组织施工，确保工程质量合格，如果检验达不到国家验收规范规定的，不能保证工程质量合格的造成的经济损失均由乙方负责赔偿。

第十七条本合同壹式贰份，双方各执壹份。本合同自双方签字、盖章后生效。

第十八条:其它未尽事宜，甲方、乙方、现场监理三方协商解决，协商不成由工程所在地法院管辖。

甲方：乙方：

单位名称：（章）单位名称：（章）

单位地址：单位地址：

法 人：法 人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：2014年04月15日

乙方需向甲方提供欧诺个：

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书；

3、法人及代理人身份证复印件；

4、以上资料为复印近，各2份，盖公章；

第二篇：桥梁桩基工程分包合同-2012.04.10

沣渭新区绕城高速东辅道桥梁桩基工程分包合同

甲方（总包方）：中天建设集团有限公司第五建设公司

乙方（分包方）：陕西隆岳地基基础工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：中天五建沣渭新区绕城高速东辅道立交桥项目；

2、工程地点：沣渭新区绕城高速东辅道；

3、工程范围：旋挖成孔。（包括成孔、灌注、钢筋笼制作、破桩头、及辅材）。

第二条：工期

本合同中跨石化大道立交桥灌注桩工程工期为2012年04月12日开工于2012年05月22日交工，共计40天,其它立交桥灌注桩工程工期再定。

第三条：工程质量等级

乙方应严格按国家要求颁发的施工验收规范及工程设计要求施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件（其中施工现场原始资料应符合中天集团第五建筑公司的要求），本工程质量要求等级为优良（以质监站验收文本为准）。

第四条：合同价款及承包方式

1、本灌注桩工程依据施工蓝图及设计变更计算工程量，工程桩（含试锚桩）单价为①1.2米的灌注桩单价为325元/米②1.5米的灌注桩单价为400元/米③1.8米的灌注桩单价为550元/米④2米的灌注桩单价为700元/米。灌注桩工程应依据地面标高至设计孔深计算工程量以甲乙双方测量为准。

2、承包方式为包工，按①1.2米的灌注桩单价为325元/米②1.5米的灌注桩单价为400元/米③

1.8米的灌注桩单价为550元/米④2米的灌注桩单价为700元/米，一次性包死。工程结束后按实际验收合格的工程量决算。

3、在施工中发生的水、电费由甲方负责。

第五条：合同价款的支付及合同价款的调整

1、按月实际完成工程量的70%拨付工程款。

2、工程全部完工，检测合格后根据现场工程确认单进行结算付至最终实际结算价款的95%，整桥完工检验合格后一次性付清余款，不计利息。

3、每次付款前，乙方需向甲方提供由工程所在地税务所开具的等额合法建筑业发票，否则甲方有权拒付款项。

1、甲方把现状的场地交个乙方，甲乙双方人员要严格遵守现场的各项规章制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，双方密切配合，保证施工顺利完成，甲方负责三通一平。

2、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物，构筑物的保护。

3、场地平整、钻孔平台的修建，泥浆池、沉淀池的修建及防护。

第七条：乙方责任

1、严格遵守现场各项规章制度，在甲方现场统一领导下施工，保证施工顺利完场。

2、乙方严格按照国家颁布的规范标准、设计要求和约定的质量、时间、完成本工程的任务。

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定。乙方负责完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙方负责予以修复。

4、保护施工现场清洁符合有关规定，现场无污染、无建筑垃圾。

5、乙方不履行上述义务造成工期和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

6、乙方按甲方有关安全文明施工规定，采取严格的安全防护措施，保证安全文明施工，如果出现安全事故由乙方负责，甲方概不承担。

7、施工期间，乙方工作人员若因自身原因出现工伤所产生的医疗费、误工费等，由乙方自行负责并承担全部责任。

8、桩位在沥青或水泥路面上的破碎另行计算。

第八条：乙方的工作范围及内容

1、护筒制作、埋设、拆除。

2、旋挖成孔及钢筋笼制作的机械（包括辅材）。

3、泥浆循环系统的设置，钻孔安装、移位、造浆、清孔、验收，泥渣现场整理堆放好。

4、吊装及焊接、下方、定位钢筋笼、检测管安装、砼灌注、钻渣围挡内堆放、平整、整修边坡、破桩头。

5、设备进出场及场内转运等一切工序中所包含的人工、机械及一切辅材。

6、乙方做好单项施工方案，施工过程中的资料等。

第九条：奖罚

1、依据工程实际情况，工期按总包、分包双方约定的工期，每推迟一天，按桩基总造价的1‰处罚。甲方原因造成机械停工，按机械台班弥补给乙方，乙方原因停工，由此造成甲方经济损失的乙方负全责并赔偿甲方的经济损失，按桩基总造价的1‰赔偿。

2、工程质量达不到合格，按桩基总造价的1‰处罚。

1、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验。对不合格的部分按甲方代表或委派人员的要求返工修改，承担由本身原因引起返工修改的费用。

2、隐蔽工程验收严格执行国家和行业验收标准。

3、严格按图施工，孔位平偏差和垂直度必须满足规范要求，如达不到规范要求，偏差、断桩等一切损失由乙方负全部责任。因商混提供不及时导致的断桩由甲方承担全部责任。

第十一条：设计变更

1、确定工程量发生变化后，按以上费用进入工程决算中。

2、若图纸设计发生变更，经总包、分包协商同意办理变更签证。

第十二条：竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供现场原始资料一份，其资料应以甲方的名义出现。

第十三条：本合同履行过程中，根据工程实际情况发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料，均应作为合同条款，与本合同条款具有同等法律效力。

第十四条：安全施工

乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

第十五条：违约责任

乙方应严格按照本工程的设计要求组织施工，确保工程质量合格，如果检验达不到国家验收规范规定的，不能保证工程质量合格的造成的经济损失均由乙方负责赔偿。第十六条：本合同壹式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签字、盖章后生效。

