太阳能热水工程维修保养合同

第一篇：太阳能热水工程维修保养合同

太阳能热水工程维修保养合同

甲方：

乙方：

本着平等友好的合作精神，双方经过协商达成一致，特签订以下合同：

一、乙方维修保养内容及义务

1、太阳能热水工程所有设备及控制设备，电锅炉属易耗品，不在保修范围内，需更换收成本费。

2、乙方每季度不低于3次上门维护保养，接报修电话8小时内响应，无特殊情况，8小时内应修复故障，保证正常供热水。

二、付款方式：半年付一次。

三、合同签订当日起即生效。从年月日起，至年月日止。

四、保养金额一年为人民币（小写：）

五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

电话：电话：

年月日年月日

第二篇：太阳能热水工程合同

太阳能热水工程合同

甲方：河北省高速公路京秦管理处唐山管理所

乙方： 秦皇岛建豪防水工程有限公司

经甲乙双方友好协商，本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则，就

安装“ 清华阳光 ”牌太阳能热水工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况：屋面太阳能热水器的桩基支架安装焊接与调试，太阳能热水器的安装、连接、固定、集热器和水箱间的管路连接、管路保温、水温传感器安装位置的预留；储热水箱的安装；控制柜的安装和接线。

二、工程造价

项目 计量单位 单价2600（元，RMB）数量 小计（元，RMB）桩基100元每个（含预埋件，C型钢支架。总计.备注： 考虑市场原材料价格变动因素，以上报价在****年**月**日前有效 具体技术方案见附件一。

三、结算方式

1、甲方自本合同签订之日起

日内向乙方支付工程总价

%预付款，计人民币（大写）

元，甲方并书面通知乙方开始生产。

2、货到甲方指定现场，经甲方初步验收合格7日后支付合同总价

％的工程款，计人民币（大写）

元。

3、设备安装完毕，甲方验收合格后3日内支付合同总价

％的工程款，计人民币（大写）

元。

4、甲方验收合格满一年之日起5日内付清余款。

5、付款方式：

四、运输及验收 运输方式：。

验收：乙方所在地到甲方所在地（施工地点）运费由乙方承担；货到后由甲乙双方进行验收，如发现产品质量问题，由乙方负责免费调换。验收合格后甲方签收。甲方应对货物进行保管，签收后的货物毁损由甲方负责。如果甲方拒不签收，造成的任何损失由甲方承担。

五、工程承包范围

(本太阳能热水工程承包范围：屋面太阳能热水器的安装、连接、固定、集热器和水箱间的管路连接、管路保温、水温传感器安装位置的预留；储热水箱的安装；水泵的安装；控制柜的安装和接线。具体按安装方案和报价为准。)（填写要求：单机入户的工程合同中必须约定太阳能安装的全部内容，包括：电热带、温控仪、固定、保温等以及室内的安装部分！就工程的承包范围：必须具体详细列出：用什么方式固定、用什么样的辅机、室内是否安装等)

六、安装

1、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。

2、乙方收到甲方预付款后

天内将货运至甲方施工地点，并开始安装，正常安装工期为

天，如遇雨、雪、雹天等自然灾害及不可抗力因素，工期顺延。

3、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件，如果甲方自行购买配件，不在乙方的服务范围之内，如需要维修按照实际发生额结算。若因甲方配件造成系统无法运行、产品损坏及其他损失由甲方自行承担。

4、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前＿天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。

5、甲方在乙方安装完毕＿天内进行验收。在安装后没有确定验收时间，甲方应对系统进行维护，避免出现部件丢失的情况出现。由于甲方原因造成的验收时间推迟，则一切责任由甲方自行承担。甲方如无正当理由推迟工程验收，则在安装完毕14天后，即视为工程验收合格。

备注：如遇特殊情况，例如：因甲方施工单位的施工进度造成工期延误，经甲乙双方认可后，可友好协商解决。

七、售后服务

1、乙方提供的产品，太阳能主机保修叁年，配件及电子产品保修壹年，保修期内凡属产品质量及安装问题，出现故障造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担。

