第一篇:电信工程安全施工协议
新疆电信实业有限责任公司
施工安全责任书
甲方:新疆电信实业有限责任公司
乙方:
为保证工程施工质量,保障施工安全,做到安全文明施工,杜绝各种安全事故隐患的发生,要求施工单位必须遵守安全生产条例及岗位责任制,建立健全各级安全生产保障和管理体制,制定安全措施并设专职安全检查员,在确保安全生产的情况下组织施工。
针对新疆特力电信实业有限责任公司工程安全施工方面,甲乙双方经友好协商,本着平等自愿、诚实信用的原则,就施工中双方责任达成协议如下:
一、甲乙双方的权利义务
1、乙方在施工过程中严格遵守国家有关安全操作规程,建立安全施工保证体系,现场设一名安全检查员,负责制定现场安全规则,检查安全措施执行情况。
2、乙方在进入施工现场后根据安全规则对所有施工人员进行安全教育,并采取各种预防措施,防止安全事故的发生,未进行安全教育的施工人员一律不准进入施工现场。
3、特种工种的操作人员的安全教育考核,严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格后持证上岗。且乙方必须为所有施工人员购买相应保险。
4、施工现场进出口和通道部位采用外架安全网进行防护,并设置警示标志、警示牌等。
5、按照安全规范认真做好安全防护工作,安全帽、安全带、安全网要完好无损,对劳动保护用品及装备应经常检查,如安全带必须经过拉力试验能承受150公斤的冲击力试验,安全带的腰带、扣环、铁链都必须正常。安全带必须在用完后放在规定的地方,不得与其它杂物放在一起。安全帽必须符合国家标准GB2811-81。并做好高空坠物的防护工作。
6、甲乙双方任何一方不得在机房内存放易燃、易爆等危险物品。施工所用的材料、工具、设备应分库存放,易燃物品的存放场所应配备消防灭火器具。
7、乙方施工前,应先征得本地网机房维护人员的同意后方可进行施工,并遵守机房的各项规章制度,工作结束后应整理好现场。
8、设备到达施工现场,乙方须在确保设备与人身安全的前提下,对设备进行装卸和开箱。
9、乙方在机房施工如需动用设备,应先征得机房维护人员的同意后方可进行操作,并遵守机房的各项规章制度。
10、乙方施工人员高空作业时,所有器材和工具,必须用正确的方法传上递下,不得抛上掷下,同时应防止器材和工具掉下,以免其损坏、伤人。
11、用电设备的施工必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
12、当带电操作时,乙方须做好绝缘处理,扳手、起子等金属工具和裸露部分要用绝缘胶布缠好后方可使用,以防止短路现象发生,造成机器损坏和人身伤害。登高梯必须使用绝缘梯或者经过绝缘处理。
13、当带电操作时,乙方工作人员不允许戴手表、戒指和项链等金属饰物,以免造成不必要的短路事故。
14、工程中设备加电或拆除电源线,乙方工程技术人员必须提前通知客户,并 1
在客户工程主管、随工、主管电力工程师或机房班长的陪同下进行,且操作时应有人监督指导,以保证安全供电。
15、对于改建、扩建工程,乙方须保证在线网络的运行安全,谨慎仔细施工,避免事故发生。
16、设备测试阶段,在客户工程主管或随工代表的陪同下,乙方工程技术人员根据客户提供的相关数据资料,进行设备的硬、软件测试。测试期间,乙方工程技术人员不得擅自修改数据,只有在客户工程主管与随工代表的确认下,方可对所配数据进行修改。
17、甲乙双方工作人员进核心机房时,应穿工作鞋。
18、乙方在机架上工作要做好相应的保护措施,要防止工具、零件落下,以免造成障碍或事故。
19、施工现场遇有楼板预留洞没有盖板的,乙方应采取有效措施解决。凡因施工需要打开预留洞盖板及拆除走线洞内防火泥的,施工结束后,乙方应将盖板及防火泥恢复。
20、高处作业人员必须经过安全教育,安全技术培训和考核,取得《特种作业操作证》后,方可上岗操作。
21、甲乙双方应严格遵守机房制度,不得在机房内吃零食和吸烟。
22、乙方在居民区施工时,必须注意当地居民的财产安全,必要时通知当地居民提前进行清点。在少数民族地区施工时,乙方必须注意当地居民的生活习惯,避免造成不必要的麻烦。
23、乙方在野外施工时,要注意保护野生动植物,同时要注意野生动植物对施工人员造成伤害。
24、乙方必须对所有施工车辆以及驾驶人员购买保险,必须加强对施工车辆的管理,驾驶人员必须要有驾驶证,车辆行驶必须遵守国家相关道路法规,不得超速、超载,不得客货混装,必要时必须到公安部门或者客运统管部门办理相应的手续。乙方要定期对施工车辆进行安全检查和维修。
25、每天工作完毕离开现场前,必须清理作业面,切除施工用电,检查火源和不安全因素,确认安全后方能离开。
26、干好自己的活,管好自己的人。防止盗窃、丢失及酗酒、打架斗殴等治安案件的发生。做好施工驻地的安全管理,防止煤气中毒、食物中毒等事件发生。若发生上述情况,乙方应承担因此造成的一切后果及法律责任。
27、工程项目的整体建设过程中,乙方与其工程技术人员有义务对建设工程的规模、投资、组网等有关事宜进行保密。
28、以上制定的施工安全措施要求施工方严格执行,如因违反操作规程而发生的一切事故均由乙方承担一切责任。
二、违约责任
1、任何一方不履行本协议之约定,造成人员或财产损害的,应承担相应的损害赔偿责任。如属乙方原因造成甲方损害的,甲方可从施工工程款中相应扣除,并保留对不足部分向乙方追缴的权利。
2、乙方与其工程技术人员未尽建设工程的规模、投资、组网等有关事宜之保密义务,给甲方造成损害的,乙方应赔偿甲方由此所遭受之全部损失。
3、乙方未经甲方同意,擅自修改系统数据,造成网络运行不畅或障碍、计费数据丢失等严重通信事故,乙方应赔偿甲方所遭受的相应损失。
4、乙方应严格按安全施工规范组织施工,并随时接受检查,由于乙方原因造成
2事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
5、乙方因对自身人员以及车辆管理不当造成的一切法律责任都有乙方承担。
6、因乙方安全防护不当、未按安全规范施工,造成通讯设备损坏或者造成人员伤亡,甲方有权终止与乙方签订的协议,另行选择施工队伍,乙方应承担因此造成的所有损失,并承担设备和人身赔偿责任以及由此产生的一切法律责任。
三、其他约定事宜
1、本协议一式三份,甲方两份,乙方一份,本协议经甲乙双方签字盖章后生效,工程竣工交验后自动失效。
2、本协议有效期限与相应工程施工合同相同
甲方:乙方:
法定或授权代表:(签字)法定或授权代表:
签订日期:签订日期:
(盖章)(盖章)签字)(
第二篇:安全生产协议(电信施工)
安全生产协议
甲方:
乙方:
为了确保工程施工任务如期完成和进一步贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保生产安全,杜绝安全事故的发生。结合本工程实际情况,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议:
一、工程项目名称:商贸城小区通信管道工程;施工地点:;施工日期:2009年3月5日至2009年3月19日;施工队负责人:;联系电话:安全员:联系电话:
二、甲方责任:
1、对施工单位的安全生产管理情况,进行全面监督; 2、3、定期对工程施工部门的安全生产教育和培训情况进行检查; 定期发放劳动保护用品,并对施工现场的安全生产防范措施、施工人员的安全技术操作规范进行抽查,发现问题及时处理;
4、严格执行安全生产月报和周报计划,及时掌握施工单位的饿安全生产情况;
5、发生事故以后,严格按照“四不放过”的原则进行处理,即:“事故的原因调查不清楚不放过;事故的责任者没有受到处理不放过;周围的群众没有受到教育不放过;没有采取有效的防范措施不放过”。并及时上报上级主管部门。
三、乙方的责任“
1、在保证安全生产,无任何责任性安全事故发生的情况下,确保工
程任务如期完成。
2、定期组织对工程施工人员进行安全生产教育和培训,并做好记录。
3、安全、文明施工,不得和所在地的政府机构及个人发生冲突,否则后果自负;
4、各部门要对施工材料进行验收,工程材料上如出现的质量问题,应及时上报工程管理部门有权拒绝使用。
5、工程施工必须严格按照《电信技术安全操作规范》实施,在施工中存在安全隐患时,应即使上报并提出变更申请。
6、定期对车辆和大型生产工具进行保养和维修,发现问题及时排除、及时修理,车辆形式应严格遵守交通规则,服从交通管理部门的统一管理。否则,发生事故后果自负。
7、如实上报劳动保护用品使用情况,及时更换、维护劳动生产工具,保证施工器材安全性能良好。
8、定期上报安全生产月报及周报计划,每周一 如实汇报上周安全生产实施情况。
9、发生事故后,必须严格按照事故的处理程序进行逐级上报,不准满报或不报。
四、惩罚:
1、在施工中,如出现不服从甲方管理现象,立即终止合同并追究工程部门负责人责任,年底不予结算工程款。
2、如发现施工队在当地施工,有用户投诉不文明施工现象,按情
节轻重、责任大小以及所造成的影响,将给予相应的经济处罚(500-10000元)。
3、在施工过程中因违反安全技术操作规程,发生的所有安全事故,一切责任由乙方自己承担与甲方无任何关系,并承担因事故造成的一切损失。
