456水电施工协议书后改5篇

第一篇：456水电施工协议书后改

456地块水电预留安装

协议书

甲方（全称）（简称甲方）乙方（全称）（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规遵循平等自愿，公正和诚实信用的原则，保障工人多劳多得，维护劳动者合法权益，实行自愿组成的承包组，进行单项劳务承包，双方自愿达成以下协议。

一、工程概况：本工程为扬州蒋王片456地块11#、13#楼及地下车库工程。

二、承包范围：

1、本工程11#、13#楼及地下车库工程所有结施、建施、给排水、电气、消防等图纸设计标示部分的全部给排水、雨水、强电、弱电工程、防雷、接地、门铃、对讲、安防、消防等系统工程预埋及安装、甲方安排其它零星安装工程的所有工程量内容(包括给排水管道安装、电气安装的施工及施工前的变更洽商。具体包括：a、线管预埋、线路敷设、电气设备安装、避雷装置安装及调试等全部电气安装工程；b、给排水管道洞口的预留、止水套管的制作与安装，管道的制作、敷设、安装等；c、成品洁具的安装及其相关的五金件安装和固定件的制作安装。具体施工范围 以总包方现场指定为准，分包方必须完成以上承包内容直至通过总包 方、业主、监理、质检部门验收合格，及所有结构、建筑预留洞口的留设，管线、箱等槽口开凿、补槽，如打坏已砌筑好的砖墙，由乙方自行补好以及施工后的现场清理。成品保护、调试、竣工交验，预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。对所有隐蔽管线的保护及标注)及施工前的变更洽商。施工现场内及周边场内的水平运输、垂直运输，辅助材料及小型工具，施工材料进出场的装卸和不可预见的施工降效及所有措施费、利润、税金、管理费，配合塔吊、卷扬机及搅拌机等大中型机械安装、拆除与维护及垂直运输机械安装前的垂直运输、水平运输，配合砼工、钢筋工、架子工及木工的施工，配合安全文明施工、成品保护、雨季施工、冬季施工、竣工验收的配合用工等及其它一切与水电预留、安装工程相关的全部工作内容。

2、室内水电工作内容：

2.1、给水部分：室外至单栋楼的总阀门井（水表井）的给水管道安装等系列工作；室内所有的给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）、洁具和五金安装，包括管道支架安装、管道刷油或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留、封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒）；

2.2、排水部分：污水、粪水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管、支管安装，污水、雨水、冷凝水立管至地漏等设备的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间的洁具、五金的安装，内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。出室外排水管施工至室外第一个检查井或雨水蓖，管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。

2.3、强电部分：从低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线（包括配电箱、控制箱安装及调试），发电机房配电柜至各低压配电柜控制线，动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线，电表箱至住宅分户箱进线，照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线，包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。住宅分户箱后按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关

专业管内穿线工作。楼梯间、车库、大堂、机房、水电井等公共照明的埋管、及第一次线槽修补，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。

2.4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配

合弱电专业公司完成穿线工作；

2.5、接地工作：电井接地扁钢敷设、图纸要求的配电箱重复接地安装、规范及相关部门要

求的金属线管、桥架、支架等接地工作。

2.6、如因乙方原因预留不到位或其他，引起的后期剔凿、水钻钻孔等一切费用有乙方承担。

3、在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装

到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安

装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以2000

元以下的罚款外（单栋楼），造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

4、以节约材料为本，当天活完场地清，所有在施工中严禁出现大料小用、长料短用、好料

孬用等材料浪费现象，若发现将对其班组进行处罚，此罚款在当月进度款中扣除。

5、乙方不得因各种原因要求增加抢工费、措施费、场地狭小造成的多次搬运费、场地租赁

费、临时设施增加费及远地施工增加费等类似费用以及其他各种费用。

7、.辅助材料及小型工具：

甲方只提供塔吊、主材外，其余水平尺、安全帽、流动电箱、手把灯、施工照明线、安全带、水平管、墨斗、铅笔、小白线、电锤、手电钻、卷尺、手锯、铁锤、等手持手动工具由乙方

