第一篇:供电配电工程合同
供电配电工程合同
合同编号:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的“长乐·凯旋帝景”小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经双方友好协商,订立本合同,共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包内容及范围
1、乙方负责从30KV电源高压电杆至本工程室内配电房二台变压器高低压柜及一户一表电缆施工工程安装、变配电材料与设备的采购、安装调试、验收送电运行(以双方确认的施工图为准),并将小区变配电房维护,各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理(以下简称直供电)。
2、一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准。
三、乙方负责采购的设备及材料
1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业有关标准,生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若因乙方采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的乙方应在甲方指定期限内整改到位。
2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包,质量保证期为壹年(从送电之日起计算),送电并将小区转为当地供电局直供电后,产品如有非人为因素损坏的质量问题,乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备,并保证提供产品的全套性和正常运行。
3、乙方采购的所有设备及构配件和材料,必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。
四、工期
1、签定本合同后,乙方收到甲方预付款之日为工程开工日期。
2、工程工期:工期为四个月。
3、如遇不可抗力的自然灾害,经甲方确认后工期相应顺延。
五、竣工验收
1、工程具备竣工验收条件,乙方负责组织有关部门进行验收,并向甲方提供完整的竣工资料(包括竣工图、使用说明手册及内业资料)及竣工验收报告一
式四份,必须提供当地有关部门出具的工程竣工验收质量认可文件或准许使用文件。
2、竣工验收按照国家颁布《电气安装工程验收规范》和福建省电力部门及工程所在地有关电力部门的检验标准执行,工程质量应达到合格标准,因乙方原因导致工程质量未达到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
3、甲方收到乙方送交完善、有效、真实的竣工报告后15天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
六、工程合同价款与结算
1、本工程按双方确认的施工图以包干价为人民币:万元整(含税价)。
2、工程造价组成:包括工程所有材料、设备、人工费及当地电力部门所需缴纳的本项目费用。
3、本合同签定之日二日内,甲方应支付乙方工程总造价的30%作为预付款,即人民币:元整(¥元)。
4、高低压柜和变压器主设备到达现场,甲方五天内再付工程总造价的40%进度款给乙方,即人民币:万元整(¥元)。
5、通电后,甲方三天内再付工程总造价的20%进度款给乙方,即人民币:万元整(¥元)。
6、二期工程竣工,通过验收合格并送电后五天内甲方应付清剩余所有工程款项,即人民币:元整(¥元)。
七、双方权利及责任
1、甲方权利及责任
<1>甲方应完成变配电房的土建部分(包括地面、天棚、内墙、防火门)施工,应负责配电房电缆沟及盖板、设备基础施工;
<2>甲方应提供电源接入点供乙方施工时使用,施工期间乙方所使用的水、电费由乙方自行承担;
<3>甲方有权对乙方进场材料、工程进度、工程安装质量进行监督检查,若发现质量问题有权要求乙方停工整改(工期不予延长);
<4>甲方负责协调施工现场各施工单位间交叉作业所遇到的问题。
2、乙方权利及责任
<1>乙方应主动与土建承包单位及相关专业协调配合;
<2>乙方应承担工程的有关保险费用,安全生产、文明施工,施工过程应避免发生任何安全责任事故,若发生任何安全事故导致自身或他人生命、财产损失,乙方承担全部责任及所发生的费用;
<3>乙方在施工过程中须做好设备、材料的安全保护,若保护不当发生损坏,乙方自费予以修复或更换;
<4>在本工程未移交给供电部门管理及维护之前,乙方应无条件负责返修或更换设备、配件,并承担所有费用,乙方接到甲方电话通知,必须在3小时之内派人员到达,否则甲方有权请其他单位维修,由此产生的费用及后果均由乙方承担;
<5>在本工程移交给供电部门管理及维护之后(含保修期壹年内),产品如有非人为因素损坏的质量问题,所产生的维修费用,由乙方负责,如遇不可抗拒的自然灾害所造成的损失,由甲方承担;
<6>乙方保证当地供电部门不再向甲方收取与配电施工工程有关的任何费用,否则所有费用由乙方承担。
八、违约责任
