第一篇:爆破工程施工合同
爆破工程施工合同
甲方:贵州吉泰房地产开发有限公司
乙方:六盘水久翔爆破工程有限责任公司
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2011、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔新区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议:
一、工程概况:
工程名称:花渔新区工程
工程地点: 工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。(所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用)
二、工程单价和工程量:
1、工程单价:含税费)
2、工程量:以甲乙双方验收方量计算签字为准。
三、工程计价与结算:
1、2、工程款=工程量*单价 工程进度款的支付:施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度,甲方按乙方申报的进度在次月5日
前支付实际完成工程量80%的进度款,施工中如甲方不按时支付乙方进度款,导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。
3、工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续,逾期不支付的,按工程款10%收取滞纳金。
四、工期要求:
本合同工期:年月日至年月日。
五、双方责权利:
甲方责权利:
1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况,并保证相关资料真实性。
2、甲方负责周边房屋现状调查(爆前调查资料甲乙双方各执一份),并协调四邻关系,因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的,由甲方承担,窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。
3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续,因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的,按第三
条相关规定执行。
4、每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
5、1、乙方责权利: 乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工,不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建(构)筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业,由此产生的各种费用由甲方负责支付,不在此单价范围内。
2、乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责,办理民用爆炸物品使用相关手续。
3、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工,由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。
4、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5、乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业
6、按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-2011及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。
7、乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8、9、各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。在合同执行过程中,如遇国家出台新法律、法规,本合同与新法律、法规有矛盾时,乙方有权修改本合同责权利,乙方按新法律法规规定执行。
六、安全责任:
1、甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2、乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3、如发生重大爆破安全事故,乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门(同时通知甲方),并按政府有关部门规定处理,承担一切责任。
七、违约责任
除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1、甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2、如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程停建或缓建的处理:
由于政策变化,不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,是合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。
九、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
十、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。
甲方:乙方:
法人(签字):法人(签字):
第二篇:爆破工程施工合同
爆破工程施工合同1
发包方:贵州聚广筑建筑工程有限责任公司兴东大健康产业园项目部
(以下简称甲方)
承包方: 谢桐: 身份证号:522527197207141314(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程 的责任管理达成以下协议:
一、工程概况:
工程名称: 兴东民族大健康产业园4号会展中心孔桩爆破工程
工程地点: 安顺市普定县安普大道中段
承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量:
1.工程单价:爆破单价按140元/m?(不含税费),钎探单价按40元/元,甲方代扣2‰的保险费用。
2.工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付:
1.工程进度款的支付:按照当月实际完成工程量的80%支付进度款。
2.工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。
