东配电室施工合同

第一篇：东配电室施工合同

储坯机2#基础施工合同

甲方：河北润玉陶瓷制品有限公司

乙方：

经甲乙双方协商，甲方储坯机2#基础承包给乙方施工，特定如下合同：

一、承包方式：包工、不包料。

二、承包价格：14300元。

三、承包内容：负责切割工具，风镐、三轮车、土石方开挖、清运渣土、模板、车间内混凝土运输、车间地面切割、挖土、浇筑混凝土、清理垃圾。

四、工期及质量：工程必须在2014年4月20日前竣工，按

甲方要求施工。

五、付款方式：工程竣工，经验收合格后付清工程总款。

六、双方责任：甲方保证材料供应，水电到场。乙方所有施

工工具、机械等，做到节约、文明施工，如出现人身伤亡事故，由乙方全部负责。

七、如图纸更改、非乙方原因造成工期延误，乙方不承担相

关责任。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：河北润玉陶瓷制品有限公司

乙方：

年月日

第二篇：配电室代维合同

10KV配电室代运行管理合同

委托方：华盾雪花塑料受托方：固安县天悦电力工程有限公司

合同

文

件

(固安)有限责任公司

10KV配电室代运行管理合同

委托方（以下简称甲方）：华盾雪花塑料(固安)有限责任公司 受托方（以下简称乙方）：固安县天悦电力工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方委托乙方进行10KV配电室的代运行管理工作，商定并签署本合同。合同约定由乙方负责甲方所管项目10KV配电室的运行管理工作，运行管理费用由甲方负责支付。为明确双方在合同期间的责任、义务、权利，双方就以下事项达成协议：

1、乙方负责代运行管理的设备范围

(1)代运行管理范围：自供电局与用户分界点1#开关箱开关出线电缆头至低压400V出线电缆头（不含电缆头）为止的区域范围，及站内高压配电柜8面直流电源柜3面2000KVA变压器4台低压配电柜48面及室内照明设施；所有的电气设备。

(2)设备范围明细：

1、一次设备包括：

（1）变压器总容量：8000KVA（2000KVA×4）；（2）直流控制柜3面；（3）高压柜8面；（4）低压柜48面。

（5）高压电力电缆及1#、2#开关箱及设备

2、二次设备包括：

（1）10KV系统直流、中央信号装置。

（2）一次模拟图、10KV控制、信号、保护、自动装置。（3）低压自动装置。

乙方运行管理范围不含空调、通风、消防设施。

2、乙方负责如下工作

乙方在履行本合同的义务期间，应遵循有关职业准则和行为规范，应用合理的技能为甲方提供与其资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效工作，实现本合同约定的各项工作目标。