1、乙方未严格按合同约定供货、安装、验收、送电,甲方有权拒绝付款。对于甲方造成的经济损失乙方应按每拖延一天1000元的标准向甲方承担违约责任;
2、甲方未按照合同约定付给乙方工程款,乙方有权停止施工,由此所造成的工期延误,均与乙方无关,对于乙方造成的经济损失甲方应按每拖延一天1000元的标准向乙方承担违约责任;
3、如乙方在送电后三个月内没有办理直供电手续,对于甲方造成的经济损失乙方应按每拖延一天1000元的标准向甲方承担违约责任。
九、其他
1、本合同如有未尽事宜,经协商可另行签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;
2、在本合同履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,当事人不愿意协商、调解或则协商、调解不成时,可向当地仲裁委员会申请仲裁;
3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,经双方签章后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:
签订时间:二0一一年三月八日
第二篇:临电工程合同
编号:
临时供电工程施工合同
工程名称:
工程地点:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签约地点:
签订日期:
年
月
日 临时供电工程施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行
施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程内容:
1、根据甲方向 市供电局申请临电的相关资料(报装 台临时变压器为 kva),乙方按照甲方申请的内容和要求,向供电主管部门办理临时用电批复,取得批复的时间要求为合同签订后10个工作日;
2、乙方按照供电主管部门批复的内容,委托有资质的电力设计公司设计临时用电施工图纸(且经供电部门审批),并按设计图纸施工,安装 台为 kva的临时变压器,施工范围为:包含且不仅限于外线施工至高压接线,包含变压器就位、高压至变压器、变压器至低压配电箱,全部高压电气安装及设备安装等。
四、合同总价: 合同包干总价为人民币 ¥元(大写:元整)。
五、工程工期:
1、工程开工日期: 年 月 日,工程完工日期: 年 月 日;共计 个日历天(以开工令为准),自甲乙双方签订合同之日起到装表通电并向甲方及供电部门移交竣工验收资料之日止。
2、如由于土地使用及其他甲方原因造成施工受阻,不能按供电局停电计划时间接火,造成不能按甲方合同要求的时间完成项目工程,工期顺延。
3、如果需另行申请停电接火时间,则由乙方协调供电部门重新办理相关手续。
4、如果由于下列原因,乙方可提出工期延长:(1)、因甲方单方变更所引起的某项工作量的显著变化,且该项工作在关键路线上;(2)、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍;(3)、遇不可抗力而引起的延误。
5、如果乙方认为其有权提出工期延长,应按规定以书面方式向甲方发出通知,由甲方书面确认是否予以延长。如甲方同意工期延长,因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。
六、承包方式
1、本工程实行总价包干,乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包供电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包风险(物价上涨),合同施工范围内造价不予调整。
2、合同总价除包括上述费用外,还包括但不限于以下费用:相关行政交费费用、临电设计图设计费、高低压电缆敷设费用(含电缆主材及辅材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、过马路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增加费、与使用土地使用权者的协调及支付相关费用和土地、苗木补偿费、试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用、达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用也包含在合同总价之中。
七、工程价款调整
1、本合同范围的工程为总价包干合同,总价不作调整。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。
2、除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外,乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价。
八、材料供应
1、本工程所需的材料设备按甲方审批的品牌由乙方采购的设备及材料为:GGD低压配电柜选用 有限公司产品;10KV进线电缆选用 电缆产品;500KVA油浸式电力变压器选用 有限公司产品;户外柱上系列设备使用 供电公司指定产品。