自备。

三、分项施工协议价格：

1、预留按建筑面积计算每平方米计价为

2、安装按建筑面积计算每平方米计价为

3、合同总价款以实际施工总建筑面积乘以单价得出总价款。

4、本工程按建筑面积在协议书单价中一次性包死，不发生任何零工，无论任何情况下，均

不做调整）。合同外项目发生的零星用工，其单价均按照 100元/工日计算，其余安装工程量按照

江苏省2001年预算定额工日价计算。以上单价已综合含了但不限于安装工程施工人员的工资、保

险费（包括医疗和人身保险）、施工安全措施费、施工管理费、配合总包方管理费、辅助用工、中

小型机械设备费、保险费、现场经费、工期费、抢险费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、成品

保护费、脚手架费、超高（高层）施工费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、扰民调停费

（指由分包方自身原因引起的扰民或民抗）、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场冬雨季

施工防护费、治安保卫费、安全防护、安全文明施工费、工具使用费、测量试验费、夜间施工费、垃圾清运费、竣工清理费、环境保护费、与其他分包方的配合照管费以及分包方可能遇到的不可

预计用工费等。分包方已承诺不会就上述各项费用向总包方提出要求补偿。

四、工程质量：严格执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质

量评定标准》，质量等级必须达到合格及安全文明工地标准。按图纸设计要求与变更后去施工，且

服从甲方的管理，严格要求按技术交底施工。

1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求，作为

本工程质量验收标准。



2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。乙方

所使用的材料必须提前2天书面报给甲方专业工长，由专业工长审批同意后方可购买材料。

3、若工程采用(若为包清工其质量验收程序相同)：

①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

五、劳务费结算方式：

1、乙方进场人员在甲方食堂吃饭，使用饭票制度，伙食费算入当月进度款内。

2、按照建委指示，乙方应实行实名制管理的原则。订立劳动合同、依据考勤记录、编制工资表及工资发放表，必须当月上交到甲方项目部（工人身份证复印件、考勤表、工资发放表），甲方收全后才能付施工进度款。

3、每月25日乙方上报当月的实际施工工程量，经甲方核实后，于下月10日前付到所施产值的20%进度款，分包作业工作全部完成，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同书中约定的计价方式，得出合同总价款，甲方应付到所施产值进度款的70%，余 30 %验收合格质保期过后一个月后付清。

六、甲方责任：

1.甲方负责协调现场的各种施工关系，宏观控制施工进度、施工质量、人员调配，安全文明施工等问题。

2．甲方负责提供食宿条件。和工人每月必须的生活费用。

七、乙方责任：

1.必须服从甲方的统一管理，确保工程质量、进度及安全文明施工。

2.严格执行国家和北京市制定的各种安全生产法律法规，施工现场安全管理规定，安全防护基本标准，及临时用电安全技术规范。严格执行各分项工程施工的安全技术交底和各工种安全操作规程，在整个施工阶段中必须做好先防护，后施工。在未具备安全生产条件下，及时通告甲方，严禁私自指挥工人进入现场作业，否则后果自负。

3.承包人以非正当方式（包括5人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；）以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的（不管是有组织或无组织的，甲、乙双方均能视为有组织），承包人支付违约金50000元（此违约金直接从工程款内扣除）；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

4.建立健全安全组织机构，切实抓好安全教育和安全检查工作，及时消除各种安全隐患。坚决杜绝各类事故发生。确保施工安全和职工生命安全。

⑴乙方进场人员，要进行上岗前技术培训和安全教育，进场人员必须遵守工地各项规章制度，如违章操作后果自负。

⑵乙方进场人员，决不允许雇佣童工、老弱病残及女工，若乙方不按规定要求雇佣工人造成后果由乙方承担一切经济法律责任，（年龄只限在18周岁—56周岁之间）。

⑶乙方在施工过程中，出于施工人员自身行为导致的工伤安全事故由乙方自己负责，甲方不承担法律责任和一切经济费用。

⑷乙方在施工过程中如不遵守工地规章制度，项目部罚款由乙方负责。乙方在施工过程中积极与其它工种配合，施工现场与生活区达到安全文明施工要求，顺利达到工程竣工验收要求。⑸乙方不得随意浪费或乱用公司材料，乙方所领用的工具及材料必须如数归还，如有丢失或故意损坏按价赔偿（除损耗材料外）。

⑹乙方要为工人办理安全保险，其费用由乙方自行解决。在施工过程中本班组违章作业违章指挥发生工伤事故，后果由本班组自己负责，如本班组工人私自乱拆工地的防护措施，造成伤害他人，本班组应承担全部责任。