4、乙方因管理不善造成材料被盗或丢失,按材料原价的150%进行赔偿,并按责任大小扣除安全生产保证金;对工程材料出现的质量问题不及时汇报,造成的一切后果由乙方承担。
5、在工程施工中,乙方因触犯到国家法律、法规和当地政府有关规定的,将由司法部门追究其刑事责任,与甲方无任何关系。本协议一式两份,自双方签字、盖章后生效,未尽事宜待双方再行协商以后修订。
甲方代表签字:乙方代表签字:
签章:签章:
日期:2009年月日日期:2009年月日
第三篇:电信施工进场协议
电信施工进场协议
甲方:云南红星美凯龙物业管理有限公司
乙方:
一、甲方的权利、责任和义务
1、贯彻落实国家及昆明市施工现场安全管理规定、安全生产法、施工现场消防安全管理条例,负责对施工现场安全文明施工进行全面监督、管理,并对安全文明环保进行检查和指导。
2、对乙方的资质负责审查,备案资料进行存档。
3、协调现场各分包队伍之间的配合。
4、有权对乙方违规现象进行现场处罚,严重的可责令停工整改。
二、乙方的权利、责任和义务
1、严格遵守施工现场安全管理规定,学习甲方现场管理及处罚条例,服从甲方管理和检查。
2、进场作业工人必须正确戴好安全帽,禁止光背、穿拖鞋、随地大小便、乱扔废弃物,垃圾做到日产日清。
3、乙方所使电源必须由甲方派现场专业电工进行接线,乙方使用的用电设备必须合格,漏电保护必须灵敏有效。
4、施工作业必须严格遵守安全操作规程,严禁违章作业、违章指挥、违犯劳动纪律。
5、正确使用安全防护用品,高处作业必须系挂安全带。对作业部位已有的其他防护禁止破坏,必须拆除时必须经项目部同意。
6、动用电气焊必须有灭火措施和用具,否则禁止动用明火。
7、乙方在甲方施工现场出任何安全事故,都与甲方无任何关系。由于事故给甲方造成不良影响,甲方有权要求乙方给与消除和适当经济赔偿,甲方保留法律追诉权力。
8、没经甲方同意禁止使用动用甲方材料和机械设备,违者罚款(罚款无需签字,付款时直接扣除)。
9、乙方自己所带设备自行保管。
10、乙方有权要求甲方对施工各方的协调。
11、乙方自行安排食、宿问题且必须服从甲方管理。
此安全协议甲乙双方各存一份,签字生效。
甲方负责人(签字):年月日
乙方负责人(签字):年月日
第四篇:施工工程协议
施工工程协议1
甲方:
乙方:
为确保溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方工程工期和人身安全,经过甲乙双方协商达成以下协议:
1、承包范围:溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方。
2、承包价格:
挖运基础土方:15、00元/m3(运距1km以内);挖运淤泥:21、00元/m3(运距1km以内);回填基础土方:15、00元/m3(运距1km以内);挖方8、00元/m3(此挖方在机械操作范围之内,如超出范围按次计算。);桩基挖运基础土方:20、00元/m3(运距1km以内);桩基回填基础土方:20、00元/m3(运距1km以内);挖掘机机械台班:315、00元/小时。工程量按现场实际发生计量。(以上单价含税金)
3、质量要求:乙方必须在甲方的管理和监督下进行施工,质量必须到达分部分项工程质量评定标准的要求,否则造成返工的一切人工、材料、机械等费用损失由乙方承担。
4、安全要求:所有施工人员必须遵守和严格执行《安全操作规程》和《安全管理条例》中的规定,如违反规定所造成一切安全事故产生的费用由乙方承担,项目部并按公司有关规定给予处罚。
5、工期要求:乙方必须按甲方进度计划和项目部下达施工任务
单进行施工。
6、验收方式:甲方按照质量评定标准进行检查验收,质量不合格,不仅要返工,乙方还必须承担所有损失费用。
7、奖罚措施:班组完成的所有场地平整必须达到合格标准,经项目部施工员、质检员验收,如达不到合格标准由施工员、质检员下达处罚单,报项目经理复查后在乙方工程款中直接扣除。安全、质量和工期达不到协议约定要求,甲方有权辞退乙方,终止协议。辞退后乙方不得以任何理由阻扰甲方正常施工,否则一切损失由乙方承担。
8、结算方式:
完成工程量经验收合格,土方工程结束后支付工程款的`50%,建筑主体封顶后支付工程款的20%,剩余30%工程款春节前一次性付清。
9、违约责任:如乙方达不到协议约定条款,乙方亏损,一切后果由乙方自行承担,与甲方无关。
本协议一式四份,甲方三份,乙方持一份,双方签字协议生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
日期:日期:
施工工程协议2
甲方(发包方):______置业有限责任公司
乙方(承包方):海洋广告
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(维修工程条例)》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、公平和诚信原则,双方就广告牌维修工程施工事项,协商一致,订立本协议。
第一条:协议约定
甲方将所属产权的广告牌维修工程发包给乙方施工,根据双方现场踏勘,经研究后商定维修方案,所用维修材料,和人工工时费等细则,进行维修承包施工,包工包料。双方约定如下:
一、广告牌维修
1、楼顶广告牌除锈高空作业人工费20xx元 ;
2、第一次刷防锈漆人工费20xx元;
3、第二次刷防锈漆人工费:20xx元 ;
4、加固角钢材料费(包括人工费)1800元;
5、防锈漆(12桶)合1600元(以实际使用量计价);
6、二甲苯(400瓶)合1200元(以实际使用量计价);
7、管理费、税票合 1000元。
以上合计:11500元整
二、指示牌维修
1、3毫米吉祥牌铝塑板10张,合1800元(以实际使用量计价);
2、15毫米今朝牌木工板10张,合800元(以实际使用量计价);
3、安装制作清洗人工费按135元每平方计算(共计25.20平方),合3400元;
以上合计6000元整
第二条:维修施工及质量验收
一、协议工期:
开工日期: 年 月 日,
竣工日期: 年 月 日。
二、质量标准:
所有维修工程由甲方一次性验收合格为质量标准。
第三条:协议价款
金额(大写):壹万柒仟伍佰元整
第四条:付款方式
维修施工结束验收合格后承包人开具发票七个工作日内一次性付讫款项。
第五条:双方责任约定
1、承包人向发包人承诺按照本协议约定进行维修施工、竣工并按照甲方要求整体一次通过验收作为履约要约。
2、发包人向承包人承诺按照本协议约定的期限和方式支付协议价款。
3、本协议经双方盖章、法定代表人(或委托代理人)签字后生效;
协议约定的.责任履行完毕失效。
4、承包方承担维修施工中全部安全责任;
甲方:(公章)乙方:(公章)
代理人签字:代理人签字:
时间:时间:
施工工程协议3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分协商,就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议:
一、甲乙双方于 年 月 日签订的.《 天然气安装工程施工合同》。
合同第四条原内容:“承包方式及材料供应:本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致,更改为:
(1)本工程由乙方包工不包料方式承包,本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经监理认可后方能使用。
(2)施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。
二、本协议一式四份,双方各执两份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
负责人:
现场代表:
乙方代表:
年 月 日 年 月 日
施工工程协议4
合同编号:_________
甲方:_________
乙方:_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。
工程地点:_________市_________街。
工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)
第二条工程期限
合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
第三条材料供应
一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。
三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。
第六条保修维护
乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。
第七条组成合同的文件