2、保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修，乙方及时上门服务，维修所发生的材料费及服务费用由甲方承担。

3、因不可抗力造成的故障、事故甲乙双方友好协商解决。

八、双方责任和义务

1、甲方责任和义务：

a、免费为乙方提供工程施工现场平面图、供水等有关技术资料。b、免费提供施工现场的施工用电源。

c、免费提供现场存放工具、物品的场所，保证施工人员正常出入施工场地。d、提供工程施工现场的供水、供电设施及冷热水管口至楼顶指定位置。

2、乙方责任和义务：

a、根据甲方提供的资料免费做出工程预算和施工方案，并严格按双方认可的施工方案施工。b、乙方保证其提供的货物是经检测、实验合格的产品，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

c、施工期间应该遵守甲方的现场规范，不得出现毁坏甲方公共设施的行为，如对甲方公共设施造成损坏，应照价赔偿。

九、违约责任

1、根据甲乙双方协商的结算方式，甲方逾期付款，每迟延一天，应向乙方支付违约金为合同总金额的，同时乙方供货期限顺延。乙方逾期交货，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的。

2、甲方无正当理由退货（备注：除了严重的质量问题外），应事先与乙方协商,乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值

％的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

十、合同纠纷解决方式

双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成或不愿协商时，双方一致同意提交乙方住所地人民法院诉讼解决。

十一、合同终止、合同变更与修改

1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。

2、若双方同意，并以书面形式予以确认，合同可以在任何条件下终止。这种情况下，双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。

3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后七日内回复，否则，视作合同终止对双方有效。

4、如合同终止是由于甲方违约引起，乙方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因乙方违约引起，甲方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

5、乙方可以随时向甲方提出为改进工程进度、效率和安全性方面的变更建议。

6、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

十二、其它事项

未尽事宜，由甲乙双方协商解决。具体如下：

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

（盖章）

（盖章）

****年**月**日



第三篇：太阳能热水工程合同

太阳能热水工程合同

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则，就

安装“

”牌太阳能热水工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

二、工程造价 项目 计量单位 单价

（元，RMB）数量 小计（元，RMB）

总计

备注： 考虑市场原材料价格变动因素，以上报价在****年**月**日前有效 具体技术方案见附件一。

三、结算方式

1、甲方自本合同签订之日起

日内向乙方支付工程总价

%预付款，计人民币（大写）

元，甲方并书面通知乙方开始生产。

2、货到甲方指定现场，经甲方初步验收合格7日后支付合同总价

％的工程款，计人民币（大写）

元。

3、设备安装完毕，甲方验收合格后3日内支付合同总价

％的工程款，计人民币（大写）

元。

4、甲方验收合格满一年之日起5日内付清余款。

5、付款方式：

四、运输及验收 运输方式：。

验收：乙方所在地到甲方所在地（施工地点）运费由乙方承担；货到后由甲乙双方进行验收，如发现产品质量问题，由乙方负责免费调换。验收合格后甲方签收。甲方应对货物进行保管，签收后的货物毁损由甲方负责。如果甲方拒不签收，造成的任何损失由甲方承担。

五、工程承包范围

(本太阳能热水工程承包范围：屋面太阳能热水器的安装、连接、固定、集热器和水箱间的管路连接、管路保温、水温传感器安装位置的预留；储热水箱的安装；水泵的安装；控制柜的安装和接线。具体按安装方案和报价为准。)（填写要求：单机入户的工程合同中必须约定太阳能安装的全部内容，包括：电热带、温控仪、固定、保温等以及室内的安装部分！

就工程的承包范围：必须具体详细列出：用什么方式固定、用什么样的辅机、室内是否安装等)

六、安装

1、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。

2、乙方收到甲方预付款后

天内将货运至甲方施工地点，并开始安装，正常安装工期为

天，如遇雨、雪、雹天等自然灾害及不可抗力因素，工期顺延。

3、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件，如果甲方自行购买配件，不在乙方的服务范围之内，如需要维修按照实际发生额结算。若因甲方配件造成系统无法运行、产品损坏及其他损失由甲方自行承担。