第十七条:其它未尽事宜，甲方、乙方、现场监理三方协商解决，协商不成由工程所在地法院管辖。

甲方：中天建设集团第五建设公司乙方：陕西隆岳地基基础工程有限公司

单位名称：（章）单位名称：（章）

单位地址：西安市唐延路秦唐12栋单位地址：西安市高新区技术开发区丰惠南路36号橡树街区A座401室

法 人：法 人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：2011年04月10日

乙方需向甲方提供欧诺个：

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书；

3、法人及代理人身份证复印件；

4、以上资料为复印近，各2份，盖公章；

第三篇：桩基工程分包合同

桩基工程分包合同

桩基工程分包合同1

甲方：

乙方：

根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加龙岗区南通道桩基工程施工。为 明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。

一、工程承包范围、内容及方式：

承包范围：南通道市政工程桥梁钻(冲)孔灌注桩施工。

承包内容：桩基成空、钢筋笼制安、砼灌注等施工全过程。

承包方式：按包工方式成包，包质量、包安全、包进度。

二、双方责任

甲方：

1. 负责做好场地的三通一平，提供施工图纸及地勘报告。

2. 负责测量、放线，原材料抽检、试验、砼试块制作送检等工作。

3. 派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。

4. 协助解决施工人员住宿。

5. 按照施工进度及时提供施工用材料(钢筋、砼、电焊条、铁线等)。

6. 负责提供水电。

7. 负责泥浆池开挖及泥浆外运清除。

乙方：

1. 根据施工图纸，按照甲方施工要求，保质、保量、按期完成项目。

2. 负责成孔、钢筋笼制安、砼灌注，做好施工原始记录。

3. 按照甲方的进度计划施工，服从甲方人员的管理。

4. 乙方应严格把好质量关，桩基混凝土灌注不应出现蜂窝等不良现象，如因乙方施工原因出现夹层断桩等现象，造成工程质量不合格，乙方必须负责由此造成的.一切损失。

5. 严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全和文明施工，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。

6. 乙方负责本公司人员保险费用(人身伤害保险最底不少于15万元)。并向甲方提供所有在场人员身份证复印件及交纳保险的单据复印件(验原件)。

7. 因故不能连续施工的，乙方可根据实际情况安排本施工队工作，甲方不对此承担任何责任。

三、质量标准

1、扩孔率控制在20%以内。

2、中心误差5cm以内。

3、孔径偏斜1°以内。

4、清孔后沉碴不得大于5cm。

5、钢筋偏差：主筋间距：±10mm;箍筋间距 ±20 mm;螺旋箍筋±10 mm;骨架外径±10 mm;骨架倾斜0.5%;骨架中心误差20 mm;保护层厚度±20 mm;骨架顶端高程±20 mm;骨架底面高程±50 mm。

6、不能出现拨笼、断桩现象。

7、做好钻桩记录和灌注记录。

四、工程量及综合单价

1、工程量：按照实际有效成孔深度计算(即：设计凿桩头标高至实际孔底标高)

2、本工程综合单价为： 200.00元 / m3 (含税)空钻单价为： 100.00 元 / m3 (含税)

3、如遇到溶洞、斜坡等需做回填处理的，按照回填量：100.00元/m3 (含税)

五、付款及结算方式

本工程按月支付工程进度款，每月15日之前，乙方根据上月完成工程量，向甲方提出付款申请，经甲方现场负责人审核后，支付月工程进度款的80%，其余款项待该分项工程验收合格后30天内全部付清。

本合同具有同等法律效应，自签订之日起生效，至工程款项结清之日止自然失效。

本合同一式_两_份，甲乙双方各执

甲 方：代 表：签订日期： _一_份。

乙 方： 代 表： 签订日期：

桩基工程分包合同2

工程承包人(甲方)：

法定代表人：

住 所：

专业分包人(乙方)：

法定代表人：

住 所：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

营业执照号码：

安全生产许可证号码：

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：

分包工程地点：

分包工程承包范围：

二、分包合同价款

暂定合同总价： ，大写：人民币 元。

固定单价金额： ，大写：人民币 元。

三、工期

计划开工日期：本分包工程暂定于 年 月 日开工;

计划完工日期：本分包工程暂定于 年 月 日完工;

合同工期总日历天数为： 天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为： ，并要求达到 质量奖项的评定标准。

五、组成本分包合同的文件包括：

除专用条件另有约定外，组成本合同的'文件及优先解释顺序如下：

1 本合同协议书

2 本合同专用条件

3 本合同通用条件

4 中标通知书

5 本分包工程招标文件

6 投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分

7 标准、规范及有关技术文件

8 图纸

9 工程量清单

10 工程报价单或预算书

11 甲方提供的各项管理制度

12 甲方与建设单位(项目业主)总承包合同文件相关内容

除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。

六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“本分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方共同向业主承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任。

九、合同的生效

本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字、乙方向甲方交纳履约保证金后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩基工程分包合同3

总包方：(以下简称甲方)

分包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：桥梁工程

二、工程地点：新区10#路

三、分包工程范围及工程量：桩基工程(10个桩)

四、分包工程期限 年 月 日开工、年 月 日竣工。

五、分包工程费用：按实结算。

第二条 工程结算

按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人100元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的.工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条 材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、水、电、等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。由乙方负担，乙方在施工中

第六条 施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)

第七条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第八条 违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第九条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

二、本合同一式 四 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本。

三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

四、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩基工程分包合同4

总承包方： (以下简称“甲方”) 分 包 方： (以下简称“乙方”)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，总承包方与分包方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经协商一致，同意订立本专业工程施工分包合同。

1、工程概况

1.1 建设单位：

1.2 工程名称：

1.3 工程地点：

2、承包范围

2.1桩型：冲孔灌注桩。桩径：Φ800mm、Φ900mm、Φ1000mm。工程量：约 40000 m3。 高压旋喷桩：桩径Φ700mm，桩长18m，工程量约 11250 m。

