电力安装工程施工合同

第一篇：电力安装工程施工合同

电力安装工程施工合同

甲方：四川省江油市第一中学

乙方：四川源鸿电力有限公司

甲方委托乙方对0.4kv配电工程进行安装施工，经双方协商一致，达成如下施工合同：

一、工程内容及施工范围

根据甲方要求和电业局的供电方案批复通知书以及设计施工图进行施工，其主要工程内容如下：

1、低压电缆埋地敷设。

2、电缆调试。

二、工程地点：江油市

三、双方的权利和义务

1、在乙方施工过程中，甲方应做好配合和协调工作具备安装施工条件，并监督乙方的施工质量。

2、乙方在施工过程中，严格按施工图纸和国家有关规范进行施工安装，工程质量符合国家技术规范和要求。

第二篇：电力安装工程施工合同

电力安装工程施工合同

工程名称：安徽龙盛汽车用品有限公司建设单位：安徽龙盛汽车用品有限公司

施工单位：合肥创园电力安装工程有限公司六安分公司签订日期：10KV配电工程年日

第三篇：电力安装工程施工合同2

电力安装工程施工合同

发包方：

承包方：

为了完成商定的安装工程，明确甲方与乙方的相互权利、义务关系，按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

第二条工程承包范围：包工、包料。

第三条合同工期 ：

开工日期：

竣工日期：合同工期总天数13天。

第四条工程质量与验收标准：以国家颁发的《电气安装工程施工及验收规范》有关标准为本工程的质量标准及验收依据。

第五条 合同价款：

金额（大写）。（￥：3元）。

第六条 结算和付款方式：合同签订后,甲方于年月日前，一次性付工程款给乙方。

第七条 双方一般权利和义务

1、甲方权利和义务：

1）、负责按时支付工程费。

2）、协助乙方做好施工现场的各种安全措施。

3）、对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育。

2、乙方权利和义务：

1）、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。

2）、认真按照质量标准、施工规范和设计图纸要求以及甲方交底的现场资料（包括水准坐标、平面坐标和地下管线资料）进行施工；

3）、根据工程需要，提供和设置包括夜间施工使用的照明、围栏等安全设施，并负责安全保卫工作。

4）、遵守政府有关主管部门对施工地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；

5）、随时接受甲方工地代表、业主监理工程师的检查检验。

6）、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

7）、在甲方规定的工期内完成全部工程量。

第八条甲乙双方责任：甲方如未按本合同第六条、第七条执行，工程误期由甲方负责，并负责由此引起的其它责任。乙方如未按有关规范进行施工，应无条件返工，并承担由此造成的损失。若由不可抗拒的自然灾难如火灾、地震、或政策性等造成的损失，由双方协商解决。

第九条工程保修期：以供电企业对社会承诺时间为工程保质期（即半年，从送电之日起算起），人为或外力破坏等非工程本身质量引起的故障，乙方不负责保修。

第十条 其他：

1、本合同未尽事宜，按《电力法》及其他相关法律规定执行。因履行本合同发生争议，可另行协商,达成补充协议，协议不成，任何一方可向有管辖权的法院提供诉讼。

第十一条合同有效期：

合同签订时间:

本合同自双方代表签字盖章后生效，至工程安装完毕及保修期满后失效。

第十二条本合同正二份，双方各执一份。

发包方：（甲方）：（盖章）承包方（乙方）（盖章）

代表人：代表人：

地址：地址：

电话：电话：

单位全称：单位全称：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

第四篇：电力安装合同

电力安装工程合同

甲方：濮阳同力石油科技防腐有限公司

乙方：濮阳诚惠化工有限公司

甲方委托乙方进行濮阳同力石油科技防腐有限公司变压器安装工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程地点：濮阳市盘锦路南段

二、承包方式：包设计、包设备材料采购及安装。

三、工程造价：本工程总造价人民币玖万元。

四、工程内容和范围：

安装200KVA变压器一台，跌落保险2组，避雷器2组，高压电缆YJLV22-3*95190米，低压电YJLV22-3*185+1*9520米，1进4出带无功补偿配电柜一台，12米线杆3根，接地制作；电缆沟开挖、水泥面切割及回复等内容。

五、合同工期：2013年7月21日至2013年7月31日

六、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收

七、工程款项支付：工程完工验收合格后，由甲方一次性付清工程款。

八、甲方责任：

1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。

2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。

3、按约定时间支付工程款，否则视为违约。

4、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

九、乙方责任：

1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。

2、保证工程进度确保按期按质完工，通过甲方及供电部门验收合格并正式通电正常使用。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

签订日期：年月日

第五篇：电力安装合同

电力安装工程合同

甲方：阜新市西瓦骨粒厂

乙方：曹立生

甲方委托乙方进行厂房电力安装工程施工。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：

1、西瓦骨粒厂厂房用电设备电源敷设及照明安装

二、工程地点：阜新市韩家店镇西瓦村

三、承包方式：包设计、包工程施工通电。

四、工程内容和范围：

1、配电间低压配电盘安装。

2、厂房用电设备电源敷设；

3、厂房照明安装

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后十五个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工。

八、工程款项支付：工程款全额12000元，乙方进入施工现场后先期支付5000元，余款在乙方施工通电完工后，由甲方一次性付清。

九、甲方责任：

1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。

2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。

3、甲方确保施工材料供应及时、充足。

4、按约定时间支付工程款，否则视为违约。

5、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：

1、负责本工程设计电力线路敷设，保证工程质量。

2、保证工程进度确保按期按质完工。

十一、工程变更：凡涉及到本工程原设计规模以外的变更，建设工程项目，由甲、乙双方协商确定，并相应调整合同价款和竣工日期。

十二、安全施工：

乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十三、解决合同纠纷方式：

在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十四、合同生效和终止：

本合同自签订之日起生效，甲方工程款支付完毕，合同其它条款即告终止。

十五、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。具有同等效力。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

签订日期：年月日