4、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前＿天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。

5、甲方在乙方安装完毕＿天内进行验收。在安装后没有确定验收时间，甲方应对系统进行维护，避免出现部件丢失的情况出现。由于甲方原因造成的验收时间推迟，则一切责任由甲方自行承担。甲方如无正当理由推迟工程验收，则在安装完毕14天后，即视为工程验收合格。

备注：如遇特殊情况，例如：因甲方施工单位的施工进度造成工期延误，经甲乙双方认可后，可友好协商解决。

七、售后服务

1、乙方提供的产品，太阳能主机保修叁年，配件及电子产品保修壹年，保修期内凡属产品质量及安装问题，出现故障造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担。

2、保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修，乙方及时上门服务，维修所发生的材料费及服务费用由甲方承担。

3、因不可抗力造成的故障、事故甲乙双方友好协商解决。

八、双方责任和义务

1、甲方责任和义务：

a、免费为乙方提供工程施工现场平面图、供水等有关技术资料。b、免费提供施工现场的施工用电源。

c、免费提供现场存放工具、物品的场所，保证施工人员正常出入施工场地。d、提供工程施工现场的供水、供电设施及冷热水管口至楼顶指定位置。

2、乙方责任和义务：

a、根据甲方提供的资料免费做出工程预算和施工方案，并严格按双方认可的施工方案施工。

b、乙方保证其提供的货物是经检测、实验合格的产品，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

c、施工期间应该遵守甲方的现场规范，不得出现毁坏甲方公共设施的行为，如对甲方公共设施造成损坏，应照价赔偿。

九、违约责任

1、根据甲乙双方协商的结算方式，甲方逾期付款，每迟延一天，应向乙方支付违约金为合同总金额的，同时乙方供货期限顺延。乙方逾期交货，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的。

2、甲方无正当理由退货（备注：除了严重的质量问题外），应事先与乙方协商,乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值

％的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

十、合同纠纷解决方式

双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成或不愿协商时，双方一致同意提交乙方住所地人民法院诉讼解决。

十一、合同终止、合同变更与修改

1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。

2、若双方同意，并以书面形式予以确认，合同可以在任何条件下终止。这种情况下，双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。

3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后七日内回复，否则，视作合同终止对双方有效。

4、如合同终止是由于甲方违约引起，乙方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因乙方违约引起，甲方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

5、乙方可以随时向甲方提出为改进工程进度、效率和安全性方面的变更建议。

6、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

十二、其它事项

未尽事宜，由甲乙双方协商解决。具体如下：

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

（盖章）

（盖章）

****年**月**日

第四篇：太阳能维修保养合同

太阳能维修保养合同

甲方：

乙方：

为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

一、服务范围

甲方委托乙方对安装的太阳能设备(以下简称设备)以及用水点实施保养服务。保养内容如下：

1.更换太阳能管道，电磁阀，水泵，配件等，2.对室外保温进行更换或防护处理；

3.清理集热器及水箱中水垢，更换集热器密封件，整理维修集热器漏水位置； 4.维修安装水处理器、排气阀、安全阀，保证系统安全运行； 5.对集热器设备进行加固‘ 6.对老化电线与线路进行维修更换； 7.更坏损坏设备；

8.处理用户使用热水不当问题

二、服务期限

自 2013年12月22日起至2014年12月22日止，为期一 年。

三、服务时间

1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。

2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。

四、服务内容

1、本合同的服务方式选择为全包。

2、乙方定期派技术人员，对所要进行的维修保养设备进行调整、检查、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

四、双方的责任及权利

1、甲方权力：

(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。

(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

(3)随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方维保服务费用的依据。

(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

(6)在每次保养或维修的服务项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

2、甲方责任

(1)在不违反甲方管理规定的情况下，配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。

(2)严禁无关人员擅入机房，机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。

(3)负责设备日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。

(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位置，以免保修通知不详而耽误到达时间。

(5)应设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求做好通风，并协助乙方工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