乙方承包的工程量以项目部根据进度施工等需要划分的为准。

2.2主要工作内容包括：平整场地、维护;造浆(承担造浆费用)、机械设备进退场、移机、钻机就位、自备吊机配合施工;护筒加工、埋设(护筒自备)或制作护壁(包括护壁所需材料);各类地质中钻(冲)孔、清孔等与此有关的所有工序;钢筋笼制作(不含主筋机械连接接头材料费),钢筋笼孔口焊接下放(含吊装费、电焊条费在内);安、拆导管及漏斗;混凝土灌注;高压旋喷桩施工;做好工程桩自检工作等;提供完整的桩基原始技术资料。

3、承包方式：包人工费、机械费及辅材费承包方式。

4 、合同价款及其结算方法：

4.1 合同价款：本工程合同总价约 1300 万元(具体以结算价格为准)

4.2 承包单价：

①工程桩单价按 320元/m3 计取，包括本合同第2项“主要工作内容”中所有施工内容，空孔部分按上述单价的70%进行计算，项目中所产生的其它费用均由乙方负责。

②高压旋喷桩按 40元/m 单价包干(包含人工、机械、进出场费用等，不含水泥

主材费)，不再计取其他费用。

③围护桩按 170元/ m3 单价包干(包含人工、机械、进出场费用等，不含水泥主材费)，不再计取其他费用。

④项目生产过程中，出现合同外的工作量，以现场签证计入工程量。

4.3 计量依据：本合同冲孔灌注桩以工程桩、立柱支撑桩、塔吊桩设计图纸、设计变更图及桩基图纸会审纪要及试桩纪要等为基础并结合施工记录为依据进行结算。

4.4 计量规则：工程桩、立柱支撑桩、塔吊桩工程量按施工记录中有效桩长(含超灌长度)所含理论体积计算，空孔部分工程量按施工记录中成孔长度扣除有效桩长(含超灌长度)后所含理论体积计算。高压旋喷桩按设计桩长计算。

4.5 付款方式：本合同进度款及结算款采用转账方式支付，乙方必须在申请付款前提供与申请款等额的正规发票，相关劳务管理费用由乙方承担。

5、合同工期

5.1 工期 210 日历天。

5.2 乙方应至少组织 30 台冲孔桩机及 2 台高压旋喷桩机进场施工，桩机进场时间视现场场地准备情况，根据甲方要求进场。

5.3允许通宵施工的时候，乙方必须保证每台机均进行通宵施工，同时不会影响第二天的正常施工进度。

5.4若乙方的施工进度明显与甲方工期要求不符，在甲方提出赶工要求后，乙方须无条件服从并制订相应改进措施报甲方审核确认后实施;否则甲方有权单方面采取改进措施或终止本合同，同时对乙方未支付的工程款予以扣留，乙方承担由此发生的一切费用和损失。

5.5工期延误部分，以建设单位和甲方共同确认的工期顺延签证为准，未经建设单位和甲方共同确认的工期延误不予顺延。

6、质量、验收及保修

6.1 本合同工程的质量标准为： 桩基各项检测合格，其中Ⅰ类桩应达到90%以上，无Ⅲ、Ⅳ类桩。

6.2土方开挖后桩偏位应满足设计及施工验收规范要求，若因桩基施工引起的偏位需补强的费用由乙方承担。

6.3 乙方应严格按照设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单等)、国家及工程所在地现行的施工操作规范组织施工。乙方承担因施工质量不符合桩基验收标准造成停

工、返工及补救措施所产生的一切费用，并按甲方限定的时间完成整改。否则，甲方有权另行组织施工，所发生费用由乙方承担。

7、双方一般权利和义务

7.1 除本合同条款另有约定，乙方须履行并承担甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及补充协议书中与本分包合同工程有关的义务与责任。

7.2 乙方执行甲方确认和转发的建设单位或工程师与本分包合同工程有关的指令和决定，未经甲方确认，乙方直接实施建设单位或工程师的指令，涉及工期、费用及其它责任，均与甲方无关，由乙方自行承担。

7.3 甲方就本合同范围内的有关工作向乙方发出指令、通知，由项目经理签字后，以书面形式交给乙方，乙方应当执行。

8、甲方责任

8.1甲方提供施工中使用的钢材、商品砼、工地施工用水、电源(甲方提供围墙四周一圈水源、电源4个区段各提供一个一级箱)，水、电费用由甲方负责。其它所用的机械设备、工具、二级箱及电缆线、包括安全设施均由乙方负责，所自备安全设施应符合要求。

8.2组织甲、乙双方参加施工图纸技术交底会议，编制施工组织总设计及总工期控制计划，审定分包方编制的施工作业计划。

8.3 统筹安排乙方的'生产、生活临时设施或场地，提供水、电源线接口。

8.4 负责与建设单位、设计单位及有关部门的工作联系与协调;协助乙方向建设单位办理变更、签证等确认工作。

8.5 审定乙方编制、上报的工程进度报表。

8.6 对工程质量、进度进行监督、检查及组织中间验收。

9 、乙方责任

9.1 按合同对约定完成所有工作内容。

9.2 现场应配备不少于2名的管理人员，若现场管理人员不能胜任分包管理工作，甲方有权进行更换。提供任命管理员岗位和职责的文件和人员相关证件。施工人员必须持有符合规定的“资格证书”、“|技能等级证”、“身份证”等证件，且具备与从事岗位相适应的操作证，并将其有效证件及现场管理人员和工人花名册等完成的资料交甲方备案，以便甲方管理和接受检查。

