建筑工程扩大劳务施工合同

第一篇：建筑工程扩大劳务施工合同

建筑工程扩大劳务施工合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将亿利城景泰铭苑的7号、11号楼模板分布工程，钢筋分部工程、架子分部工程、砼分部工程按扩大劳务的方式承包给乙方施工。甲乙双方经协商一致订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：亿利城景泰铭苑7号、11号住宅楼

2、工程地点：集宁市城东白海子乡镇府路西

3、结构类型：框剪结构（地下一层、地上十八层）

4、建筑高度：屋面造型顶58.6米

5、建筑面积：

二、承包内容

依据施工图纸及设计变更一次性结构的全部内容，包括钢筋工、架子工、砼工四大工种所含：竹胶板、木分、钢筋扣件、架板租赁、铝丝、绑丝、钉子及临星所用的材料，机具、用具、大型机械、小型机械、外架搭设安全防护，一级箱以外的电线、电缆、照明以及人工工费等。

三、承包方式及承包价款

1、承包方式：依据施工图级及设计变更一次结构的全部施工内容以扩大功务的方式承包给乙方进行施工其中不包括二次结构中所需材料及人工工费（二次结构所含砌筑、抹灰工程）

2、承包价款：依据施工图纸按建筑面积暂定每平米355元计价，建筑面积计算依据内蒙古2009定额计算为准。（图纸实际面积）

四、施工工期

1、开工时间：从年月日起。

竣工时间：年月日止。

2、因开发商造成的停工，双方协商调整，如有甲方造成的原因。材料供应不定，由甲方负责。由乙方造成的原工停工延误工期由乙方自行承担。

五、质量验收标准

1、依据国家现行的《建筑安装施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》本工程必须质量验评标准合格等级。

2、在施工过程中遗留隐患部位；如：因拆式养护龄不足造成的现胶板顶板裂缝，分户验收不合格全部由乙方负责维修并承担费用。

3、在施工过程中，因管理力度不足造成的标高错误。轴线不居中，跑模严重的，无法修补的，经质量检测部门由甲方临理认定不合格工程，一切后果全部由乙方自行承担并负责一切后果。

六、付款方式

1、乙方垫资施工到主体六层封顶后，付已完工程量的70%，乙方施工到主体七层至十二层封顶后付已完工程量的70%，乙方施工十

三层屋面造型完成后付乙方工程量的70%，主体工程验收合格后付到总工程量的95%，抹灰工程完成后没有剔凿现象把剩全5%的工程款一次性付清。

2、乙方工人进入施工现场，向甲方每栋楼交20万质量保证金。质量保证金分两次退完，三层封顶退一半，八层封顶退清。

七、图纸变更

1、乙方施工人员进入施工现场认真审查图纸如有不符合产际施工条件，提前向项目部早扳，研究进行调整，如在半途中发现的问题急时纠正，发现隐患没有纠正的后果自付。

2、乙方的施工人同进入施工现场，认真审核图纸，提供钢筋下料单，提前15天提供给甲方所需材料同时在钢筋工人下料时，乙方向甲方提供一份详细的下料明细。

3、乙方进入施工现场，严格按照设计图纸，施工验收规范，有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到验收标准，科学合理地安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。

八、劳务承包人义务

1、工程劳务承包人在签定合同时应向发包方提供具有相应资质的劳务公司复印件一份，组织具有相应资质的熟练工人投入工作，未经发包人允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系。

2、所有劳务承包的工人进场后，必须确保施工安全，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施、确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设部门及环保消防、环卫

等有关部门对施工现场的管理规定同进接爱部门的监督检查。做到文明施工，承担由于自身造成的质量返工、返修工期拖延人身份伤亡事故，现场脏乱造成的一切损失及各种罚款。

3、接爱甲方临理、开发商及有关产门对工程的监督检查，随时检查机械设备、材料保管、使用情况及期操作人员的有效证件，持证上岗情况，与现场管理人员和个人协调配合，照顾全局。

4、按发包人统一规划施工现场，如：材料堆放、机具的安装、同时设置安全标志牌，搞好生活区的管理，施工垃圾的堆放处理，同时做好治安保卫工作。

5、做好施工场地周围建筑物，构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，如有造成破环、损毁他人、偷盗现场发现后，加倍处理，同时扣除劳务承包人的承包费用。

九、安全文明施工及保险

1、劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于劳务承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用全产劳务承包人承担。

2、劳务承包人员在施工过程中杜绝野蛮施工，酒后上班，没有持证上岗的造成的一切人身伤亡事故全部由乙方自行承担一切费用，发现楼内大便，酒后闹事的加倍罚款1000-5000元每次。、3、劳务承包人施工开始前，需给自己的施工人员交纳意外伤害