(1)乙方负责配电室内电气设备的运行管理工作

1、乙方确保其已取得代甲方运营管理配电室的业务资质，其提供服务的人员具备相应的上岗资质和技能。

2、制定合理的经济运行方式，达到减少损失、节约电能的效果，并向甲方提供书面运行方案，经甲方确认。

3、制定十项运行管理制度，制定变配电室的现场运行规程，并向甲方提供运营管理制度和现场运营规程的书面文件，作为乙方履行义务的检验标准之一。

4、负责代运行管理设备的定期巡视和特巡检查。定期巡视每天5次，特殊情况进行特巡。乙方应制作巡视和检查日常记录，定期向甲方汇报。

5、有关表计及电度计量抄表工作。

6、高低压设备倒闸操作执行操作票制度（合同附要执行的操作票）。

7、执行电力公司调度命令和甲方调度命令，进行停、发电工作。

8、保证甲方用电设备正常供电。

9、配合甲方现场低压施工停、发电操作工作。

10、配合甲方对发电机巡检及定期试运转，并制作书面记录。

11、负责配电室内备、配件及工具的保管工作。乙方接收甲方配电

室时，应与甲方共同对配电室内设备、配件及工具进行清单，并登记造册，作为乙方在合同期满后向甲方移交的依据。甲乙双方共同确认的配电室设备、配件清单见附件一。

12、负责运行设备的异常及事故处理，保证设备安全运行。

13、做好配电室的防火、防小动物工作，封堵漏洞。（甲方应提供合格的灭火器材及防小动物设施）

14、负责变配电室内日常保洁卫生工作，并至少每月进行2次配电室卫生扫除，并应组织甲方人员对卫生情况进行验收。

15、负责按有关规程规定对该配电室高压设备提出定期年检工作计划，上报甲方，并做好停发电的倒闸操作保证安全。

(2)乙方负责系统突发事故抢修工作

1、准备事故抢修人员，按照电力公司规定负责对高低压设备、直流系统、仪表、保护、二次回路设备全天候24小时突发事故抢修工作及外力因素造成的事故抢修工作，在最短时间内恢复正常供电。

2、除非本合同未约定，抢修过程中所发生的设备、材料、人工费用由甲方负担，抢修费用未包含在本合同费用中。抢修前该费用甲方应书面确认,单件费用20万元以上的甲方应先行支付60%，抢修完成后30天内甲方应支付乙方实际发生并经甲方确认的抢修费用的剩余部分。

3、更换易损件、日常消耗品100元以下由乙方负责，但全年累计费用不超过1000元，超过部分费用须提前以书面形式告之甲方同意，超过部分由甲方负责。

4、定期年检费用由甲方负责，乙方应根据甲方确认的年检计划进行年检，并向甲方提交年检报告。乙方需委托第三方提供年检服务的，应在年检计划中向甲方申报，由甲方确认。

3、甲方负责如下工作：

1、提供配电室和发电设备相关的全套图纸、各种设备说明书及设

计方案说明，供电方案批准书等技术资料。

2、提供通讯直拨电话二部，其中一部在电力公司备案。

3、提供必要的办公用品、清洁工具及保洁工具等等。

4、配备充电应急灯（四只）、万用表（一块）、摇表（2500V及500V摇表各一块）、电工工具（一套）、10KV绝缘拉杆（一套）、绝缘手套（两副）、绝缘靴（两副）、10KV验电器（一支）、接地线（四组）、安全标示牌、调度号及消防器材等必备工器具及仪器仪表。

4、甲乙双方约定的其他工作

1、甲方应提供对配电室有权下令停发电调度主管及正常工作联系人员名单（见附件二），确保工作不出现失误，防止误调度。甲方有权变更联系人员名单，但应在变更后及时书面通知乙方。

2、因乙方工作失误，致使高低压设备停电，所造成的损失由乙方负责赔偿。

3、乙方负责全站值班人员的人身安全，并为其人员购买保险。

4、乙方人员不因本协议而与甲方建立劳动关系或劳务关系，乙方应履行雇主或用人单位责任。乙方人员除遵守电力公司有关规定外，还应遵守甲方的规章制度。

5、乙方按电力部门规定安排值班人员，即：每班不少于2人，24小时值班，在岗期间不允许脱岗。

6、乙方值班人员不得因私事长时间占用值班电话，不得做与工作无关的事情。

7、甲方有权随时对乙方人员值班情况进行检查，并有权提出更换值班人员的要求。乙方值班人员出现三次不符合电力部分规定或甲方规章制度的情况，甲方有权单方终止本合同。

8、因甲方调度管理人员误调度造成的停电事故由甲方负责。

9、因电力公司停电、外力事故停电乙方不负责任。因电气设备原因

造成停电，除甲方人为原因造成的之外，乙方均应承担责任。

10、因不可抗力因素造成停电，乙方不负责任。

5、合同价款

代运行管理费用共计人民币：49.6万元，含人工费、专业工具设备使用、税金、管理费、各项保险等。除按本合同约定并经甲方确认的设备抢修费用外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

6、付款方式：

1、在合同签订后10个工作日内甲方支付给乙方代运行管理费用人民币：12.4万元；

2、余款37.2万元按季度支付，甲方在每季度第2个月内向乙方支付本季度代运营管理费用12.4万元。

3、乙方在收到甲方支付的代运营费用之日起7日内，应向甲方开具发票。

7、违约条款：

1、若乙方未按照甲方书面调度令进行操作，造成供电事故或设备损坏，每次扣罚协议总代运营管理费用的10%。达到3次及以上，甲方有权解除合同，并要求乙方按总代运营管理费的20%向甲方支付违约金。