组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条甲方的.承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承担施工引起的水、电费用;
四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;
三、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;
四、承诺按合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第十一条保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十二条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第十三条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十四条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条优先权
为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。
第十六条其它
一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
二、合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同:
一、工程项目
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程范围和内容:
(4)工程造价:全部工程预算造价人民币____元
(5)工程期限:
全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
(7)施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a不可抗拒的灾害,被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图
(8)工程所需的图纸有甲方负责提供。
(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算
全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。
1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更
1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修
1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。
3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:
(1)工程完工报告
(2)设备清单。
(3)工程分布图纸。
4工程竣工验收后,乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修
网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁
(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。
(2)双方不得借故拖欠各种应付款项。
(3)履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期
本合同一式两份,有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章:乙方盖章:
经办人:经办人:
电话:电话:
地址:地址:
签定时间:年月日签定时间:年月日
施工工程协议5
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
为了确保本工程安全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务,双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规,本着公平、公正、自愿和诚信的原则,甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同,共同遵守以下各项条款。
一、承包范围:
甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程委托乙方施工。
二、承包方式、单价及内容:
1. 承包方式:包工不包料。
2. 承包单价:按建筑面积22.2元/m2计算。
3. 承包内容:按照施工图及设计变更,包安全、包质量、包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转,一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责,吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。
三、质量技术及要求:
严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收,为保证达到优质工程,各工程、土建与水、电要相互配合,各道工序严把安全、质量关,将安全质量放第一位。
四、安全:
1. 安全防范是本工程的重中之重,乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定,做好安全防范、安全教育、确保安全施工,杜绝一切事故发生。
2. 乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的'个人保险。
五、文明施工:
文明施工是安全的保证,施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐,用材必须合理,保证先计划后使用的原则,不准大材小用、长材短用及乱拿乱配,不准用电烧水、做饭。如经发现,每次罚款200元。
六、工期:
工期自20xx年3月开工,至20xx年8月30日封顶工程主体验收。
七、进度要求:
20xx年3月完成1层、4月完成3层、5月完成 4层、6月完成4层、7月完成5层、8月完成 5层。
八、付款方式:
工程完成至第十八层为第一次付款时间,按已完成工程的70%付款,从第十九层起至主体工程封顶验收,按已完成工程的70%付款,本工程砖砌体完工后再结付20%。余款(10%)在本工程竣工验收结算后壹个月内付清。
九、甲方权力及义务:
1. 及时提供图纸及设计变更和技术交底。
2. 保证材料供应、按合同规定付款。
3. 不得无理安排及违章指挥。
4. 甲方对乙方未能达到质量进度要求及违反合同条款,甲方有权无条件解除合同,将乙方清退。
十、乙方权力及义务:
1. 遵守建设方及项目部制定的各项规章制度,服从指挥、安排、监督。
2. 不得违章操作及损坏工程成品,不得有任何偷盗行为,如有偷盗行为加倍处罚。
3. 甲方付给乙方的工资,乙方应保证发放到民工手中。
4. 乙方违反操作规程,或达不到验收标准而造成返工,浪费的材料、人工等均由乙方承担责任。
5. 乙方必须提供劳务人员的身份证、计划生育证及特种作业人员的操作证等给甲方办理有关手续。
6. 乙方施工班组长必须坚守岗位,不得擅自离开岗位。有急事必须事先请假,否则按不到岗位时间诸计算每人每天扣罚金200元。
7. 本工逢年过节以及双抢均不停工,否则按缺岗人数计算每人每天扣罚金150元。
8. 乙方必须搞好生产、生活的公共环境和个人卫生,如发生有违反公共道德、破坏公共环境卫生和不文明的行为,每次扣罚金150元作卫生费。
十一、其他事项:
1. 乙方必须遵纪守法,如违反国家的法律法规,报造成的一切后果均由乙方负责承担。工程质量、安全、文明施工达不到要求,按总价的5%罚款。
2. 甲方负责安排住宿。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工工程协议6
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方需,现甲方将该工程交给乙方施工,经双方友好协商,订立如下协议:
一、工程内容:
二、工程质量要求:xxx
三、工程量(暂计):
四、计价方式:
五、工期要求:
六、结算及付款方式:实际完成量乘以单价,总造价(含应纳税费)约xxxx元整(¥xxxx)。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算,甲方结算后天内一次性付清所有款项给乙方。