四、工期要求:
本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为20xx年8月8日;竣工时间为20xx年9月8日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利:
甲方责权利:
1.给乙方提供施工基础图1份。
2.及时办理技术交底。
3. 为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5.每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利:
1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。
4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5.乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业
6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20xx及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8.若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。
六、安全责任:
1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3.若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。
七、违约责任
除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
九、本合同一式六份,甲方执四份、乙方执二份。
甲方: 乙方:
授权代理人(签字): 身份证号:522527197207141314
电话:13985700668
日 期:20xx年8月14日 日 期:20xx年8月14日
爆破工程施工合同2
甲方:____________
乙方:____________
为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在平等自愿,互惠互利的基础上,根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6 722-20________)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。
一、工程名称和地址
1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉
2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂
二、承包爆破施工工程的方式和范围
1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许 可证》、《安全生产许可证》及相关证照,同意乙方承包。
2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。
三、合同期限:
承包为一年,从20________年4月10日至20________年4月9日止。
四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆破员每月4000元,一名安全员每月4000元,2名库管每名每月20________元,(餐饮住宿由甲方负责)计120________元,技术服务费每月28000元,共计40000元。
2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。
五、甲方的权利和义务
l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。
3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。
4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。
5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。
六、乙方的权利和任务
1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破作业单位许可证》及相关爆破人员的证照齐全。
2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20________)》操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。
3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。
4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。
5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。
6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。
七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。
八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。
九、违约责任
1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。
2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。
十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。
本协议一式三份,双方各执一份,县公安局存档一份。
甲方(盖章): ____________乙方(盖章):____________
甲方(签字):____________ 乙方(签字):____________
开户行:____________ 开户行:____________
账号:____________ 账号:____________
年 月 日 年 月 日
爆破工程施工合同3
经双方协商,甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程名称:新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程
二、工程地点:新阳路292号面粉厂
三、工程承包范围和内容:
1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。