9.3 未经甲方书面确认，乙方与建设单位或其他方签订任何与本分包工程有关的签证、文件或合同，均与甲方无关，甲方不支付有关费用，不承担任何责任。

9.4 乙方必须加强班组工人自身管理，若多次出现工人不服从指挥或闹事等现象，甲方有权对乙方进行处罚，直至解除合同。

9.5 乙方必须保证进场机械能保证本工程使用。若进场机械不符合本工程使用或月检修天数超过3天的，每超出一天甲方有权对乙方罚款20xx元。

9.6桩身砼充盈系数(含损耗)不得大于 1.10 ，且超灌高度不得超过 2倍 的桩径，若超出，超出部分砼材料费用由乙方承担2/3。

9.7乙方自行解决本班组施工人员住宿问题。

10、安全生产、文明施工和环境保护

10.1 乙方严格执行有关部门关于社会治安、劳动保护和安全等的有关法规、条例和规定。保证工程安全费用投入，配合甲方实施，《GB/128001职业健康安全管理体系规范》。建设有效的安全保障体系，定期对进场施工人员进行安全交底，接受甲方对安全交底记录及相关事宜的检查。乙方对施工范围内的安全生产任务、消防治安、劳动保护等全面负责。施工期间若发生安全事故，乙方承担直接经济损失及政府主管部门的处罚和相应的法律责任。

10.2 乙方按照环保要求、对尘埃、噪音、建筑垃圾处理、“三废”排放等采取有效措施。现场材料应按照甲方的施工平面布置整齐堆放，完工时确保工完场清。

10.3 乙方所有施工生产人员一律到工地外就餐，严禁在工地内搭棚做饭。

10.4 严格遵守公司及工地的各项规章制度，工地内严禁赌博、打架闹事，如有发生，先罚当事班组1000元，后视其后果由当事班组各负其责。

10.5甲方负责工人统一服装，服装费用由乙方承担。

10.6浇注砼时，乙方负责砼搅拌车卸料等工作。

11、工程价款的支付与结算

11.1付款方式：每月 25日前甲方支付上个月工程进度款的 80 % ，工程完工一个月支付总工程款的 90% ，余款待桩基工程验收合格后 三 个月内付清;

11.2乙方应承诺工程款专款专用，不以任何理由拖欠工人工资。

12、违约责任

12.1 工程质量：若工程质量达不到合同约定的质量标准，除承担甲方与将设单位签订合同约定的处罚外，甲方有权罚扣乙方的工程款。

12.2乙方必须严格甲方施工进度组织施工，若违反本合同5.1条，甲方有权对乙方处以5000元/天的罚款。

12.3无论何种原因，若乙方拖欠工人工资，甲方有权按拖欠额的二倍暂扣除乙方的工程款，直接将拖欠工资支付给被拖欠人。

12.4本工程乙方不得转包或再行分包。否则，甲方有权单方面终止合同。

13、附则

13.1 本合同经双方签章后有效，工程保修期满，工程价款结清时失效。

13.2 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

13.3 未尽事宜，届时另商。

甲 方：甲方代表：

乙 方： 乙方代表： 身份证号：

签订时间：年 月 日

桩基工程分包合同5

总包单位：

分包单位：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：杭州 弱电工程

2、工程地点：杭州市 街道

3、工程内容和范围：

甲方将 弱电工程委托乙方进行施工、安装、调试和技术培训。工程包含下列系统：楼宇可视对讲系统、公共广播系统、视频安防监控系统、入侵报警系统和巡更管理系统。

二、工程时间和进度

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

实际以开工报告与竣工报告日期为准。

三、合同金额

1、本合同总价以《 弱电工程预算清单》为依据。本合同确定为人民币(大写) ，合同范围内工程量一次性包干，包括完成工程的所有费用。

2、因甲方要求增设设备和材料数量以工程联系单为准，设备和材料单价参照市场信息价，且同比例优惠，作为工程总造价的决算依据。

四、付款及付款条件

合同签订一月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款，待工程主体验收合格后一月内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为设备款，工程通过竣工验收合格后，甲方在15天内向乙方支付合同总价的25%，工程通过竣工验收合格后满一年的一个月内，甲方向乙方付清全部余款。

五、施工环境

1、乙方应服从甲方的施工管理。

2、未经甲方同意，乙方在施工时造成甲方基建设备损坏，需由乙方按原价赔偿。

3、甲方应根据工程进度完成配套工程、设施的建设，为乙方施工提供必备的环境条件。

六、设备和材料

1、乙方应保证提交的设备和材料都是全新的合格品，并附有完整的随机资料。

2、乙方若使用替代品必须以书面形式说明并经过甲方同意。

3、工程实施变更中所发生的设备和材料增减，以联系单和竣工图为准。

七、工程质量

1、符合国家有关标准、规范要求。

2、经甲方确认有工程质量不合格的地方，甲方有权提出整改，整改费用由乙方自负。

3、施工过程中乙方应接受甲方委托的监理公司全过程的`质量监督。

八、检验和验收

1、乙方按照规定的检验内容进行检验，并向甲方提供检验记录。

2、乙方承建的工程全部完工后，并且乙方完成了设计方案书中的规定检验内容后，乙方将下列验收资料提交甲方：竣工图三套、操作说明书等相关资料。

3、甲方收到上述资料后，应当场签收，并组织验收，若通过验收则出具终验报告，验收标准按国家有关标准、规范。

九、工程决算

根据第三款办理竣工决算。

十、培训

乙方为甲方提供现场免费培训二人。甲方要求培训人员应能达到熟练操作及管理本系统的能力。

十一、保修和维护

1、乙方为所提供设备提供保修和维护服务，免费保修期为12个月，免费保修期自工程通过最终验收之日起开始计算。

2、在免费保修期内，乙方对因非产品质量问题而引起的设备故障(如自然灾害、供电事故、鼠害、虫害、人为故障等)，乙方将按成本价收取费用。

3、乙方收到甲方事故报告后，24小时内进行响应。

4、在免费保修期外，乙方将继续提供维护服务，并按成本价收取费用。签订维护合同。

十二、违约责任

1、若任何一方发生违约行为，违约方将根据《中华人民共和国经济合同法》的有关条款承担违约责任。

2、若因乙方过失，造成工程逾期交付的，乙方按逾期天数偿付每天合同总金额的万分之五的逾期违约金。

3、若因甲方未能付款，甲方按逾期天数偿付每天合同总金额万分之五的逾期违约金。

4、任何一方支付的逾期违约金最大不超过合同总金额的百分之五。

十三、不可抗力

1、乙方因遇到不可抗力如：战争、严重火灾、水灾、台风、地震及其它由双方确认的不可抗力，而不能按期履行合同时，不应承担逾期责任，双方应友好协商解决问题。

2、发生不可抗力后，被影响的一方应尽可能快地书面将不可抗力的情况和原因通知对方：当不可抗力消除后，被影响的一方应尽快以传真形式通知对方，并以书面形式证实。

十四、仲裁

在履行合同中产生的纠纷，双方应友好协商，协商不成可向讼。

十五、本合同一式四份，各执二份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩基工程分包合同6

甲方：

乙方： 责任人：

根据工程需要，甲方将 工程(第 合同段) 工程交由乙方来施工完成，为了完善施工管理程序，明确双方的权利和义务，确保该工程在保安全、保质量的前提下按期完工，根据《中华人民共和国合同法》，现经双方充分协商，共同签订如下合同条款：