2、因乙方人员违反劳动纪律及有关制度，发生误操作及人为的停电事故，每次扣罚协议总费用的10%。达到3次及以上，甲方有权解除本合同，并要求乙方按总代运营管理费的20%向甲方支付违约金。

3、除本协议另有约定外，乙方未按合同履行义务并造成甲方损失的，应承但违约责任。违约金为未履行部分费用的10%。如乙方严重违反合同，致使合同不能履行的（违约达3次及以上视为合同不能履行），甲方有权解除合同。

4、甲方应按约定定期支付乙方费用，如未按期支付，甲方承担违

约责任，每日支付所欠费用的1%。

5、非因任何一方违约，甲、乙任一方解除合同，须提前30天书面通知对方，否则应承但违约责任。违约金为合同总代运营管理费用的20%。

6、若因自然灾害、不可抗力以及非乙方原因造成停电事故，或因使用负荷不当造成停电故障，乙方负责协助处理，但不承担责任。

8、合同期限

1、本合同有效期自2016年2月15日至2018年2月15日。甲乙双方应在本合同签订之日起10日内完成配电室的交接，并书面确认配电室设备、文件。

2、合同到期后，双方协商是否续签。

3、本合同到期终止或提前解除，乙方应自合同终止或解除之日起3日内将配电室移交给甲方，双方应根据附件二的设备清单清点配电室设备、配件的数量和完好性，并经甲方确认。若存在设备、配件短缺或功能缺陷，乙方应予以赔偿或更换。

9、通知及联系

在本合同过程中，双方的一切联系均以书面形式为准，特殊情况下可先口头或电话通知，相应书面通知于3日之内补发。双方联系方式如下：

甲方联系人：【】；联系地址：【】； 联系电话：【】；传真：【】。乙方联系人：【】；联系地址：【】； 联系电话：【】；传真：【】。

10、保险

1、乙方应为其员工按国家规定购买社会保险。

2、乙方履行本合同购买各项保险所需发生的费用已包括在合同总代运营管理费用中。

11、争议解决

本合同履行过程中或与本合同有关的任何争议双方均应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12、其他

1、本合同正本一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

3、本合同附件为本合同有效组成部分：

附件一：甲乙双方共同确认的配电室设备、配件清单 附件二：甲方调度主管及正常工作联系人员名单

附件三：乙方根据本合同制定并经甲方确认的各项制度、规定；以及乙方进行设备日常巡检记录等书面文件。（以下无正文）

甲方：华盾雪花塑料(固安)有限责 乙方：固安县天悦电力工程有限任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：2016年2月15日

公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：2016年2月15日

第三篇：通风机房配电室施工协议

工程名称：

工程地点：

甲方：

乙方：建设工程施工协议神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池神木县麻家塔乡四门沟煤矿神木县四门沟矿业有限公司神东天隆集团工程建设有限公司签订地点：四门沟煤矿签订时间：年月日

第一部分：协议书

发包人（全称）：神木县四门沟矿业有限公司

承包人（全称）：神东天隆集团工程建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一.工程概况

工程名称： 神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池

工程地点：神木县麻家塔乡四门沟煤矿

二．工程承包范围

1.按照设计图纸提供的所有内容施工。

三.合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天

四.质量标准

工程质量标准：。

五.合同价款

1.金额大写：神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池工程全部工程总价共计：。本合同固定价钱中包括雨季和夜间施工、临时增加费（遇到不可抗拒及甲方要求除外）等一切费用，结算时不作调整。