(6)合同签订后，甲方应按合同约定的付款方式按时付款。

3、乙方权利

(1)在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

(3)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。

(4)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动因有故障而停止的设备，否则乙方不承担责任。

(5)正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

(6)除遇不可预见的因素，在本合同规定服务项目外之料件损坏，其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时，甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。

4、乙方责任

(1)必须按照本合同或附件约定，参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。

(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。

(4)接到甲方报修电话后，紧急故障三十分钟到达现场处理，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。

(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检，如维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

五、服务费用

每月每台保养费(人民币)：￥ 元，每年每台保养费(人民币)：￥ 元。

共计保养设备数量(台)，年共计： 拾 万 拾 佰 拾 元整。

六、付款方式

银行转帐()支票()现金()其他()

付款以季度为周期，各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。

七、其他

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。可另签补充协议。

2、本合同签订后，以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。

3、合同履行期间，任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。

4、除本合同中约定终止条款，没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同，否则按违约处理。

5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签署盖章后生效。甲方： 乙方：

签署盖章： 签署盖章：

地址： 地址： 时间： 时间：

第五篇：太阳能热水工程施工合同

太阳能热水工程施工合同

甲方：

根据甲、乙双方就

达成的合作意向，甲方同意由乙方承担本工程施工。依据平等、自愿、公平的原则，双方订立本协议书内容如下：

一、工程概况及工程承包范围 工程名称： 工程地点：

承包范围：集中式太阳能热水工程的整体安装和与使用方热水系统的对接、试压、检漏、调试、试运行、使用人员操作、维修培训、工程验收以及楼顶以上属于太阳能系统安装所需的其它全部工程。（控制柜由甲方人员负责组装，并配备安装说明。水箱由甲方负责下料，在料上标明每块料得名称用途。以上两项费用由甲方负责）。

承包方式：包工、保安全、保质量。

二、合同工期

1．工期 天。

2． 年 月 日到 年 月 日全部交工使用。

3.如因自然灾害或其它特殊情况造成工程停工或延期较长的，乙方需留一人看料费用由甲方负责。（具体数额协商解决）

三、合同价款

1.施工、安装调试总费用，总价款大写

小写人民币：￥

2.合同价款说明 本合同以上综合造价一次性包死，不作调整。凡是合同范围内的工作内容，无论甲方提供的工程量清单是否包含或承包方在报价时遗漏的项目，乙方承诺已经完全了解了工程内容和各项风险，合同总价都不会另行增加（经甲方确认且同意作为合同外增加的内容除外）。

合同总价款包含承包方提供辅料的价款（辅料仅限于钻头、刷子、刷漆桶、乌极、手套）。

四、质量要求：

1、工程质量标准：严格按照甲方提供的施工图纸进行施工.2、工程质量标准：__合格__，保证性能可靠，运行稳定。工程质量由甲方售后服务部负责验收，甲方工程师有权对不符合甲方要求的工程提出返工要求。

3、在设备搬运、安装过程中，如出现因乙方施工人员人为破坏或其它由于乙方责任造成的设备损坏由乙方承担，并负责对其造成的损失给予恢复。

4、验收

(1).验收按所有工程全部完工后，一次验收完毕。

(2).每个分项完成后，乙方需先自检，所有项目乙方自检完毕后，再通知甲方验收。如检验不合格，甲方可以责令乙方进行全面整改，直至检验合格后为止：由此所造成的经济损失及工期延误乙方自己承担。

(3).工程验收：乙方施工完毕，须向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后3日内，由甲方组织相关人员进行验收。

5、验收标准

1、工程质量依据相关标准及设计图纸施工完毕并自检、甲方工程验查合格、建设方监理检查合格并将相关资料报备全后，验收通过。

2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方监督。

3、工程质量验收合格率达到100%。质量标准的评定以甲方图纸和规范为依据。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，返工仍达不到质量标准的，由乙方承担违约责任。

