个性化装饰修改协议书[大全5篇]

第一篇：个性化装饰修改协议书

个性化装饰修改

协议书

乙方（买受人/业主）：

甲方（出卖人/房屋开发商）：

个性化装饰修改协议书使用说明

一、业主与开发商签订本协议时，双方应认真阅读本协议。本协议一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

二、本协议必须由房屋开发商的法定代表人（委托代理人）亲自签章，并加盖房屋开发商公章（或合同专用章）方为有效。

三、协议参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚。

四、房屋开发商应具备营业执照及有关资质。

六、协议各方经协商一致后，对本协议文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在文本中明确，或经协商一致另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。

七、本文本仅适合于个性化装饰修改协议书使用。

甲方（出卖人/房屋开发商）：

法定代表人：

住所：

邮编：

电话：

【律师提示】：签订合同前，业主有权要求甲方出示《营业执照》及其相关资质证明。

乙方（买受人/业主）：

身份证号：

住所：

邮编：

电话：

乙方认可与甲方于年月日签订的《》，对其中的材料设备和装饰内容再次确认无误，并达成如下协议：

【律师提示】：以上合同书名称仅供业主使用参考，根据各自与精装修商品房房屋开发商签订的合同不同，具体适用。

1、甲方为满足乙方对住宅装饰的个性化要求，同意乙方与装饰公司协商，对原有装饰设计进行个性化修改。乙方提出的所有装饰修改内容，不构成对双方已签订的《精装修成品房装修材料

确认书》的否定。

2、乙方可以提出工作、工序和材料设备的变更，所产生的费用由乙方与装饰公司协商，单独结算；所产生的质量和保修责任，由乙方和装饰公司协商并订立相关合同。该合同约定的质量标准不得低于国家、省、市及行业规范的要求，甲方对因此而引起的质量异议与质量问题不负任何责任。

【律师提示】：本协议应作为业主与施工方（装修公司）合同的非规范性指引，避免因第三方合同与本合同向冲突，造成业主承担法律责任。

3、因乙方对装饰内容的修改而造成的工期延误，致使住宅装修工程未能如期交付的，甲方可以延长交房日期；乙方负有不得影响整幢大楼和小区如期交付的义务，如因乙方的修改方案而影响其它业主正常使用住宅的，乙方应当排除障碍或恢复原状，如造成损失的，应当负赔偿责任；甲方保留追究乙方相关责任的权利。

4、乙方所有相关的个性化装饰修改，必须符合建设部颁发的《住宅室内装饰装修管理办法》的相关规定，并不得擅自更改以下部位：

1）、住宅的外窗；

2）、住宅外墙，以及有关影响建筑立面的任何修改；

3）、室内所有垂直管道及排风竖井；

4）、住宅的进户门；

5）、影响建筑安全性的承重结构；

6）、阳台的扶手栏杆；

7）、移动更改或者扩大厨房卫生间的位置及面积；

8）、未经设计认可的，在楼板上增加的非轻质墙体或隔断； 双方已经认真阅读以上内容并经确认无异议，双方签字（或）盖章后生效。本协议将作为乙方与甲方签订的《商品房购房合同》的补充，并与购房合同具有同等的法律效力。

【律师提示】：

1、本合同作为补充协议，其效力与原合同相同，但因其后签订，补充协议与原合同不符之处，以本补充协议为准。

2、建议业主在签字时，注明签字日期，以免发生争议。

甲方签章：

【律师提示】：房屋开发商名称应与公章名称相符。

授权代表人签字：

乙方签章：

授权代表人签字

第二篇：个性化一对一教育协议书

莱恩教育个性化教育协议书

甲方：莱恩教育科技教育有限公司

乙方（受教育方）： 学生姓名▁▁▁▁性别▁▁▁▁学校▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁现年级▁▁▁▁▁▁ 乙方监护人： 姓名▁▁▁▁▁▁与学生关系：▁▁▁▁▁▁身份证号▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 乙方家庭地址： ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 乙方联系方式：（宅电）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁（手机）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