2.付款方式

待工程竣工验收后，甲方一次性付给乙方总工程价款的95％，剩下5％作为工程质保金，工程质保期限按照《建设工程质量管理条例》内规定执行。

六.承包方式：包工、包料。包安全、总承包。

七.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。

八.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当

支付的款项。

第二部分：专用条款

一.适用法律、标准及规范

1.适用法律和法规

筑法》 等。

2.适用标准、规范

地方标准与规范，前述标准和规范相互间不统一的，执行要求较高的标准和规范。

国内没有相应标准、。

二.图纸

1.2.图纸提供给与本合同工程施工无关的第三方。

三.双方一般权利和义务

1.发包人应在开工前两天提供具备施工条件的施工场地。

2.发包人应在开工前两天将施工所需的水、电接至施工场地，指定水、电接口点；承包人完成施工现场施工用水、电及其它管线的铺设，施工用水、电费用由发包人承担。

3.发包人应在开工前两天向承包人提供施工场地与满足使用要求的交通道路，承包人为履行本合同所需要的交通道路、运输等一切手段、方法及费用均由发包人承担。

4.发包人应在开工前两天向承包人提供工程地质和地下管线资料。

5.发包人应在开工前办理施工所需证件、批件。

6.发包人应在开工前两天向承包人交验水准点与坐标控制点。

7.承包人必须按国家标准、规范进行施工，钢筋、水泥等主材必须用正规厂家生产的合格产品。

8.本工程中的卫生洁具、室内外门窗及灯具等，必须通过甲方认可后方可进

行使用。

9.承包人进场后必须服从甲方管理人员的安排、指挥；施工过程中承包人未按规范施工，甲方有权进行罚款处理。

10.在施工中由于甲方原因造成的经济损失由甲方承担。

11.承包人承担施工范围内的安全保卫工作，负责已完成品、半成品的保护并承担保护期内发生的费用，因甲方提前使用造成的返修费用由甲方承担。

12.双方约定发包人应协调施工单位与设计、监理单位及地方政府有关事宜。

四.工期延误

双方约定工期顺延及其它情况：因不可抗力造成工期顺延，具体按进度计划调整；设计变更和工程量增加；一周内承包人原因停水、停电，造成停工累计工超过8小时；甲方同意，给予顺延的其它情况。

五.安全施工

乙方必须组织好安全施工，保证人身安全，若在施工中发生人身伤亡，设备损坏事故，由乙方承担全部责任和费用。

六.竣工验收与结算

工程竣工验收15日内承包人提供施工资料（一式贰份），甲方接到乙方竣工报告10日内组织有关人员验收。

七.双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的：

1.共同请上级主管部门调解。

2.调解不成或者不愿调解的，依法向工程所在地人民法院起诉，有关工程款结付纠纷的诉讼管辖权归甲方住所地人民法院。

八.其它

1.双方不可抗力的约定：

（1）发生通用条款规定的不可抗力事件时，乙方应迅速采取措施避免损失扩大，并在24小时内向甲方报告受损情况，甲方为事件处理提供可能的条件，乙方未采取有效措施控制损失的，扩大的损失由乙方承担。

（2）因政府或者甲方的决策决定导致本合同项下项目或工程取消或暂停，属于不可抗力事件的范围，发生该等不可抗力事件时，甲方将及时通知乙方，乙方

在接到甲方通知后应立即停止施工，双方对已经完成的工程量进行结算后终止本合同。

2.合同份数及有效期

（1）双方约定本合同陆正。甲方持肆正乙方持贰正。

（2）本合同自双方签字之日起生效，工程款付清后失效。

3.补充条款

（1）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（2）未尽事宜，由双方另行商定。

发包方：（公章）承包方：（公章）

企业负责人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

日期：日期：

第四篇：中央配电室供电线路施工的

中央配电室供电线路施工的安全技术措施

结合我矿现有中央配电室实际供电情况，为了满足井下各工作面局部通风机独立供电需求，杜绝采区无计划停风、停电，更加确保井下局扇供电的稳定、可靠，现对配电室线路施工如下：