4、在通知甲方对每个分项、隐蔽工程检验前，乙方应严格进行自检，乙方自检合格后，通知甲方到现场进行检查，甲方及监理验收合格后，方可继续施工。

5、乙方应接受甲方或监理工程师的随时检查，并提供必要的检查条件。

五、甲方权利和义务：

1.按照“甲方提供的设备材料清单”的规定及确定的供应时间及时组织提供材料、设备以满足工程进度的需要，按合同规定向乙方提供施工条件： 2.甲方承诺在每个具体施工点开工之前，向乙方提供工程技术文件和施工图纸，并承诺提供图纸进度不影响整个工程的施工进度；并对乙方进行施工图技术交底。

3.履行甲方职责，随时检查和监督乙方施工质量。4.审核乙方工程进度报告，及时向乙方支付工程款；

5.派驻施工现场的甲方工程师和技术顾问工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间的验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证：

6.组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方做好验收工作，按协议条款给乙方结算工程款。

7.乙方未按图纸施工或不落实施工组织设计，不遵守甲方有关管理规定，甲方有权让其停工、返工（工期不顺延），造成的经济损失由乙方承担。8.甲方负责提供本工程施工所需要的所有材料（详见附件料单）。

六、乙方权利和义务

1，合同签订5日内，乙方严格按照施工组织设计及施工进度计划组织施工 2.编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作；严格按照施工图或说明书进行施工，确保工程质量，按协议规定的时间如期完工和交付；

3.认真审核甲方提供的图纸，发现有问题的地方须及时反映，如收到甲方提供图纸后3日内没有提出异议，视为认可甲方提供的图纸。如发现缺材料、或材料不够用需提前5日向甲方发用料追加申请，普通料甲方2日内供应到位，特殊材料5日内到位。（根据工地位置不同对供料日期进行调整）。如因乙方没提前通知甲方造成工期延误责任由乙方负责，施工工期不作调整。

4，按照双方商定的分工范围，做好材料和设备的供应和管理；如材料发生丢失或损坏，乙方需按照丢失材料市场价上浮20%进行赔偿。

5，尊重和服从业主、甲方代表和技术顾问工程师代表的监督与指挥；严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其它安全事故的发生，自行承担施工过程中造成的人员伤亡及财产损失所引起之全部责任；

6已完工的工程及设备等，在交付前应负责保管，并清理好场地；如有损坏有乙方负责

7.提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

8.在协议规定的保修期内，对属于甲方责任的工程质量问题，负责无偿修理； 9.对本工程派出的项目负责人与工程施工人员必须是本工程的专职人员； 10.乙方负责提供施工过程中所需要的中小型机具、辅助材料、人工等资源，并根据工程进度保证人员、机具的充足及辅助材料的及时供应。

11.乙方负责甲方供应的主要材料、设备的保管和使用，保证材料设备的完好。12.严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按协议约定时间完工和交付使用。

13.对已完的工程及已完工程的安装设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。

14.乙方在进场及施工过程中，不得损坏主体建筑及附近的既有设备。15．乙方需及时向甲方汇报项目进展情况与工程进度。

七、材料、设备供应方式

1、本工程安装所需的主体设备、材料由甲方提供，具体设备、材料清单及供应进度见附件。

2、甲方材料、设备的供应和检验：

（1）由甲方提供的设备材料由甲乙双方组织按规定的时间进度运送到指定地点交与乙方，甲方承担在此之前的设备材料的运输、保险、搬运、存储等费用。（2）所有甲方提供的设备材料都应由甲方和乙方共同清点验收，形成书面文字确认；清点验收完成后由乙方负责将物资搬运至具体安装地点、并负责整个施工过程中物资与设备的保管，不得挪用、丢失或损坏，已交付给乙方保管的设备材料未经甲方同意，不得运出施工现场，如有损失，乙方应照价赔偿。（3）物资及设备在存储、搬运、施工过程中出现的外观质量问题，造成工期延误、额外采购成本等一切后果均由乙方负责。