保险或由发包人代交，最后从工程款中扣除。

4、劳务承包人从事作业的职工必须办理意外伤害保险并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

十、施工配合及施工验收

1、劳务承包人应积极配合和完善隐蔽工程的验收，分户验收工程竣工验收，在验收不合格的同时应返工、返修整改，造成的一切费用由乙方自行承担。

十一、不可抗力

在施工过程中产生不可抗力的因素，如：地震、军事**政变、十级以上的大风、洪水、甲方不负责任何的经济损失。

十二、合同解除

1、如因不可抗力致使合同无法履行或因一方违约或绶建，致使无法施工的承包人可以解除合同。

2、合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料，设备保护和移交工作，按工程发包人的要求撤出施工现场，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十三、合同终止

1、甲乙双方履行完合同全部义务，剩余5%的质量保证金一次性付清后，本合同终止。

十四、其它约定

1、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效，同时起法律效力。

2、双方在履行合同过程中，产生纠纷问题，尽量协调解决，无法调中以申诉。

3、此合同未尽事宜的双方另行商定。

发包方（公章）承包方（公章）法定代表人：

电话：

年月日法定代表人： 电话： 年月日

第二篇：建筑工程劳务施工分包合同

建筑工程劳务施工分包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：西平县风和日丽家园

2、工程地点：西平县柏城镇网通公司西侧号楼

3、承包价格：每平方米360元。

4、承包形式：大清包、包工、包周转材料、一切机械设备（塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等）

5、建筑面积：按实际施工建筑面积计算，基础屋面加一层，现暂按建筑面积大约平方米。按建筑实际面积为准。

6、工程承包范围：承包分为土建（甲方机械挖土、回填土，乙方人工配合）外墙涂料除外，内墙毛光、毛地（不含内容：楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温）建筑部分，临建劳务由乙方负责。

第二条工期

1、该工程计划于年月日开工，年月日竣工，总日历天数。

如遇到下列情况，经现场监理工程师签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方不能及时供应施工材料（若停工五天以上者，甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费）。

（2）出现影响工期的设计变更。

（3）在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。

（4）因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度。

第三条工程结算

1、主体工程每方360元计算，乙方垫资施工出地面以上8层结顶，支付乙方所完成总工程量的80%。

2、17层结顶，支付乙方所完成工程量的80%。

3、主体封顶结束，验收合格支付乙方总所完成工程量的80%。

4、二次结构加气块结束付工程量的80%，内外粉结束付总工程款的97%。

第四条材料及设备供应

1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应（如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等，不含施工设备）。如不按期提供用料造成乙方停工，由甲方自行承担责任。

2、乙方负责材料

（1）木工程所需机械设备（如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、木工用的电锯、电刨、工人用的高低床等）一切由乙方负责。

（2）周转材料（如模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等）。

（3）施工工具（如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等）。

3、乙方设专人收领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监管，不得浪费。如材料使用超过有关主管部门规定损耗率时超出部分费用有乙方承担。

第五条工程质量

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、进行施工，并接受甲方现场监理的监督检查。

2、质量等级：合格工程。

3、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工。

4、工程质量、按图纸、按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。

5、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理。

第六条现场管理及安全文明施工

1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理体制制度、安全生产的教育。保证工程所需的施工人员，并具备施工人员上岗技能及

生产技能。各工程班组长不能任意变动。

2、乙方进场后，乙方的日常生活，生活费用乙方部分承担，须保证现场清洁卫生，乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准、规范进行。

3、乙方提供的工程所需机具设备、周转材料、质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。

4、施工安全防护设备由乙方自行购买。

第七条双方责任

1、甲方：

（1）及时提供所需建筑材料并及时到位。

（2）合同签订，向乙方提供施工图纸。

（3）派驻现场管理人员代表、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，图纸变更期间不能影响乙方施工。

2、乙方：

（1）施工现场的平整。除施工界区以内的用电、用水、道路。

（2）乙方在工地施工期间应节约用电。

（3）严格按照施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和支付。

（4）乙方缴纳工程质保金120万元，先交40万元定金，剩余80万元工人进场后一次付清。保证金返还依甲方大合同走。

3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。

第八条争议的解决方式

1、合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不成可直接向工程所在地方人民法院起诉。

2、其它合同未说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

3、本合同一式二份，双方各执一份，双方以盖章签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。

第九条安全事故责任划分

乙方在施工过程中，严格按照安全施工规范施工，出现人身伤亡事故由乙方承担经济法律责任。

甲方代表：

乙方代表：

年月日

第三篇：扩大劳务合同(通用格式)