第一条 工程概况及工期

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程施工内容：

(1)清单项目中的所有内容(工程量如非变更,均以业主签定工程量为准)

二、工程工期

工期要求：按照甲方规定的任务和时间

第二条 乙方完成施工应具备的条件

一、乙方应具备满足工程要求的施工管理经验并具备满足工程要求的的机械设备。

二、乙方人员应具备经过培训的上岗资格。

三、乙方施工人员及机械设备名册报甲方备案，

第三条 工程承包价格(含税)

一、见清单承包单价表(详见附表);

第四条 工程结算及付款方式

一、工程竣工验收合格后，乙方完成工程量经专业工程师 技术负责人 、计量工程师 及计划经营部 、项目经理 根据业主计量工程量共同审核签字后，作为结算依据。

二、甲方每月按业主实际计量审批款的70%支付给乙方

1、扣除公司供应的各种材料费用;

2、达到质量标准)，待工程完工扣除保修金后，余款按业主付款情况进行支付。。

三、乙方发放工人工资的花名册须报甲方审核，在甲方的监督下发放到个人。

第五条 工程质量

一、质量要求：质量评定93分以上

二、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。工程质量必须达到业主指定的质量等级(93分)，如质量不合标准，必须返工处理，其工料费损失，由乙方自行承担，因乙方的质量原因造成业主对甲方停工、罚款等一切损失由乙方承担。

第六条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻甲方安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生安全事故，责任乙方自负、费用自理。

二、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第七条 生活管理

乙方工人进场后，食宿由乙方自理，甲方可协助解决。

第八条 材料管理

1、必须向甲方提供“三证”齐全的材料，违反要求甲方对乙方处以合格价的10%的罚款。

2、乙方所购材料必须符合环保要求，甲方有权对乙方的材料进行抽检，对不合格的材料有权要求其换货。

3、施工机具由乙方自行负责。

第九条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工班组人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、乙方施工队人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条 保修

1、乙方施工的工程保修工作由乙方负责，保修期 按业主指定期限 ，在保修期内，乙方必须按甲方通知的时间到达，否则公司另外派人进行维修，维修费按实际发生费用的'五倍进行支付，并从维修款中扣除。

2、保修金：按结算价的 %扣留

第十一条 履约保证

乙方对其承包的工程进行履约保证的方式为：设备、机具到场做为抵押。

第十二条 违约责任

一、乙方承包的工程项目，不得分包，若发生分包行为，甲方有权更换施工队，以违约行为没收其履约保证金(如为担保，担保人承担连带责任)。并由乙方承担工程造价 20 %的违约金。

二、乙方在施工过程中经甲方与监理检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，经甲方下令整改后，仍没有改变，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

三、乙方未按本合同约定完成工期、满足质量的，每逾期一天，应偿付给甲方按承包工程造成价_2_%的逾期违约金。并对甲方的信誉造成不良社会影响的(被曝光，发生上访，引起民事纠纷等)，履约保证金全部不予返还(如为担保，担保人承担连带责任)。并由乙方承担工程造价 20 %的违约金。

四、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

第十三条 其他条款：

1.路基队在施工路基期间，所属段落内结构物基础开挖必须无条件配合构造物施工队完成，故意拖延不配合的，一次处罚20xx元。

2.各路基队所属段落内的结构物台背回填由各路基队施工。

第十四条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可交公司计划经营部协调解决。

二、本合同一式__份，甲方执 份,乙方执 份。

三、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

桩基工程分包合同7

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。

第一条 工程概括

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程内容及范围：

4、造价：每米施工单价按 元/米计算，送桩部分（空送）适当补偿 （此工程桩基检测费、税金 总包服务费、水电费均由甲方承担）。

5、质量等级：合格

6、工期拟定： 年 月 日至 年 月 日，总工期为天。

第二条 承包方式

本工程采用下列第 3 项方式承包

1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。

2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。

3、压桩工作量按日报表签证量结算。

第三条 付款方式

1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费 万圆整（￥元）。

2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70%

3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。

第四条 甲方责任

1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。

2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。

3、甲方供桩按乙方提供的'进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班 元停工损失费。

4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。

5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班 元。

6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。

第五条 乙方责任

1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。

2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。

3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。

4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。

5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。

第六条其他

1、甲方指定工地代表，乙方指定 为工地代表。

2、本合同一式 肆 份，双方各执正本 贰 份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。

3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律） 甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

电话：电话：

开户行：

账号：

合同签订日期： 年 月 日

桩基工程分包合同8

总包单位：(简称甲方)

分包单位：(简称乙方)

经甲乙双方协商决定，现将 工程承包给乙方施工。为明确甲、乙双方各自的责任，经双方一致协商，特签定此合同书，具体内容如下：

1、乙方要严格按甲方要求的工期及质量完成生产任务，如 不能按要求完成或造成质量事故，甲方有权要求乙方按价赔偿且可单方面解除劳务合同。杜绝安全隐患，防止安全事故的.发生。乙方不得违章作业，要遵守甲方现场的规章制度，做好现场生活区、工作区的文明施工。