（4）若乙方在清点验收时发现甲方提供的设备材料有不合格或短缺者，必须通知甲方，甲方应予以调换或补交。

(5)乙方工程完工后将所用焊条头、锯片片交给甲方，数量与所领数量相符。

3、乙方材料的供应和检验

（1）除附件“甲方提供的设备材料清单”中所列设备外，所有其它施工过程中需要的机械、材料、设备、工具等均由乙方提供。

（2）由乙方采购的材料与设计和规范不符的产品，甲方代表有权提出拒绝使用，由乙方按甲方代表要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，工期不予顺延；乙方拒不接受时，甲方可采取相应停工、罚款、直至清理出现场等措施。

八、违约责任

（1）工程无法按时交工，每逾期一天乙方支付协议总价的 5‰ 逾期违约金。

（2）乙方未能按照合同规定履行自己的应付责任，除竣工日期的以顺延外，还得赔偿甲方因此发生实际损失。

（3）因乙方原因造成工期严重延误或工程质量出现重大问题的，甲方有权更换施工队，并由乙方承担全部违约责任。

（4）因甲方施工图纸、技术交底、设备材料、承包工费不能及时提供到施工现场，每逾期一天甲方向乙方支付协议总价 5‰ 的逾期违约金。并整体工期按逾期时间顺延。逾期时间7日以上乙方有权终止协议。

九、安全文明施工

安全施工与检查

1、本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。

2、乙方必须文明施工、文明着装、安全施工，严格按照国家有关安全施工的法律、法规的规定执行。乙方应采取严密的施工安全防范、保护措施，确保工程、人员、材料和设备的安全，在施工中要确保工地及附近建筑物和人员的生命财产不受损害。乙方在装卸、运输、搬运、安装、施工过程中，发生的一切大小安全事故、财产损失及民事纠纷，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。发生事故后，乙方未能妥善处理的，甲方有权冻结乙方全部施工工费，并追究由此给甲方造成的一切损失。

3、乙方对进入现场的施工人员选派技术过硬、素质较高的施工人员进行施工，保证在施工期间的绝对安全。

4、乙方在施工过程中必须保证发包人正常办公；并保证施工现场其它设备的安全。

5、从事电气焊的人员必须持有相应的《特种作业操作证》；并严格按规范施工。

6、在安装过程中，施工现场必须配备相应的消防器材。

7、乙方在施工过程中，要尊重甲方、监理、总承包单位管理人员，礼貌待人，并虚心听取有关意见和建议，文明施工，自觉遵守工地有关规章制度，尤其遵守甲方保密制度和安全保卫制度。

8、如违反以上条款，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的工期延误等一切损失由承包人负责。甲方按每延误工期一天扣除乙方300元，并追究由此给甲方造成的一切损失。

十、工程款结算与价款的支付 1.本工程实行进度与时间双结合的付款方式，施工进场5日内付总价款的10%，施工进场10日内付总价款的20%，施工进场30日内付总价款的20%，安装完成后竣工验收前付总价款的40%，竣工验收合格正常运行2个月后5日内付总价款的10%.但工程施工进度较慢，施工进度与时间进度明显不符的甲方有权拒绝按期付款。

2.付款时乙方须向甲方提交付款申请，付款申请需注明；合同名称、合同金额、申请单位、付款金额、情况说明、账号等。经项目经理签字后报批。

十一、争议解决方式

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解、或者和解、调解不成的，可向甲方所在地的人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。（2）调解要求停止施工，为双方接受。（3）仲裁机构要求停止施工。（4）法院要求停止施工。

十二、工程保修

工程保修期为：验收合格后两个月，工程运行稳定。无质量事故发生。

十三、协议书及附件

1、本协议一式肆份，双方各持两份，双方签字盖章生效。

2、工程竣工结算后，与业主保修期满，如无质量问题即终止。

3、本协议最终解释权归甲方所有。

4、本协议未尽事宜，甲乙双方可以在协商另定补充协议。

甲方： 乙方： 法定代表签字： 法定委托代表签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日