八、安全生产和文明施工：

1.乙方必须严格执行国家相关法律、法规及相关规范标准要求依据施工图纸的设计要求及图纸会审、洽商、变更，要求进行施工及验收。

2.乙方应按照国家和地方政府有关安全、文明施工的标准，规范制订施工现场管理，各项规章制度，并认真执行，确保施工现场的安全、文明施工。

3.乙方必须正常发放人员工资，特别是农民工工资，由此所发生的一切后果由乙方自负。若因工资问题造成工人闹事或集体上访，所发生的一切经济后果由乙方负全部责任。

4.乙方关于夜间施工要按地方有关规定执行。降低施工噪音，避免扰民。

5.由于乙方安全、文明措施不利或管理不善造成人身伤亡事故、机械设备事故、火灾事故导致执法部门对施工现场进行处罚，由乙方自行承担责任和费用，与甲方无任何经济关系。发包人并对分包方给予经济处罚。

6.乙方应提供施工人员工资支付担保函，并跟工人签订劳动协议，必须为工人办理工伤和医疗保险。

7.乙方在施工中，必须保证节约材料、不浪费，完活料净场地清。

九、成品保护及其它：

1.乙方对自身施工的成品保护要做到及时有效的保护，同时保证不破坏其它专业的施工成品。

2.必须听从甲方单位的管理及安排，积极主动配合甲方单位管理人员的工作，乙方要根据施工进度的需要，合理安排自身的人员配备，以满足施工进度的要求。

3.工程施工中出现工程疑问或工序交接问题应立即和甲方管理人员进行协商完善的处理问题。

4.乙方负责所有自用材料、设备、二次倒运。（含场区内及周边范围内）。

5.所有在施人员各种手续证件必须齐全有效，因人员违章施工造成各种事故均由乙方承担全部责任。甲方有权根据施工的实际施工情况调整乙方的施工人员，施工中甲方如发现乙方无能力完成承包专业项目或质量达不到合格标准，或发生安全事故，以及严重影响工期等事故，甲方有权终止协议并责令其退场，先撤场后清算。甲方另行安排其它专业队伍，因此造成的损失由乙方承担。

6.因专业性强乙方无法完成施工或其它原因造成的，甲方必须要求第三方进入施工现场，所发生的费用由乙方工程款中扣除。乙方应承担全部责任。每层按甲方总工程量的进度计划去完成，如不能按时完成，公司罚款由乙方（指承包组）自负。

7.因乙方原因如中途人员不足、技术力量不过硬，保证不了工期和质量，乙方自行解决，若乙方解决不了，造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，并要求乙方2日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的期限内，由甲方、乙方共同对已完成的工程量进行签认。乙方在合同范围内未完成或所完成一部分的工程量，将按其所干工程量的50℅结算。其余劳务费作废。

8.在施工途中由于乙方施工的原因造成中途停工、误工、罢工甲方有权终止协议，并且按实际工程量的劳务费70%结算给乙方结清，其余劳务费作废。

9.乙方的施工人员在甲方的卫生许可证、营业证、健康证办理完毕后统一食堂凭票、就餐卡，不能在生活区及施工现场私自生火做饭，违者造成一切经济损失由乙方负责全部责任。

10.在施工现场及生活区打架斗殴、酗酒、闹事，轻者罚款1000元—5000元现金，重者移交司法机关处理，并由乙方承担一切事故后果。若本劳务队工人在工地以外发生一切事故，都由本班组自己解决，项目部不承担一切责任。

11.在施工中甲方因抢工期、保质量，乙方必须保证施工人数充足，若施工人员不充足，甲方通知乙方增加施工人员，若乙方不妥善解决，延误工期一切损失由乙方负责，同时甲方可以调动其它劳务队伍进行抢活施工，抢活施工人员的劳务费由乙方承担，按实际完成的工程量计算。

12.当工程施工中出现变更及洽商，如变更及洽商在施工前出现，工程款价中不做调整。如按图施工完毕后，出现变更，每变更单中的单项定额子目单价在1000元以上（不含1000元）作相应调整，每变更单中的单项定额子目单价在1000元以下（含1000元）不作调整，(并按江苏省2001年预算定额计算)。本工程设计要求在施工后的变更引起的工程量的增减；但任何变更指示须有设计单位、业主代表及总包方技术负责人签字才能生效，分包方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由分包方负责。分包方应在上述情况发生后7 天内，将调整的原因、工程量、金额以书面形式通知总包方，总包方审计后作为工程总价款调整的依据，若7天后还没有上报甲方，均视为放弃，并无权再次要求增加其发生的费用。