2、进场时间：

3、按照图纸施工，按黑龙江省地方现行标准及技术质量交底检查验收。

4、承包方式：包工不包料(不发生计时工)。

5、承包范围：该工程所有砼工程的施工(包括振捣、找平，不包括预制过梁、木砖等小型预制构件)。

6、承包单价：按砼量计算(1、铲车上料12.00元/m;2、人工上料15.00元/m;3、商品砼10.00元/m)。

7、质量要求：符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50024-20xx)及相应的地方标准中的优良标准。达不到该标准扣乙方承包总金额20%工程款。 333

8、工期要求：20xx年6月30日至20xx年11月30日。因乙方原因造成工期拖延，每天罚款20xx元，并承担其它相应经济损失。因甲方原因(如停水、停电、材料供应不及时)造成拖延工期，工期相应顺延。

9、结算方式：分期付款：二层主体完按实际工程量付工程款的70%，拆模后经检查验收合格后方可付剩余的30%工程款，以上层每两层完按实际工程量付工程款的70%，拆模后经检查验收合格后方可付剩余的30%工程款。每次支付工程款时须经项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、材料员、保管员签字认可。

10、处罚条例：乙方应按现行黑龙江省地方现行标准及技术质量交底进行施工，如经甲方验收达不到合格标准要求按如下条款进行处罚：

1)每发现一处涨模，除将涨模处剔凿达到要求外罚款200元。

2)每发现一处模板下沉现场，罚款50元并返工处理。

3)模板截面尺寸应符合设计要求和质量检查验收规定。如不符合要求每发现一次罚款100元并返工处理。

4)木工支模板要按计划下料少剩短头，如发现有短头不用而用大张板，每发现一处罚款300元。

5)需要切割整张板、整根木方，要得到甲方现场项目经理、工长及技术员的同意，如发现不经甲方认可的切割整板、整方，每切割一张整板罚款200元，每切割一根整方罚款300元。

6)按预算领取钉子、脱模剂、胶带，不得随处乱丢。如发现超预算或随处乱丢每发现一次罚款200元。

7)拆除模板按指定地点堆放整齐，如乱丢乱放每次发现罚款200元。

8)必须服从甲方领导及指挥，如不服从管理每次罚款200元。

11、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自甲、乙双方签字盖章时生效。

12、本合同未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩基工程分包合同9

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合该工程的具体情况，签订本合同。

第一条

(二)工程地点：

(三)工程内容：按甲方提供的的施工图纸、设计变更及要求完成x项目桩基础工程(具体内容见附件报价单)。

(四)承包方式：以包桩基础工程材料、包施工、包技术资料编制组卷及验收、包质量、包工期、包安全、包文明施工一次性按图纸总价包干的承包方式。

第二条 承包工程造价

承包范围按施工图纸一次性包干总价人民币含税合同总价：￥xx00万元，大写：人民币万整 。

第三条 工期

工期：按甲方的要求，施工日期以合同生效之日起计算。乙方必须在20xx年08月28日前进场施工， 20xx年09月25日前完成内同范围内的桩基础工程施工，同时必须无条件配合甲方整体工期安排。

第四条 质量标准

(一)质量标准按设计图纸要求及国家现行施工验收规范施工及验收，执行国家建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》。

(二)保修期为壹年，自单位工程竣工验收合格之日起计。

第五条 材料设备供应

(一)工程所需的桩基础工程由 乙 方采购供应至甲方 施工 场地。

(二)材料及构件应附有出厂合格证明及相关的检验报告。

(三)材料及构件货到工地并经我司验货合格后，由我司相关人员在验货单上签认，并应写明材料的规格、型号、品牌、数量等。

第六条 工程款支付和工程结算 工程项目 (一)工程名称：

(一)工程款支付

所有供货并安装完毕，通过甲方、建设单位及监理等相关部门验收，并对桩基础工程验收合格并结算后， 30 天内由甲方付清所有货款。

第七条 双方责任

(一)甲方责任：

1、委派 ，159为现场项目经理，协调管理工地日常事务及监督检查工程质量、进度、安全等，负责参建各方的联系及事务处理。

2、审核乙方编制的施工方案，并在2天内审核完毕。

3、提供现场施工水、电给乙方，提供住宿条件。

4、提供现场场地丢放给乙方，但乙方必须提供使用计划报甲方审核，且必须遵守甲方有关使用安全和操作规定，服从甲方的安排。

5、将乙方所编制并验收的施工资料交至南沙区档案馆审核。

(二)乙方责任：

1、人员

1-1、乙方项目负责人：，须持有与本工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全、进度、造价的等问题。

1-2、乙方之管理人员和工人必须是有相应的管理能力和工作技能，并服从甲方代表之合理之管理，倘不胜任工作，或不听指挥、不守秩序，经甲方或业主通知后乙方应于二十四小时内将其予以撤换，并不得再回本工地，乙方不得以撤换人员为理由而向甲方要求赔偿或延误工期。

1-3、乙方人员于施工中不得对业主、甲方相关人员有粗暴或恐吓之言行，若有发现，乙方须立即撤换该员，严重者，甲方可解除履行本合同，一切双方之损失由乙方负责。

1-4、乙方所有人员不得私自与业主方接触，如有工程相关需处理事宜，必须且只能报甲方处理，否则由此发生费用或造成赔偿，一切责任由乙方承担。

1-5、乙方负责其所有工人之管理，如有违规行为致引起之纠葛，概由乙方自行负责，如因乙方原因导致工人遇有意外或伤亡事情，其责任由乙方承担，如因此产生民事诉讼时，也由乙方负责。

