水电安装工程施工劳务承包合同1

第一篇：水电安装工程施工劳务承包合同1

水电安装工程施工劳务承包合同

（以下简称甲方）（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、工程规模

二、承包范围：

1、该水电安装分项工程乙方应承担甲供材料耗用的控制指标、未计价材料和劳务承包；

2、该工程楼施工图中室外管道井以内的水电（含系统调试）、电视、电话、网络、监控（门禁）、防雷、雨落水管、空调穿墙管、空调冷凝水管、布管、穿线的全部预留、预埋、安装、调试、测试(含通球试验)等工作。交工前各类管线的守护、成品保护、卫生清理、直至交物管前全部工作内容的工程施工(包括施工现场的所有临电、机械搭拆与维修)。

3、会审纪要、设计变更、技术核定单中的工作内容、后期成品保护。

4、自备安装使用的全部机械，检测仪器、电动工具(含钻头)、灯具、电线、电缆、灯泡、施工用具。

5、安装工程竣工后的保修服务工作；

6、安装工程所需的各类材料的计划；

7、线管槽的填补，若乙方不能按时填补，则按建筑面积元/m2扣除。

8、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用；

9、场内材料的转运、堆码、标牌、标识的设臵(摆放以及占线管槽的清理和收集至堆场；

10、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用；

11、施工过程中乙方的质量安全管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作；

12、由乙方提供给工人合格的劳动保护及劳动防护用品

13、乙方的食、宿由乙方负责。

三、施工工期：

1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因乙方原因或乙方可预见到的事项发生延误工期，由乙方负全责且不延长工期。

3、凡由于甲方原因或有经验的乙方也无法预见的原因影响乙方不能按时完成的，甲方根据实际情况顺延工期。

4、乙方原因延误工期处以200元/天的罚款。

四、质量要求：

1、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2002年版）

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002

《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88（四川省地方标准）

2、质量体系要求

该项工程质量必须是一次性交验合格。

施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，以国家现行施工及验收规范施工，完工后按此要求进行检查验收，质量等级必须达到合格标(具体质量以及规范按技术交底执行准。

3、施工资料整理及保修服务

施工资料由乙方提供原始数据，甲方负责收集、整理、归档。

该工程水电安装分项工程质量保修期为二年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问

题，属乙方无条件保修。若乙方在接到甲方维修通知二天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

五、安全生产管理：

1、甲方安全生产责任：

(1)对施工现场的安全生产实行统一管理；

(2)为在施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险；

(3)协调各分包单位（乙方）之间的安全生产责任区域和责任范围；

(4)编制安全生产组织设计或方案并监督执行；

(5)对进入施工现场的作业人员进行有关安全生产的法律法规和施工现场管理制度教育，接受交底人必须在交底书和各种会议记录上签字；

(6)进行现场安全检查，对乙方违法、违规、违纪行为进行纠正或处罚；

(7)协助乙方按“四不放过”原则处理已发生的安全事故；

由于甲方违反上述条款发生安全事故应接受行政处罚。

2、乙方安全生产责任：

(1)服从甲方的安全生产统一管理；

(2)建立健全安全生产保证体系，遵守安全生产制度，落实安全生产责任；

(3)严格按照甲方编制的安全生产施工组织设计或方案精心组织施工，班组长在方案上签字确认；

(4)向甲方提供“三类”人员培训合格证和特种作业人员上岗证，查原件留复印件；

(5)对从业人员进行安全技术、操作规程教育和班前教育；

(6)对甲方识别出的施工现场重大危险源和重要环境因素进行学习及控制，向作业人员交底，定期检测、评估、监控并制定相应的应急预案，报甲方备案；乙方识别出的施工现场重大危险源和重要环境因素应及时书面报告甲方；

(7)要爱护和正确使用甲方提供的现场防护设施、消防设备、临时用电设施和机械设备及生活设施等，并进行经常性检查，当达不到安全防护要求或存在隐患时应及时书面报告甲方处臵，否则视为乙方认可甲方提供的所有安全设施符合要求；人为损坏的应给予赔偿；