十、验收及保管：

1.甲方供应的材料到施工现场，乙方配合甲方对产品质量的验收检查，发现问题及时提出。

2.乙方负责材料的码放、清点并妥善保管，因乙方原因发生丢失、损坏的由乙方负责赔偿。

十一、违约及处罚：

乙方违反上述条款则被视为违约，甲方有权追索违约金直至终止本协议。违约金以天计，每天合工程总价款的0.5%，累计不超过协议总价的20%。

十二、工程外项目即协议外的所有施工项目，其工程量及工日单价按照江苏2001标准预算定额结算工程量。

十三、本工程款必须按协议结清，结清后此协议自动作废。

十四、工资发放制度：按照建委指示，实行实名制管理的原则。订立劳动合同、依据考勤记录、编制工资表并上交到甲方项目部，乙方确保工资发放到每个工人手中。

十五、未尽事宜：双方协商解决，签订补充协议。本协议必须附承包班组的委托书一份，花名册、身份证复印件各一份。

本协议一式两份，具有同等法效力，签字后生效。

另附安全协议并与本协议有同等效力。

甲方签字：乙方签字：

年月日年月日

第二篇：水电施工协议

水电施工协议书

发包方：

承包方：

经双方协议，依照《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就宿迁市金田塑业有限公司三期项目水电工程施工一事达成如下协议：

一、结算方式：

甲方将宿迁市金田三期水电工程清包给乙方施工，甲方按照建筑面积元/㎡承包给乙方。乙方必须按照图纸设计内容及统一相关施工质量规范进行现场施工，确保工程质量达到国家法律规范验收标准，做出合格工程。如验收后达不到要求，后果由乙方自行负责。如有变更，所产生的费用，由甲方补给乙方人工费。

二、安全责任：

在本工程施工过程中，需服从项目部管理，时刻注意人身安全，严格按照国家安全法规进场施工，杜绝一切安全事故。如乙方不按照要求在施工过程中造成的安全事故，均有乙方自行承担。

三、文明施工：

乙方进入施工场地必须严格按照文明工地标准进行施工，材料构件分类堆放整齐，现场干净，不得浪费材料。

四、甲方要求：

乙方要配合甲方做好各工序的质量验收，确保每道工序细查，确保质量，配合各班组按时完成甲方下达的工期，如施工过程中乙方不配合项目部及各班组，造成工期延误，项目部有权对乙方进行处罚。

五、付款方式：

按照建筑面积：主体结束后付工程款的30%;给排水安装完后付工程款的20%;线、灯具安装完后付工程款的30%，余下的20%工程验收合格后一次性付清。

六、未尽事宜，由甲乙双方根据实际情况协商解决。

七、本协议自双方签订之日起生效，即日起受法律保护。如有一方违反本协议，则构成违约所造成的一切损失均由违约方承担，本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

年月日年月日

第三篇：水电安装施工协议

工程劳务承包合同

发包方：江苏中阳建设集团有限公司徐工沈阳6S旗舰店项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

甲方承建徐州工程机械集团有徐工集团沈阳工程机械有限公司6S旗舰店建设项目工程,在平等自愿的原则下，乙方自愿承接该工程的劳务部分。根据工程的具体情况，依据合同法、相关法律法规、定额以及市场行情，结合本公司对劳务用工的管理，为明确责任，确保工程的安全、质量、工期及文明施工，双方达成如下条款以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：徐工集团沈阳工程机械有限公司6S旗舰店建设项目

2、工程地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈辽西路159号

二、承包内容及方式

承包内容：水电安装工程量清单所含施工图全部内容。承包方式：包人工、辅材和机械。

三、合同价款

暂定合同价合同：180万元（不含税）金额(大写)： 壹佰捌拾拾万圆整

四、工程质量

符合设计及国家相应规范要求的合格标准，符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收要求，符合招标文件要求。

五、工程工期

开工日期： 竣工日期：

合同工期： 200天。延误节点工期，拖延一天，罚款1000元，以此类推，并应承担工期延误造成其他班组经济损失等一切费用。延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。

六、甲方责任

1、将施工用水、电接至现场，提供材料堆放场地及生活住所60m2。

2、提供施工图纸及招标文件，进行施工技术交底和质量监督。

3、督促乙方做好安全生产和文明施工的管理。

4、落实施工进度计划执行情况，下达施工任务单。

5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工，甲方有权令其退场，解除协议，不予结算并追究由此引发的全部损失。

6、因甲方原因造成的工期延误，乙方工期顺延。

7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。

七、乙方责任

1、乙方必须配备专业人员和管理人员，特殊工种和各种机械操作必须由专人负责，持证上岗，自备安全防护及劳保用品。

2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工，确保施工质量达到设计和竣工验收要求。按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料，承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。因乙方施工质量问题造成返工的工期不顺延，同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。