七、违约责任:乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付总工程款x%的违约金;逾期超过xx天,甲方有权解除合同,乙方须按合同总价款xx%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的',乙方须无条件返工,且工期不顺延。
八、乙方自行承担施工安全和人员安全责任及由此造成的一切法律责任与经济责任。
九、在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第种方式解决:
1、向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议经双方盖章签字后生效,工程完工,乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式x份,甲方执份,乙方执份,效力相等。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
施工工程协议7
甲方:_________________有限公司
乙方:_________________项目部
为了贯彻执行《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及建设部《建设工程施工现场管理条例》和省市有关安全生产的文件精神,增加公司、项目部各级施工安全管理人员的职责性,落实好安全工作职责制,杜绝安全事故的发生,特订立安全目标管理职责状。具体职责条款如下:
一、甲方安全工作职责
1、认真宣传贯彻和执行《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及建设部、省市有关加强安全生产和设备管理工作的规定和通知精神,严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)进行监督,指导项目部按《机械设备管理规定》实施。
2、按月定期组织开展安全生产、机械设备检查,平时不定期进行抽查,督促指导项目部做好事故隐患的整改工作,定期召开安全生产会议,研究布置安全生产工作,会同安监站做好大型设备的安装验收,在检查中发现对安全隐患整改不力的单位和个人有权采取经济处罚。
3、组织开展“安全生产月”及“百日安全无事故活动竞赛”,成立安全竞赛活动小组,制订活动计划,做好
二、乙方安全工作职责
1、务必认真贯彻执行《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规,健全和完善各项安全制度和各级安全职责制,贯彻“谁用工,谁负责”的原则,杜绝安全事故的发生,如发生伤亡事故,务必按规定及时上报甲方和上级行政主管部门,自觉理解上级主管部门的调查处理。
2、务必认真贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和省市建设局《关于建立礼貌工地活动的通知》要求,严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)进行建筑工地安全生产,礼貌施工管理,并理解服从甲方的监督,检查和指导,用心组织开展礼貌工地建立活动,各项目部切实争创市礼貌工地,力争省礼貌工地。
3、用心组织开展“安全生产月”及“夏季百日安全无事故活动竞赛”,推动安全达标,建立礼貌工地的顺利进行,定期召开安全生产会议和组织安全生产检查,做到两个保证,保证安全达标率百分之百贴合标准,保证软件资料百分之百齐全。
4、特殊工种人员做到一律持证上岗,杜绝无证操作和超期废证行为。乙方管理安全的人员数量务必配备足够,对建筑面积10000以下工程,务必设专职安全员一名,建筑面积10000以上的工程,设2—3名专职安全员,50000以上的大型工程,应按不同专业组成安全管理组进行安全监督管理。
5、加强机械设备管理,负责建立分布台帐,定期进行检查、维修、保养,严禁无证操作,带病运转,及时淘汰安全技术性能差的`机械设备,不准使用无生产许可证、准用证的机械设备、所有安全防护用品,脚手架钢管、扣件、安全网等务必贴合国家标准并有产品合格证。
6、加强对外来民工的管理和教育,健全用工管理和措施,现场施工人员挂牌上岗,对身份不明者不得使用,对模板支撑、脚手架、临时用电等)并应由安全技术员编制,项目技术负责人审核,公司技术负责人审批,施工现场务必配备专职安全员。乙方应经常对工地的安全设施进行自查,发现事故隐患,应及时向甲方汇报,并立即整改。
9、项目部务必健全各级安全生产职责制,项目经理、项目安全员、项目技术负责人、施工员、材料员、保卫消防员、机械管理员、仓库保管员、作业班组长、生产工人。
三、奖惩措施:
各项目部应按规定完成礼貌工地建立指标,对完成指标者给予奖励,对未完成指标者,将给予处罚。
1、对项目部建立的市礼貌工地、省礼貌工地都给予适当的奖励,若没有到达礼貌工地标准,则予以适当处罚。
2、项目部每发生一齐重伤事故罚款5万元,每发生一齐死亡事故罚款10万元,并且所有经济损失及法律职责全部由乙方自负。
四、其他
1、本职责状作为工程项目施工管理协议的附件,与承包协议同等有效。
2、本职责状一式二份,甲方一份,乙方一份,双方签字盖章生效,共同守信执行。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
施工工程协议8
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 外墙高空作业工程施工事项协商一致,定立本安全施工协议。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程承包、结算、支付方式
(1)承包方式:
(2)结算方法:
三、工期
1、乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
2、有下列情况之一,并经甲方签证,工期可以顺延。
(1)因甲方原因影响开工。
(2)不可抗力。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。
四、工程质量及验收
1、质量标准 :本工程质量应达到国家质量评定______ ___标准。
2、乙方应按照国家有关施工规范、验收规范及说明、和经甲方确认的施工方案组织施工。
3、乙方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因乙方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由乙方自负,因此造成工期延误的,乙方承担全部责任,并承担由此造成的甲方损失。
4、乙方必须接受甲方在施工过程中的管理。
五、双方的责任
(一):乙方责任
1、乙方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指挥、检查和监督。
3、并按施工方案组织施工。
(二):甲方责任
1、负责办理有关施工结算手续。
2、做好相关施工人员登记管理工作。
3、监督乙方安全施工,施工质量监督。如发现安全隐患,可勒令乙方停工进行安全整改。
4、负责提供乙方住宿,水电等相关施工所需前提条件。
六、安全生产与文明施工
1、乙方应派专安全施工监督员,对施工用电、施工机械进行安全管理,确认施工工具及工具使用方法无安全隐患,才可进行施工。加强使用过程中的安全检查,确保使用安全。
2、乙方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。
3、乙方在施工中,指派安全监督员,应严格安全措施,严禁高空抛物,并做好施工场地围圈防护、做好居民区人员、车辆的`安全防护工作。
4、乙方自带施工工具必须确认无安全隐患。
5、做好施工现场、宿舍防火防盗安全措施。
6、施工垃圾按甲方指定区域集中堆放,做到施工现场干净整洁。
7、乙方在施工中,如发生人身和设备事故,及其给第三方造成的人身伤害、财产损失的,一切费用和善后问题的处理,均由乙方负责,并承担因此给甲方造成的经济损失。
七、其它
1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。
2、合同份数:
本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等效力,从签字之日起生效。
甲方(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):
乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):
签订日期: 年 月 日
施工工程协议9
工程名称:_______________________________
发 包 人:_______________________________
承 包 人:_______________________________
重庆市水利局制定
重庆市工商行政管理局监制
使 用 说 明
1.《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》(GF-20__-0208),建设部、国家工商行政管理总局颁发,并经水利部办公厅以办建管〔20__〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-20__-0213)、《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-20__-0214)配套使用。即将水利部范本(GF-20__-0208)中的 “本合同《通用合同条款》第_______款”、“本合同《通用合同条款》第_____条”、“《通用合同条款》”等改为“《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时,应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》,不得删改;可根据工程实际情况,对其进行补充,但不得违反公正、公平原则。
3.招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号:___________________
重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本
发包人:____(全称)__________________________________________
地址:________________________________________________________
法定代表人:__________________________________________________
委派现场代表:____________________ 联系电话___________________
承包人:____(全称)__________________________________________
地址:________________________________________________________
法定代表人:__________________________________________________
项目经理:_____________________ 联系电话___________________
总工程师:_____________________
质量负责人:___________________
监理人:____(全称)__________________________________________
地址:________________________________________________________
总监理工程师:____________________ 联系电话 __________________
监理工程师:______________________
发包人拟修建_________________工程,接受了承包人的投标,双方根据《民法典》及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的.原则,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称:______________________________________________
1.2工程地点:______________________________________________
1.3可研文件名称、文号:____________________________________ 。
1.4初设文件名称、文号:____________________________________ 。
1.5工程规模:______________________________________________ ;
建设任务:______________________________________________ 。
1.6工程概算审批总投资____________________万元;资金来源:_____________________________ 。
二、工程承包范围及合同工程量
2.1工程承包范围:____(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)
______________________________________________________ 。
2.2主要合同工程量:____(以招投标文件为准)________________________________________ 。
三、合同价款
3.1合同价款承包方式:________________________________________(详见合同附件3)。
3.2合同总价人民币(大写):________________________万元(人民币小写________万元)。其中:____永久工程_______ 万元;临时工程_______万元;安全措施费________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。
四、合同工期及进度
4.1开工日期:_______________ ,竣工日期:________________ 。
4.2合同工期总日历天数:________________天。
4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表
序号
关键项目名称
甲方:____________________________
乙方:____________________________
施工工程协议10
总包单位(以下简称甲方):新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
劳务分包单位(以下简称乙方):
工程名称:
为了加强建设工程施工现场安全生产的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害,依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《乌鲁木齐市安全生产目标责任管理办法》等的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保在施工过程中生产安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、严格贯彻执行国家、自治区、市、公司等有关行业部门的法律法规及条例,掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达,并对落实情况进行监督检查。
2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育,必要时进行安全培训,乙方应及时进行班组安全教育,提高自我保护意识和防范措施,让每个工人在教育记录上签字。
3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理,负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
4、有权对乙方作业过程中出现的安全问题进行批评、教育并督促乙方进行整改落实。
5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及各工种实际情况。
6、对乙方进行安全技术交底并进行定期或不定期的检查,发现隐患、违章要及时通知乙方,提出整改措施,乙方整改不力的,应当根据相关规定向甲方支付500元至5000元的违约金。乙方不执行甲方各项规章制度,经甲方警告无效的,甲方有权解除劳务分包合同,乙方应无条件退出现场,并自行承担所有损失。。
7、乙方自备使用的各类机械、设备、机具等要由甲方验收合格后方可使用。
8、甲方应对施工现场的`重点部位及危险部位进行有效的处理及防护,为乙方提供安全的施工环境。
9、乙方针对危险部位及安全隐患提出的合理建议,甲方应采纳并进行处理。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度,对进入施工现场所有人员,做好安全教育。
2、乙方应根据甲方制定的安全施工方案及安全技术交底进行施工。
3、乙方应维护甲方的声誉、利益,按照建筑业安全作业规程和标准自觉消除一般事故隐患,对施工现场存在的重大安全隐患向甲方提出相应处理建议,防止伤亡及其他事故的发生。
4、乙方必须设专、兼职安全管理人员,负责乙方的安全生产管理,协助甲方的安全管理工作。
5、乙方负责人决不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题,不允许充当劳务队(班组)的保护伞.
6、乙方在工人入场一周内应向甲方提供进场人员,不得缺人、漏人。
7、如果乙方职工发生因工伤亡事故,乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作,因此发生的费用由乙方先行支付,待事故调查清楚后由责任方支付。乙方应当为职工缴纳工伤保险,如乙方未依法为职工办理工伤保险,则应对工伤亡事故承担全部责任。
8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度,不得违章作业,乙方负责人及班组长不得违章指挥作业。
9、爱护、保护各种施工现场安全防护设施、设备、警示标志及器具,并做到使用的劳动保护用品符合规定的要求。
10、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查,遵章守纪,杜绝三违现象的发生。
11、乙方自备使用的施工机械、设备必须要有设备编号、检测报告、合格证,操作者上岗证及检查维修记录。对机械设备现场要有专人管理,做到经常检查,发现问题及时整改。
12、针对每天的不同工作环境、对象、工种,由班组长或安全管理人员对工人进行有针对性的安全讲话。
13、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标规定积极配合甲方工作。凡属乙方出现三违和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果,公司将严肃处理。
14、乙方每次更换和调动人员,必须事先向甲方通报,并落实好各项手续,严禁出现未经教育人员上岗。
15、乙方所有特殊作业人员,必须持有有关行业部门颁发的上岗证书,严禁无证上岗。
16、乙方任何人员进入工地现场必须戴好安全帽并系好安全帽下颌带,不准光脚、穿拖鞋及高根鞋,高空作业人员不得向下抛洒任何物体。
17、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证,并要保持食堂及周边环境清洁卫生,严禁食物中毒。
18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行,并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区从事违法犯罪行为,不得破环公共设施及工地设备材料,不得偷盗、转卖工地及他人材料物品,不得打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品,严禁酒后上班。
20、由于乙方责任造成生产安全事故,导致甲方或第三方人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
三、其它
1、本协议如有其他未尽事宜,双方协商解决,并以书面协议补充约定。
2、乙方应当按照甲方要求的日期交齐相关手续和证件,否则除承担由此产生的责任外,还要承担上级部门或公司对甲方的处罚。
四、开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
本协议双方签字、盖章后生效,不得擅自更改;
工程完工后本协议自行终止,本协议一式叁份,甲方壹份,乙方壹份,安全管理部备案壹份。
签章:(加盖总公司印章) 签章:(加盖劳务公司印章)
甲方委托授权人: 乙方法定代表人:
日 期: 日 期:
施工工程协议11
发包方:_____________有限公司,以下简称甲方
总承包方:___________________,以下简称乙方
分包方:_____________________,以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1.工程名称:___________________有限公司一期消防工程
2.设计单位:______________________________________
3.工程地点:______________________________________路
二、各方职责
甲方:______________________________________
乙方:______________________________________
丙方:______________________________________
技术文件和承包范围:________________________
技术文件:__________________________________
1.(一期工程)施工图
2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第______号
3.施工图审查报告
4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。
1.总包管理费3% 。
2.市场价格风险调整的不可预见费用 。
3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。
4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据) 。
5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6.对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7.涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期
1.工期要求:
主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条质量要求和评定标准
1.质量要求:合格并符合消防和设计要求2.评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条安安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条材料、设备的'采购、供应方式和要求
1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条工期、质量保证金
1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。
2.项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。
3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条工程价款及支付方式
1.房屋结顶天,甲方支付给丙方_________万元;
2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);
3.房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;
4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;
5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6.接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________
第八条工程质量保修保修期为二年。
在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条违约责任及处理
1.工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。
2.质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3.安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4.自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。
5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。
第十条其它
1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4.甲乙丙方同意
本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5.本协议履行地为本工程所在地。
6.本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:__________________代表:__________________
乙方:__________________代表:__________________
丙方:__________________代表:__________________
_______年______月_____日
施工工程协议12
第一章 项目概况及合作条件
1.1 本工程项目名称: 万元人民币。
1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利
率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三
个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息
计入投资款本金。
1.3 本工程项目的股份比例分配如下:
甲方股份比例占 %;
乙方股份比例占%;
1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程
款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情
况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资
者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。
第二章 工程管理责任及分工
2.1 该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1 该项目的`机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙
双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。
2.1.2 该项目的会计日常工作由负责
管理。
2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;
采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。
2.2 管理人员的选用、待遇
2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。
2.3 材料采购及其他
2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意
确认后方可进行。
2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工
程按时保质完成。
第三章 利益分享和风险承担
3.1 利润、风险分配
3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,
按照占股比例分享承担。甲方分享承担 %;乙方分享承
担 %。
第四章 其 他
4.1 资金和管理
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可
支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专
用帐户上,专款专用。
4.2 出纳与财务管理
4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财
务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及
相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最
终双方决算分配利润使用。
4.3 合同争议与免责
4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守
约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关
的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或
向人民法院提起诉讼。
4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地
震、台风、战争、属于免责范围。
4.4 本协议生效、终止及其他
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部
分。
4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设
备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最
后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴
税金等才可分配。
4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内
部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4 本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽
事宜,经甲、乙双方友好协商解决。
(以下无正文)
甲 方: 乙 方:
年 月日
施工工程协议13
施工协议书
发包人(全称):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
承包人(全称):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
1、工程概况
工程名称:xxxx修建工程
工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工程内容:大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修
2、合同工期
开工日期:20xx年5月15日
竣工日期:20xx年10月15日
合同工期总日历天数:天。
3、质量标准
工程质量标准:合格
4、暂定合同价款
金额(大写):贰佰壹拾万元(人民币)
¥:8300000元
5、双方一般权利和义务
(1)发包人工作
l施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地,承包人须在该通知上注明的日期按时接收,并在接收工地后立刻展开有关工作。
l将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外。
l施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:工程开工前。
l工程地质和地下管线资料的提供时间:工程开工前。
l由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:工程开工前。
l水准点与座标控制点交验要求:发包人以书面形式交验,并于交付施工现场时,在现场实际交验。
l图纸会审和设计交底时间:另行议定。
l协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:施工过程中,如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容,承包人应提出具体保护措施方案,由发包人征得当地文物管理部门同意后,由承包人实施,所需费用由承包人提出预算,发包人同意后支付。
(2)承包人工作:
l日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上,并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。
l对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任,并须保障发包人免负该等责任,除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任,并须保障发包人免负该等责任,惟有关损坏必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。
l承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜,承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等,一概不被接纳。
l在工程进行期间,每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等,使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。
l承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。
6、进度计划
承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前7日
工程师确认的`时间:收到后7日
7、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位:基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工,发包人可以要求再检验,发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用,亦不会给予任何工期延长,所需费用由承包人负担。
8、工程款(进度款)支付
承包合同签订后7天内,发包人向承包人支付合同金额30%的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请,发包人按照监理单位审核确定的进度款的80%支付给承包人,当工程款支付至总款项的80%时停止支付。
其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的5%作为保修金外,其余一次性支付给承包人,保修金在保修期满后一个月内支付。
9、竣工结算
工程竣工验收报告经发包人认可后30天内,承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料;发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实,给予确认并办理结算。
根据工程性质,合同总价为暂估价,双方协商结算据实调整,承包方依据北京市建筑工程预算定额(20xx)及北京市房屋修缮工程预算定额(20xx)及其他相关定额编制结算书。
结算书编制主要依据如下:
①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图;
②发包方签认的变更洽商;
③相关补充协议及补充资料;
④发包方及监理确认的认价单;
⑤北京市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件;
10、竣工验收
(1)承包人提供竣工图的约定:3套竣工图
由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程价款不能结算时,发包人不承担逾期支付工程款的违约责任,此时,承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。
(2)承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有,并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地(依约进行修改的除外)。
11、保修
承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定,对整个工程承担保修责任;除非合同中另有约定,保修的费用由承包人承担。
12、争议
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第一种方式解决。
(1)提交北京仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
施工工程协议14
甲方(委 托 人):_________
乙方(检测机构):_________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的`原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:______道路工程
1.2工程地点:______县______乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:
1.5开工日期:
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验
其它:
第三条 争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第四条 附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工工程协议15
甲方:
乙方:
经双方共同协商,就甲方委托乙方的一切工程(含零星工程)施工的安全责任问题,订立如下协议:
一、凡甲方委托乙方的一切工程施工项目(含零星工程)适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款,严格按照安全操作规程施工。
二、乙方人员进入工程施工现场,必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。
三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况,按规定悬挂安全警告标志,发现违章作业者要立即纠正并作出处理。
四、乙方在实施“工程合同”期间,所有安全责任由乙方承担,与甲方无关;乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障,保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的,其一切损失及责任一律由乙方负责,并由乙方向其上级主管单位上报,组织调查,接受处理。
五、由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的, 一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担,并由乙方负责向其上级主管单位上报,组织调查,接受处理。
六、乙方的.特种作业人员(含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员)必须持证上岗,乙方要有专人负责安全监督检查工作,使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。
七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线,接取用电电源等,必须经用户有关部门批准才能进行作业,甲方有权按协议规定进行抽查和监督,发现违章作业(施工)时,甲方有权停止乙方作业,其损失由乙方自负。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方盖章签字后生效。
甲方:
乙方:
经办人:
经办人:
年 月 日
年 月 日
第五篇:检修(安装工程)施工安全协议
检修(安装工程)施工安全管理协议
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)
为了保证甲方安全生产管理的正常进行,检修施工中严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》及企业内部制定的安全管理制度及安全管理考核实施细则,落实安全责任到人,违章必究,保证安全施工,保护施工人员的生命与健康,特签订本安全管理协议。
一、目的
要求乙方达到安全工作有章可依,有章必依、执法必严、违章必究的目的;使全体施工人员认识到安全施工、人人有责的重要性,工作中做到人人管安全、人人抓安全,树立良好的安全工作氛围。
二、权利与义务
1.安全管理实行主要领导负责制,乙方项目负责人为现场安全施工第一责任人,工作中必须贯彻“安全第一”的原则,本着谁主管谁负责的原则,将安全工作要求落在实处。
2.乙方各施工小组明确好安全责任人。乙方主要领导、现场负责人对施工安全负全面责任,层层把关,出现责任事故逐级落实责任,根据事故原因,按照“四不放过”的原则及责任大小进行调查处理。
3.乙方在施工中如发现存在消防火灾隐患及其它各项安全隐患时,必须于发现安全隐患当日以书面形式通知甲方调度监控室和安全保卫部,以便尽快将各类隐患事故消灭在萌芽状态,做好善后工作的处理,造成的一切经济损失由乙方承担,甲方不承担任何法律责任。
4.甲方调度监控室和安全保卫部有监督乙方按照约定进行安全生产的权利。若乙方明显违反《安全管理考核细则》的,甲方有权予处罚和制止,并要求乙方于合理期限内改正。
5.甲方所提出的合理化建议均须以书面方式提出,并由乙方指定的具体人员签字确认。若乙方不接受甲方建议的,应当签字确认并说明理由,造成安全生产事故的,甲方不承担任何法律责任。
6、乙方要安排专人对施工现场的安全工作进行监督检查,发现隐患及时解决处理。
三、安全管理细则
(一)、现场施工安全规定
1.施工现场必须张贴标语、制作安全警示牌或拉警戒绳、防护网。
2.检修人员进入施工现场必须穿劳保鞋,正确、规范配戴安全帽。2米以上高空作业人员必须配戴安全带。3.设备检修前应联系甲方现场负责人办理设备停电手续,经甲方人员允许后方可进行设备检修,未经甲方允许进入设备检修施工,造成的一切后果施工方自负。
4.不得进入企业禁火区(油库、仓库、电力室等)吸烟,不得擅闯有禁入标志的作业区,对擅自进入的,造成的一切后果由本人承担全部责任。
5.安全用电协议:乙方在甲方厂区内施工,需由乙方提供施工用电力配电盘及电缆,要求配电盘必须正规,使用漏电保护开关,电表计量部分完整,由甲方供电车间提供电源,并负责监督、检查施工用电安全,如发现有安全隐患,并向乙方反映后未能及时整改,甲方供电车间有权进行停电,待整改完毕并验收合格后再送电,在乙方配电盘总电源开关以下出现的任何安全问题及后果由乙方全部负责。
非电工人员不得私自乱拉电源电线和私装、违规、检修电器设备,所有用电设备接线及电器设备检修必须有建设单位电器人员到场方可进行。对私自接电或进行电气设备检修,造成的一切后果施工方自负。
6.在检修(安装施工)现场没有监护人员,或现场未采取安全隔离措施时,严禁从高空往下抛物。7.进入设备内部进行检修施工的必须使用36V以下的安全电源电压进行照明作业,不得使用220V电源电压照明,低压变压器施工方自备。
8.在靠近压力容器、油箱油泵、电线电缆等禁火区内严禁违规使用明火。
9.施工人员施工中不得随便乱开孔洞、乱设障碍留下安全隐患,检修(施工)中必须要做的,要事先征得甲方同意,工程结束后及时恢复。
10.施工单位严格遵守建设单位安全防火防盗规章制度,对发生在企业内部的火灾及被盗事故,由企业主管领导负责组织协调当地公安部门进行调查处理,立案标准为10000元以上的火灾和1000元以上盗窃即遂的被盗事故(即调查、查获、偷盗事实成立的,或者经过公安机关立案正在侦察的盗窃案件)。发生事故的施工单位或责任人按
调查结果赔偿经济损失,情节严重的移交司法机关追究其法律责任。
(二)、电气焊(割)作业人员安全操作规程
1.电气焊(割)作业人员必须持证上岗,在有效期内使用。
2.电气焊(割)施工人员必须按规定穿工作服、绝缘鞋(罩)和戴电焊手套、防护面罩(眼镜),从事高处作业必须系好安全带。
3.使用电焊机前应及时联系山水公司电工接电,不得私自接电。使用前先行检查保证接地良好后方可使用。4.不得使用其它金属物体(管道、轨道、脚手架、电缆桥架、电气设备、框架等)作二次回路线。5.焊机一次线不得超过5米,二次线不超过30米,接头不得超过3个,接地线必须连接到焊接物上,焊把线、一次线、二次线保证绝缘良好,不得有破损裸露现象。接线、收线必须在电焊机停电的状态下进行。
6.不得在易燃易爆物品及运行设备禁止作业的区域内从事电气焊(割)作业。
7.不得违规单独进入封闭环境作业,当确需进入时,必须有两人以上人员共同进行,施工时保证有专人监护。8.气焊(割)作业时两种气瓶距离不得小于5米,气焊(割)作业时明火与气瓶距离不得小于10米。乙炔瓶必须安装防回火阀,并确认无漏气现象。
9.作业人员在高处作业时下放气瓶必须有专人监护,并有醒目的隔离措施。10.作业结束应及时切断电焊机电源,关闭气瓶气阀。
(三)、高空作业安全操作规程
1.高空作业人员高处作业时(距平面2米以上即为高空),必须使用符合国家标准的安全带。高空作业人员安全带及高空防护绳索必须经过安全拉力检验。产品不合格或佩带不规范造成的责任事故由施工方承担。
2.脚手架、支护架、梯子安放必须牢固,需设监护人的,必须安排人员监护。3.高空作业施工必要时应设安全防护网及地面警戒标志。
4.高空作业点下方安全防护区域内不得存放障碍(危险)物,作业人员不得从高空抛物。5.不得在高空作业点正下方停留(指挥),以防坠物伤人。6.在高空架上下或高空架与地面之间不得同时交叉作业。
本协议签订后,乙方严格执行国家有关安全施工规定及甲方相关安全操作规程,并设置安全员及安全标识,对违反以上安全管理制度的,甲方安全保卫部将根据有关制度进行处罚。如发生事故与甲方无关,一切费用、责任由乙方全部承担。
四、违约责任
1、乙方违反本协议约定的,应当承担违约责任。
2、若乙方违反《安全管理细则》、《安全生产考核细则》约定的任一规定的,甲方有权请求乙方及时改正,并要求乙方承担违约责任: 元/次。
3、若乙方违反法律法规有关安全生产规定进行生产作业并对甲方财产造成损害的,乙方应当承担因此给甲方造成的所有经济损失(含直接和间接经济损失)。若影响到甲方正常生产经营的,乙方应当按照甲方实际损失和预期可得利益赔偿,并于损失确定之日起 日内一次支付给甲方。
4、因不可抗力致使本合同无法履行的,一方应当自不可抗力发生之日起 日内以书面形式通知另一方当事人。因未及时通知致使另一方损失扩大的,应当承担赔偿责任。
五、争议解决方式。
1、在合同执行过程中,甲乙双方存在的争议,由甲乙双方友好协商解决,经协商仍不能解决的,由由甲方所在地人民法院进行管辖。
2.本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份。
六、协议有效期
本协议自甲乙双方代表签字盖章后生效,本协议有效期自 2014 年 月 日起,至 2014 年 月 日止。
甲方: 乙方:
法定代表: 委托代理人: 委托代理人:
2014年 月 日 年 月 日