(8)督促教育从业人员按使用规则佩戴、使用劳动保护用品，对从业人员进行安全技术交底和操作规程交底，严禁从业人员违规、违章、冒险作业，对人的不安全行为和物的不安全状态应及时予以纠正；

(9)在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，组织作业人员停止作业或采取应急措施后撤离危险区；

(10)乙方人员违章指挥和操作者违规操作造成的安全事故，责任由乙方负责；

(11)发生安全事故应及时按有关规定书面上报。

乙方由于违反上述条款，造成从业人员伤亡事故，应承担全部经济责任和刑事责任，并妥善处理各相关事宜。因各类事故给甲方带来经济和社会信誉损失，应负赔偿责任。

六、工程款的结算及支付办法：

1、本工程工程量约为19222平方米，工程总价约为30万元。

2、乙方负责的各项工作在满足本合同约定的承包范围、质量标准、安全规定、进度计划规定的工作内容情况下，甲方将本工程按建筑面积元/m²的综合单价结算给乙方包干使用。建筑面积依照清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按普工 50 元/工日，技工70 元/工日按甲方确认的数量逐月结算。

水电安装分项工程由甲方提供的各类(除未计价材料)水电材料(甲方不提供未计价材料)的耗用按清单定额的材料损耗乘以0.5计算，完工后进行结算，如实际耗用量大于结算数量时，丢失或超过部分由乙方按采购价进行赔偿。如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价1～5倍进行赔偿。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的一切经济、工期损失由乙方承担。

4、费用的组成：

(1)基本工资：占总价的60%，此款按工程实际完成量逐月支付。

(2)质量：占总价的10%，一次验收合格，无直接经济损失发生则按当月实际完成量结算逐月支付。如发生质量事故，其直接经济损失从当月质量款中扣除，质量款抵扣不足部份从基本工资中扣除。

(3)安全：占总价的10%，当月未发生有歇工损失的安全事故，同时在安全生产方面未发生伤害赔偿，则按当月实际完成量结算逐月支付。如发生伤害赔偿，在此项费用中扣减，不足部分从基本工资中扣除。

(4)进度：占总价的20%，满足进度计划要求，按月实际完成量进行结算逐月支付。如未

完成计划则将其少完成量部分按第三条约定的相应条款扣减当月进度款，不足部分从基本工资中扣除。

5、款项支付办法：

项目部根据班组质量、进度、安全情况每月按已完合格工程量的80%收方结帐，根据结算金额次月20～25日由公司财务付款。

乙方收到甲方支付的工程款，应及时足额支付人工工资。当月工资发放清单必须按实名造册并经本人签字盖手印发放后，乙方必须在三日内将此清单原件提供给甲方，否则甲方将拒绝支付次月工程进度款。

本工程完工验收合格后两个月内支付17%的余款,不计利息.本分项工程完工结算时扣除合同总价3%作为该工程的质量保证金（无息），质量保证金在工程完工两年后扣除前述约定的相关费用并履行完保修义务无质量问题后付给。

七、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求、乙方应按照甲方的要求将本分项工程的加工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。

乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

4、班组内部以及各班组之间严禁出现打架斗殴事件，一旦发现，各班组每次罚款2000元以上。

八、其他事项

1、本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、安全、进度、文明施工等方面严重违规，除按合同相关规定给予处罚外，经后不再参与甲方后期的建设工作。

3、本合同一式两份，甲、乙方各持壹份。

4、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

5、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

6、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净、堆码不到位不整齐的部分，项目部将派现场杂工协助，所发生费用全部由乙方负责。