建筑工程扩大劳务合同书

甲方: 乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:

一、劳务分包工程基本情况: 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构形式: 4.建筑面积:地下一层,地上层共约平方米,建筑面积以实际竣工为准。

5.承包内容:设计图纸内乙方自软垫层开始,包括筏板砖胎模,所含有的主体结构木工支拆。钢筋制作、绑扎、电渣压力焊(钢筋套筒由甲乙提供)、商砼浇筑,架子搭拆,含二次结构砌筑,植筋,内墙粉刷含公共部分贴砖,毛墙毛地、屋面除防水以外其余所有工程都在内。室外散水工程。

6.不包括项目:基槽土方挖运、桩基、护坡、钎探。水电暖,消防、外墙保温等预留洞二次浇筑,弱电,通风设备管道,消防,防水

和闭水试验、油漆涂料、腻子,内外墙砖,地砖,大理石,吊顶、挂瓦、门窗、楼梯栏杆扶手、阳台栏杆、通风烟道制作安装及室外回填土等(公共部分土建按图纸施工)

二、合同价款

1.按建筑面积计算规则计算元/平方米(不含税),所有图纸变更执行晋2011年预算定额或最新文件结算,甲方用乙方工人按每人每天150元支付工资。

三、工程承包方式:

1、扩大劳务清包(包括施工所需的塔吊、施工电梯、钢筋制作所需机械、木工所需机械、混凝土所需机械、工程所用的周转工具,辅材、如铅丝、铁丝、铁钉、小线等能拿走的东西由乙方负责)。

2、承包性质:不垫资工程(本工程的周转材料费,人工费、机械费全部由乙方自筹自负)。工地、生活区用电、用水由甲方把所有用电送至二级箱,施工用水接至现场,乙方开始施工(乙方不含水电费)。

3、甲方供应主材料:钢材、各种砌块、水泥、黄沙、碎石、白灰等。

四、施工工期: 1.进场日期: 年 月 日 2.开工日期: 年 月 日 3.竣工日期: 年 月 日 4.日历日期: 天

5.工期顺延,遇见不可抗拒事情发生如停电、停水、高温、风雨雪天气、地震及政府部分发布的停工通知、工期相应顺延、春节延期50日。

五、付款及结算方式: 1.本工程合同价为元/建筑平方米(不含税),主体结构按合同总价的3:7划分主体与二次结构,主体施工过程中按月进度付实有工程量75%,主体封顶付实有工程量85%。

2.二次结构,施工按月进度75%付款。3.二次结构完成达到验收条件付全款的90%。4.工程完工30日内付至合同总造价97%进度款。

5.经验收合格后,余款3%作为质量保修金,半年后无质量问题30日内无利息返还乙方。(此价不含税)。

六、安全生产

1、乙方进入现场施工必须遵守安全操作规程和甲方的安全制度,服从现场甲方安全员和甲方其他有关管理人员的监督管理,否则在施工过程中所发生的安全事故和因乙方管理不善造成的其他损失均由乙方负全部责任,所造成是经济损失由乙方自己承担,乙方协议签约人是该方的安全第一责任人,对该方的施工现场内外安全负全部责任。

2、对新来的职工乙方必须进行班组书面教育,并由职工签字后 上报甲方进行“三级安全教育”,乙方必须对每位职工进行安全技术交底。并设立兼职安全员一名,配合甲方做好安全教育、安全检查和验收工作,及时向甲方提出书面的合理化建议,对不安全隐患及时整改,若现场出现质量安全事故及时向甲方汇报,以便及时处理。

3、乙方人员要自觉遵纪守法,按当地派出所及有关单位要求办好相关证件(如暂住证、计生证、劳务证等),各班组长不定期给全体职工进行安全、防火、防盗等教育,严谨打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为。

4、现场若发生工伤事故,医疗费十万元以下由乙方自己处理解决,超过部分由甲乙双方协商解决处理,如果造成重大事故,根据事故情节双方协商处理。如果受伤人员未在甲方施工人员花名册登记,则所有费用由乙方自行承担。

七、文明施工

1、甲方管理原则是“安全第一,质量优先,文明施工严格执行本协议条款”。乙方进入施工现场必须无条件的服从甲方现场各项合理管理,如不服从甲方现场各项管理,发现一次罚款500元,当月结算款扣除:发现不服从现场管理行为与事件,三次立即离场,工程结算款按60%结算。

