工程施工安全协议书(修改版)

第一篇：工程施工安全协议书(修改版)

劳务协议

甲方：（以下简称甲方）乙方：（施工现场负责人，以下简称乙方）

因施工需要，在自愿、平等的基础上，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。

1、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 施工范围：

1.4 工作内容：

1.4.1乙方负责施工前期的准备工作

1.4.1.1 协调供电局和施工当地村民的关系，负责青苗赔偿等工作；

1.4.1.2 施工机械设备、安全工器具的组织到位；

1.4.1.3 组建项目部并完善配套设备、设施及资料；

1.4.1.4 组织人员进行复测并及时做好记录。

1.4.2乙方负责施工的主要内容 1.4.2.1 编制施工的开工报告； 1.4.2.2 基础工程（电杆洞、拉线洞）的开挖并做好隐蔽工程的资料记录； 1.4.2.3 施工材料的领取、电杆及安装材料的二次转运；

1.4.2.4 电杆的组立、金具的安装、导线的架设及配变的安装； 1.4.2.5 拆旧工程及废旧材料的回收； 1.4.2.6 工程进度款拨付资料的整理及流程的完善，竣工资料编制及移交公司。

2、工期

2.1 开工日期：2011年3月28日

2.2 竣工日期：年月日（在供电局材料到位的情况下，2011年春节前完工）

第 1页 / 共5页

3、协议价款的确定

3.1 本工程采用包工、部分包料形式。

3.2 款项的支付：

3.2.1 甲方收取本工程的最终结算价款（以供电局最终审核为准）的25%作为管理费，剩余75%作为乙方的劳资；

3.2.2 甲方按青苗赔偿部分实际支付后利润的40%收取；

3.2.3 甲方对建设单位每次拨付的进度款按25%收取；进度款剩余的75%部分，按进度款×（1－25%）×90%的比例金额一周内（特殊情况参照8.1执行）支付给乙方作为民工工资，甲方在核实工程量和民工工资发放无误的情况下，余款：进度款×（1－25%）×10%部分一周内付清给乙方；

3.2.4 最终结算时扣除实际支付给乙方的金额进行计算；

3.2.5保修条款：甲方扣除应支付乙方工程最终结算价款的%作为质保金，保修期（期限为一年，从工程验收合格，投入运行之日起计算）满未发生施工质量问题，甲方一次性付清乙方质量保证金。

4、工程质量及竣工验收

4.1 乙方必须按照设计文件和国家及行业的技术标准、规范进行施工；

4.2 乙方所施工的工程，必须满足设计文件要求和达到国家或行业现行的工程质量标准，工程一次验收合格率达到100%，工程评定得分90分以上；

4.3 施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定时间内无偿返工并承担返工的所有费用，达到质量验收标准。由于乙方返工而给甲方造成的经济损失，由乙方赔偿给甲方。

5、安全、履约保证金

5.1为保证工程顺利施工，乙方在签订协议前预交￥：20.0000万元（大写：贰拾万元整）现金给甲方作为工程的安全、履约保证金，待乙方工程竣工，经甲方核实无误后，甲方一次性无息退还乙方的安全、履约保证金；如乙方在施工过程中，没有全部或部分履行协议约定，甲方有权动用或没收乙方全部安全、履约保证金。

6、甲方的责任

6.1 及时为乙方提供施工组织设计、作业指导书及相关技术资料；

6.2 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底，确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准；

6.3 负责协调与建设单位、地方政府的有关工作，负责与建设方办理土地征用、房屋拆迁等工作；

6.4 及时协调乙方按建设单位的要求进行隐蔽工程检查及办理签证手续；

6.5 对本工程的施工作业质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行监督、管理、控制；

6.6 甲方有权对乙方已申报的工程量进行核实，乙方应无条件配合；

6.7 为确保不发生拖欠民工工资的现象出现，甲方有权不定期对乙方民工工资发放情况及生活基本保障进行检查。对乙方在施工过程中未及时支付民工工资的，甲方有权从乙方工程进度款中扣除人工工资，代乙方发放；