四、工程量:按实际方量。
五、结算方式:按实际方量,以单方人民币1120xx0元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期:天
七、施工要求:确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的.要求。
八、双方责任:
(一)甲方责任
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;
2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;
3、负责提供施工有关的图纸;
4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;
5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;
6、负责提供乙方施工用电。
(二)乙方责任
1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责公安、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);
3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;
4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;
5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;
6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;
7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日
乙方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日
爆破工程施工合同4
甲方:____________
乙方:_____________
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
1、钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方:____________
代表:____________
乙方:____________
签订日期:____________
爆破工程施工合同5
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程名称:
面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程
二、工程地点:
面粉厂
三、工程承包范围和内容:
按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。
四、工程量:
按实际方量。
五、结算方式:
按实际方量,以单方人民币1120000元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期:
30天
七、施工要求:
确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。
八、双方责任:
(一)甲方责任
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;
2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;
3、负责提供施工有关的图纸;
4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;
5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;
6、负责提供乙方施工用电。
(二)乙方责任
1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责公安、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);
3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;
4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;
5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;
6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;
7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方:
法定代表人(或委托代理人)签字:
日期: 年 月 日
乙方:
法定代表人(或委托代理人)签字:
日期: 年 月 日
第三篇:爆破工程施工方案
爆破工程施工方案
一、写在前面:土石方爆破是一项高技术含量,高危险的施工工程,首先要求有一支高质素的施工队伍,具有专业爆破技术,工程技术人员及工程师,还有丰富经验的爆破填药操作手,所有参加的有关人员都要经过专业技术的培训,还要挂靠具有爆破资质证书的施工公司。在施工中,绝对安全为原则,保证既安全,又按甲方的要求保质保量完成任务。
二、进场:爆破设备用三个以上的集装箱,其中两个住人,一个专门放量药炸。人员:一到两个专业爆破手(有专业爆破证书)。一到两个专业技术人员或工程师,6个以上钻械孔机操作手,汽车司机二到三人,勾机手三到四人,修理工一人,炸药及爆破器材管理一人,资料员一人,项目指挥一人(或有工程师兼)。机械二十吨,翻斗车二到三台,中型勾机二到三台,破碎炮机二到三台,风动打孔机三到四台,钢钎、钻头若干,起爆导线若干,起爆器一到二个,等等。
三、开工前准备:有专业负责人办理进场开工手续,联系购买炸药、雷管(如果用微差起爆,应购买微差起爆雷管)采购设备有关爆坡器材,了解相关地质资料,确定布孔方式及采用何种炸药,选择台阶爆破深孔或浅孔爆破,同甲方有关人员窃密联系,商讨,沟通交流相关事宜。
/ 3
四、安全施工:①根据土石方爆破技术的安全操作作规程,工程师或专业技术人员根据地质资料和甲方要求,适当采取深孔或浅孔,三角形布孔或梅花型布孔,微差起爆或同时起爆,台阶式操作爆破或一次到底爆破。不管什么情况,技术人员都要严格把关。②根据先前的布孔位置,打孔操作手和打孔机械就位,水箱就位进行成孔操作,技术人员随时检查孔深及孔位。若深度达到要求,再钻新孔,成孔数达到一定数量,即采取清理孔底水份及渣粉,有技术人员开出发药及雷管数据由炸药管理员根据技术人员计算的数量发放炸药及雷管,按起爆安全距离发放起爆导线和起爆器,把所用成孔机械及水箱,钢钎,钻头,转移到安全地方,确定孔底无水份,无粉渣后,有爆破手和技术员专业负责装药,装雷管,采用串联或并联或并串结合等方法联接导线,用粘土塞孔,压实封口,封口的长段为孔段的15—20倍左右,雷管可置孔的药室中段或倒数第一段,雷管低朝上,导线朝下,再引上,接好线后,引线过程中,避开积水地段,要把导爆线引到上面及距离爆破绝对安全的地方500米左右。③起爆前,除爆破手及技术人员认真检查各孔导线接头确定无误后,还要把现场人员及机械撤到半径500米以外。上风安全地,在500米范围的路设置关卡,在起爆20分钟前严禁通行,以哨子或对讲机指挥,起爆后20分钟确定安全后,方可放行。④填药手一定要穿好防电工作服,防电手套才能填药。⑤防治填药的过量、浅孔等造成抛石、飞石、冲天炮,可预先用旧弹簧垫用钢丝绳或大号铁线连接起来放在孔上方压顶。防治震动影响附近房屋,在靠房