2、凡是乙方进行施工的界区,一定要材料堆放整齐,收工时盖好机具,关闭电源,及时清理现场,将施工场地打扫干净。发现一次罚款500元,当月结算款扣除:三次立即离场。

3、生活区、宿舍应保持清洁卫生,乙方安排人员定期进行卫生扫除,厨房、宿舍周围不得乱倒垃圾剩菜剩饭,定人定时灭蚊灭蝇。发现一次罚款100元,当月结算款扣除。

4、宿舍严谨私拉乱接电线,如生活需要应通知甲方现场管理人员,由专业电工架接。要节约资源节约用水,白天应关灯,如发现浪费情况,发现一次罚款100元,当月结算款扣除。

5、严禁在宿舍内使用大功率电器、煤气灶等做饭工具:发现将处以没收并罚款500元,当月结算款扣除。

6、乙方必须及时清理在操作过程中遗留下来的垃圾,清洁露面,直到甲方认为合格为止。

7、进出工地大门必须自觉接受及配合门卫的检查,出入佩戴胸卡,出门携带物件受检,确实需要出场的材料、设备等必须由项目经理开具出门证后才准予出门。发现一次罚款500元。当月结算款扣除。

8、不论任何人发生打架,对参与者均处以500元罚款:对参与者班组处以2000元罚款:若发生打群架事件,对所在班组处以10000元罚款。情节严重的并移交司法部门处理。本部门还保留对参与者所在班组解除劳务关系的权利。

八、乙方应承担的责任与义务

1.乙方工人进场后,必须服从甲方现场的统一管理,执行各项规 章管理制度。

2.乙方应安排有国家认证的工程管理人员和技术员从事工程技术的管理工作。

3.施工工程放线、甲方负责大线,小线由乙方负责。4.乙方的管理人员要齐全,不能一人监管多职。

5.乙方施工管理人员职称证、特殊工种及施工人员的身份证,各一份复印交甲方被查存档。

6.乙方负责每月工程量报表给甲方审核。

7.施工现场的用电、机械设备等必须由专业人员负责,施工及现场用电要由专业电工负责,严禁他人私拉乱扯,一经发现,甲方有权进行处罚。

8.工人进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,高空作业系好安全带,严禁违章作业,一经发现,甲方有权进行处罚。否则出现一切安全事故,后果乙方负责。

9.乙方对工人进行班前教育,搞好文明施工,文明管理好施工现场,严禁聚众赌博,酗酒打架的现场发生,一旦发生此类事故,甲方追究当事人和现场第一负责人的相关责任,并进行经济处罚,如有重大事故,需交由地方公安部门进行处理。10.严禁聚众闹事,拉帮结派上方、告状、乙方如出现拖欠民工工资现象,由乙方自行解决,与甲方没有任何关系。

11.乙方各工种施工所需材料,必须提前七天上报计划交给甲方,否则因材料不到位造成停工待料的情况,甲方不负任何责任。

12.节约用料、严禁铺张浪费,杜绝粗制滥造的现场发生,如出现此类情况,甲方有权根据浪费的经济价值加倍处罚。

13.工地内的文明施工场区内的形象工程,乙方应听从甲方安排布置,不能违抗,一旦出现因现场文明施工管理不规范,造成上级主管部门检查不合格造成的停工,罚款均由乙方负责一切经济损失。

九、甲方应承担的责任与义务

1、与建设单位、设计单位的各项工程技术洽商、工作协商。

2、负责工程资料的编制、整理、装订、交验、档案资料、技术交底等工作。

3、工程量的核实与工程量的结算工作。

4、工程材料的复检复测送检取样工作由甲方负责,乙方配合甲方试块组装及养护工程,达到合格。

5、甲方负责现场工程中出现的质量问题,甲方有权监督、制止,对于不听劝阻,不服从管理的,甲方有权停工,进行整改,造成重大经济损失的,根据情节甲方有权处罚。

6、负责施工现场各项分包队伍管理工作及社会周边关系的处理,给乙方一个良好的施工环境。

7、甲方负责工地周围障碍物安全防护工作(如变压器、高低压线路等),各分包队伍配合穿插作业工作,其它分包队伍使用乙方机具、配合费按分包方承包价计取给乙方。

8、因甲方原因造成工地停工补发乙方工人生活费及劳务费,每日每人150元支付,材料。租赁费,违约金,利息等费用按乙方与客户签订的协议如实支付给乙方。

9、甲方负责围墙项目,三通一平工作,二级(含)以上配电,施工用水接入现场。生活区。施工现场临水电安装,道路硬化,现场临建宿舍、办公用房,库房,厨厕房基础乙方负责人工费、材料甲方承担。

10、甲方按协议规定时间支付乙方完成的工程款,不得无故拖欠,如有因甲方拖欠造成乙方停工的一切经济损失由甲方全部承担。

十、违约责任

1、违约:甲方代表不能及时给出必要指令,确定批准,不能按劳务合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担赔偿因其违约给乙方造成的直接经济损失。