莱恩教育学校是专业从事中小学个性化辅导的教育培训机构；乙方为提高学习成绩，掌握更好的学习方法，经咨询了解甲方所有情况后，决定参加甲方提供的VIP个性化辅导，为保证辅导效果，约束双方行为，甲乙双方达成如下协议：

一、辅导及缴费规定

甲方为乙方提供▁▁▁▁小时的辅导。初定辅导课目： ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。平时 ▁▁▁▁▁课 时/周，假期▁▁▁▁课时/周。

1.乙方交纳的费用包括：

A.综合付费￥▁▁▁▁元，包括报名建档费、选派教师费、辅导方案制定费、网络服务费和测试等费用。一次性缴纳可终身享用。

B.辅导费用￥▁▁▁▁元：（教师面授▁▁▁▁▁元/小时）包括教务教案审核费、专家研究分析费、授课计划制定费、教案制定费、试卷分析费、辅导资料费、教师授课费和测试费。

2.相关内容

A.甲方对乙方的辅导日期： 自▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日 至▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日，乙方应向甲方交纳的总费用为￥▁▁▁▁▁▁▁▁元（大写▁▁▁▁▁▁▁▁圆整）。

B.交费方式： 乙方在签订本协议时已交￥▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁元（大写：▁▁▁▁▁▁▁▁▁圆整），剩余部分￥▁▁▁▁▁▁▁▁元，于▁▁▁▁▁▁年▁▁▁月▁▁▁日前全部付清。

二、甲方义务：

1.甲方应为学员提供专业化的学习能力分析与诊断系统，对学员进行科学的测试与分析，得出个性化的学习能力诊断结果。

2.甲方应为学员提供教育计划和学习方案设计系统，根据诊断结果为学员制定一套个人专用的教学计划和学习方案。

3.一位学生都有专职的班主任管理，负责建立档案、排课、与乙方沟通、受理投诉、监管授课纪律、授课质量。接到投诉，激发昂应及时妥善处理。

4.如果学员对所选教师不满意，在第一次课后提出，可以调换老师。

5.甲方有责任监督老师按时上课，保证教学质量，如有特殊情况，需前通知家长。

6.甲方有责任监督老师为学员解疑答惑；督促老师检查学员的学习情况。

7.甲方有义务监督老师为学员做合理的学习情况分析报告及辅导计划。

8.甲方有责任在学员上课期间定期为其进行阶段性测试。

9.学员上课期间甲方免费为其提供专业陪读、心理咨询及家庭教育等服务。

三、乙方义务：

1.乙方及学员应当提供甲方需要的与辅导事宜相关的一切真实信息，以供甲方研究确定对学员的教学方案和辅导计划。

2.乙方及学员须接受甲方专门为其设计的个性化教学方案和辅导计划，如需调整应当及时通知甲方，双方协商一致后方可进行。

3.学员上课期间必须遵守学校的有关规定，如有违反，家长有责任配合学校，对学员进行教育，责令整改。

4.学员如有特殊情况不能开上课，须提前48小时向班主任请假，班主任老师方可安排下一次上课时间。乙方未经甲方同意人已推迟授课计划的，乙方自行承担课时损失责任。

5.乙方和学员不得私下与甲方授课教师达成任何异于本协议规定的辅导计划，不得向甲方授课教师垂询任何薪资数额情况，不得向任何第三方透露本协议内容。

四、违约责任

1.在协议履行期间，乙方如因自身原因，不能继续接到后辅导服务，要求解除协议的，扣除按照实际耗课时对应的课时费（依照收费标准计算）、一次性综合服务费、并扣除乙方剩余费用的3%作为补偿任课老师的备课费用，将剩余部分全部无息退还乙方。