2、文明施工

2-1、乙方在施工现场应严格遵守业主和甲方的文明施工有关规定，物件堆放整齐，道路畅通。

2-2、经甲方同意后，乙方按甲方指定的施工场所建立临时办公室，乙方负责工具材料堆放整齐，不得脏乱，并按规定配备消防设备。

2-3、乙方施工场所：工作完毕时，负责将现场清理干净，施工工具均须摆设整齐，不得影响观瞻。

2-4、工程竣工后及时进行乙方施工场地清理(包括因乙方施工而产生的其他堆积物、

2-5、竣工验收后，乙方所有人员必须在 5 天内撤离施工现场。

3、质量

3-1、乙方必须严格按照规范要求控制好产品质量关，要求成品制作精细，原材料资料齐全、合格。

3-2、乙方管理人员在每道工序施工前应向施工班组进行详细交底，并跟踪检查监督和做好现场记录。

3-3、乙方管理人员在每道工序完成后进行自检，自检合格后按备案表格报甲方验收，验收合格后方能进行下道工序。

3-4、乙方负责对所施工工程的成品保护，并不得破坏其它成品。

4、进度

4-1、施工进度必须满足甲方总体进度安排并及时作出调整;工期滞后时，乙方必须立即加派人手，进场设备和材料以加快进度。

4-2、若乙方无法配合甲方相关工程进度或预定工期时，甲方可以书面通知乙方改善，若24小时内未见成效，甲方可进行雇工协助乙方赶工，乙方不得有异议，且乙方须支付赶工费用。

5、技术

5-1、在合同生效后的第 2 天完成编制施工方案(包括人员配置及人员进场计划表、施工进度计划表、施工方法、质量和安全保证措施、职业健康和环境保护措施等)报送甲方审核。甲方在收到报告后，开工前一天将审核后的施工方案签字确认后交乙方。

5-2、做好施工原始记录。每周末 1 天向甲方报送当周完工报表和下周施工计划。

6、安全

6-1、乙方必须严格执行国家、省、市及甲方的安全施工有关规定，指定安全、防火责任人，加强安全管理和教育，安全器材、设施配备齐备，严格按有关规定做好施工前安全检查和安全交底工作，施工中规范操作，若施工期间因乙方原因发生施工安全事故，其责任由乙方负责，同时乙方必须及时报告甲方及有关部门。

6-2、乙方必须执行国家及省市的劳动法规和有关文件规定，合法雇请、使用工人，确保劳动者的合法权益。否则，乙方必须承担法律及经济等一切责任。

6-3、乙方雇请的'施工人员的人身安全保险由乙方负责。

7、材料管理

7-1、乙方所有进场材料及构件均必须报甲方验收，提供合格证和相关的检验报告，

8、工具管理

所有施工机具由乙方自备，乙方不得因施工机具不足而借故拖延工期。

9、管理承担

9-1、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

9-2、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

9-3、对甲方提出的整改意见，乙方有义务予以接受，并立即进行整改、补救。在收到整改通知书后三天内仍拒不整改，甲方有权代为整改，整改所发生的费用由乙方承担;情节恶劣的，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。

第八条 工程验收

(一)工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。执行的主要验收规范：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx。

(二)隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方检查。甲方接通知后 1 天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后进行下一道工序的施工。甲方有权在任何时间提出复查，若复查合格，则复查费用由甲方承担，工期顺延;若复查结果不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。

(三)乙方必须负责将桩基础工程验收合格，在竣工验收后十五天内，向甲方提交完整技术归档资料并组卷，由甲方统一送至南沙区档案馆审核，如档案馆对桩基础工程技术资料提出整改意见乙方必须无条件整改至符合档案要求，并自行送至南沙区档案馆。

第九条 违约责任

(一)甲方未能按照合同的规定履行，出现下列情形的，其导致乙方的损失由甲方承担，工期顺延。

1、不按期交出施工场地、提供水、电源;

2、因工程设计变更，使已完成的工程拆改;

(二)乙方未能按照合同的规定履行，出现下列情形的，甲方有权立即解除合同，无须对乙方的损失进行赔偿，甲方同时有权要求乙方赔偿由此而引起的甲方的损失。

1、不按期进场施工的;

2、因乙方原因影响工程总体或桩基础工程进度;

3、因乙方原因而导致乙方承包工程延期竣工;

4、因乙方原因而导致乙方承包工程达不到合同约定质量标准或影响甲方整体工程验收;

5、其它乙方原因造成的。

(三)乙方承包工程竣工验收后达不到规范验收标准的，由乙方按工程造价付给甲方

(四)因乙方违反有关防火、治安、施工安全、质量管理、计划生育工作及文明生产管理的法律、法规、规章、条例和上级主管部门的有关规定，导致工地或甲方受到行政处罚和承担责任，由乙方承担一切经济损失。

(五)遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。

第十条 争议解决方式

双方发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，按照第 2 种方式解决：

1、向 广州市 仲裁委员会申请仲裁。

2、向 甲方公司所在地 人民法院起诉。

第十一条 本合同正本两份，双方各执一份;副本两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩基工程分包合同10

建设单位：牡丹江新世纪房地产开发有限公司 总包单位： 温州建设集团公司（简称甲方）

分包单位： 牡丹江市中科基础工程有限责任公司 （简称乙方） 由公司投资建设、甲方总承包施工的 牡丹江市百好花园1#~2#楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

一、工程概况：

1）2）二、工程承包范围：1）、桩基工程

2）、

三、工程内容： 钻孔 桩 600 m3，桩径 60cm桩长 11 m 只。

四、承包方式：包工包料（其中 材料甲供）；

五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼 ，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。

六、工程造价：

1）本分包工程暂定造价 m3，含税金），完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行 。

2）本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：

3）工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80%支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2%）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。

5）其他；1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。 2、

七、施工工期：

1）本分部工期为 30个日历天，自 20xx 年 7月 1日至

20xx 年 7月30 日为止。如工期延误，每延期一天罚200 元，超过天，每延期一天罚 300 元，以40天 为限。如工期提前，每提前一天奖 200 元，以 30天 为限。

2）在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。

八、工程质量：

1）乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，本工程总包合同质量等级为创××杯 等级。如果该工程今后获得××杯等级，总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方 万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。

2）本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。

3）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留，计 元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