2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计标准及规范要求或发生其它原因使合同无法履行的行为,甲方可通知乙方,赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

3、乙方无经济能力支付本工程按约定工期完工,中途因此原因使工程无法正常施工的,甲方有权辞退乙方,或另选择其它方式施工

程延续施工,乙方应承担甲方相应的经济损失。

4、双方协商将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后,双方应继续履行合同。

5、因一方违约使合同终止,另一方欲终止或解决全部合同应提前天通知违约方后,方可终止解除合同,由违约方承担违约责任。

十一、安全责任:

1、甲方负责购买本工程建工团体险及工人意外险。

2、乙方负责工人团体险,需将保险单复印件交付甲方。

十二、工程保证金措施: 双方签订本工程协议后合同正式有效。乙方进场开始干基础后缴纳工程保证金元。

十三、工程保证金返还: 乙方垫资施工到2#楼单幢±零退还所有保证金。

十四、其它

1、竣工之后甲方未付清乙方95%工程款之前,甲方无权以任何理由让乙方交钥匙退场,如发生纠纷及不良后果由甲方承担一切责任及费用。

十五、争议: 本合同在执行过程中双方发生争议,双方协商解决不成,乙方在运城市人民法院起诉甲方。

十六、其他未尽事宜,双方协商认定后,可用补充协议的方式另行补充说明,补充协议与本合同文本同样有效。

十七、合同签订地点:

十八、本合同一式四份,甲乙双方各持两份,存档备案。

十九、本合同由签字之日起,至付清乙方全部工程款时,本合同终止。

甲方名称(签字盖章): 乙方名称(签字盖章):

甲方代表(签字盖章): 乙方代表(签字盖章):

甲方地址: 乙方地址: 联系电话: 联系电话: 年 月 日 年 月 日

第四篇：建筑工程劳务施工分包合同协议书(样板)

建筑工程劳务施工分包合同协议书

发包方：（甲方）金

分包方：（乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，就本项目部分工程劳务施工承包有关事项：甲乙双方在自愿、平等、互利、协商的基础上达成如下协议： 第一条：工程概况：

1.1工程名称： 结构 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： 包 清 工

1.5开工日期：。完工日期：。1.6质量标准： 长城杯

1.7现场管理标准： 北京市文明现场 第二条：合同价的确定：

2.1按建筑平米单价承包 元/平方米，建筑面积按北京市2001年预算定额计算规则计算。2.2现场所涉及零工签证大工按 35（元/人工）计算、小工按 28（元/人工）计算。2.3其它方式：达不到以上标准则实行总价向下浮动的原则结算，即：工期 2 元/m，质量 1 /m；文明安全施工 1 元/m。第三条：分包合同涵盖工作内容：

第四条：甲方责任

4.1甲方负责在本工程中行使管理权，对工程实施全面管理及协调工作，承担管理责任。4.2提供本工程必要的施工做法资料及技术安全交底和相应图纸。4.3负责编制本项目施工组织设计、施工进度计划。

4.4按照地方法规及总包方要求对乙方的管理、工作质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行监督。

4.5及时反馈工程变更、洽商记录。4.6负责安排好乙方职工的食宿工作。

4.7如因总包方或业主原因造成的工程停工等，甲方应及时向乙方提出停工通知。

222第五条：乙方责任：

5.1遵守甲方对施工现场的一切管理规定、规章制度，做好施工现场的自身管理工作，服从甲方对施工现场的统一管理和指挥，并做好总包方和其它分包商的配合工作。

5.2乙方所有施工人员必须具有允许在北京施工的一切手续，否则由此发生的责任有乙方负责。5.3乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，做好本分包自身职工的安全工作，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

5.4对自身所施的现场文明、工程质量、施工进度负全部责任。

5.5乙方应按照标准、规范和设计要求及甲方代表依据合同发生的施工指令施工，随时接受甲方的监督检查，为检查验收提供便利条件，承担因自身原因所造成的返工、修补的全部人工、工期、材料责任费用。

5.6乙方拟定进场施工人数必须满足总包方及业主施工进度要求。

5.7乙方的一切手头生产施工工具用具、办证费、车旅费等已含在合同价内，不得以任何理由提出增加费用要求。

5.8对非甲方原因造成的工程窝工、停工，乙方应予理解，并积极做好配合工作，不得向甲方提出任何索赔和补偿要求。

5.9乙方就自身完成的工作必须按甲方的签证要求及时会签，作为最终结算凭证。5.10其它约定的责任。第六条：材料供应及现场管理

6.1乙方施工所需要的全部材料5.7条除外，均由甲方供应。

6.2乙方所需各种材料均实行领用制，用量依据定额或双方议定用量。超过则罚款。6.3乙方所需各种材料应预先提出计划申请，经甲方有关部门审定后方可领用。6.4各种材料的使用应与图纸相对应，否则损失由责任方负责。第七条：工程质量及施工进度管理