6.8 负责组织工程最终的验收、材料、资料的移交工作；

6.9 按本协议的约定及时支付工程进度款；

6.10 甲方在本工程中对乙方进行的检测、检验不合格的均不能免除乙方对本协议应承担的责任。

7、乙方的责任

7.1严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，电力行业安全生产规程规范，企业安全生产规章制度和操作规程；严格执行现行的《施工规范》、《验收标准》、《操作规程》以及建设单位和监理单位的有关要求；

7.2 为本工程配齐各种作业工种及劳动力，相关操作人员必须经过正规培训、持证上岗。配备合格的劳动保护用品、安全工器具及起重、运输等设备；

7.3 建立、健全内部安全文明施工，环境管理制度，落实内部各级人员安全文明施工、环境管理职责，按制度坚持开展各项安全、环境管理活动；

7.4 掌握作业过程中的重大危险源（点）及控制方法，并在每天作业前告知作业人员，进行安全和技术交底。交底人与被交底人双方应确认签字，落实责任到人的制度。当天工作完结后应及时讨论、小结并做好记录；

7.5 定期或不定期组织安全检查和召开安全工作例会，及时传达上级部门有关安全工作的文件及通报等，掌握安全生产情况，整改安全生产隐患；

7.6为本工程建设所有人员购买工伤保险或为危险作业人员购买意外伤害保险；本工程所涉及的所有施工协议履约、安全保证金以及在施工过程中所产生的各种税费由乙方自行承担；

7.7乙方在施工中所领取的设备、材料等必须妥善保管；拆除的旧设备、材料等按供电局的要求归还入库；若有损坏、流失，乙方承担全部损失和责任；

7.8乙方未履行安全文明施工、环境管理职责（包括本协议的规定职责），一经发现，除责令进行整改外，甲方将视其情节按有关管理规定对乙方进行处罚；

7.9承担不可抗力的自然灾害所造成的乙方房屋、设备、机具、材料、停窝工损失和乙方由于自身安全管理不善或违章违纪行为，发生触电、倒杆、高空坠落等人身事故、设备损坏事故、重大火灾事故、环境破坏事故，除承担全部事故的责任外，甲方还将按有关安全管理制度和规定对乙方进行处罚。

8、违约责任及处理方式

8.1 甲方按协议要求应及时拨付工程款，因甲方无故拖延拨付而造成的工期、费用损失由甲方承担。但因建设单位资金拨付不到位造成甲方不能及时拨付工程款时，甲方对乙方的资金拨付可以顺延；

8.2 乙方必须独立组织施工作业，不得转包、分包。若乙方将该协议内的作业项目转包、分包给第三方，甲方有权解除协议，乙方应向甲方支付协议价款的30%作为违约金；

8.3 乙方不能按协议规定的工期、质量、安全等要求组织施工，甲方有权调整乙方的施工任务或解除协议，由此造成的经济损失由乙方承担；

8.4 在施工中无故停工、闹事、不按协议要求履行职责或单方面终止协议，甲方有权全部没收乙方的安全、履约金，由此造成的经济损失由乙方承担。

9、协议争议的解决

9.1执行协议过程中的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成，提交协议签订地仲裁委员会仲裁。

10、协议的生效与终止

10.1 本协议经甲乙双方代表签字盖章后生效；

10.2 本协议一式三份，甲方执一份、乙方执二份，本协议复印件无效； 10.3 本协议附件是协议不可分割的部分，与协议具有同等法律效力；

10.4 本协议的任何修改，补充和替换应通过双方协商以书面形式达成协议，并经过双方授权代表签字盖章后生效，并与协议具有同等法律效力，如本协议与本协议的补充协议发生冲突，以补充协议为准；

10.5 协议规定的及双方的责任和义务全部完成后，协议的权利义务终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签字或盖章）：乙方代表（签字或盖章）：

身份证号码或复印件：身份证号码或复印件：

电话：电话

签订日期：2011年4月24日

第二篇：工程施工承包合同协议书(修改)