九、双方责任：

甲方责任：

1） 做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总

配电房、配电箱（一级配电箱）。

2） 提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。

3） 及时参加隐蔽工程验收。

4） 及时按合同约定支付工程款。

5） 配合乙方协调有关工作。

6） 根据乙方的计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。

7） 协助乙方办理签证手续。

8） 甲方驻现场代表： 张健，联系电话： 15145370666。 乙方责任：

1） 对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安

排，不得转包。

2） 认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、

甲方及有关部门。

3） 施工期间，乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、

安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

4） 必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料

交付甲方。

5） 乙方必须办理施工过程中的.所需要的文件。

6） 乙方驻现场代表： ，联系电话： 。

十、安全、环保、文明施工：

1）根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求，乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”，并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金（为合同价的5‰，不少于5000元）计 元（如果确实有需要），若有违章行为，甲方在权按有关规定条款予以处罚。

2）乙方应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。

3）乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍，人员应具备“三证”方能入住，三证办理由乙方自行负责；甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等（费用乙方自理），所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。

4）甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底；乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查。

5）有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗，乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方。

6）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对甲方造成影响和损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

7）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

8）乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的，甲方按本公司有关制度予以处罚，罚款从乙方安全保证金中扣除；上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。

十一、乙方合同履约保证金为 万元，退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

十二、本合同一式柒份，双方签字盖章并经业主鉴证后生效，双方各执正本壹份，副本贰份，鉴证单位壹份，各自转报有关部门备案。

十三、本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。

十四、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。 甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

年月日 年月日

鉴证单位：

代 表：

年月日

第四篇：桩基工程分包合同

桩基工程分包合同

总包方：广东长大江肇高速G13合同段路基C队（以下简称甲方）分包方：深圳市乾正兴基础工程有限公司（以下简称乙方）

甲方承接了江肇高速G13标路基C段的施工任务，现将部分桩基施工任务分包给乙方施工。为明确双方的责任，经双方协商一致，签订本合同，供双方遵守执行。方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工，其工料费损失，由乙方承担。所有大型机械、工具及手持操作工具均由乙方负责，保证使用需要。

第五篇：桥梁桩基工程施工分包合同(修改)

桥梁桩基工程施工协议书

发包人：东莞市力丰建设工程有限公司（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方已充分了解工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称： 环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标 工程地点： 东莞市东城区、寮步镇、石排镇

承包范围： 施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程

承包规模： 匝道桥共30条桩基（嵌岩桩），其中ø1.4m桩基6条（约317M3）、ø1.2M

桩基24条（约814M3）；人行天桥共15条桩基，其中ø1.0M嵌岩桩10条（含生态园龙岗大道一标桩基8条，约44M3）、ø1.0M摩擦桩5条（约80M3），合计45条（约1031M/ 1255M3）。

二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式：包工、包机械（吊机、水电除外）、不包主材（砼、钢筋、检测

管，但包其他零星及损耗性材料等）、包进度、包安全、包质量（主材责任除外）。

2、乙方承包以下内容: 包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运（包泥浆池和解决排放地点，甲方提供挖机开挖泥浆池）等所有施工工序内容及安全文明施工维护（防护材料甲方负责）、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身安全等。

三、合同工期及机械要求

以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。

四、质量标准

1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

2、本工程质量除必须达到以上标准外，还应满足招标文件第七章中的技术标准和要求。

五、合同金额及付款方式

1、合同金额：采用固定单价（只计砼和钢筋，并不计桩，只计有效桩长，其他未说明的项目费用均已包含在单价内），固定单价为：Ø1.4M、Ø1.2M桩砼265元/M3；Ø1.0M桩砼300元/M3；钢筋制安420元/T，另龙岗大道进出场补助壹万元，费另定

合同总价为人民币 ￥336915元，结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。

2、付款方式：承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后开始施工时，付生活费总量为初定合同总价的 10 %,每检测完成20条桩支付已完工程量的 70 %（预付款在第一次扣除），全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。

六、计量方式

设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T），最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T）。成桩量=（凿除桩头后的设计成桩顶标高-终孔桩底标高）*3.14*（设计直径/2）。

七、双方责任与义务

1、甲方：1）负责协调业主、监理和其他单位，负责提供施工场地、测量放线和初

期的安全围蔽。

2）负责总体管理，根据业主、监理单位要求安排施工进度和施工部位。

3）负责组织协调检测验收工作。

4）负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他

所有材料及机械设备。

5）至少安排1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。

2、乙方：1）按甲方要求施工，安排人员配合施工过程中的检测验收工作。

2）负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。

3）负责钻孔设备场内转运。

4）负责该工程范围内的安全和文明施工，具体按国家、广东省及东莞

市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行，由此造成的损失

金额由承包人全额承担。

5）开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况，乙方施工过程中

负责保护已探明的地下管线及障碍物等，如因乙方原因造成损坏的，由

乙方全额负责赔偿。

6）负责除混凝土强度外出现的工程质量问题，比如检测发现断桩或沉

渣过大等不合格情况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承

担，如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。

7）乙方自行解决工人住宿及生活问题。

8）如由于乙方不按要求施工，造成进度滞后，每滞后一天处罚 1000

元，造成质量问题，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000 元，造

成安全问题，除赔偿金外，每次罚款￥2000 元，不服从管理每次罚款

2￥500 元，另泥浆如污染现状路面每次罚款 ￥500 元。

9）至少安排1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时配合甲方工作，工地现场人员的着装、安全帽等需按项目部统一要求自行配臵。

10）单价已包含各种保险费用，乙方自行购买自身及工人的所有保险，除甲方机械原因伤害乙方外，所有的安全责任自行负责费用。

八、工程变更

如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为上限，超过部分不予计量，计算方法按第六条执行；单价按第五.1执行，如出现新施工项目重新协商定价。

九、其他要求

甲方现场主管负责人为 白冰（环城路与西南路交叉口改造工程），电话: ***，曾纪锋（东莞生态园龙岗大道修改段一标），电话:***。乙方现场主管负责人为，电话：。

十、争议解决方式

当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。

十一、合同生效

合同双方当事人约定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。

本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。

发包人代表：承 包 人：

联系电话：身份证号：

签字日期：联系电话：

签字日期：