2、乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求并报甲方及电力主管部门确认及验收后方可进行施工,同时向甲方和电力主管部门提供产品合格证明和检验资料,因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题和由此造成其他第三方损失的由乙方承担所造成的一切损失。
九、双方责任
1、甲方责任:(1)甲方委托 作为甲方代表,负责协调本工程的一切事宜。(2)组织乙方进行图纸会审,向乙方作技术交底;(3)按合同约定支付合同款项。
2、乙方责任:(1)乙方委派 作为乙方代表,负责协调本工程的一切事宜;
(2)乙方须持有10KV及以上送变电工程施工的相应资质证书。乙方工人需持证上岗;(3)施工方案及安全方案需经甲方及 市供电局审批后方可施工;(4)自行解决临水、临电,并承担相关的接驳及使用费用;
(5)乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》,负责施工区域内的安全防护,制定相应的施工安全措施,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任;
(6)做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作;
(7)遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定;(8)按照甲方要求搭建临时设施,以及文明施工的标准。要求施工现场清洁整齐,现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款;
(9)乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求;
(10)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应内部管理措施,由于违反规定而,发生的一切后果由乙方自负;
(11)乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工;
(12)乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准;(13)乙方保证工程达到电业部门移交要求标准。
(14)乙方不得将合同约定的乙方的任何工作转包或分包给第三者完成,否则甲方有权单方面解除合同,且乙方须在解除合同后7天内向甲方全额退还已支付的费用,同时向甲方支付本合同总价的20%作为违约金。
十、工程保修
1、工程保修期自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起,保修期为半年,保修金额为工程结算总价的5%。
2、保修期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起24小时内,应 无条件予以维修。若乙方因此拖延维修,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。
十一、工程价款支付办法
1、本工程工期为30天,无预付款。
2、工程施工全部完成经供电部门验收合格后支付至工程合同价款的50%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后,乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后,在送电时一次性付至工程结算总价的95%。剩余5%作为质量保修金在保修期满后支付。乙方收款前向甲方提交等额完税发票。
3、工程价款支付方式:银行转帐支票。
十二、违约责任
1、由于乙方原因使得施工延期的,逾期十五天内乙方每逾期一天,应减收工程价款的千分之二;逾期超过十五天(含十五天),甲方有权单方面解除合同,且乙方须向甲方退还已支付的费用,同时向甲方支付本合同总价的20%作为违约金。
2、凡由于乙方责任影响工期和工程质量的,造成甲方或其他任何第三方经济损失的,甲方有权从工程款中扣减,工程款不足以赔偿甲方实际损失的,甲方有权向乙方继续追索损失费用。
3、在合同的执行过程中,甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和支付款项,及发生其它使合同无法履行的行为时,应承担违约责任。
十三、其它约定
1、由于乙方原因每超一天合同工期,甲方在违约金基础上对乙方进行追加罚款,罚款额度为每超一天扣罚工程合同总价款的百分之一。
2、乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题,甲方如数退还质量保证金。甲方不承担保修期内质量保证金产生的利息。
十四、争议解决
本协议未尽事宜,由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议,首先应本着友好态度协商或向各级主管部门申请调解,若经协商不成或调解无效,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十五、其他