3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行，承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。如因自身组织不力未能按计划完成，甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失，乙方应无条件服从。

4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育，做到安全生产无事故。乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责，产生的所有费用由乙方自理与甲方无关，同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。

5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理，遵守《项目部施工现场管理规定》，因违反规定造成建设或监理对甲方罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚。

6、负责承包内容的工程竣工验收，提供竣工验收资料，提供竣工决算，配合决算审计。

7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。

八、结算办法

1、乙方按照甲方的投标书人工费、机械费、辅材费包死，不计取其他费用。以上造价含完成承包内容及乙方责任工作等所发生的所有费用（包括人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、各项施工措施费、安全文明施工措施费、职工保险费等除税金外各项费用）。安装主材由甲方负责提供，乙方负责保管，乙方除按照采购价格计取1%的材保费外不计取其他费用。乙方使用甲供材料超出定额用量部分全部由乙方承担，甲方按照投标价格增加20%的管理费从乙方工程款中扣除，节约部分利益甲乙双方按照5：5的比例分配。

2、付款方式：按照工程进度月进度付款，工程安装结束付至80%，消防及竣工验收合格、竣工验收资料交齐后，提交已完工程量清单，经甲乙双方核实签字确认，扣除各种费用、罚款，经甲方代表签字后支付至结算价款的95%，质保期满后扣除维修费用余款一次性付清。

九、工程资料与工程验收

1、乙方应设立专人负责工程资料的收集与整理，确保工程进度与资料整理同步。分公司将定期、不定期派专人进行资料检查，凡查出有严重缺失或滞后的，每次处罚 500 元；因工程资料收集整理影响工程验收的，乙方承担全部责任。

2、乙方应及时做好工程验收（特别是隐蔽工程）与评优的各项准备工作，重要分部分项工程验收、主体验收、竣工验收、当地行政主管部门重大检查、工程评优质量验收等必须提前通知分公司安排相关人员参加，如造成消极不良影响的责任由项目负责人自负。

3、工程竣工验收后贰个月内乙方应向甲方提供完整的竣工图及竣工资料各壹套，其中：分部工程、单位工程质量验收记录必须是原件。

十、其他事项

1、乙方必须做到守法经营、诚实履约、文明施工和标准化管理，不得做有损公司信誉的事情，凡以本工程名义发生的一切民事、刑事法律责任均由乙方承担。

2、项目部人员必须是在册职工且特殊工种持证上岗率100%，身份证、务工证、暂住证、劳动计酬手册或职工工资发放表等证件必须齐全。严禁项目部私自进行工程转包和非法分包，分公司一经发现，除对乙方进行严厉的经济处罚和终止协议外，对转包队伍和外地民工进行彻底地清理、清退，所发生的一切费用和损失均由乙方自负。

3、乙方在施工中按公司制订的质量、工期、安全、文明、标化管理措施实施。同时，生活区、施工区的管理必须达到文明工地标准；如因乙方的责任影响到项目目标的实现，其责任由乙方承担。

4、乙方每月25日前及时向甲方上报本月工程进度、月完成工作量及下月计划完成统计报表，按规定派人参加分公司有关工作会议。

5、乙方在施工过程中，如工程质量、安全、工期等方面不能满足本协议约定的要求，甲方有权责令项目部限期整改。如限期整改无效，甲方有权无条件终止协议，另派施工队伍进场，由此造成公司的经济损失由乙方承担。

6、工程保修：执行公司与业主施工合同中签订的保修条款精神，否则因工程保修所发生业主对公司的投诉、处罚等后果均由乙方承担；同时，甲方也视情况轻重予以处罚。

7、乙方必须认真协助甲方开展现场各项管理工作，不得擅自离开工地，如确有事需要外出，应事先向甲方请假，并按排一名负责人负责现场的一切事务，否则，甲方处乙方每人每次500元。

8、本责任协议于工程保修期满并与业主结清所有帐款时终止（同工程合同）。

9、甲方抢工期时，乙方必须保证及时补充工程所需足够的人员、机械，否则甲方有权通过其它途径解决人员和机械，并按市场单价的双倍从乙方工程款中扣除。农忙、节日期间，必须保证工期，不得减员。乙方以未付工程款作为履约保证金，金额伍万圆。此保证金作为工程质量、工期、安全及人员稳定的履约保证，工程完工后退还，履约保证金的执行期限为从开工至竣工验收合格。

