综合布线施工协议

第一篇：综合布线施工协议

综合布线施工协议

甲方（发包人）：_________________

乙方（承包人）：_________________

一、工程名称：_________________

二、工程地点：_________________

三、承包形式：包工

四、工程内容_______________________________________________________________

五、工程造价

本工程场地面积____________，按每平方米费用________施工。合同总价为_____________元。双方自正式签订协议日期起，在施工____日，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款30%_____________元，在进行施工_____日时再付工程预付款30%_________元。待工程竣工后结清余下工程款40%_____________。

六、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。

九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收。（如无故拖延，30个工作日后自动视工程验收合格。）

十一、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________ 委托代表：_________委托代表：_________

电话：_________电话：_________

签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日

第二篇：网络布线施工协议

网络布线施工协议

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就甲方网络布线工程达成以下协议。

一、工程概况

工程包括网络点二十八个；电话点五十个。甲方提供材料，乙方只收取施工费。注：如甲方需乙方代买材料，甲方需支付乙方材料费，乙方只收成本费。

二、工程费用

工程费用为元人民币。

三、双方义务

乙方需按甲方要求施工。甲方需在3日内付清施工费及乙方的代买材料款。乙方保证施工质量，乙方需测试线路，保证每条线路都通。注：有甲方提供材料质量造成的除外，如需重新施工，甲方需再付乙方施工费。甲方：乙方： 代理人：代理人：

二零一一年四月十五日

第三篇：综合布线施工合同

供 方：

一工厂地址：

二工厂地址：

商务部地址： 邮编：

电 话： 传真：

需 方：

收货地址

电 话

邮 编

收货人

要求发货日期

改变合同货运方式是否付费

□同意 □不同意

合同内容:

今向供方订购以下产品：

产品名称

规格、型号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计人民币： 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ￥

付款日期

付款方式

付款金额

开票日期

开票金额

支、现、电汇、其它

支、现、电汇、其它

商务部签字：

财务部签字：

营销中心主管签字：

备注

出库单号

订货条款：

1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。

2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。≤好范文 网www.xiexiebang.com整理该文章，版权归原作者、原出处所有≥

3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。

4.供方在受到需方盖章确认后， 天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。

5．本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。

需方（盖章）： 供方（盖章）

日期: 日期:

第四篇：综合布线施工协议书

综合布线施工协议书 合同编号：_________

甲 方：_________

乙 方：_________

甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

2、工程地址：_________

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

乙方具体负责：

(1)暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

(2)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试

(3)UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；

(4)整个弱电工程采购部分包括：

除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________

地 址：_________地 址：_________

开户行：_________开户行：_________

帐 号：_________帐 号：_________

签约时间：_________年___月___日签约地点：_________

第五篇：综合布线施工合同

淮南私享家酒店综合布线施工合同

甲方（发包方）：淮南市翔凡科贸有限公司

乙方（承建方）：安徽佳兴通通讯工程有限公司

为完成此次项目的综合布线工程，根据国家的法律法规，综合本次工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订同如下：

一，工程概况：

3，工程范围：网线架设与布防；信息模块的安装与测试；摄像机的安装与调测；

视频分配器的安装；交换机，路由器的安装；

4，工程数量：语音、网络信息点合计585个；摄像机18台；视频分配器60个；

交换机13个；路由器1台；

二，结算金额：

1，结算依据（单价）：按照信息点安装与调测50元/个；摄像机安装与调测220元/台；视频分配器安装50元/个；交换机的安装与线缆卡接50元/个；路由器安装50元/个；

2，结算金额（工程金额）：（585*50）+（220*18）+（60*50）+（50*13）+50=36910.00元；

三，付款方式：

合同签订后，付合同金额的60%（¥22146.00元）；设备全部安装测试完成后，一次性结清剩余40%（¥14764.00元）工程余款。

四，双方责任：

1，甲方：提出明确的施工周期并积极配合协调乙方的现场施工，并保证设备及

时到场；指派为甲方现场代表，负责协调施工中相关事宜；设备及线缆材料等应及时到场，若因为延误到场时间而耽误施工工期的，甲方应承担相应责任。

2，乙方：根据甲方要求在规定的施工期内完成相应设备的安装与调测，指派为乙方代表，认真履行合同，督导施工；乙方不承担由于设备及线缆等辅材的质量问题所涉及的一切责任与后果。

合同未尽事宜，双方友好协商解决。

本合同一式贰份，双方各执一份签字盖章生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

代表签字：代表签字：

日期：日期：