工程施工承包合同协议书

发包方：江苏泽通机械制造有限公司（以下简称甲方）

承包方：连云港宝成路桥工程有限公司（以下简称乙方）

遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，以甲乙双方充分协商，就江苏泽通机械制造有限公司厂区工程施工承包签定如下条款，双方共同遵照执行。

一、工程概况：

建筑面积约26000平方米，该项目位于连云港经济技术开发

区临港产业园区黄海大道48号，工程内容为框架办公楼、宿舍楼（约9600平方米）及钢结构厂房（约16000平方米）。

二、承包方式：

乙方对工程实行包工包料施工，完成发包方提供的施工图

纸、变更通知的全部内容。并符合验收条件和满足使用功能要求。

三、承包内容：

1、土建、钢结构、水电安装（不含桩基）

2、厂区附属工程乙方应同时施工。

四、水电供应：

甲方负责把水电接到公路边围墙外，乙方安装水表后自行将水电接到施工现场，乙方按每个月交清水电费。

五、合同价格：

采用可调方式价格，工程暂按贰仟陆佰万元人民币暂定价作为施工期间的拨款依据。

六、工程结算方式：

1、工程取费标准：办公楼、宿舍楼工程按三类工程取费，钢

结构厂房工程按二类工程取费，建筑企业按二级取费。

2、工程价款结算方式：按竣工验收合格的实际发生工程量按

实计算。

3、工程价款调整方式：以实际发生的工程量（包括基础加深、变更通知、甲方要求增减工程量的通知、甲乙双方及监理方三方工程签证单），依据2004版《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》按实计算。人工费调整按合同期间相关文件执行；各种材料可参照施工期间连云港市材料市场信息指导价的平均价格进行材料价差调整进入计价。

各种费用的计取：

（一）分部分项工程量清单计价（直接费）

（二）措施费：①、环境保护费2%；②、临时设施费2%；③、脚手架费（按图计算）；④模板费（按图计算）；⑤、垂直运输费（按图计算）；⑥、其他费（安全基本费

2.2%、考评费1.1%、奖励费0.7%）最终以连云港市定

额站核定费率计取；⑦、规费：工程排污费1%；安全

生产监督费0.118%；社会保障费3%；住房公积金0.5%；

税金3.48%；决算取费按国家相关规定执行。⑧、检

验试验费、材料检测费用由甲方额外负担。

（三）上述

（一）、（二）计价决算后的工程总造价下浮6%作

为决算依据。工程完工后7日内，乙方上报甲方工程

决算造价书，并同时由甲乙双方共同委托连云港市地

区有资质的审计部门-----------进行审计。甲方应在两月内完成审计工作。

七、材料采购及质量要求：

所有进场材料必须是符合图纸要求的合格材料，经监理工程师和甲方验收合格并报进场验收监理审批表经审批允许，按规定需复检的材料必须经有资质检测单位出具合格的检测报告方可投入工程使用。乙方确保投入工程的材料全部为合格材料。后期的装修材料及涉及价格的材料，可采取甲方控制共同招标确定，其余暂定价格的材料，乙方采购前将材料的质量、价格、规格、产地等情况先行告知甲方，征得甲方认可签证同意，水电材料及主要配件由监理及甲乙双方共同确定品牌，乙方采购。

八、工程质量标准：

符合设计图纸要求和现行的施工验收规范要求，质量达到合格标准，否则造成的维修费用及甲方的直接与间接经济损失由乙方负责赔偿。

九、工期要求：

本工程计划开工日期2011年9月26日（以书面的开工报告

为准），计划竣工时间2012年5月30日。合同工期200日历天，农忙季节不得顺延，（重大节日和不可抗力因素除外、雨雪天除外），如因乙方原因造成工期延误，每天按工程造价总额的万分之二予以罚款。如提前工期按工程造价总额的万分之二予以奖励。如变更工作量较大，则以双方协商另算工期。如因甲方原则造成工期延误，乙方可以进行工期索赔及费用索赔并报关有审计资质的部门进行审计确认。