一、工程概述：

1、动力线路新增3台PBG-500/10高压配电开关（附图）；

2、风机专供线路新增2台PBG-200/10高压配电开关（附图）； 3、8#煤三趟供电线路（两趟185mm铠装电缆、一趟70mm铠装电缆）。

二、施工时间：

从2014年01月01日08:00开始——2014年01月01日00：00结束。

三、施工组织：

施工负责人：袁亮旦、王买增

施工队组：机电队、建安公司

四、施工工具：

绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、高压验电器、并相仪及其他常用电工工具。

五、安全技术措施：

1、为保证此次工作安全顺畅，各相关队组必须组织认真学习本安全技术措施。222、施工前由施工负责人在调度会上提前通知各影响队组，井下设备进行就位或移动时，严禁使用锚杆起吊，以防锚杆脱落砸伤人员。

3、为减少对局扇和安全生产的影响，变电所倒线路停送电需在夜班进行。

4、各变电所停送电人员在操作过程中，严格执行电业操作规程，一人操作一人监护，并认真填好各项记录。

5、指挥人员、技术员、必须到现场指挥，发现问题及时指正，杜绝违章作业。

6、开盖倒线前必须验电、放电后方可进行。

7、贯彻各项质量管理制度，认真执行我矿制定的管理制度、岗位责任制、安全操作规程等制度和相关规定。

8、所有参与人员及涉及到的相关部门队组必须严格按照《煤矿安全规程》及我矿下发的有关安全管理规定进行实施，严格执行安全操作规程及本安全技术措施的相关规定。

9、完毕后检查各设备连接是否达标，杜绝失爆。

10、清扫工作时留下的垃圾，检查记录本填写是否详细正确，留守带班副队长和电工需在变电所留守观察一个小时，确认各线路正常运行后方可离开。

井下局部通风机专用线路安装工程施工

安全技术措施

生产矿长：

总工程师：

机电矿长：

调 度 室：

安 监 处：

通 风 区：

机 电 部：

机 电 队：

编制：郭 永 强

东河煤矿机电队 二〇一二年五月二十日

第五篇：301配电室电气施工安全教育

301配电室负荷转移施工安全教育

时间：2012年2月20日 地点：电工四班班内 主持人：韩智勇 主要内容：

一、熟悉与这次作业相关的电业安全工作规程的条款。

2.3.11 电气设备停电后，即使是事故停电，在未拉开有关隔离开关和作好安全措施前，不得触及设备或进入遮拦，以防突然来电。

2.3.12 在发生人生触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但时候必须立即报告上级。

3.2.10.2工作负责人(监护人)： 1)正确安全地组织工作。

2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件，必要时予以补充。

3)工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓；

4)严格执行工作票所列安全措施；

5)督促、监护工作班成员遵守本规程，正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施； 6)工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。3.2.10.5 工作班成员：

1)熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续； 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作

安全，并监督本规程的执行和现场安全措施的实施； 3)正确使用安全工器具和劳动防护用品

4.2.2 检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开（任何运用中的星形接线设备的中性点，必须视为带电设备）。禁止在只经断路器（开关）断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关（刀闸），手车开关必须拉至试验或检修位置，应使各方面有一个明显的断开点（对于有些设备无法观察到明显断开点的除外）。与停电设备有关的变压器和电压互感器，必须将设备各侧断开，防止向停电检修设备反送电。（这次301的作业一段母线完全停电，需要把住各个有可能反送电的开关，停电必需彻底，安全措施做到位。重点关注：母联，进

线，各个出线安全措施做到位。）

4.2.3 检修设备和可能来电侧的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）必须断开控制电源和合闸电源隔离开关（刀闸）操作把手必须锁住，确保不会误送电。

4.2.4 对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气连接。

二、这次转负荷作业301母线不停电，必须每个回路都开出工作票。做好JHA表，提前做这部分工作。

二、有动火作业的话严格遵守事业部动火作业安全规定。

三、高处作业一定要检查脚手架完好、并记挂安全带。

四、作业前做好JHA 表分析，针对当天的作业情况来分析。

五、希望参加作业人员下班后要充分的休息好，这样第二天工作才能精力集中，这对安全非常重要的。

六、注意周边装置内物料，环境情况，遇到异常情况，遵守事业部调度指挥。做到三不伤害。

七、事业部、永兴公司领导、安全室现场指出不符合安全要求必须立即整改，不要有任何抵触情绪。

八、当天作业完成后，请责清理现场。

参加安全教育人员签名：