7、该工程严禁转包或再次分包。

8、本合同签约地点：

甲方(合同章)：乙方(合同章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签约时间：年月日

第二篇：水电安装劳务承包合同

水电安装劳务承包合同1

甲方：(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一： 工程名称：克拉中心

二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

三、工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

四、工期要求

乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

六、工程承包方式：

本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款

本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

(一)甲方工程款支付：

1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

2、工程进度款支付节点：

2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

3、工程结算款支付：

经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

4、保修金支付：

剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的'原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

日期：年 月 日 日期：年 月 日

水电安装劳务承包合同2

承包方： （简称乙方）

経双方协商，甲方将 水电安装 工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。

一、施工总体要求：

确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

二、承包方式及承包范围：

1、承包方式： 包工

2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程；

（2）本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程；

（3）避雷针焊接和预埋；

（4）临时设施的水电。

三、计价与付款：

1、计价方式：按建筑面积 元/㎡包干价计算。

2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。

四、施工质量要求：

乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格 。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。

五、工期要求：从 年 月 日至 年 月 日。按土建施工进度完成承包的施工内容（包括配合临时水电安装），未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天20x元的罚款。如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。

六、乙方的义务和责任：

1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。

3、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。

4、食宿费均由乙方自理。

5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码，对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不清除时，甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。

6、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程30%罚款。

7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开。

8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。

七、甲方的义务和责任

1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督。

2、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的.作业。

3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。

4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。

5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要。

八、安全施工及文明施工

（1）、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产，加强对所辖职工的安全教育和管理。

（2）、遵守安全纪律和操作规范，防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽；严禁酒后上岗和穿拖鞋，打赤膊上岗，遵守文明工地管理制度；不准擅自乱拉乱接用电，现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故，均由乙方承担一切责任。

（3）、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴，凡违反规定，出现一次罚款20x元，情节严重的交当地派出所处理，并由乙方承担一切责任。

九、其他

本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜，双方协商解决，补充协议作为本合同的组成部分。

本合同 壹式 肆 份，甲方 两 份，乙方 贰 份，具有同等的法律效力。

此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。

甲方（盖章）: 乙方（盖章）:

甲方代表（签字） 乙方代表（签字）

二0 年 月 日

水电安装劳务承包合同3

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一 工程概况

1.工程名称：望城才子城。

2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

住宅建筑面积176287.16平方米

住宅商业建筑面积20372.91平方米

地下室面积27336.3平方米

二 承包方式及承包内容

1.承包方式：实行包工，包水电安装。

2.承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三 施工工期

总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

四 承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五 工程质量

1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六 工程付款方式

1.工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的.审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七 结算及付款方式

1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八 双方职责

1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

4.乙方自行提供必要的劳保用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

十 工伤事故责任分担

1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

十二 争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方：乙方：

年 月 日 年 月 日

水电安装劳务承包合同4

发包人全称： （以下简称：甲方）

承包人全称： （以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下：

从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽）安装结束；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、甲方工作

2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。

2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

四、乙方工作

3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的`现场交底）。

3.2开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。

3.3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6施工垃圾集中到甲方指定地点。

3.7已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复；或由乙方修复，由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

3.8乙方必须遵守甲方《装饰施工现场安全管理条例》。

五、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

六、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;

⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)；

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条

第4款处理。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。

2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

八、合同造价及付款方式

本合同工程总价为 元整

乙方进场 天，甲方付生活费 元

乙方施工进度达到总工程量的30%，甲方付 元

乙方施工进度达到总工程量的50%，甲方付 元

乙方施工进度达到总工程量的80%，甲方付 元

余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的维修金后一次性付清。维修金在乙方完工并交付使用后6个月内付清

九、本合同一式贰份。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

水电安装劳务承包合同5

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程质量管理条例》 及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式： 包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。

四、承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。

五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。

六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：

1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx

2、04S202室内消火栓安装

3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(版)