7.1乙方须建立工作质量保证体系设专职质检员控制每道工序，确保达到合同规定的质量标准。7.2施工期间，经甲方检查，如质量达不到要求，甲方有权利对乙方提出返工或停工要求，乙方应负责返修，并承担相应的经济责任，拨付工程款时从工程款内扣减。

7.3乙方必须服从甲方的总体进度计划，乙方确保施工的相对稳定，如因乙方施工人员更换频繁或施工人数不足而影响工程进度，甲方有权根据实际情况对承包范围或劳动力进行调整，所发生的费用及损失均由乙方承担。

7.4当乙方工程施工质量、进度达不到要求时，甲方有权责令乙方限期整改，如乙方依然达不到工期、质量要求，甲方有权提出更换施工队伍，或终止与乙方的劳务合同，乙方应无条件在一周内退场，并承担一切损失。

7.5乙方应严格按照双方协定的工期完成，若有违反，甲方根据分包结算总价进行处罚，每拖 延一天，罚款3000元，最多不超过总价款的10%。

7.6乙方在施工中所受的处罚由财务处在当月的生活费中扣除.第八条：安全及文明施工管理

8.1乙方施工人员进入现场必须进行安全教育，并进行书面安全交底，订立职工安全协议保证书，以及按甲方要求办理各种证件，三级教育卡，职工花名册，安全试卷，不按要求办理按乙方到工地最高峰人员计算，每人120元计算，由甲方代办。

8.2乙方须遵守甲方各级安全部门的安全管理规定，并接受甲方安全管理人员的检查和监督，甲方有权对违反安全生产规定施工的分包单位勒令停工及罚款。

8.3乙方在施工前必须与甲方另行签订安全生产管理协议书，并作为本合同的一部分，具有同样的法律效应。

8.4服从甲方文明施工管理规定，做到文明施工，工完场清。确保施工现场符合北京市《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场文明安全施工补充标准》的要求。

8.5施工过程中严禁打架斗殴及偷窃行为，打架斗殴者处以各方最低2000元及以上罚款。偷盗者每发现一次罚款5000元，由其本人及其所在队组承担，严重者报送公安机关.因所发事由造成大甲方或其他部门的处罚由其所在队组承担。

8.6工程施工现场中发生的工伤事故医疗费在壹万元以内由责任方或乙方自己承担,超过壹万元的由乙方（或责任方）和甲方各承担医疗费的一半。第九条：用工管理

9.1乙方使用的所有施工人员必须持有北京市有关规定的证件。在规定期限内向甲方提供花名册，甲方协助办理有关手续，费用由乙方承担。

9.2所有进场施工人员必须将其签有实名和按有手印的委托书(即:委托乙方发放本队施工人员的生活费及每月、年终工资等)提供给甲方.9.3所有进场施工人员的生活费及每月、年终工资等一切费用必须由其受委托人(即:乙方)发放.9.4乙方在施工过程中不得无故停工、罢工，由此所造成的一切损失有乙方承担。第十条：协议价款的调整

10.1本分包协议价款为固定价，执行第二条款，不因其它任何原因再作调整。

10.2由于乙方要求对施工内容进行更改或变动，经双方协商可作调整并及时办理调整款补充说明，得到有关部门确认。第十一条：工程款（进度）支付

11.1劳务费的支付按月支付工人生活费100元/人，工程全部完工后经总包方监理、业主验收合格后，除保修款外的余款年终一次结清（根据业主付款情况比例留款）。所有付款、甲乙双方用工、用量及其它费用款项均以双方代表签字生效（除罚款及现场物品丢失和回收不全扣款除外）。

11.2乙方所收分包工程劳务费时，必须提交职工签名的劳务工资分配表，否则甲方不予兑现。11.3若乙方在施工中途停工结算,则按合同价款的70%作为最终结算,不能计算建筑面积的按《北 京市2001年预算定额》计算规则计算工程量后,按30元/定额工日结算.第十二条：保修

分包方必须对已完的分包工程按有关法律、法规的规定进行保修（保修期一年），承担保修过程中发生因自身原因造成的一切维修费用，损失及相关责任，若乙方未履行其保修义务，甲方有权自行或委托他人维修，所发生的费用将从预留款的5%保修金中扣除。第十三条：工程分包