10、本工程甲方与建设方签订的建设工程总承包合同合同条款作为本合同的附件，总承包合同的条款施工单位应承担的责任与义务乙方应无条件全面履行。总承包合同的条款中施工单位应承担的责任与义务与本建设工程施工承包合同乙方应承担的义务和责任有矛盾的之处，按本合同条款约定为准。

11、在履行合同过程中产生争议时：请徐州市仲裁委员会调解，仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。

12、本责任书一式叁份，甲方贰份、乙方壹份，经双方签字后生效并具有同等法律效力。未尽事宜双方协商。

十一、合同生效

合同订立时间： 2012 年11 月 15 日 本合同双方约定： 签字或盖章生效。

总包单位： 施工单位：

委托代理人： 委托代理人：

安全生产协议

甲方： 江苏中阳建设集团有限公司徐工沈阳6S旗舰店项目部 乙方：

乙方承包甲方承建的徐工集团沈阳工程机械有限公司6S旗舰店建设项目的施工，经双方协商达成以下协议：

1、乙方在施工过程中必须严格遵守国家有关法律、法规及甲方、建设方安全管理制度，服从甲方及建设方、监理方的日常安全管理，严格按照施工规范、设计要求及报请过的施工方案施工。

2、实施特种作业时，乙方施工作业人员必须持有效资格证上岗，安全措施方案须按照施工规范要求，报请甲方、建设方安全部门、监理方和乙方共同确认后，方可实施。

3、施工时危险部位要有警示，危险操作要提前报告、做好监护，且乙方必须按规定进行施工。

4、乙方使用的设备、设施、工具必须完好，达到本质安全要求。如有安全隐患应立即停止使用并及时报告。

5、乙方对施工人员的安全负责，安排具体人员负责安全管理并进行现场监控。

6、乙方在施工现场发生的所有事故由乙方负全责，承担所有费用，与甲方无关。乙方应制定必要的应急救援预案。

7、乙方因施工不当造成甲方或第三方伤害或财产损失，乙方负全责并承担所有费用。

8、若出现安全事故，甲方将追诉乙方给甲方造成的不良影响及承担所发生的全部费用。

9、未尽事宜按甲方与建设方签定的施工合同和安全生产管理协议执行。

10、本协议双方签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

第四篇：水电内部施工协议

水电工程内部承包协议

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规和相关文件规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙在平等互利的基础上就安徽省亳州市涡阳县 “幸福里舫苑”水电施工承包事宜协商达成一致，签订本协议。

一、工程概况:

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、工程内容：甲方提供施工图所示水电分包全部内容。

二、承包方式、范围:

1、水电施工即：包工包料、辅料及劳保用品，包质量、包安全、包工期、包管理、包验收。

2.承包范围：图纸所示水、电安装，人工工资、主料、辅材、劳保用品全部内容，临时设施包括：办公室、门卫、仓库、宿舍的用水、照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：仓库及现场材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3.计价标准

按照土建工程按《安徽2000综合估价表定额》《安徽1999装饰定额》、及《安徽省2003补充定额》进行计算，按建筑工程审计标准一类全额取费标准下浮16%进行结算本工程工程款.垫至四层浇筑完毕，付已完成工程量的80%。然后按月进度工程量的80%付。竣工验收后四个月内审计完成，结算至95%。剩余的5%余款在一年保质期满后的一个月内付清。材料、人工工资以亳州市最新规定为准，定额内未包含项目以信息价一般材料价格或实际材料价格乘以1.5列入税前独立费，交与建筑公司管理费5%。

4.本承包合同所需交纳管理费税金由 各自 缴纳。5.承包面积：约 10 万平方米(以实际工程量结算)6.本工程为合格工程，施工用料必须为国标标准。

三、工程进度：按甲方及业主要求，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

四、验收标准：按照国家有关部门、相关规定验收标准验收。

1、乙方必须熟悉图纸、按图纸设计施工精选技术力量过硬、素质高的施工人员，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

五、安全部分：

1、乙方所有进场人员必须严格遵守甲方工地的一切规章制度，要爱护甲方工地的设施，如有损坏均要予以赔偿。严禁打架斗殴，酗酒闹事，不准随地大、小便，杜绝偷盗行为，如有违反者，乙方

