第一篇:彩板加工合同
彩钢瓦采购加工合同
甲方;中石化建甘肃三新硅业项目部
乙方;嘉峪关市峪泽彩板钢构有限公司
工程地点及名称;甘肃瓜州三新硅业2#成品库;
一、甲方委托乙方采购加工彩板瓦
1、屋面瓦采用yx51-380-820型,厚度等于或大于0.8mm,蓝色,每米包工包料包加工46.00元,屋面瓦现场加工,乙方负责将屋面瓦打于屋顶2-4个点,负责进料口上料、机械操作,瓦的长度约50.3m,不得搭接(详见加工明细)。甲方负责搭设拆除设备加工平台,负责机械出料口的全部工作。
2、墙体瓦采用yx28-205-820型,厚度等于或大于0.6mm,珍珠白,每米包工包料包加工36.00元,由乙方将成品送到甲方现场。
3、彩钢瓦折件门窗包边、伸缩缝、檐口、脊瓦等按图加工,板厚0.5mm,蓝色,展开面积包工包料包加工每平方米37.00元。
4、采光瓦采用yx51-380-820型,蓝色玻璃纤维聚酯阻燃型,厚度1.5mm,采光系数70%,氧指数应大于32,每米43.00元
二、运输;
1、乙方负责设备进出场材料运输上下费用、原材料设备保管工作,甲方负责第一车墙板下车和成品瓦的保管工作。
三、乙方组织设备材料名称、规格型号详见加工明细及图纸。
四、付款方式及交货时间
1、合同签订后甲方支付乙方10万元定金,乙方在7天内将全部墙体瓦及门窗折件运至甲方现场,15天之内将第一车屋面卷板30t及彩光瓦运至甲方现
场,5月30日屋面卷板进现场达100t, 6月10日屋面卷板全部进现场。货到甲方验收后付已到货款的70%,包括定金在内。6月30日将全部货款付至95%,8月底付清余款。以上价格为不开发票价,如开发票每米另加2元;如按银行承兑付款,总额不超过50%,乙方承担利息一万元,其余利息由甲方支付给乙方。
五、质量保证
1、乙方严格按照国家标准提供材料,原材料合格证随货同行。甲方有权拒收不合格的材料;由此造成的一切损失均由乙方承担。
六、安全责任
1、乙方进入现场必须戴好安全帽,高空作业戴好安全带,用电要经甲方同意,不得乱搭乱接电源,服从甲方的安全管,属乙方管理不善或违规操作造成的一切安全事故由乙方负责。
七、违约责任
乙方必须保质保量按时供应各种材料,甲方必须按时付款,如有一方违约赔偿对方全部损失。
八、以上墙瓦、采光瓦颜色以现场中通公司1#成品库相同。
甲方:中石化建甘肃三新硅业项目部乙方: 嘉峪关市峪泽钢构有限公司 法人代表;法人代表:
经 办 人;经 办 人:
日期:年月日日期:年月日
第二篇:彩板购销合同
彩板购销合同
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为保证甲方更方便、快捷地从合作社采购彩板,本着精诚合作、互惠互利的原则,双方特订立本合作意向书,具体合作内容如下:
一、甲方向乙方采购彩板,金额为人民币。甲方与乙方按实际采购苗木数量,按实结算。
二、交货地点及方式:乙方负责将彩板保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。
三、付款方式:甲方需先付50万元到乙方指定账后发车。
四、彩板质量:乙方保证所供彩板达到甲方的质量要求,不符合要求的彩板,甲方可立即退货并不予支付任何款项。
五、违约责任:
1、乙方若所供彩板未达到甲方的质量要求,乙方将无条件退货。
2、甲方若未按时支付彩板款,每日需付金额的万分之一支付违约金。
六、争议解决方式
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院起诉讼解决。
七、有效期
本合同经甲、乙双方签字盖章后有效,有效期从年月日至年月日。
八、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方:乙方:
签订地点:签订时间:
第三篇:彩板购销合同
彩板购销合同
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为保证甲方更方便、快捷地采购彩板,本着精诚合作、互惠互利的原则,双方特订立本合作意向书,具体合作内容如下:
一、甲方向乙方采购彩板,金额为人民币。甲方与乙方按实际采购数量,按实结算。