十、规费：

甲乙双方按国家及地方规定办理各种费用，（职工人身意外伤害保险、劳保统筹费、农民工工资保证金、招标代理费用等），甲乙双方按国家相关规定执行。

十一、劳动纠纷：

乙方应与职工签订劳动合同，及时足额发放工人工资，每月向监理报劳务人员名册和工资发放表，并在工地醒目位置公示人员工资发放情况及清单。

十二、安全施工：

乙方严格按安全操作规程施工，否则发生一切事故所造成的直接与间接经济损失及责任均由乙方负责，与甲方无关。

十三、工程协调：

乙方必须服从监理及甲方管理人员在工作方面的整体协调管理，甲方在开工前组织图纸会审，乙方应充分熟悉图纸准备会审材料，会审后的施工图纸如再有不详之处，由设计单位负责解释。如因工程需要，甲方或设计单位的变更通知乙方须无条件执行施工，乙方按实际发生量计算工程量。如非甲方原因，除约定和法定原因外施工单位不得以任何借口停工。如因不执行变更而发生停工，每停工一天罚款人民币1万元。本合同签订后，由甲方办理乙方协助本项目的工程建设招标投标手续，相关费用按有关规定执行。乙方安排现场工人宿舍及其它项目，具备开工条件并在书面开工报告下发2日内准时施工本工程。初定以办公楼、宿舍楼桩基工程完成，具备基础开挖条件后进行施工为准。

十四、付款方式：

办公楼、宿舍楼基础完工10日内付合同总价的5%；钢结构

厂房基础完工后10日内再付合同总价的20%；办公楼、宿舍楼主体全部封顶后10日内再付合同总价的20%，钢结构主骨架安装完成后10日内再付合同总价的10%，待工程竣工初验后10天内，再付合同总价的10%（总计付至工程总价的65%）。余款除按规定留足工程保修金3%外，在工程竣工验收合格后6个月内分两次付清剩余工程结算总价款（每3个月付工程结算总价款余款的50%，6个月付清全部工程结算总价款）。

注：上述合同总价即工程合同暂定价2600万元；上述工程结算总价款即工程决算总价。

甲方必须付款至乙方中国银行帐上，帐号为550858208778。否则乙方不予认可。

十五、违约责任：

以上条款双方应认真遵照执行，任何一方不得违反本协议，如一方违约赔偿对方其经济损失。本工程不得转包、非法分包，分项工程确实需要分包施工，须征得甲方同意方可实施。施工期间承包方施工管理混乱或施工人员素质不高，违反施工规范造成质量不合格或工期延误的，甲方有权终止合同并承担发包方造成的经济损失。乙方应按月发放工人工资，不得拖欠农民工工资，如果有出现农民工工资没有发放造成工人上访的，除在第一时间发放农民工工资和按照市建设主管部门规定处罚处，每次罚款人民币伍万至拾万元。因甲方原因造成上述事件与乙方无关。

十六、本协议签订后至开工日起7日内，乙方向甲方提交工程建

设施工履约保证金伍拾万元人民币。履约保证金按以下方式返

还：基础完成后10日内返还50万元（办公楼基础30万元、宿舍楼基础20万元），付款比例方式同上。此保证金返还不包括工程进度款，本保证金到帐之日起，如壹个月期满该项目未能开工建设，甲方应无条件返还本金，并按中国人民银行同期货款利率的4倍赔偿给乙方。

十七、甲方应及时办理建设手续，如因甲方原因造成工期延误，乙方可按本协议第九条款约定进行工期及费用索赔。甲方如未能履行本协议第十四条进行工程款支付，乙方有权无条件停工并向甲方要求支付该款项，由此造成的经济损失及工期损失由甲方负责，甲方并按应付款项以中国人民银行同期货款利率的4倍向乙方支付违约金。

十八、甲、乙双方在履行协议期间如发生争议，可协商解决，协商不成，均可向工程所在地有管辖权人民法院判决。

十九、本协议一式肆份，正、副本各两份，甲乙双方各执正副本壹份。本协议经双方签字盖章后生效。

二十、未尽事宜可订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签章）：江苏泽通机械制造乙方（签章）：连云港宝成路桥工程