1、工程保险:乙方必须按规定办理各种保险。
2、本协议一式六份,甲方执肆份,乙方执贰份。(以下无正文)
甲方:
乙方:
地址:
地址:
法定代表人
法定代表人(或授权签约人):
(或授权签约人): 投诉监督电话:
投诉监督电话:
附件(共 件)
1、附件一:廉洁协议
附件一
廉 洁 协 议
甲方:乙方:
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,结合工程建设的特点,甲乙双方订立协议如下:
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在建设工程承发包,合同的订立、履行过程中廉洁自律。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的,须事先按行政隶属关系上一级批准。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等,或给甲方工作人员报销其个人费用,或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所,或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。
九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方有权按合同终止和解除条款执行。
十一、本廉洁协议作为
合同的附件,与合同具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。
十二、本协议一式
份,甲、乙双方各执
份。
甲方:
乙方: 法定代表人
法定代表人(或授权签约人):
(或授权签约人): 地址:
地址: 电话:
电话: 签约日期:
签约日期:
第三篇:高低压配电设备及安装工程合同[范文模版]
电气工程施工合同
工程名称:
建设单位:
施工单位:
签订时间:合同编号: 迁西县正东新蓝湾住宅小区高、低压外网工程唐山市正东房地产开发有限公司唐山滦城建筑工程有限公司2013年10 月10日
电气工程施工合同
发包方:唐山市正东房地产开发有限公司(以下简称甲方)
承包方: 唐山滦城建筑工有限公司(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工
程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,自愿达成以下协议,双方共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程名称: 迁西县正东新蓝湾住宅小区 高低压配电工程。
2、工程地点:。
第二条:工程承包范围
1、高、低压进线电缆敷设安装,高、低压配电柜,变压器及电缆保护管
安装敷设,土建施工(电缆井、电缆沟、高低压配电柜变压器基础等)
2、接地系统安装和接地电阻测试。
第三条:承包方式
1、本工程采用包工包料方式承包。执行河北省08定额。
2、甲方供应材料包括:变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管。
3、甲方原因设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。
4、发生增加工程时,甲方需作书面通知乙方。
第四条:工程工期及交付成果
1、本工程工期定为天。
2、计划开工日期:年月日。
3、工程竣工交付成果为:工程范围的安装调试完成并正式通电(正式通电日为工程竣工日)。
第五条:质量合格要求
质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建
筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。
第六条:工程价款的支付与结算
1、本合同签订后甲方向乙方支付预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可,主材及设备(高低压配电柜、变压器等)到达施工现场,经验收合格并开始安装后支付元
3、正常供电并取得竣工验收合格证后,14天内支付合同价款的。
4、剩余工程款作为质保金,待保修期满后10天内付清。
5、每期付款乙方须开收据,最终提供有效发票。
第七条:材料、设备供应
1、本工程所需的材料、设备(除变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管)等物资的供应均由乙方根据图纸自行采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范,并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工,否则甲方有权不予以验收,直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准。
第八条:设计变更及工程结算