13.1由于分包方的原因（施工力量不足，质量、速度达不到所承诺的标准），甲方有权将部分工作量指定给其它施工队伍施工。

13.2本工程乙方所承包范围内（除甲方要求外）工作量，乙方不得再分包，否则乙方将承担违约责任，且再分包部分任何责任和费用甲方均不予承认，并对分包方的再分包部分工作量进行金额不等的处罚。

第十四条：争议解决方式

本工程实施过程中一旦发生纠纷，经双方协商和调解不能达成一致意见时，双方可提交北京仲裁委员会进行仲裁。第十五条：违约责任

15.1乙方应严格按照协议所约定的各项条款执行。对本协议所约定的各条款，乙方如有违反，则应承担由此给甲方造成的一切经济损失，包括社会影响。

15.2甲方应严格按照本协议条款约定支付乙方工程款。第十六条：其它事项的约定

第十七条：合同和签订

17.1本合同自订立签字盖章之日起生效，工程款全部支付后终止。17.2本合同一式二份，甲乙双方各执两份。第十八条：补充条款

本合同未尽事宜，甲乙双方另行约定补充协议。

发包方： 分包方：

合同订立时间： 年 月 日

第五篇：建筑工程木工班组劳务施工合同[范文]

XXXXXXXXXXXXXX工程

B3、B4号楼 车库 商业房

合同编号：签定时间：

BDC-XX

2012年

木 工 劳 务 承 包 合 同

日

/ 10

月

木工班组劳务承包合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）总则：

甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

工程名称：

工程地点：

全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。

合同履约保证金：

根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。

一、合同工期

根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

二、质量标准

工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验

/ 10

收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)

三、甲方责任

1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

四、乙方责任

1、乙方委派 同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。

5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

/ 10

6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。

7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必

须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

五、承包材料范围

1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。

2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

六、施工单价中所包含的承包工作内容

施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种

/ 10

材料必须及时收集、统一堆放。

5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款2000～5000元。

7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

七、质量及相关具体要求

1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。

2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。

3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家

/ 10 的合同要求。

4、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度≤5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。

5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。

八、承包单价

1、B3、B4号楼±0.00以下模板工程 32 元/m2；±0.00以上主体模板工程 22.5 元/m2；人防（车库）基础和主体模板工程 35 元/m2 ；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。

2、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理，如采用计时工；技工200元/个工；普工：100元/个工。

九、付款方式

按每一节点支付（车库结构、主体１5层、主体封顶以单栋号计量，商业房全部完成为一节点）工程进度款的８０%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、外抹灰完工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。

十、违约责任

1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。

2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。

3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。

4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，6 / 10

材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。

1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。

5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元／天的违约金直至处理好违约事宜止。第十一条 争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。

2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条 其他约定：

1、本合同中涉及的币种均为人民币。

2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于三日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。若合同签订之日起三日内乙方未向甲方指定账户足额交纳合同约定保证金甲方可另行发包。

5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。

6、附件一：乙方对质量、进度（包括劳动力、机械设备等资源配备计划）等的承诺书，本承诺书为乙方自愿填报，做为合同附件，具备法律效力。附件二：安全生产责任合同书，做为合同附件，具备法律效力。

甲方：

乙方：

身份证： 身份证： 联系电话：

联系电话：

日期 ： 年 月 日 日期： 年 月 日

/ 10

附件一

承 诺 书

重庆**建筑劳务有限公司：

我作为北大资源江山名门项目部B区3号、4号楼、车库（人防）及商业房木工班组分项工程的承包负责人，我郑重承诺我及我的班组全部人员都已熟练掌握木工分项工程的施工操作工艺及操作规程要求，我班组全体工作人员熟悉该分项工程相关的国家规范及质量要求，我及我班组管理人员已完全熟悉我所承包的分项（木工）工程的图纸。我将严格按照公司的要求及时足额发放我班组工作人员工资。满足节点要求收取进度款时我将向贵方（重庆**建筑劳务有限公司）提供工人工资表并由贵方监督发放。保证质量达到合格标准，一次性通过验收。进度按甲方要求工期按时完成施工任务，不影响相邻施工队伍工作。