2.学员报名后一个月内为适应期，乙方如在适应期内提出退款，扣除按照实际已消耗课时对应的课时费（依照收费便准）和一次性综合服务费，将剩余部分全部无息退还乙方。

3.在协议履行期间，甲方如因自身原因，不能继续提供教学服务，要求解除协议时，在扣除按照实际已消耗课时对应的课时费（依照收费标准计算）、一次性综合服务费，将剩余部分全部无息退还乙方外，另行赔偿给乙方剩余费用的3%作为违约金。

4.由于乙方不提供真实资料的；或乙方私下与甲方授课老师达成任何异于本协议规定的辅导计划；或乙方向甲方授课老师垂询任何薪资数额行为，导致影响教学计划和效果，甲方可无条件解除协议，并有权要求乙方承担违约责任。

五、其他

1.本协议一式两份，莱恩教育学校与乙方各一份。自签订之日起生效。

2.本协议无新增条款，任何口头承诺均无效。若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

六、附则

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

甲方：莱恩教育科技有限公司乙方：

代表签字：乙方监护人：

时间：时间：

第三篇：装饰工程协议书

装饰工程协议书

甲方：

乙方：

乙方承包甲方项目工程，方式为。甲乙双方商定工程造价为元/㎡，工程约㎡，完工后按实际面积结算。

签订协议后，工程开工前甲方首付现金元，工程进度到甲方再支付元，工程完工七天内结清尾款。

双方同意，签字生效。

甲方：

乙方：

年月日

第四篇：装饰工程协议书（模版）

孝义中学多功能教室会议室、舞蹈排练厅装饰工程协议

甲方：孝义中学乙方：太原市德强装饰有限公司

孝义中学多功能教室会议室顶棚、地面；舞蹈排练厅顶棚装饰工程已由省三建公司施工完毕。为使整体使用功能健全、效果美观，甲方决定会议室墙面、舞蹈排练厅 墙面及地面统一装饰。经双方友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

一、主要要求：

（一）项目名称：孝义中学多功能教室会议室及舞蹈排练厅装饰工程

（二）工程地点：孝义中学院内

二、工期约定：

本合同内容从2013年6月2日开工到2013年6月26日之前完工。

三、付款方式：

工程施工完毕后，经甲方验收合格，乙方做出工程结算，以市财政评审中心审核结果为准。付乙方95%工程款，剩余5%作为工程质保金，一年后工程无质量问题，一次性付清（质保金期限至2014年6月）。

四、工程交验与保修：

1．乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。

2．验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方在规定期限内完成。

3．工程保修期为1年（人为及不可抵拒的自然灾害除外）。

五、工程负责人和工伤事故：

乙方应教育工人，严格要求遵守操作规程，做好防火、防盗工作，并遵守工地现场的有关规定，在施工中发生工伤事故造成的损失，由乙方负责。

六、争议解决：

本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

1．本合同一式五份，双方签字盖章后生效（甲方、乙方、工务局及甲方财务部门各执一份）。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表（签章）：法人代表（签章）：委托代理人（签字）：委托代理人：

工务局项目负责人（签字）：

监管人：

年月日年月日

第五篇：装饰工程施工协议书

装饰工程施工协议书

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成以下协议：

一、工程概况

1、工程名称：私房装饰

2、工程地点：丽文南路南岳村五组

3、居室规格：单门我得院二层，总计面积约500平方米。

4、承包方式：半包

5、工程：本工程2010年8月开工，于2010年11月日前完工。

6、合同价款：元，质保金元。

二、质量要求

1、工程中甲方提供的材料品种、规格、名称均需甲、乙双方认可。

2、凡乙方采购的材料、设备、产品质量由乙方负责。

乙方采购具体：防水材料及施工、塑钢、防盗门窗。

3、乙方施工必须保证装修年内不得发生脱落、变形、变色、断裂、渗漏、水电畅通等。

三、保修期限年，保修期内乙方应接到甲方通知后两天内派人修复，否则甲方有权安排人员，其费用由乙方承担，属甲方人为造成的，其费用由甲方负责。

五、未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：

乙方：

年月日