1、施工设计修改变更单必须经甲方签字同意后才生效,乙方才能予以实施,修改图纸需发给项目利益相关方各一份,作为以后结算的依据。其它任何未经甲方签字的变更,甲方均不予以认可。
2、工程竣工验收报告经甲方书面认可后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容,进行工程竣工结算。
第九条:双方责任与义务
一、甲方责任及义务
1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料,并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房,提供乙方施工用电用水接口,由乙方自行装表计量,装好表后通知甲方抄底数,施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系。对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸的处理及设计变更签证,负责工程中间验收,工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收,并按合同规定的付款方式支付工程款,配合乙方办好结算工作,及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
6、委派纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务
1、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划。
2、按图纸和施工总说明、设计修改(变更或通知单)、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工,并按甲方或现场监理工程师的检查、监督,做好施工记录、报验、隐蔽工程记录,及施工技术资料。
3、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通,做到按施工进度计划实施,保证质量、安全生产、文明施工、环境保护,工程竣工验收合格之前,乙方负责对已完成工程的保护,保护期间发生损坏,乙方自行负责。
4、提高安全意识,按规章操作,做好自我保护,施工期间如果发生安全事故由乙方自负,并立刻报告甲方和建设主管部门。
5、工程竣工验收后清理现场,做到完工清场。
6、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等,并保证不因上述事由影响工程施工,否则,因此所造成的一切损失概由乙方承担;如因乙方未能按时足额支付工资,导致停工或引起群体性事件的,甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资,向施工及管理人员支付;同时,甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。
7、在施工期间,应服从甲方的管理。
8、甲方如不按合同支付工程款,乙方有权停止供电,造成损失由甲方负责。
第十条:工程保修
1、本工程整体保修期为(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属安装质量问题均由乙方负责无偿维修。
3、若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。
4、在保修期间,属于保修范围和内容的项目,乙方在接到甲方报障电话或书面通知后,两个工作日内派人修理。
第十四条:违约责任
一、甲方违约责任
(1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。
(2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责,并赔偿乙方的经济损失。
(3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,则需支付工程总价的20%作赔偿金。
二、乙方违约责任
1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
第十六条:争议处理方式
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。当事人双方协商不成时,可向市人民法院提起诉讼。
第十七条:其它
1、本合同一式份,甲乙双方各执份,每份均具有同等的法律效力,在双方代表签字盖章后生效,在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。
2、双方因工程质量问题双方发生争执的,由市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。
3、合同执行过程中,如发生本合同未约定的事项时,双方应在友好协商的基础上签订补充协议,以利于本合同的顺利履行。
附加协议条款
1、。
2、。
3、。
(以下无合同条款正文)
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
