第一篇：已改：重庆电信职业学院建设工程总承包合同书
重 庆 电 信 职 业 学 院
建 设 工 程 总 承 包 合 同 书
发包方：重庆远航房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包方：四川国丰建筑总承包有限责任公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“重庆电信职业学院”两大功能区域内的所有建设工程（包括A区校园建设、B区助学开发项目及其涉及的土石方工程）总承包施工的有关事宜协商一致，特订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：“重庆电信职业学院”校园建设工程项目
2、工程地点：重庆市永川区凤凰湖旁
3、工程概况：“重庆电信职业学院”两大功能区域内的建设工程中的所有工程项目，包括：（1）土石方工程。工程量含600亩土地范围内的所有土石方工程，实际工程量以施工中的实际测量为准。（2）房屋建筑工程、道路工程、校园绿化工程及所有附属工程。
二、合同工期
工期：从2012年月日至年月日，总工期为个月。甲方以书面通知书的形式告知乙方，乙方应立即组织人员、机械设备进场进行施工。甲方保证乙方在2012年5月30日前必须进场施工。在施工过程中如遇不可抗力，工期顺延。
三、工程量的确定、计价及结算标准
1、工程量确认：甲、乙双方现场代表及工程监理三方共同签字认可为准。
2、本项目土石方工程承包单价及结算标准：
（1）场地平整的土石方（即±0.000标高以上的土方、页岩）按25.00元/立方米（每立方米贰拾伍元）计价；若遇有坚石，则由甲乙双方另行协商议价。
（2）以上单价（均含税）是土石方运输里程在壹公里内的计价标准；如超出壹公里，每立方米增加3.00元/公里（每公里叁元）。
（3）乙方在甲方的指定地点倒土，倒土场费用由甲方承担。
3、本项目的房屋建筑工程、道路工程、校园绿化工程及所有附属工程等均按照重庆市2008年及以后颁布的有关定额执行，取费标准为一级一类，不作下调。
四、工程保证金及工程款支付方式
1、本工程的保证金共计400万元（肆佰万元）。交纳时间为：甲乙双方签订合同后，乙方在十日内向甲方交纳保证金200万元（贰佰万元）；余下的200万元（贰佰万元）在2012年4月30日前交清。
2、本工程无预付款。
3、乙方按照甲方的工期安排，对各个单位工程项目先期自行垫资开工。甲方对乙方当月实际完成工程量按90%（百分之九十）的标准拨付工程款。各个单位工程项目完工经甲乙双方（若甲方在接到乙方的验收报告十日内不进行验收则视为甲方认可工程合格）验收合格
后，分别在一个月内全部付清余下的工程款。
？？？
4、甲方在乙方完成工程量的一半时退还乙方保证贰佰万元整，余额保证金土石方工程完成后在10日内一次性退清。
五、双方责任权利义务
（一）甲方责任权利义务
1、甲方必须向乙方提供按国家规定的有关建设工程的开工条件。
2、甲方负责开通临时道路出入口，由甲方承担临时通道衔接费、材料费、机械和人工费等。
3、甲方负责协调与周边的关系。
4、本合同签订后甲方向乙方提供完整的施工图纸（土石方工程施工图贰份，房屋建筑工程、道路工程、校园绿化工程及所有附属工程等肆份）。
5、向乙方提供该工程项目的有关正式文件和土地征用手续及资金到位等的真实情况。
（二）乙方责任权利义务
1、乙方认真按照甲方提交的施工图纸进行施工。
2、遵守国家、地方的施工管理条例，做到文明施工。乙方施工期间必须加强对现场施工人员的安全教育和管理，如发生安全事故按本合同的有关约定由乙方负担。
3、服从甲方及现场监理的统一指挥和调动。
4、乙方负责交纳有关税费，但乙方可用运输油票、炸药、雷管发票、部分工资票证等冲抵税金。
5、在土石方工程施工期间的路政、环卫、城建等费用由乙方承担。
六、工程验收标准
1、本工程的各个单位工程项目完工后均按相关的施工验收规范、标准进行验收。
2、工程质量达到合格标准。
七、保险费用
1、人身意外伤害险：乙方应为其工作人员投保人身意外伤害险。
2、乙方若发生人身意外伤害、设备安全等事故，费用在5万元（伍万元）以内的由乙方承担全部费用，甲方不承担任何费用；费用超过5万元（伍万元）的由甲方负责20%（百分之二十）的费用，乙方负责80%（百分之八十）的费用。
八、违约责任
1、乙方应按本合同规定时间交纳保证金肆佰万元整，如乙方未能在规定期限内交清保证金，则自行终止本合同的履行，甲方不退还乙方已交纳的保证金，双方解除合同。
2、甲方保证乙方在2012年5月30日前必须进场施工。否则，甲方按乙方已交纳保证金的3%（百分之三）的月息向乙方支付资金占用费，并按本工程总造价（大约在壹拾叁亿元人民币以上）标准的5%（百分之五）向乙方支付违约金，并一次性退还乙方交纳的保证金。以上各项费用必须在2012年7月30日前一次性付清。
3、乙方在进场施工后，因甲方的责任导致乙方无法施工，甲方
应赔偿乙方由此产生的所有损失费用。
九、其它约定
1、本项目的土石方工程施工所需的爆破资质由乙方提供。工程施工中所需炸药、雷管、油料、导火索等由甲方协助乙方办理，费用由乙方承担，在双方进行工程结算时一并扣出。
2、本工程施工所需的炸药按元/吨（每吨元）、雷管按元/枚（每枚元）计价，若超过此价格，超出部分由甲方承担。
2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同双方履行完毕后自动失效。本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成，双方一致同意可向工程所在地的人民法院起诉。
3、未尽事宜甲乙双方签订补偿协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力