有限公司有限公司

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：年月日

第三篇：工程施工安全承诺书(修改)

工程施工安全承诺书

承诺人（全称）：劳务公司名称

承诺人为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保施工中人身和设备安全，并根据与（单位）签定的劳务承包合同的安全责任条款，做出如下工程安全施工承诺。

1.项目名称：工程名称工程

2.承诺人的安全责任

2.1 承诺人保证其具有工程承包的相关资质和其作业人员具有相关安全生产作业资格或者具备相关技术条件，相关资质证明材料真实、合法、有效；

2.2 承诺人保证其现场作业人员是在甲方备案的作业人员，能满足持证上岗的要求；承诺人保证其现场使用器具是在甲方备案的器具，均能满足使用要求并按要求做维护保养能保证使用安全。

2.3 承诺人在开工2日内向发包人、监理报送施工安全技术方案，并经监理和发包人审批同意。并且不因发包人审批同意而减轻承诺人应承担的相关安全责任及因此而增加发包人的连带安全责任；

2.4 承诺人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，对造成的一切损失承担全部责任；

2.5 制定施工安全措施，在开始施工前报发包人项目负责人备案；

2.6 承诺人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度，严格执行有关生产规程和发包人其他安全生产规定、制度；

2.7 现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承诺人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具；

2.8 施工前承诺人应将参加本工程的安全管理负责人的名单上报发包人审核批准，承诺人指派安全工作联系人；

2.9 正式施工前，承诺人有义务对每一处施工场地内可能存在的地上及地下暗埋管线（如水、气管道，通信及电力线缆等）或其它建（构）筑物作充分调查了解，并制定相应保护措施，对因此而造成的施工意外损失由承诺人承担；

2.10 承诺人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全

面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工；

2.11 在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等时，承诺人必须专门制定施工安全措施，经相关部门审核合格后组织实施，并报发包人备案；

2.12 承诺人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量符合安全生产的法律规定；

2.13 开工前，承诺人应组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给发包人备案。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

2.14 开工前，承诺人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经开工，就表示承诺人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

2.15 承诺人施工过程中需使用电、气、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

2.16 承诺人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。

2.17 承诺人施工过程中发生人身伤亡和设备事故，应当积极处理，并配合相关部门调查。

3.本承诺有效期限：自合同签订生效起至系统验收合格止。

4.本承诺经承诺人法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

承诺人： 劳务公司名称

（盖章）

代表人：

年月日

第四篇：工程施工安全协议书

工程施工安全协议书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

甲方： 乙方：

第一条 工程项目： 第二条 施工地址： 第三条 甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派副经理

同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

6、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派 韩家贺同志作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

（1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

（2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

第六条 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方员工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担50元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按50元至100元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按100元至500元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担1000元至3000元/次的违约责任。

第七条 甲乙双方约定的其他事项：无

第八条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第九条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十一条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

第十二条 本协议签订地点在甲方住所地。

第十三条 以下七项为本协议附件：

1、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；

2、乙方特种作业人员上岗资格证书；

3、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表；

4、乙方施工安全技术组织措施；

5、乙方大型独立项目的施工组织设计；

6、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。

甲方：

乙方： 法定代表人：

法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话：

联系电话：

签订时间： 2011年 5月

日

第五篇：工程施工安全协议书范本

工程施工安全协议书范本

建设单位（以下简称甲方）：（）

承包单位（以下简称乙方）：（）

工程名称：（）

工程地点：（）

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的.、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议内容：

(一)登高上架要求

1.施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

2.高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。

3.进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4.工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5.特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6.拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7.严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8.进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9.严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10.面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11.各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12.施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13.脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14.不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

15.作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16.年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17.遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18.手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19.作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

（二）用电要求

1.配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。

2.配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

3.电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。

4.施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5.配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6.配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。

7.用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

8.使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。

9.现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

10.现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。