我班组（木工）针对本项目配备的管理人员组织架构如下：

1、本分项工程管理人员配备：现场总负责：王洪彬 电话*** 现场代班：1名 孙家云 电话*** 安全员：王洪彬

2、本分项工程劳动力组织计划：⑴、模板支、拆工人

B3 28人 B4 28人

⑵、普工：

3、机械设备配置：

承诺人：

身份证号码：

日期：

/ 10

附件二

工程建设安全生产责任合同书

甲方: 重庆**建筑劳务工程有限公司 乙方: 为了更好的贯彻执行<<中华人民共和国建筑法>>、《建筑管理条例》，建设部〈〈建筑施工安全检查标准〉〉和〈〈安全生产法〉〉，牢固树立安全是职工的生命，安全责任重于泰山的思想，强化工程项目安全管理，采取切实有效的措施，防止工伤事故发生，提高各参建班组的信誉和经济效益，本着平等互惠、互利双赢、自愿公平的原则，在甲乙双方权利、义务分明、责任划分明确，目标一致的前提下，签订劳务承包合同的同时，签订本合同，并作为劳务承包合同的从合同，具有同等法律效力。

一、甲、乙双方共同的目标

（1）杜绝死亡事故，杜绝重大设备、交通和火灾事故。（2）防止重伤事故，重伤率为零。

（3）避免轻伤事故，年负伤频率0.8‰。

（4）本工程项目按59—2011规定必须达到标准化施工现场。

二、甲乙双方的权利和义务

（1）甲方支付安全风险费（已包含在主合同总价中）；乙方承担安全风险；（2）乙方向甲方交纳履约保证金 30 万元（主合同中已有规定）；

（3）甲方按规定办理建安工程一切险；乙方为职工特别是高危作业职工办理高危作业保险；

（4）甲方支付劳保用品费（包含在主合同总价中），乙方为职工购买合格的安全带、安全帽、防暑降温物品；

（5）甲方提供防护用竹胶板、钢管、扣件、安全网、竹夹板、木镶板、兜网，乙方保证组织足够人员即时开展安全防护工作，作好安全防护；

（6）甲方提供职工住所，乙方负责职工住宿人员管理，达文明施工的要求；（7）甲方提供垂直运输机具，塔吊和施工电梯，负责搭设外脚手架；（8）甲方及时按约定支付乙方工程进度款；

（9）乙方服从甲方管理，不得野蛮施工，违反安全操作规程，违背施工操作程序。（10）乙方教育职工遵守国家有关法律、法规，遵守甲方的各项规章管理制度。

三、安全责任：

1、乙方向工人提供安全防护所需的防护用品：安全帽、安全带。甲方负责安全网、竹夹板、木镶板、兜网。防护用竹胶合板、钢管、扣件等。属乙方范围内的工作，乙方保证组织足够人员开展安全防护工作。不得偷工减料，拖延时间，否则造成的安全事故由乙方承担全部责任，并承担经济、法律责任。如甲方不提供合同约定由甲方提供的安全防护用品，乙方有权拒绝施工，乙方未拒绝造成的损失由乙方承担。甲方强行要求乙方组织工人施工，造成的安全事故由甲方负责。

2、由于乙方管理不善，跟踪管理不到位以及工人自身原因造成的安全事故由乙方负责，承担全部责任。

3、其它不可预料的安全事故，贰 万元以内的医药费由乙方承担，超过 贰 万元的医药费（正规医院发票）以及其它费用由甲方负责70%，乙方负责30%。并由乙方负责处理，甲方协助。

4、乙方所组织的施工管理人员同样接受甲方项目部的监督管理，乙方班组长、施工管理人员不服从甲方项目部管理，而要求或听任工人在不安全的工作面施工。项目管理人

/ 10

员指令强行整改，而拒不执行或延缓执行造成的工伤事故由乙方承担全部责任，造成大的安全事故由乙方承担全部责任。

5、安全事故责任的确认，以联合调查组的事故认定报告为准。调查组由建设单位、监理单位、总承包单位、劳务公司组成或由国家行政机关依法成立。

6、甲方对组织进场的工人必须进行三级教育，建立三级教育卡。未经三级安全教育的工人不得入场施工。乙方必须在工人进场后作业前把工人身份证复印件交甲方，特种作业必须持证上岗，证件交甲方备查。

四、奖惩：

（一）、奖惩

1、据项目部安全、质量、管理制度，凡违反安全、质量、管理制度的工人、班组。依据甲方管理制度处罚的规定，甲方有权给予经济处罚。

2、质量合格达到安全文明施工、标准化施工现场。无重伤以及重伤以上的安全事故发生，甲方按总建筑面积计算每平方米奖励0.5元。

3、乙方如达不到安全文明施工，标准化施工现场以及发生重伤事故及重伤以上的安全事故，甲方按总建筑面积计算每平方米处罚0.5元的罚金，从保证金中扣除。

五、本合同在履行过程中发生争议，按主合同处理。

六、本合同壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。

甲方: 重庆**建筑劳务工程有限公司 乙方:

负责人： 负责人：

身份证号码： 身份证号码：

年 月 日 年 月 日

/ 10