甲方：（公章）乙方：（公章）
公司法定代表人：公司法定代表人：
现场负责人：项目负责人：
2012年月日
第二篇：工程总承包合同书
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：；
2、工程地点：；
3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月日，竣工日期 年 月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
第三篇：工程总承包合同书
工程总承包合同书
发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：；
2、工程地点：；
3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月日，竣工日期 年 月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
[1][2]
第四篇：建设工程承包合同书
合同编号：__________
建设工程承包合同书
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____年____月____日
建设工程承包合同书
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。
第一条：工程名称：住宅平房一栋
第二条：工程地点：
第三条：工程概况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为
平方米。
第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。
第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。
第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计
元，竣工决算按实际建筑面积结算。
第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币
元，内外墙抹灰完成付给人民币
元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。
第八条：施工工期为天，自年
月
日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。
第九条：双方的权利与责任：
甲方的权利与责任
(一)甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。
(二)工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出。
(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承担责任。
乙方的权利与责任
(一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。
(二)在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承担责任。
第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承担经济损失和法律责任。
第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。
甲方(公章)：___
乙方(公章)：___
法定代表人(签字)：___
法定代表人(签字)：___
___年____月____日
___年____月____日
合同编号：__________
感谢您的浏览!
下载修改即可使用
第五篇：猪场工程建设承包合同书
龙窝猪场零星工程建设承包合同书
甲方：
身份证号码： 乙方：
身份证号码：
为了加快养殖场建设速度，早日满足牲猪养殖条件，达到环保标准，甲方采取包工包料的承包方式将本人养猪场发酵大床工程建设承包给乙方施工，甲、乙双方经过充分平等协商，现将有关事项签订如下承包合同：
一、工程名称：龙窝猪场零星工程
二、工程内容：饲料仓库、水帘池、上猪台、猪舍排水沟、括粪池、冲粪池
三、工程造价：见预算表
四、工程标准：按温氏发放标准执行。
五、工程验收办法：工程竣工3天内，由甲方向温氏集团提出竣工验收申请、无异常，双方签字确认工程建设合格。如超过30天和甲方造成其他原因不能验收等同双方默认工程建设合格。
六、付款方式：乙方进场后一个星期甲方付进场费（）元，完工后甲方付给乙方（）元，剩下（）在（）内付清给乙方。
七、甲方负责三通（路通、水通、电通）和施工人员简易住宿场所，免费提供施工场地和水、电费用。
八、违约责任
1、甲方若违反本合同条款，造成工期延长成本增加及工程款不能及结付等情况，由甲方承担全部责任，延期结付工程款时，乙方有权委托温氏集团将所欠工程款和违约金从甲方上交温氏集团的养殖收益中扣出。
2、乙方若使用劣质建设材料，违规施工及安全措施不力等情况，导致工期延长发酵大床及安全事故等后果，一切责任由乙方负责。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，温氏集团备案一份，具有同等法律效力，甲乙双方必须共同遵守。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
联系电话：
联系电话：
****年**月**日
点击咨询 