4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx

5、消防验收规范标准

6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx

7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx

七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定

八、质量验收程序：

1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。

2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页

3、施工阶段每一结构层次的`隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。

4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。

九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。

十一、工程量计算方式：

本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。

十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）。

十三、付款方式：

1、乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。

2、施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。

3、乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。

4、乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。

十四、甲方的责任和义务：

1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底

第2页共4页

4、甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）。

5、在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。

6、如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。

此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。

甲方：

乙方：

见证人：

公司签章

水电安装劳务承包合同6

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、建筑风格：

5、工程规模：

二、承包范围：

1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

三、施工工期：

1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

1、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(1)该项工程质量交验合格工程。

(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

六、工程款的结算及支付办法：

1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为 元。

2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

水电安装分项工程由甲方提供的`各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

4、费用的组成：

(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

七、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

八、安全事项

乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

6、本合同签约地点：

甲方：乙方

身份证号码： 身份证号码：

电 话： 电 话：

签约时间：年 月 日 签约时间： 年 月 日

第三篇：水电安装劳务承包合同

水电安装劳务承包合同

甲方:

乙方:

根据中华人民共和国经济合同法和四川省劳务用工条例及国家有关建筑安全

规范的规定；本着互相信任的原则；为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议。

一、工程项目:

1、工程名称: 欧香小镇四期54#楼

2、工程地点:骑龙

3、工期:年月日至年月日；

4、工程范围和内容：

1、水电开槽(给排水，强电)布管，穿线，埋槽(消防系统除外)；水电施工的穿墙，打孔，切割；开关面板灯具的安装，弱电只负责布管。

2、给排水管道安装：

3、乙方负责劳务用工以及施工机器、工具，其它材料一切由甲方负责；

4、如发生零星用工，按每工日130元计取；生活费乙方自理；

二、工程结算方式；按实际建筑面积加阳台面积总价结算；

三、工程付款方式：

总人工水电安装承包费:32元/㎡

主体阶段以10元每平米付款；以每十层付一次款；内装（包括线盒配完、给

排水做完）以13元每平米付款；其余付款以工程穿完线付到总工程款的百分之九十；竣工验收后付到总工程款的百分之九十七；剩余百分之三为一年维修保证金，以交工之日起一年后付清。

四、甲方的约定：

1、甲方提供乙方在施工场地人员的住宿房以及工具存放用房；

2、专人配合乙方。保证材料的供应。不能使乙方因此延误工期，如因甲方原

因造成工期延误而造成的损失用甲方全部负责。施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料及变更图纸；

五；乙方的约定：

1、工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。

2、按图施工，保证施工质量，因施工质量问题所产生的材料损耗，由乙方承

担。

3、积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。

六、违约责任；甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。

七、本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

八、如甲方未按时按以上付款方式付清而造成乙方被迫停工延误工期等损失

由甲方自行承担。

九、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：

乙方：

年月日

第四篇：水电安装工程施工承包合同

水电安装工程施工承包合同

甲方（全称）： 吉首地税樱桃小区住宅楼工程项目部

乙方（全称）： 水电安装工程承包者

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹遵守。

一、工程概况

工程名称：吉首地税樱桃小区住宅楼工程

工程地点：吉首市乾州樱桃枰

二、工程承包方式：包工不包料

三、工程承包范围和内容

工程承包范围：州地税局樱桃小区宅楼工程施工图纸全部内容。工程内容：室内给水、排水安装，定位、放线，套管和线管预埋、管内穿线、每层配电控制箱及照明电气（开关、插座、接线盒、灯具、管井电缆线、水表等）安装，防雷、接地安装等。

四、合同工期

具体施工时间及进度必须满足本项目工程的整体进度要求。

五、质量标准

必须达到水、电安装施工验收规范及气象部门验收的省优良工程标准；配合完成省安全文明工地。

六、承包方式

（1）。

（2）付款与结算方式：

1、甲方按建设单位拨款批次分别支付乙方工程款，工程款根据乙方实际完成的工程量%支付；

2、工程款在根据乙方实际完成工程量%支付；

3、工程款在工程全面竣工验收合格后支付全部工程款的%；

4、剩余%的工程款留作质保金，工程在验收后一年的保修期内如无质量问题，支付全额质保金。

（3）乙方承包的工程项目不得再行分包，在施工过程中，经检验达不到验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，由此造成的经济材料损失由乙方承担。