授权委托人:授权委托人:
地址:地址:
开户名称:
开户行:
银行帐号:
联系人:
办公电话:
合同签订日期:年月日
合同签订地:
第四篇:配电工程建设总结
配电工程建设总结
工程流程
1、审图(必须经过业主同意之后方可给供电局,如果供电局方面有问题也必须跟业主汇报)
2、找厂商报价(将审核的图纸给厂商按照图纸上面来进行生产)
3、找安装槽钢、接地网以及卸货人员报价
4、工程施工前对配电房厂房进行考察,需要注意的部分必须跟业主将清楚。
5、制定施工进度日期
6、待配电房完成后通知供电局中间验收,验收完成通知厂商准备送货并且通知卸货人员。
7、设备安装时候通知供电局人员到现场指导,完成后通知供电局人员做试验
8、试验完成进入送电部分
9、送电完成移交工程资料给业主
10、对于业主回复的答疑一定要看清楚,其中必须看清楚里面的所需增加的内容,对于对另外厂家所提的答疑也必须看清楚。工程造价
工程造价包含设备费用、人工费、供电局费用(其中包含设计费为总价的4.59%,监理费为总价的4%,设备才发费为开关柜主要设备的3%)、安全及保险(为设备、人工及供电局费用的0.003)、利润(为设备、人工、供电局费用安全及保险的0.06)、税金(为设备、人工、供电局费用、安全及保险、利润的0.06)。其中设备费用中大部分是高低压设备,其次是高压电缆,在就供电局试验费用也占一部分,其他像接地工程所用材料的费用,绝缘材料等费用在少数,在有的地方需要安装母线槽的工程其母线槽的价格也有一部分,其他零零散散的材料价位在4W至5至足矣。一般除主要设备外其他费用加起来为设备的45%,工程总造价等于设备价+45%设备价,价格需控制在这范围内。
人工费像现在一个人一天至少在200-300元,安装开关柜一天至少4个人需要大概2到3天,开挖电缆沟至少需要一个礼拜,所用材料的管子80-120一米(专用电力管橙色),电缆沟一般深1-1.5米,电缆孔井一般50米一个。在这施工当中如果是软泥土必须在底部及顶部包裹60公分沙子,并且要先用水泥浇盖一层在铺沙子,这是为防移位。如果在电缆沟的走向当中有排水管的话尽量走排水管下面,进入配电房的部分不可使用管子需要挖电缆沟,配电房土建要求(中间验收必须,不然无法让设备进厂)
一切施工都要按审核图纸进行,槽钢安装完成(槽钢安装必须保持四边平衡,槽钢前后距离要比开关柜前后距离多长4公分,左右按柜子尺寸安装),接地网完成(接地网一般都用扁铁做,如果业主要求用裸铜的话,除安装裸铜外也必须装扁铁这是供电局要求),门窗安装完成(窗子上必须安装纱网,门上要贴安全标示“高压危险,请勿靠近”,还要安装防鼠板),灯安装完成并且要配应急灯,墙必须粉刷,空调也可根据要求安装,房间内必须保持干净干燥。施工过程要求
施工前必须要按照审核图纸上来做,设备卸货时候必须根据清单上点清任何东西,特别是钥匙及资料一类,在施工过程当中必须要求设备厂商到现场配合设备进行安装,在人员调配当中必须时时刻有人员施工,防止中间出任何问题可以及时处理掉。一般供电局不做的活自己首先请教设备厂家再施工。供电局做试验的时候需要通知厂家陪护,重庆供电局不在业主方计量柜安装电能表,所以必须自己配电能表,
第五篇:高低压配电工程招标文件
高低压配电工程招标文件
______________有限公司 二零零四年 月 日
前 附 表
项目名称
项目地点
联 系 人 联系电话
传 真
招标方式 议 标
招标范围 ————高低压配电工程
建筑面积 M2 结构类型 框架结构,五层
工程工期 确保 日前全部安装调试完毕,具备通电条件。工程质量 合 格
领取标书时间 2004年 月 日
投标有效时间 投标截止日后30日内有效 投标保证金 人民币20000元 投标文件份数 正本壹份,副本贰份 投标文件递交地点
投标答疑时间 2004年 月 日下午2时 投标截止时间 2004年 月 日下午5时前
一、投标须知 1.1投标单位资格要求
1.1.1 参加投标的单位必须为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的经济实体,不接受任何形式的联合体参与竞争。
1.1.2 投标单位须具备承装10KV或/及以上电力设施施工资质;投标的项目经理须具备高压作业施工资质。
1.1.3具有良好的财务状况和商业信誉。1.1.4相关法律规定的其它条件。
1.2 投标单位收到该工程的招标文件、图纸及其它资料后应认真审阅,对不清楚或有疑问者,投标单位应以书面形式在投标答疑时向招标单位提出。
1.3 招标单位对招标文件和资料等所做的补充修正解答均视为招标文件的有效组成部分,并以书面形式通知各投标单位。
1.4 投标单位所提交投标文件,必须在充分理解招标单位提供的全部资料,包括招标文件、相关图纸及现场条件的基础上编写。一旦递交投标书将被视作投标单位已经充分理解招标文件、补充通知、现场情况和其它影响工程施工或费用的因素,并已在投标报价和施工方案中充分考虑。投标单位应严格遵守标书原始文本,任何非正式改动、补充或注释将不被认可。1.5投标单位在提交投标文件后,投标截止期前,可以修改和撤回其投标书,这种修改和撤回应以书面补充文件的方式,送达招标单位。但不论投标结果如何,与投标相关的所有文件及相关资料(除资质证书原件外)概不返还。