承担每人次200至5000元的专项违约金，其罚款金额由乙方负责人现金支付，情节严重者交法律机关予以处理。

2、注意安全用电，严防漏电和触电，节约用水。

3、杜绝火种，严禁在易燃易爆的地方着火，严防火灾和爆炸事故的发生。

4、乙方所有进场人员自备施工安全保护用品，严禁违章、违规作业。凡乙方自进场进行施工、竣工退场过程中，所发生的一切安全事故概由乙方自己负责，与甲方无关。

5、乙方吃、住的地方以及施工作业的地方，每天要打扫干净，不允许垃圾乱堆乱放。

6、乙方必须为所有施工现场的员工办理人身意外伤害等保险，并视人员流动进行及时变更。

六、甲方负责甲方的照明用电费用，乙方的乙方自理。

七、文明卫生

1.现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2.职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不酗酒、不成帮结派

打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

八、罚款制度

施工不带安全帽罚款100元至500元/人次;帽带不扣罚款50元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款100元至500元/人次;悬空抛物罚款500元/至2000元人次;井字架吊篮乘人罚款500元至2000元/人次;宿舍内私拉电线罚款500元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款500元，并没收;点白日灯罚款200元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以5000-10000元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款500元;在新建楼内大便罚款500元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款1000至5000元。

九、协议期内乙方必须信守协议。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止本协议、协议期内自己退场或未解除协议前退场，承包金额将永久拒绝支付。

十、履约保证金:

1、本工程履约保证金为￥： 80万元人民币，签订协议前1日交纳至甲方公司基本账户，第二日双方签订本协议，双方约定本工程保证金施工到主体结构四层结构一次性浇筑完成20日内返还50%，竣工验收合格 30 日内返清。在此期间不给予计息。

十一、付款方式：

按照甲方签订的总包协议中付款方式付款。

十二、、双方职责与权限(一)甲方：

1、甲方委派_________同志为该工程现场施工负责人，负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需要用量计划表，实施对工程质量、进度、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和安排验收，协调安排施工，每层砼浇筑后甲方施工人员带领乙方放线超平，乙方配合。

2、甲方负责与业主、监理、设计、质检站等有关部门工作联系，满足施工生产需要。

3、统筹安排、切实解决好乙方人员、办公室、食、宿区、指定水、电接通位置后再由乙方派人接通。

4、在施工过程中，切实协调解决好各工种在穿插施工中所产生的矛盾，保证工程顺利施工。

5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方有权进行处罚，造成严重后果的，甲方有权单方面中止合同。

6、提供乙方能够满足需要的宿舍和办公室，生活区安排食堂但所有人员不得自己开小灶，不得使用大功率电器。

7、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

8、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

(二)、乙方;

1、乙方委派_______同志为该工程乙方现场施工负责人(在现场住宿，并且保证手机24小时处于开机状态如需请假须得到甲方认可，并及时更换接替人员，接替人员必须是专业人员)，服从甲方统一管理，服从甲方统一管理，遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款，参加甲方生产、安全及相关协调会，具体负责本作业面的施工管理，乙方需指定专业的技术人员在施工过程中，乙方技术人员应配合甲方委派的施工技术人员放线、超平等工作，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工技术人员。

2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止合同，因此给予甲方及其乙方自己造成的损失均有乙方承担，甲方概不负责。

3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员及不法人员，一经发现乙方须立即发放工资辞退，甲方将给予乙方相应处罚。

4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

5、所有人员进场前必须提供有效的身份证件及身份证复印件，提供给甲方，供甲方帮办理意外工伤保险时用，并协助甲方制定花名册；集体险（需自愿）统一购买，乙方每个工人出资额度为100至200元。

7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

8、制止所属人员乱拉、乱接电源，在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方处以罚款，由此引发事故的全部责任和费用由乙方承担。

9、工人进工地必须戴安全帽，如发现工人没戴罚200元、班组长罚500元。不许穿拖鞋、高跟鞋上工地，工地内不许乱丢垃圾、杂物、起哄、赌博、醺酒、滋事、盗窃、吵嘴、打架、斗殴等现象，如发现一次罚款2000至5000元，触犯法律的移交有关部门处理。

10、如因乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方罚款，乙方须无条件执行并限期整改，如乙方未能限期整改，甲方有权让有能力的第三方施工所产生费用由乙方支付或从乙方工程进度款中双倍扣除。

十三、争议、违约、索赔

1、甲乙双方因协议发生争议，应协商解决，协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉，当乙方不能按本协议约定的工期竣工，施工质量达不到设计规范及协议规定的要求或发生其他使协议无法履行的行为，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失执行，如甲方违约，则由甲方承担损失。