七、工程保修

乙方按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在1年内承担质量保修责任。

（1）工程质量保修范围及内容

合同中所明确的工程承包范围和内容均属保修范围及内容。

（2）质量保修金：质量保修金为结算价款的5%。

八、本合同一式贰份，双方各执一份。同具法律效力，自签字之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：（签章）

乙方：（签字）

合同签订时间：年月日

第五篇：水电安装工程劳务承包合同

水电安装工程劳务承包合同

甲方： 乙方： 身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：长沙江山帝景哈佛一期C19—C20栋

二、工程地点：长沙市先导区学士路99号

三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：安装工程：

㈠、①、消防系统（含地下室通风排烟系统、消防广播系统、消防报警系统、消防声光报警、消防喷淋、消防栓系统、消防应急灯（包含线路及插座）、消防卷帘门等）不在承包范围内；

②、燃气、智能化、网络、电话等专业工程的管线预埋由安装专业分包单位施工，不在承包范围内；

③、土建方面的洞口、线管的预留预埋（不含穿线）由承包人完成施工。④、电梯的管线预留及线缆，电梯机房的水井、电井照明、插座，楼梯间、地下室及公共部分照明（含灯具、开关、插座、声光控制等）、线管预埋及穿线由承包人施工；大堂及电梯厅承包人只负责预埋，布线由装修单位施工。

⑤、设备房及公共照明管线全部由承包人施工。

⑥、室内部分：主电源由配电箱连接到各户电箱，电箱后线路由精装修单位施工； 室内照明、插座、管线按装修设计预埋，由承包人施工；室内的排水工程（卫生间、厨房、阳台），只做立管，留三通由承包人施工；空调系统、屋面排水系统，卫生间、厨房、阳台地漏预留接口，出地面20CM，由承包人施工；

⑦、给水工程只施工主管，支管部分预留接口，只做至管井内阀门水表即可。⑧、室内给排水立管按图计算，对接到加压设备处含在承包人施工范围内，加压给水设备由专业单位做。

⑨、室外给、排水工程部分（含水表、阀门）按照图纸计入承包人施工范围内。

构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设

计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙

方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从

乙方预留的保修金中扣除。

九、本工程施工中，甲方除向乙方提供垂直运输机械外，其余操作工、器具均由乙自备。

十、承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总建筑面积约为27627.4平方米，每平米单价27元/㎡，计工程款为745939.8元。（大写币：柒拾肆万伍仟玖佰叁拾玖元零捌角整）竣工时，按业主方实际完成的建筑面积进行结算。

十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到甲方、业主、质监等各方联合验收规定的质量等级时的完全价格。如在验收时通不过验收标准，需返工所造成的经济损失均由乙方自负。

十三、付款办法：

1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。以后按人头借支生活费用。

2、施工队进场，第一次付款在完成主体工程出±0.000后可按合同总价支付到总造价的10%

3、完成主体结构十层后可按合同总价支付到总造价的30%。

4、主体结构封顶后可按合同总价支付到总造价的50%。

5、砌体完成可按合同总价支付总造价的60%。

6、乙方所承包的工程内容完成后可按合同总价支付到总造价的80%。

7、乙方剩留的工程余款，待工程验收后六个月，且已取得质检、业主方、监理等单位的结构质量评定单，由甲方向乙方可按合同总价支付到总造价的95%。

8、剩余的5%作为质保金保修一年后付清。

9、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

10、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲

方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

十八、违约责任

（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失： 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲

方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

十九、其他：

1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费、岗培训费等项费用由乙方自理。

二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生

效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

甲 方： 乙 方：

代表人： 电 话：

签订日期： 年 月 日