二、交货地点及方式:乙方负责将彩板保质保量准时为甲方装上车。
三、付款方式:甲方需先付总材料价格的30%给已方,工程结束付给已方剩余70%尾款。
四、彩板质量:乙方保证所供彩板达到甲方的质量要求,不符合要求的彩板,甲方可立即退货并不予支付任何款项。
五、违约责任:
1、乙方若所供彩板未达到甲方的质量要求,乙方将无条件退货。
2、甲方若未按时支付彩板款,每日需付金额的万分之一支付违约金。
六、争议解决方式
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院起诉讼解决。
七、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方:乙方:
签订地点:签订时间:
第四篇:彩铝门窗加工合同[模版]
嵩基〃温泉花园项目
彩铝门窗制作、安装合同
发包人:河南嵩基房地产有限公司三门峡项目部
承包人:
根据《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定,经双方协商一致,河南嵩基房地产开发有限公司(以下简称发包人)开
发建设的嵩基〃温泉花园小区项目的铝合金门窗工程由(以下简称承包人)负责施工。为明确双方权利义务特签订本合同,具体内容如下:
一、工程名称:嵩基〃温泉花园小区铝合金门窗工程
二、工程地点:陕县县城高阳路与陕州路交叉处西南隅
三、承包范围:施工图范围内的铝合金门窗
四、承包方式:包工包料、包二次设计。
五、质量标准:
1、制作安装质量符合现行国家有关施工验收规范标准合格等
级要求及监理、工程所在地质监部门有关要求;型材间拼接缝隙采用与型材同色的密封胶镶填美观。
2、施工用材:
型材为山东南山铝业股份有限公司生产的南山(品牌)88系列
彩色铝合金,材料壁厚1.2MM,颜色为:8219FT(绿色),型材着色工艺为粉沫喷涂型材,配件为型材厂家生产的合格配套配配件,玻璃为洛玻合格产品,中空玻璃厚度为5+12A+5
门窗框与洞口间缝隙填充保温材料为发泡聚胺酯封填密实。
密封胶颜色与门窗型材同色,外侧密封胶为防水型密封胶(详见样品)。
地弹簧
月形锁、滑轮、拉手均为型材厂家生产的同型材材质的合格产品(详见样品)。
纱网、密封条、毛条均为市场供应的优质产品
3、施工过程中,招标人将按每类型门窗不少于一樘的标准随机抽样,进行破损性检验,受检样品门窗费用由承包人承担。
六、质量保修期:贰年
七、施工工期: 本项目铝合金门窗施工分共分为四期进行,第一期为6#7#9#楼、第二期为10#楼、第三期为2#楼及商业楼、第四期
为1#楼3#楼及5#楼,各期具体开竣工日期执行发包人、总包人进度安排
八、计价办法:按设计洞口尺寸计算面积元/M2一次包死,决算时不再调整单价.此单价包括完成该工程的材料费、机械费、人工费、水电费、场内场外运输费、承包人本身及第三方施工成品的保护费用、检测检验费、检测检验用门窗的费用、管理费、利润、税金、规费、风险费、设计文件规定的二次深化设计及招标文件规
定的其它内容所需的等所有费用,但不包含需支付总包单位的配合费。
九、付款办法:
1、每期内门窗框安装完毕经监理验收合格后付期内工程量合同价值的30%
2、每期内窗扇、五金安装完毕并经监理验收合格后付期内工
程量合同价值的30%
3、分户验收合格完毕并将交工资料整理齐全移交总包单位后
付期内工程量合同价值的30%
4、项目竣工验收合格后进行结算,付至结算总价款的97%,剩余的3%作为质保金质保期满后结算支付(无息)。
九、履约保证金:履约保证金为壹万元整,第四期的第三次付款时
一并无息退还。
十一、双方责任:
11-1 发包人责任:
1、协调总包单位:向承包人提供施工用电源接驳口、承包人免费使用总包单位现场所具有的垂直运输设备及脚手架、进行技
术控制点线面的交底。
2、协调总包单位与承包人进行工作面移交时施工成品的中间验收移交工作。
3、按合同约定进行工程款的结算及支付。
4、无偿向承包人提供施工必需的建筑施工图两套。
5、开工前,向承包人提供项目监理机构及设计单位的人员联
系方式,并明确监理机构所具有的权限。
11.2承包人责任:
1、调配施工人员、机械设备,并负责电源接驳口至施工工作地点间的线缆购臵敷设工作。
2、按合同有关规定组织采购施工材料,进行加工制做、场内外运输、现场安装,承包人自有材料、设备及施工成品的看管、保护工作。
3、科学组织施工,采取必需的赶工措施确保按期完成施工任务。
4、负责施工期间的安全工作,确保无安全事故发生。
5、并负责按有关规范要求进行门窗框与洞口间缝隙保温填充及密封工作。
6、开工前提供窗型的二次深化设计图二套并报设计院及发包人审批。严格按照经批准的设计图纸施工。
7、在总包单位提供的技术控制点线面的基础上进行施工所需技术点线面的布设。
8、不得损坏他人工程及财物,若损坏他人工程或财物,承担修复费用或赔偿。
9、按监理及验收规范要求进行报验、送检工作并承担费用。10严格服从发包人及总包单位管理。
十二、违约责任:
1、承包人若未按照发包人及总包单位制定的节点时间完成施
工任务,每延迟一天承担2000元/单体工程的进度违约金。
2、承包人所采购的施工材料低于合同约定标准者除无条件更
换外,并承担每次2000元的质量违约金。若因承包人承包范围内工程质量原因造成购房户索赔,承包人承担相关索赔费用;若造成购房户退房,承包人承担10000元/户质量违约金。
3、若发生安全事故,承包人承担2000元/次的安全违约金,并
承担有关部门对总包单位的各类罚款及总包单位的声誉损失。
十三、未尽事宜执行招标文件有关规定。
十四、争端解决方式:双方友好协商,若协商未果,向陕县人民法院提起诉讼。
本合同壹式肆份经双方签字盖章后生效,合同双方各执两份。
发包人:承包人:
第五篇:彩板工程施工总结
****************************建设项目
*************工程
施工总结报告
共 7页
施工单位:*********************
二0一四年十二月二十五日
名称:************************建设项目
*************工程
施工总结报告
编 制 人:
项目经理:
监理工程师:
总监理工程师:
合同执行部门负责人:
合同执行部门领导:
一、工程概况
1、参建单位
工程名称:***************************** 厂房压型彩钢板围护结构工程
建设单位:*********************** 设计单位:*********************** 监理单位:*********************** 施工单位:***********************
2、工程地点及工期
工程地点:*********************** 总工期:根据招标文件要求64日历天
3、建筑规模
建筑面积:21380m2 建筑层数: 主厂房为单层
檐口高度:13m
4、结构形式及设计要求(1)建筑结构形式
主厂房为连续九跨21m跨度门式刚架结构,下弦标高10.0m,建筑高度13.3m。(2)工程范围及说明
施工内容:屋面压型钢板,隔汽层,保温层,屋面TPO防水卷材、采光天窗系统;外墙彩钢板、墙面内板、保温棉、附加龙骨等,以及所有屋墙面收边板等的二次设计、制造、安装等相关工作。厂房设计使用年限不低于50年,抗震设防烈度为6度。屋面防水等级为Ⅰ级。
二、施工及验收依据
1.2201号盘轴加工厂房工程设计图纸及有关说明。
2.《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》DB23/(711-726)-2003 3.厂房压型彩钢板围护结构工程施工合同。
4.《中华人民共和国建筑法》和《工程建设标准强制性条文》。
三、采购质量控制
进场材料依据设计文件、《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》DB23/(711-726)-2003均符合设计要求,对于进场的原材料成品、半成品均有出厂合格证、质保书和检测报告。原材料进场后,已由质量检查员核实材料数量、规格、合格证质量保证书与本批材料相符,进库后分别编码堆放。
四、施工质量控制