2、在施工过程中乙方的技术力量、垫资能力达不到甲方要求，甲方有权要求乙方无条件退场，乙方不得有任何异议。

十四、其它

1、本协议一式 3 份，甲方 2 份，乙双 1 份，双方各自保存好，双方签字生效，工程款结清本协议终止。

2、合同未尽事宜，按照甲方所签订文本合同内容为准，如甲方文本合同中没有的由双方协商。

甲 方： 乙 方： 电 话： 电 话： 开户行（工行）： 开户行（）：

账 号： 账 号：

年 月 日 年 月 日

第五篇：园林水电施工协议

公园1号天台花园及中心景观铺装工程施工合同

甲方：

乙方:

甲方把公园1号天台花园及中心景观铺装工程承包给乙方施工，以包工包料方式承包。依法《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。

施工内容：

1、公园1号天台花园及中心景观铺装工程。具体见天台花园及中心景观铺装工程施工图纸及《天台花园及中心景观铺装工程各分项工程清单》。

二、工价：

按图纸设计要求、按时完成、质量达合格标准后（照效果图验收）：工价依照双主方确认的《天台花园及中心景观及中心工作花园铺装工程各分项工程清单》。（附后），工程量按实计算。

三、工程质量

1、乙方施工前应认真熟悉、掌握图纸，对设计中不合理或不理解的在地方要及时向甲方或设计方提出，必须保证成品与设计一致。如因未经甲方同意，擅自变更图纸，所造成的返工损失有乙方承担。

2、材料必须按设计要求选用，材料进场前应向甲方提交材料样板，经甲方及设计方共同确认后方可批量进场。材料进场后乙方应及时报甲方收料人员验收，验收时以经确认的样板为依据。如发现以次充好者，乙方除负责退换外，验收该批材料的总价的两倍金额进行罚款。

3、施工队进场后先做样板，样板设必须达到设计要求的效果，并经甲方与设计确认。

4、乙方的交工时间要达到本合同的进度要求，工期不得顺延，乙方应自觉安排加班跟上。

5、施工中要服从甲方技术人员的调配。当对技术标准有争议时，甲方技术人员具有最中决定权。

6、必须严格按照施工规范施工。铺装的施工细部必须符合设计及装修规范要求。

7、施工中要注意成品和半成品的保护工作，如造成损坏除按价赔偿外，尚根据具体情况进处罚。

8、乙方必须配合甲方做好现场人员的登记工作备案，并配合和参与甲方组织的安全、质量等现场教育工作。

9、乙方工长必须自始至终在现场指挥并参加操作，严格执行工长责任制。健全施工队伍组织。服从甲方及监理指挥。

四、施工工期

自年 月日开工（以实际甲方通知进场时间为准）至年月日竣工。工期天。不得延误。

五、材料供应

1、乙方应提前做好材料清单及材料须用计划，并提前2—3天把需用材料报甲方做准备。

2、对甲方进场材料负有检查和验收责任，对存在质量问题的材料应及时上报甲方有关负责人予以更换。

六、付款

材料

前期预埋按完成面积×承包价的40%预付给乙方；后期按实际完成工程量追加预结到85%；工程完成经有关部门检测验收合格后，按总价扣除3%作为保质金其余的工程款在15天内付清。质保金1年后一次性返还乙方。

七、安全措施：

1、乙方人员进场后，必须自觉学习三级安全教育，班组长在每月初组织全体工人学习安全规章制度，必须安全生产。凡违反以上制度盲目施工，野蛮施工，所出现一切不安全事故者，一切法律责任及经济责任完全由乙方负责，甲方及建设单位不负任何责任。

2、乙方必须自觉做好安全防护工作（如临时用电拉接、三宝、高处作业施工、机具使用等）。如因乙方人员不遵守有关规范规定和要求，违章、盲目施工造成一切损失，责任由乙方自负。

八、其他事项

1、若乙方工人素质低，施工质量差、安全意识低下或施工拖拉，工期拖后，甲方限期整改仍无太大改变，甲方随时将乙方清场，并不予结算。

2、乙方不准烧电炉，烧柴要通过甲方安排的废料或由甲方买柴，并按工人总工资的1.2%扣回柴火费。若私自烧有价值的材料（一米以上的板材及一米以上的木材）发现一次罚款200~500元。

3、乙方必须进行限额领料，节约材料。当天剩余的材料要收拾好归库，不得乱放乱扔。发现有浪费现象或乱放乱扔材料，每次罚款200~500元。

4、施工工人年龄在18—45岁之间，要保证身体健康，无传染病、心脏病、高血压、畏高症等。

本协议一式贰份。双方签章生效，验收结算失效。

甲方：

工程项目部负责人:

乙方负责人：