1.6 投标书封面、投标书及报价单需加盖法人公章,并须有法定代表人或法人委托代理人签字或盖章。
1.7 投标书正本壹份、副本贰份。投标书封面须注明正本或副本字样,正副本内容不一致时,以正本为准。投标文件的正本和副本应统一密封,封口处加盖法人公章,封面上注明工程名称、投标单位名称、投标单位联系方式。
1.8招标单位有权接受任何投标和拒绝任何投标或所有投标的权力。招标单位在授标前有权接受或拒绝任何投标,宣布投标程序无效或拒绝所有投标,并对此引起的对投标人的任何影响不承担任何责任,也无须向任何投标单位作任何解释。
1.9 投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。不管中标与否,均由投标单位自理。
1.10本招标文件与合同具有同等法律效力。招标单位拥有本次招标的最终解释权。
二、招标范围内容
2.1 本项目整个高低压配电工程,包括: 2.1.1 高压柜、变压器、低压柜设备
2.1.2 低压柜出线端至各楼层各专业配电箱电缆及其配套工程 2.1.3 不包括高压柜进线端前进户电缆 2.1.4 用电申请报批手续
2.2 2.1条高低压配电工程设备供应、安装、调试、验收的免费保修。
三、投标报价要求
3.1投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的设备购置、设备管线安装及调试,以及为完成上述工程内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。若因投标单位少报、漏报部分工程,则由此引起的工程费用由投标单位自行承担。3.2 投标报价方式
本高低压配电工程采用固定总价方式报价。工程总价包括向总包单位交纳的管理费用以及政府有关部门按规定收取的由此高低压配电安装工程所产生的一切费用。在合同实施期间不因任何价格变动或国家政策、法律的调整而变动。3.3 投标报价计算方法
投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸及技术资料分系统分项计算工程量,分项报综合单价;综合单价应分别列明所含人、材、管理费。主要材料设备请投标单位自行选择中等或中等以上品牌报价。承包单位在主要材料设备采购前须得到招标单位对材料设备品牌的确认方可进行。
3.4发包方有权在合同执行期间自行采购高低压配电主要设备(如高压柜、变压器、低压柜设备等);由发包方订购的设备运达现场时,承包方必须派代表与发包方一起验收设备,发包方、承包方和设备供应商三方共同签字确认后,设备正式移交承包方管理,承包方承担管理责任,并负责按设计图要求安装,配合设备供应商做好设备调试工作。上述设备运达现场卸货至地面后的二次搬运由承包方负责并承担费用,此费用应包含在承包金额内。3.5 工程承包方式:包工、包料、包安全、包工期、包质量、包验收。
3.6 现场办公室、生活、材料、半成品堆放场地、施工临时水电等由业主协助与总包单位协商解决,所产生的费用由承包单位自理。
3.7 施工过程中,如承包方需对原设计方案进行修改,须征得发包方同意。修改所需设计、施工等所有费用均由承包方承担,并不得影响工期。
3.8 合同签订后,若因设计变更,则变更部分工程按实结算,调整合同总价,其它不作调整。本工程最终结算金额以发包方指定的具有审核资质的第三方咨询公司审定的结算价格为准。
四、招标答疑会
4.1投标单位应对工程施工现场和周围环境自行进行勘察,勘察现场所发生的费用由投标单位承担。
4.2投标单位在收到招标文件后,如有疑问需澄清,应于2004年()月 日前以书面形式传真至招标单位,招标单位以书面形式给予解答。投标单位在收到答疑后若仍有疑问应在两天内向招标单位提出。答疑截止日期为2004年()月 日。
五、投标截止期
本次投标的截止时间见前附表。迟于截止时间所提交的标书或者非亲手提交的标书将不被接受。
六、投标文件组成
商务标:(非原件资料须加盖单位公章,否则视为无效文件)6.1 投标书(见附表)6.2 企业法人营业执照 6.3 企业资质、资格证书 6.4法人授权委托书(原件)6.5授权代表身份证复印件
6.6详细计价书、计价汇总表、最终报价书 6.7近两年安装实例 6.8其它有关证明文件 6.9最后通电时间的相关承诺 技术标:
6.10 总体进度计划方案 6.11 施工组织方案 6.12 主要机械设备表
6.13 售后服务年限及技术支持方案 6.14 其它有关文件
七、投标保证金
7.1 投标单位投标须按招标单位要求交纳投标保证金,投标保证金可采用现金、支票。7.2 对于未中标单位的投标保证金将在招标单位确定中标单位后一周内无息返还给未中标单位,但投标单位须将招标文件完整送还招标单位;中标单位的投标保证金将在签订施工合同进场施工一周内无息返还。
7.3若投标单位在投标有效期内撤回其投标书或中标单位未能在规定期限内签署合同或投标单位未按要求交回所有招标文件资料的,招标单位有权没收投标保证金。
八、付款方式
8.1合同生效后,发包方凭承包方在当地税务局开具的建筑安装专用发票按下列方式支付每期工程进度款:
8.1.1 合同签订进场施工14天后,甲方付合同总金额的20%作为工程备料款。