为保证**********************************建设项目的整体质量目标,我单位在施工过程中严格执行国家及地方规范和标准,认真执行公司及建设单位的要求,建立了强有力的质量保证体系,项目部领导班子成员组织项目部各职能部门建立了质量管理组织机构、各部门岗位责任制、质量教育管理办法和考核办法、质量检查管理办法,并按要求定期进行考核和检查,使质量管理工作真正落实到实处,从
而保证项目的质量管理始终处于受控状态,实现了项目即定的质量目标。
本工程采用的质量标准主要是国标及黑龙江市地方标准(DB23),具体执行标准如下:
1、《钢结构工程施工及验收规范》GB20205-2005
2、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-2001
3、《钢结构设计规范》GB50017-2003
4、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
5、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002
6、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002
7、《建筑用压型钢板》GB/T12755-1991
8、黑龙江省建筑工程施工质量验收标准
统一标准DB23/711-2003
9、黑龙江省建筑工程施工质量验收标准
钢结构工程 DB23/714-2003
10、黑龙江省建筑工程施工质量验收标准 建筑屋面工程 DB23/722-2003
11、黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准 DB23/1206-2008
12、业主提供的设计图纸、国家、省、地方有关技术规定 在工程施工过程中,全面落实合同规定条款、施工质量规范、《建筑法》等各项法律法规,紧紧抓住质量控制、进度控制、成本控制等重要环节,有效地保证了施工质量,提高了车站的安全性、可靠性和经
济性。整个工程质量优良,实现了质量、进度、投资的三大控制。
本工程建立了程序化的工程管理体系,对提高工程的施工管理水平起到了重要作用。在施工过程中,质量保证和质量控制体系完善、有效。
五、工程监理和报验
在施工过程中,我公司会同建设单位、监理单位对本工程压型钢板、屋面防水、保温、细部构造等分项工程进行了严格的评定,经检查合格后向监理单位报验内业资料,工程完工后会同建设单位、监理单位对单位工程进行竣工验收,在单位工程竣工报告上签字确认后交付给安装单位进行安装使用。
六、工程档案
本工程内业资料齐全完整,记录、报告签署齐全,字迹清晰,更改符合要求,准确真实,在保证项目和允许偏差项目均符合设计要求和施工规范,内业资料的整理符合工程档案的要求。
七、自我评价
1、施工资料
工程施工资料符合业主方及《建筑工程技术资料管理规程》(DB23/1019-2006)的要求,具备验收移交条件。
2、施工情况
自工程开工到结束,我单位在建设单位及监理部的正确监督管理下严格按照规范要求按图施工。在面对工期紧、交叉作业、气候条件多变等问题下合理安排施工,并根据现场实际情况与其他施工单位协
调配合,制定月计划、周计划、日计划,确保工程的顺利进行和对工期的保证。同时在质量方面严格按图施工,细部节点处按照节点图和现场情况进行调整,对施工人员定期进行技术交底和安全交底,在施工过程中存在的质量问题必须进行整改处理,确保工程的质量。
3、功能检验
本工程地点为寒冷地区,经过近期恶劣气温条件的考验下,屋面、墙面内侧均未发现冷凝水,证明本工程屋面、墙面整体防水、保温性能及符合要求,满足正常使用功能。
4、工程观感
(1)室外侧压型彩钢板墙体颜色一致、墙体平整、棱角分明,感官质量良好,与本产业园其他厂房基调一致,整体效果良好。
(2)室内侧墙面平整、细部收边顺直,与屋面底板及钢结构柱、檩颜色基本一致,感官协调。
综上所述,中船重工中小型燃气轮机产业园建设项目2201#盘轴加工厂房压型彩钢板围护结构工程,各个分项工程指标均满足合同、设计和规范要求,工程质量符合要求,安全和使用功能良好可靠,资料完整、齐全、有效,具备竣工要求。
*********************** 负责人:*****