/ 3
屋方向开挖深度2米,宽度2米以上的减震沟,阻隔部分震动传递。尽量采取松动起爆破及预裂爆破技术,为减少大块石含量、提高效率,还要采取微差爆破及一次到底爆破等技术。⑥若出现亚炮、半亚炮等现象,专业技术人员在起爆后半个小时后到起爆现场检查核实后,取出粘土,或用淡水冲洗,取出的药和雷管,并交保管员保管,登记。⑦所有现场施工人员全部购买人身安全保险或意外保险。
五、多开工作面,一个工作面爆破完毕后,马上安排勾机车辆进场装车转运,若有大土石,再用炮机二次破碎。所有成孔机械即刻转移到另一个工作面开工。若有必要可安排24小时日夜赶工,做到人行机不行,争取多打孔多爆破,完成更多的工程量。
六、现场资料员每天做好施工记录。出勤人员,工作时间,班次进度,打多少孔,孔深情况,孔径,炸药用量,雷管用量,导线长度,机械使用情况,安全情况,炸石方量,转运情况,事故发生原因,及事故处理情况一一记录造册。
七、乙方技术管理人员每天要向甲方回报当天的工程量及进度,请示明天的工作及要求,积极配合甲方,服从甲方现场人员安排和指挥,争取早日完成任务。
爆破工程队:
年 月 日
/ 3
第四篇:土石方爆破工程施工
土石方爆破工程施工
协作合同书
单位名称:(以下简称甲方)单位名称:(以下简称乙方)
甲方联系承接了土石方爆破回填工程,经双方决定订立土石方爆破施工合同书,按照《中华人民共和国合同法》有关法律、法规,经双方协商一致达成以下合同条款,双方共同遵守、严格履行,任何一方如有违约承担违约责任。
第一条:工程概况
(1)、工程名称:
(2)、施工地点:
(3)、总工程量:万立方米
第二条:工程施工内容
(1)、工程内容:爆破
(2)、工程质量:能装上车为准
(3)、工程开竣工时间:开工年月日,竣工日期,年月日止。合同工期总日历天数天。
第三条:工程价款与结算
(1)、每立方米单价:元/立方米(税后价)
(2)、工程量计算:按车上方计算
(3)、结算方式:每月日前按乙方施工进度结算一次性付款给乙方
(4)、付款方式:转账、现金支付,税款由甲方承担。
第四条:出车费用
(1)、调设备进场费:开工前甲方按合同总造价的%支付给乙方作为工程进场费。
(2)、工程资金到位情况:到位
(3)、工程预付款:乙方机械技术人员进场2天内甲方按合同总工程款的%支付给乙方作为工程预付款(按总合同规定条款)
第五条:合同生效
(l)、合同订立时间:年月日
(2)、合同订立地点:
第六条:甲方的权利和义务
(1)、甲方在施工现场设立办公室,乙方派人参加,明确分工,密切配合,统一领导,甲方负责办理工程项目应有的一切手续,费用由甲方负责。
(2)、甲方为乙方提供正常外部施工条件,解决好交通治安、公安、城管、税收、环保、村民等方面的问题、疏通地方政府各部门的关系,确保乙方正常土石方爆破开采无干扰。
(3)、甲方协助乙方负责购买炸药、雷管、导火线、运到乙方工地为止,其价格不得高于当地市场价格乙方在施工中使用的炸药、雷管、导火线费用从乙方工程款中扣除。
(4)、甲方应负责办好现场土石方爆破开采一切手续,乙方提供爆破合法手续,其他手续由甲方全部负责。
(5)、甲方负责施工现场生活用水、用电,费用由乙方承担。
(6)、乙方每天爆破出的大小土石方,甲方必须全部运出去,如甲方不按时运出去造成乙方停工,甲方应赔偿给乙方停工期间所有设备机械台班费和人工费、赔偿按国家规定标准计费。
第七条:乙方的权利与义务:
(1)、乙方必须按国家规定,遵纪守法严格执行安全保护措施做好安全施工。遇有国家政策变化、自然灾害不可抗力不能施工时工期顺延。
(2)、按甲方的要求编制做好施工计划,搞好安全施工教育,技术资料整理等工作。
(3)按甲方的指令要求进场,并做好施工所需的有关设备和技术人员进场。
第八条:违约责任:
(1)、如甲方不能按时付款和结算,乙方有权停工并且不按合同履行自己的义务,并赔偿由此给乙方所造成的一切经济损失,甲方赔偿给乙方的停工期间所有机械台班费和人工费、机械费和人工费按国家规定标准计费赔偿给乙方。
(2)、乙方不按合同完成施工任务,应承担违约责任甲方有权终止合同,并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
(3)、乙方按时机械设备和技术人员进场,如甲方不能开工,造成乙方损失,甲方赔偿给乙方全部经济损失,并承担法律责任。
第九条:合同以法律生效
(1)、甲、乙双方就本合同所签定各项条款,及补充条款具有同等法律效力。
(2)、任何一方违约合同条款,按《中华人民共和国合同法》
有关规定,承担对方一切经济损失,或法律责任,双方共同遵守。
(3)、本合同自签定盖章之日起生效,至全部工程价款结清之日无效。
(4)、如本合同未按期开工,甲方应提前书面通知乙方,开工日期如时间过长或无法开工(指合同生效后的一个月内仍无法施工时,给乙方造成经济损失,甲方应及时给乙方经济补偿。
第十条:本合同一式四份,甲、乙双方各执正、副一份,双方法人或委托人签字生效。
甲方:
法人或委托人:
经办人:
身份证:
联系电话:
乙方:法人或委托人:经办人:身份证:联系电话:
年月日
第五篇:爆破合同
协议书
甲方:莆田市嘉元置业有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:福建鑫祥建设工程有限公司(以下简称“乙方”)
一、经双方协商,在仙游县郊尾镇三埔村、埕边村打石山及长安村牛岗山,进行仙游循环经济示范园区再生塑料产业基地分拣区标准化厂房建设产地平整及基础石方爆破作业。经协商由乙方负责施工。需爆破石方量约为30万立方米。
根据《中华人民共和国合同法》相关条款,甲、乙双方积极配合,以确保本次工程的顺利完成。
依据以上原则,经双方协商,签订如下协议条款:
二、工程地点:仙游县郊尾镇三埔村、埕边村打石山及长安村牛岗山
三、工程名称:仙游循环经济示范园区再生塑料产业基地分拣区标准化厂房建设产地平整及基础石方爆破工程
四、施工期限:自年月日至年月日。
五、爆破费用:爆破石方单价以现场甲、乙双方协商决定。由乙方派出技术员、爆破员、安全员、仓管员到现场施工。
六、乙方爆破时由乙方负责爆破安全。
七、本协议自双方签定之日起生效,履行完毕自行失效。
八、本协议壹式伍份,甲方壹份,乙方两份,报送莆田市公安局、仙游分局治安大队各壹份。本协议未尽事宜在施工中另行签定协议解决。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表:(签字)代表:(签字)
签订日期:年月日