8.1.2 主要设备(高压柜、变压器、低压柜等)货到现场进行外观、型号、数量检验合格并开始安装后14天内,甲方付合同总金额的25%的工程进度款。8.1.3 工程安装完毕后14天内,甲方付合同总金额的25%的工程进度款
8.1.4 工程安装完毕经政府有关部门验收合格并通电正常运行14天后,甲方付合同总金额的10%的工程验收款。
8.1.5 甲方商场开业,设备正常运行10天后,甲方付合同金额15%的工程款。8.1.6 保修期满后,设备运行正常,甲方在10天内支付合同金额5%的保修尾款。
九、双方责任 9.1 发包方责任
9.1.1 发包方负责提供用电报批手续规定需发包方提供的资料。负责提供大厦内供施工用电源、水源接驳位置。9.1.2 因经营和使用的需要,发包方需变更设计时,应提前办理工程变更和修改设计手续。9.1.3 审核承包方编制的工程总进度计划、工程进度周报表,并按时向承包方支付工程进度款。
9.1.4 发包方应在现场组织工地施工管理机构,实施管理监督,检查工程质量、进度,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款证和其他必须的签证。9.1.5 参加工程竣工验收,并按合同规定日期办理竣工结算。9.2 承包方责任
9.2.1 办理本工程中一切涉及政府有关部门及相关单位的对接、报建、报批、验收等事宜,完备与施工有关的所有合法手续,并承担由此产生的费用。
9.2.2 承包方必须确保发包方指定的日期通过供电主管部门的验收并通电。9.2.3 施工区域内临时设施、水电管线的修建安装。
9.2.4 承担供施工用电源、水源自接驳位置接至应用地所需水喉、电线等用具的材料人工费用,并承担施工期间所发生的水电费用。
9.2.5 编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、材料、成品和半成品进场计划,并送发包方审核。
9.2.6 必须严格按经发包方确认的施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期,未经发包方书面许可而擅自更改的工程,承包方必须返工,由此产生返工费用及延误工期的责任,由承包方承担,如承包方拒不返工的,发包方可停止支付工程进度款。9.2.7 按施工安全规范的规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三方的安全。9.2.8 做好施工组织、管理工作,保持现场清洁、器材堆放整齐和道路畅通,并及时清除垃圾和不用的临时设施。9.2.9 做好交界工程的管理,抓好交界工程的工作质量和工作进度。
9.2.10 劳工保险及其它保险由承包方自行购买,其费用已包含在承包总金额内,承包方不得向发包方另行收费,在施工期间有任何意外发生而导致罚款及不良后果等,承包方须自行负责,概与发包方无关。
9.2.11 工程竣工后清理现场(包括建筑物周围)内外的余土和堆积物,拆除生产和生活的临时设施,做到工完场清。若承包方未清理施工现场,发包方可安排清洁公司进行清理,所发生的费用将从承包方的工程款中扣回。
9.2.12 在施工中,由承包方本身造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由承包方自行负责。
9.2.13 在施工中,所涉及的现场财产管理、人员管理、安全管理及防火、防盗,包括与当地管理部门、消防部门、公安部门等一切衔接工作,全部由承包方自行负责。9.2.14 在本合同签订后,每周向发包方提供一周施工进度计划及工程完成情况。
9.2.15 承包方因需由地面运送材料、工具等至施工地点,在运输过程中,承包方须保护发包方及他人财物,如有破坏损失,由承包方负责赔偿。
9.2.16承包方已对该工程所有图纸及其它文件进行了审核,对现场实地进行了考察,确定该工程报价没有遗漏,如发现任何漏项均由承包方完成施工并承担费用。
十、其它事项
10.1 施工合同不允许转让,中标单位不得分包本工程整体或部分工程。10.2 投标单位应服从建设单位、监理单位的管理。
10.3 建设单位有权要求投标单位更换建设单位认为不能胜任工作或玩忽职守人员,投标单位应在一周内将上述人员撤离现场并补充胜任人员到岗。
10.4 工程质量如不能按建设单位要求及时通过当地有关政府部门的验收,则由此给建设单位造成的一切损失均由投标单位承担。
十一、技术要求
承包人应严格按照设计施工图纸的要求及国家、地方颁布的现行施工规范、规程、标准及安全操作规范施工,保证工程质量。
十二、电气设计图纸壹整套
投 标 书
致:——————有限公司
对贵司————高低压配电工程招标文件,我/我们经仔细研究后,现决定参加投标。
1、我/我们愿以人民币大写(RMB¥)承包贵司——————高低压配电工程。
2、我/我们愿遵照招标文件中的条款、技术要求,承担全部责任及义务。
3、我/我们愿遵照招标文件的规定,在投标有效期间,该投标文件将始终对我/我们具有约束力,并可随时被接受。若我/我们中标,至合同签订生效本投标文件将继续有效。
4、我/我们理解贵司无义务必须接受报价最低者为中标人,并有权拒绝所有的投标。
5、如果我们中标,我们将按照贵司要求的工期完成贵司————高低压配电工程。
投标单位名称:(盖章)投标单位授权签字和盖章: 职 务: 日 期: