混凝土浇筑分项工程承包协议书

第一篇：混凝土浇筑分项工程承包协议书

混凝土浇筑分项工程承包协议书

项目部（以下简称甲方）

劳务队（以下简称乙方）

钢结构安装分项工程交由65+4

98541劳务队承包，双方经友好协商制定本协议条款如下，请双方务必遵照执行。

一、承包项目：

混凝土浇筑：甲方供主要材料（石子，沙，水泥了，水，电等）。浇筑过程中所需要各种耗

材及机械由乙方自理（搅拌机，运输车辆，模板，振捣设备等）。

二、承包方式：

清包工。

三、承包价格：

以建筑面积计：6.5元/m2。

四、工期要求：

按甲方要求于2011年 10月 28日至2011年 11月 7日止。在农忙时必须照常施工，停工罚当月全部工程款，如果乙方放假停工，不按生产计划进行。甲方不付工程款，并立即换掉乙方，重新换班组。一切后果由乙方负法律责任。

五、质量与施工要求：

质量应按国家规范和甲方施工方案要求。乙方施工人员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前进行安全教育，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反安全条例者，每次处以10-15元罚款，班级负责人一并处罚。并保证每日自己的工作面内材料做到工完清场。

六、安全要求：

1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业超过一层必须佩戴安全带，并应系牢。

2、不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业。

3、安全责任由乙方负责。因安全意识，作业面不安全等造成安全事故的一切费用全部由乙方自付。

七、奖罚办法：

1、各工种应按甲方要求工期及质量完成，超过工期一天罚款100 元；因质量问题造成的返工，乙方应支付全部费用。

八、结算方式：

采用现金支付形式，甲方每次拨付工程款时按已完工程量的80 %支付工资。待该分项工程完成并由院方检验合格后结清余尾款。

九、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意同劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十、未尽事宜双方协商解决。

十一、本协议一试两份，甲乙双方各持一份。

甲方： 操场硬化工程项目部乙方：劳务队

签订日期：2011-10-28

第二篇：混凝土浇筑工程承包协议书

混凝土浇筑工程承包协议书

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签约地点： 工地现场办公室签约时间：

经双方充分协商一致，甲方的驷马桥廉租房东区A区A5A6A7A8工程的混凝土浇筑工程由乙方负责承包施工：具体施工内容包括前后台下料、混凝土运输、开搅拌机械、振捣、小型机械及电线、临时性路桥铺设、整平、养护、清理等项目，包括线条、栏板、压顶、构造柱等零星混凝土。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，确保工程质量、工期、安全及其他相关责任，签订如下协议：

（一）分项承包工程量按双方核对施工图纸结算。分项工程承包结算单价：根据本协议承包内容，按设计图纸及变更实际发生工程计算，含铲车、小型机械（振动棒、平振机等）不含大型机械（搅拌机、配料斗），主体结构所涉及混凝土浇筑的部位包干计算，包干单价为 41元/立方；零星混凝土包括二次浇捣线条、栏板、压顶、构造柱、门窗顶过梁、二次浇捣反口、屋面水箱包干单价110元/立方；除上述说明以外的结构部位均不属零星混凝土。如需乙方派工人，按单工80元/天计算。以上单价为包干价格，且已经包含乙方所有费用（如机械设备费用、辅助材料、人工费、劳保、医保、规费等等），无论任何因素均不作调整。

（二）工期要求：

按双方及监理核定的施工进度计划执行，甲方提前发出浇捣通知书并约定该部位浇捣完工工期。如因乙方施工产品不合格整改导致工期延误，因乙方为本项目施工配备工人不够，或乙方按要求应投入的机械配置不够推迟一天甲方有权对乙方罚款人民币叁仟元（￥：3000元），从乙方工程款中直接扣除。如相应阶段乙方延误超过2天的情形属于情节严重，除了工期罚款，甲方有权解除本合同，另行组织班组进场施工，并以乙方已完工程量的50%计算给乙方，乙方应无条件接受。如甲方原因或总承包施工合同中约定的顺延条款允许顺延的情形除外。

（三）工程质量与验收：

乙方应对其承包施工工程质量进行检查验收，经自检合格后通知甲方进行验收，符合要求后再通知有关部门验收。本协议要求乙方所施工的分项工程质量达到国家施工验收规范合格标准，出现不合格的部分工程，乙方必须返工直至达到合格，一切返工材料及工资由乙方负责，并赔偿因此所造成的材料损失；特别声明：乙方所完成相关部位的工程量后立即报甲方组织相关单位进行验收，验收过程所需费用由乙方自行承担；如乙方施工部分质量不合格，无法通过验收，影响到甲方后续工序施工，造成甲方工期延误及材料损失，一切损失由乙方承担。

如有关部门对本工程混凝土工程检查不合格时，乙方应及时采取补救措施，需甲方出面协调的，费用由乙方承担，如造成各类通报或处罚，视同乙方违约，乙方需承担全部责 1

任及费用，并向甲方支付违约金1～5万元（视情节严重性而定），情节严重的甲方可解除合同，一切损失由乙方负责承担。

出现超过10cm 以上蜂窝等，除要求乙方整改至符合要求，甲方有权对乙方处以100元/处的处罚，累计计算，从乙方工程款中扣除。

出现漏振、空洞等严重的质量问题，除要求乙方整改至符合要求，甲方有权对乙方处以每处500元的处罚，累计计算，从乙方工程款中扣除。

（四）安全承包责任：

1、乙方不得违章作业、违章指挥，服从甲方管理人员的安全生产管理；因乙方违章作业或违章指挥或工人违反操作规程导致安全事故的发生，其责任完全由乙方承担，与甲方概不负责；

2、乙方施工中要严格执行国家行业安全生产管理法规及地方安全管理条例，安全生产目标见《安全生产责任状》，并随时接受甲方、设计、监理、质检安全部门相关人员的检查，防护措施配套齐全（乙方应给工人配备必要的合格的劳动防护用品如：安全帽、雨衣、雨鞋、安全带等），确保自身安全；乙方工人应按规定佩戴安全防护用品，未按规定佩戴的发现一个予以100元罚款，如未带安全帽、穿拖鞋等，累计计算，从乙方工程款中扣除；

3、上岗前对工人进行全面的专业性安全生产培训教育，直至工人熟悉操作规程，能掌握各种机械性能及防护设施、安全用具，实行班前安全交底制度，班后总结安全经验。安全交底及安全教育培训必须由工人自己签字确认，不得冒名代替。乙方派一个有安全培训合格的人员进行现场监督检查，并能发现问题处理问题，发生安全事故应立即上报。

4、甲方有权监督检查措施落实情况，对现场情况提出安全要求，有权处罚并发出罚款通知书，如发现安全隐患或其他不安全因素，每次视情节轻重处予100-500元不等的罚款，并责成乙方及时整改。如因甲方原因导致的安全事故，责任由甲方负责；如乙方未及时处理乙方员工所发生的安全事故，导致甲方产生不良影响，甲方有权介入，并按惯例处理，相关费用由乙方全权承担，甲方从乙方工程款中直接扣除。甲方应积极配合通过保险处理安全事故，在保险范围内的经济损失如能保险承担的，由保险公司承担；如损失超出保险承担以外的，由乙方自行承担。

5、乙方所投入本工程机械应达到安全生产规范要求；并按规定设置三级标准配电箱、操作箱，达到“一机、一闸、一漏一保护”的要求；

6、乙方及隶属乙方工人不得破坏甲方的安全防护设施，设备，如脚手架、脚手板、安全网、临时用电设施等；发现一次除了要求照价赔偿并处以罚款500元；

7、在乙方工人作业时不得在作业场所吸烟，乙方必须派人密切注意安全网、木料、脚手板等易燃易爆物的防火安全；出现一次不安全用火引燃了现场材料或设备，甲方有权处于乙方5000元以上的罚款，如情节严重，则甲方无条件解除合同并追究乙方赔偿责任，所剩未支付工程款不予支付。

8、乙方隶属工人不得在施工场地内或生活区违规使用大功率用电器，一经发现没收相关用电器，并处于每次500元的罚款；

（五）施工机械及生活场所：

乙方混凝土浇筑工程所需的所有机械（铲车、平振插入机械、斗车等）由乙方负责，甲方提供升降机或塔吊，在机械覆盖范围以外部分乙方需采用人力运输及铺设临时路桥（路桥铺设材料由甲方提供，乙方负责施工）；使用升降机或塔掉时乙方必须与甲方现场管理人员协商配合，由甲方派专员操作；甲方提供二级配电箱电源，二级配电以外乙方所用的所有电线电缆及其他配电器具由乙方自行负责。甲方提供大型搅拌机械和料斗乙方必须妥善使用，不得损坏，如细微修复由乙方负责，大修由甲方负责。

甲方不提供任何生活场所，限定允许乙方派遣1名保管材料进驻现场，相关设施由乙方自负。其他生活场所由乙方自行解决并承担费用。

（六）乙方的文明施工及计生治安等责任：

乙方所有进场工人必须遵守龙岩市地方政府社会治安管理条例，遵守有关计划生育的法律法规，并遵守甲方公司有关劳资管理工作的各项规定。甲方有权检查并监督乙方对职工的工资发放情况，如出现劳资纠纷甲方有权介入处理，其费用从乙方工程款中扣除。乙方派往本工程项目部的工人必须携带计生工作审检手续，对违反计生规定由乙方自行负责，对违反社会治安条例的各种情形均由乙方自行负责，如对甲方造成不良的社会影响，甲方可追究乙方相应责任。

乙方必须对现场执行文明施工管理，接受甲方管理人员检查监督，如有违反每发现一次罚款100-200元不等，屡教不改产生不良后果由乙方负全部责任。

乙方必须对其管辖内所有工人负责，并明令禁止其偷窃甲方包括钢筋下角料在内的任何财物，甲方一经发现乙方工人有此行为，甲方有权对乙方处予1000元/次的罚款，情节严重的，直接送遣公安机关处理，乙方对此不得有任何异议。

（七）工程款支付方式及结算：

根据甲方施工员或技术负责人审核签字确认的乙方所完成工程量每月预结支付一次，该款项于次月15日左右按完成审定工程量造价的按80％支付给乙方。全部工程施工完毕包括线条、栏板、压顶、构造柱等零星混凝土浇筑等，经双方核对确认工程量后支付至90%。甲方工程结束验收合格后付至100%（不计利息）。

（八）乙方应注意事项：

1、乙方必须服从甲方施工员或技术负责人的技术指导或指令，对甲方施工员或技术负责人在施工中所发现的技术、质量、安全等问题必须及时整改，不得顶撞或拒不执行。

2、如有违反以上情况，甲方发现一次视情节罚款100-500元不等；罚金从当月支付工程款中扣除。

3、乙方应提供工程产值的100％的人工工资表给甲方财务出账。

4、乙方应合理用料，尽可能节约材料，不得造成浪费；并配合甲方进行合理的材料

利用或节省。如故意造成水泥浪费、没有妥善保护水泥被水浸泡受损等按实际损失乙方予以赔偿损失；累计计算，直接从工程款中扣除。

5、为保证按期完成，乙方应保证足够的劳力、机械设备投入，并应每日完成300立方以上混凝土浇筑工作量。如在施工过程中，乙方明显无法按日完成上述工程量，甲方有权解除本合同，另行组织班组进场施工，并以乙方已完工程量的50%计算给乙方，乙方应无条件接受。劳力必须保证能满足进行两班倒作业。

（九）双方签字确认后，或施工期间其中一方无特殊原因终止合同或停工或因乙方劳力不足造成影响施工工期或乙方施工出现严重的质量问题或甲方未按本合同执行支付工程进度款；违约方应向被违约方支付叁万元（￥：30000元）的赔偿。情节严重，被违约方有权中止合同。

（十）本协议书一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字之日起生效，至工程款全部付清后自行终止。如有未详尽事宜，双方可另行协商并签订补充条款。

甲方项目负责人：乙方承包负责人：

签字：签字：

联系号码：联系号码：

身份证号码：身份证号码：

签订日期：年月日年月日

第三篇：混凝土分项工程承包劳务合同

混凝土分项工程承包劳务合同

甲方：重庆和业建筑劳务公司 乙方：

为了确保安全、工期、优质、高效完成开发建设项目人和容大广场工程，根据乙方自愿承诺要求，经甲乙双方多次协商，明确双方责任，决定将容大广场的全部混凝土分项工程由乙方承担施工。特定如下条款协议，共同遵守。

1、分项工程名称：内蒙古鄂尔多斯市康巴什容大广场全部混凝土分项工程

2、承包内容及方式：

2.1、承包内容：按中国中建设计集团有限公司和容大广场工程全部的设计施工图纸，施工图及说明中不同等级的混凝土强度所含混凝土分项工程（包括零星混凝土）全部由乙方承担施工完成各项任务。

2.2、承包方式：本工程采用包工不包料、包使用的一切机械设备（除塔机外必须购买50型搅拌机、配套料斗、电脑计量器、除塔机外）包安全施工、包文明施工达标、包人工工资且按时发放、本作业工序的塔机指挥、包安全、包质量、包工期、包各项劳保费用、包生产中所有用具，50型振动棒、振动器、振动板、铁铲、镐锄、水管、雨衣、铝合金尺方、箩兜、广线等大包形式。

3、工程合同工期：

3.1、保证合同期、于

****年**月**日开工于

****年**月**日完工，总工期为

天。（除人力不可抗拒的自然灾害影响，工期顺延）。

4、质量技术标准及要求：

4.1、严格按照国家施工规范和规程施工，必须达优质结构工程标准，提高质量意识，认真规范和总结先进经验，提高班组和全员质量意识和技术素质，各部位uanpai熟练工。

4.2、振动棒必须专人负责正东密实，不能随意更换技术性的操作人员，保证混凝土质量。

4.3、对浇筑的梁、柱、板混凝土无过振或漏振显现象，严禁出现蜂窝、麻面、烂根、孔洞、露筋和夹渣。整个楼地面浇筑好后平整度在5mm以内。

5、乙方必须样按照施工图纸要求进行施工，并按照项目部及监理公司技术人员交底和现场负责人的指令有顺序进行施工。

5.1、在施工中，一定要做到各项材料管理，在浇筑前，检查模板是否牢固。清理跳架上的残余混凝土，使其模板跳架用铁铲清理柱梁、木模上的水泥砂浆流淌物和节点凸物，保证使用柱、梁木模清洁、美观。

5.2、在浇筑中的搅拌场及撒落的混凝土，必须随时清理回收，重新加水泥搅拌使用，做到工完场庆整洁，达到文明施工。

5.3、成品保护，在混凝土保护过程中保护钢筋不移位，钢筋密集的地方如有振动移位，应立即恢复、绑扎牢固，严格人为损坏钢筋绑扎结构移位。

5.4、在施工现场中，对甲方材料要精打细算，按规定合理配置使用，如有材料浪费现象，按材料价的五倍赔偿，结算时扣除。

6、人工工资单价

乙方承担混凝分项工程，确保建设工程施工质量，严格按照混凝土工程质量验收标准（GB50204-----2002）组织施工操作，必须达到优质结构工程。按以下单价计算：

6.1、±000标高负4.2以下的混凝土（基础混凝土、桩孔混凝土、地梁）按实际浇筑的混凝土立方量计算单价28.00元/m³/、安全文明施工费2.00元/m³；合计单价30.00元/m³。

6.2、±000标高负4.2m以上施工图及设计变更施工图所含混凝土分项工程全部混凝土（包括零星混凝土在内）按建筑面积计算单价12.50元/m²、安全文明施工费1.5元/m²,合计单价：14元/m².如政府强制执行商品混凝土按建筑面积计算单价4元/m²、安全文明施工费1.00元/m²；合计单价5.00元/m²。

6.3、浇筑的混凝土，若不严格执行《工程建设标准强制性条文》技术力量不能保证工程需要，观感质量细部低劣，分层楼板、厕所房屋等渗水，对主体结构工程施工质量进行全面检查、验收、评定，若达不到分户验收相关规范要求及主体验收条件，责令乙方限期整改合格，返工的材料费人工费概由乙方承担影响工期拖延，并按以上单价下浮5%进行结算。

6.4、以上单价包括人工工资并按时发放，本班组使用的一切机械设备、用具、安全施工费、各项劳保费用，建筑桩内混凝土时桩内抽水、桩底清理干净费，柱、梁、板内的木屑及短钢筋、S扣、杂物清理干净费，冲水湿润模板、混凝土养护费、冲洗石子费，捡落地的混凝土、模板上混凝土清理干净费，派员协助管理人员施工放线、抄平工资，混凝土试件制做的工资，机械维修费，本班组塔机的指挥员，成品保护等费用在承包单价范围内。

6.5、按容大广场工程合同承包内容的各项单价，包主体结构工程全面完成，若在施工过程中如遇到人工费市场工资变化，自愿承诺放弃不调整任何工资费用。

6.6、若乙方在施工中出现安全事故、文明施工不达标，由此所造成的一切损失在乙方（第七款中1-2条）的安全文明施工费中扣除。

7、工伤保险

7.1、工伤药费在500元以内由劳务承包班组负责承担，在500元以上由平安保险公司按规定理赔（工伤期间的住院费、护理费、误工费、生活费由劳务承包班组负责支付）。

7.2、劳务承包班组进入施工现场的人员必须向项目部提供身份证复印件，备案。

8、安全质量履约保证金

8.1、乙方在签字本协议当日内向甲方支付50000元（五万元整）的安全质量履约保证金，主体工程验收合格后，五任何安全质量事故、全额退还（不计息）。

8.2、甲方及监理公司若在施工中发现乙方施工安全质量不合格、乙方负责人不在施工现场检查、安排、衔接工作及出现安全事故的，所造成的一切损失在乙方已交纳的安全质量履约保证金不退还、作赔偿所造成的一切损失。

9、工作支付方法

9.1、垫资桩基础混凝土至转换层主体结构的一切生活费和各项费用开支由乙方全额垫资支付，主体结构转换层完成后支付工程量的50%。

9.2、转换层以上主体结构工程，每做五层的主体工程完工后，支付已做工程量的50%。

9.3、余款在主体结构工程验收后达到质量标准一次性支付。

10、甲乙双方责任

10.1、甲方责任

10.1.1向乙方进行施工技术交底、明确技术要求、并监督质量、安全、工期、文明施工达标检查落实。

10.1.2负责施工现场全面管理、定位、抄平、放线。

10.1.3、负责施工现场一切事物、协调施工事宜，保证正常施工。

10.1.4、向乙方提供临时用水用电，由项目部派水，电工搭接。

10.1.5、向乙方提供安全保护措施，督促班组安全责任落实和安全防护措施整改完善。

10.1.6、负责组织乙方施工操作人统一培训学习，做好三级教育工作。10.2、乙方责任

10.2.1、劳务承包班组进行施工现场人员必须向项目部提供身份证复印件，备案。10.2.2、方在施工中必须听从施工管理人员的指挥、调配、紧密配合项目部施工管理人员，确保工程安全、质量、进度等各项指标的完成。

10.2.3、乙方施工人员，凡有下列情况之一者，甲方有权清退出场。10.2.3.1打架斗殴或聚众闹事影响生产、干扰施工者。10.2.3.2、不准赌博、嫖娼、看卖淫录像者。10.2.3.3、酒后上班、教育不改者。

10.2.3.4、染病或有不适宜从事建筑行业的工作者。

10.2.3.5、不遵守甲方各项规章制度，不服从甲方管理人员的现场管理者。10.2.4、乙方负责班组人员上班途中的安全，交通往返等各项安全事故，如有发生，一切后果由乙方自行承担。

10.2.5、施工期间，操作人员工作卡费、暂住费、联防治安费由乙方承担(每人5元)，甲方可协助办理相关手续，若乙方外来人员为及时将人员上报给项目部，责任由乙方负责，并对乙方处以100元/人的罚款。

10.2.6、严格按照自己班组承诺条文、合同内容实施，甲方现场值班代表监督执行。

11、安全责任

11.1、乙方应该遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若发生安全责任事故，平安保险的理赔金额不足安全事故赔偿金额的部分，由甲乙双方各承担50%.但因乙方为及时上报上岗增加人员花名册及相关手续，而为投保的工人发生安全事故由乙方承担全部赔偿责任。

11.2、甲方应对其在施工现场的工作人员进行监督及安全教育，有权对乙方违背安全生产的行为进行处罚。

11.3、合同签订后乙方必须配合甲方认真对施工作业人员进行三级安全教育后方可进入施工现场，甲方根据有关规定进行监督，如因安全带、安全帽、安全网不准确使用或有意不用，不符合安全规定和违章作业造成工伤事故，责任及费用由乙方全部承担。

11.4、乙方施工操作人员必须接受甲方安全管理人员的检查、监督，严格执行工程所在地政府的规定，对于野蛮施工不当的安全行为，安全管理人员有权喊停下令。

11.5、班组操作人员样筛选，严禁老弱病残、体弱多病者不准进入施工现场。11.6、乙方必须设置专职安全检查员，做好班前安全交底，现场检查，坚持每周安全教育，乙方在施工期间不按施工规定和要求施工，发生安全事故的一切费用，概由乙方全额自行负责。

11.7、上班时，必须带好安全帽、系好安全带，搭设的临时脚手架必须牢固，班组长必须亲临现场检查到位，严禁酒后作业和带病作业，不准在工地上上面会客访友、打架斗殴等。

11.8、职工宿舍的安全管理，室内搞好防水防盗工作，禁止吸倒床烟，禁止私烧电炉、电饭煲，严禁留宿外来客人，卖淫嫖娼、赌博，不准存放爆炸物品等。

12、违约责任

12.1、甲方不按照合同约定条款内容履约，乙方有权要求，有组织向甲方整改落实。12.2、乙方不按照合同约定内容完成各项任务，不严格按照操作程序施工，达不到承诺内容及合同签订的要求，乙方必须整改，若整改不力按情节轻重给予处罚(按公司质量、安全处罚条例)，造成返工严重，解除本合同，甲方不付任何费用，由乙方自行负责支付民工工资。

13、本协议是双方共同协商，共同遵守，不得违约，本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份，经双方签字盖章生效。

甲方：

乙方;

法定代表人：

合同签订负责人：

鄂尔多斯容大广场项目部项目经理签字盖

班组安全负责人

施工负责人签字：

****年**月**日

第四篇：土方分项工程承包协议书

土方分项工程承包协议书

发包方：瑞安市基础工程公司元隆山庄三标段项目部（以下简称甲方）承包方：周纪

（以下简称乙方）

为了加强施工管理，提高施工质量及经济效益，本项目部与乙方签订本承包协议书，将元隆山庄三标段土方分项工程承包给乙方，根据双方协商条文如下：

一、工程项目

1、工程名称：元隆山庄三标段

2、承包范围：按照设计图纸的要求，基槽内全部土方的开挖和外运、基底的人工清底整平、所有工程桩超高部分的凿除及桩头修整、基础片石垫层铺设。桩头上的钢筋预留40d，并调直，多余的切割后归乙方所有。铺片石垫层所需的片石均由乙方负责。

3、工期：按照甲方制定的施工进度计划，确保在计划工期内完成。

4、工程量及造价：工程量按实结算，土方开挖、外运按每立方米贰拾元结算（包括人工修土、机械进退场费），凿桩头按每个贰拾元结算，铺片石垫层按每平方米叁元结算。

二、工程质量：

1、甲方根据现行的国家质量验收规范和评定标准进行技术交底与组织验收，乙方按照施工图纸和国家规范精心组织施工，保证工程质量。

2、基底不得超挖，否则甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。

3、挖土过程中必须确保桩身不受任何破坏，否则甲方有权将其清退出场，并要求乙方赔偿一切经济损失。桩头凿除高度以超出垫层5CM为准，否则予以修整。桩头凿除及休整时，应保护好桩头的保护层不受破坏，否则应按甲方的要求处理好，费用及损失由乙方承担。桩头凿除时，打凿块状大小均为摆片石才可。

三、工程结算：

1、结算依据：

土方挖、运（包括人工修土）按甲、乙双方认定的自然地坪标高计算出的实挖深度与实挖长度和宽度之乘积计算工程量。凿桩头以实凿个数计算。铺片石垫层按实铺面积计算工程量。

2、付款方式：

①甲方在乙方完成工程量的50%时向乙方预付20%的工程款，乙方完成全部工作量退场后付30%，甲方工程完工至±0.00后付30%，余款待裙房完工后全部付清。

3、因业主工程进度款付款不及时到位，或乙方不履行合同条款，甲方相应延期付款或拒付工程款。

4、乙方在施工活动中所发生的债权、债务均有乙方承担责任。

四、甲方职责：

1、负责清理施工场地内的障碍物，提供乙方施工机械进场道路和堆放施工材料场地，提供基槽挖土与施工放坡线的位置及场地和槽底标高。

2、无偿提供工地现场施工水源、电源。

3、负责基槽内的排水工作。

4、协调处理现场施工时的一切事宜。

五、乙方职责：

1、乙方必须对承包的工程实施安全生产，要做安全交底，提出明确的安全要求，甲方有权进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全文明施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。施工中如违反上述规定而发生伤亡事故，其一切经济损失由乙方负责。

2、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。进入施工现场，必须遵守工地各项文明生产规章制度，严禁酗酒、打架和赌博，否则按规定予以重罚。若触犯法律，交由公安部门处理。

3、乙方进场7天内必须办理施工人员暂住证、就业证，其费用由乙方自负。

4、乙方施工人员自行安排住宿和饮食。

5、乙方自带挖掘机、运土汽车、铁锹、翻斗小车、空压机等施工所需的各种机械。

6、乙方施工中应文明施工及时清运散落道路、地面的零星土石方，如果运输和施工中违反环保、卫生、市容市貌等相关规定，乙方对造成的后果要承担一切经济损失。如运输中的道路污染和有关部门罚款等由乙方承担。

7、挖出的土方及外运，不准在场内或不准堆弃的堆弃。乙方须按照甲方提供的基槽灰线及基底标高施工，保证质量；施工中所需办理一切手续，均有乙方自理，并承担费用。

六、现场管理

1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关进度计划等工作双方应密切配合，保持施工顺利进行。如不服从甲方现场负责人统一管理，甲方有权令其退场，其损失由乙方承担。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育。妥善保护各种临时设施，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

3、施工中工人应24小时值班，现场有需要随叫随到。

4、施工期间员工住宿、饮食和仓库用房乙方自行负责。

5、甲方应提供相关的设计资料、现场平面布置图，做好基槽各部位标高交底工作等；甲方协调处理各班组工作，负责对乙方的书面技术交底和质量监督，并提供塔吊辅助人工清土工作。

6、其它：

（1）、经检验达不到国家验收规范和设计规定，不能保证工程质量；或非正常性原因施工，甲方有权单方面终止合同。造成返工，乙方赔偿一切损失。并按工程款总额的70％进行决算。

（2）、乙方必须按合同规定的日期及质量要求按期完成，否则逾期一天，罚款2000元；非乙方原因造成的工期延误，甲方同意顺延。

七、补充条款：

如乙方不服从甲方现场管理和规定施工而出现基槽标高超挖或其它质量事故，因此而发生的一切责任及经济费用由乙方承担。

本协议一式三份，签字盖章生效，款清失效。未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方代表（签字）：

乙方（签字）：

2005 年 4月1日

第五篇：分项工程承包施工协议书

分项工程承包施工协议书

发包方： 莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司（以下简称甲方）

承包方：燕胜银瓦工承包队（以下简称乙方）

经双方协商同意，甲方将部分单项工程发包给乙方施工，为明确相互责任，特签订本协议以资共同遵守，具体内容如下：

1、工程名称：

2、质量标准：

2 加1元（包

括支模板、养护、盖草袋、32

34、安全责任：乙方在施工中必须严格遵守甲方的一切规章制度，严格按照国家

安全操作规范、规程施工，如出现一切安全质量事故，一切责任及经济损失

全部由乙方负责

5、结算方式：工程竣工验收达到标准后，甲方付给乙方 75%工程款，余款

整个工程竣工验收后一次付清。

6、其他：本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失，从结

算中一次扣除，如工程期限延误造成损失，每延误一天按工程造价罚款

（）元。

7、本协议自签字之日起生效，工程结算付款后废止。

8、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份

9、补充：如有延期，筹建处下发的罚款单由乙方负责，乙方在施工中，所用的三轮车和拖拉机造成损坏，维修费由乙方负责。

甲方签章：年月日乙方签字：年月日

分项工程承包施工协议书

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经双方协商同意，甲方将部分单项工程发包给乙方施工，为明确相互责任，特签订本协议以资共同遵守，具体内容如下：10、11、12、工程名称：质量标准：工程单价：

13、安全责任：乙方在施工中必须严格遵守甲方的一切规章制度，严格按照

国家安全操作规范、规程施工，如出现一切安全质量事故，一切责任及经济

损失全部由乙方负责

14、结算方式：工程竣工验收达到标准后，甲方付给乙方%工程款，余

款整个工程竣工验收后一次付清。

15、其他：本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失，从结算中一次扣除，如工程期限延误造成损失，每延误一天按工程造价罚款

（）元。16、17、18、本协议自签字之日起生效，工程结算付款后废止。本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份 补充：如有延期，筹建处下发的罚款单由乙方负责，乙方在施工中，所

用的三轮车和拖拉机等施工机械造成损坏，维修费由乙方负责。

甲方签章：年月日乙方签字：年月日