粉刷工程承包合同[5篇材料]

第一篇：粉刷工程承包合同

粉刷工程承包合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）身份号码：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同法条例》的有关规定，为明确双方在建筑承包合同中的权利和义务及违约责任，经双方协商同意签定本合同：

一、合作项目：

二、乙方必须有1-2名常驻工地代表，负责日常的管理、协作工作，驻甲方代

表到位率必须达到100%，承包人到岗率必须达到90%。

三、工期:乙方必须根据甲方的总进度及每周安排的进度计划施工(确保2011

年5月11日前通过竣工初验)。因甲方原因影响工期的、按时顺延，工程进度必须满足项目部施工计划进度的安排。

四、质量标准：质量必须达到省优良工程、争创西湖杯。

项目管理标准：达到杭州市安全生产，文明施工标化工地。

五、承包范围及综合单价

1、承包范围：按照施工图纸、工程联系单范围，质量验收规范内的所有一切抹灰有装饰工程，主体遗留的所有工作（包括施工洞口的封堵工作）和机械操作用工。

a.内墙抹灰：户内墙面均二次护角、二次拉细毛,包括柱、梁、门窗侧边；公用部分的一次拉毛，窗台混凝土填充、楼梯斜段顶的抹灰、顶棚局部不平整处需乙方处理配合；

b.外墙抹灰：墙面抹灰、无机外保温砂浆、贴钢丝网、纤维网、抗裂砂浆、分格条、阳台、空调板的翻边，各类线条的抹灰，零星翻边的找平、修补、空调洞面罩安装等；

c.楼地面细石混凝土压光：包含烟道洞及其他洞口支模封堵、养水试验、细石混凝土防水圈、自行车坡道的垫层、混凝土基层、面层；电梯前室铺贴地砖；

d.屋面：女儿墙栏板、烟道的安装、线条的粉刷，上人与非上人屋面的做法按图施工，屋面设分仓缝、排气管的埋设等。

2、承包方式：包清工，所有设备及工具乙方自理。

3、承包综合单价（含2%劳务费）；建筑面积为。其中各分项参考单价：内墙（含二次拉细毛）12元/方，外墙23元/方，屋面25元/方，地面9元/方，面砖28元/方，地砖30元/方，楼梯地面30元/方；如建设单位要求提取其分项施工，按此单价扣除。

4、在施工过程中因甲方需要，乙方负责施工合同外的工程和本合同项目外项目的修补，以项目经理和主管施工员的签证的点工工日为准，技工120元/小时，普工按80元/小时计算。

5、乙方在合同签定进场施工后，交纳保证金息），在保质保量完成该工程后一次性退还。中途如有违约，甲方有权没收保证金。

六、付款方式及结算

1、甲方在工程进场施工至室外粉刷及室内安装工作量完成50%（窗框安装完成）后开始支付完成量的工程款70%，以后每月实际完成工程量的70%支付，班组人员退场付总工程款的85%，竣工验收通过后付到95%，余5%留作保证金，一年内付清。

2、乙方职工离场后乙方必须根据有关法律法规、国家劳动局等规定，按时付清其职工的工资，不得拖欠，由此造成的纠纷及责任由乙方负责。

七、安全生产、文明施工 及安全事故的处理

1、乙方安全生产、文明施工等，按公司及项目部有关规定执行。

2、乙方所有施工人员必须严格按规范，操作规程施工，杜绝重大事故发生。

3、乙方人员发生安全事故：一万元以内乙方自行处理，如发生重大伤亡事故双方协商解决。乙方在做好各方面安全工作的同时，每周应对班组负责安全的人员，经甲方双方评定优劣后，进行必要的奖罚。

4、乙方人员不服从甲方项目管理人员的安排，或无理顶撞总包、监理，或不配合其他班组施工，每次罚款200元，而且对于甲方管理人员的工作指令，乙方必须在8小时内，回复指令完成情况。否则，每次罚款500-2000元。

5、如乙方人员与其他班组发生冲突，造成斗殴事件时，视情节轻重，先交纳500-2000元调解费，再行处理肇事双方，调解费不退还。其误工、医药费及治安部门处罚金等全部由乙方自负。违反治安管理条例，除按规章制度处罚外，送交当地公安机关处理。

八、双方的职责、义务

1、乙方工人进驻甲方现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全生产文明施工，消防创绿色工地及企业内部管理制度等方面教育工作，并进行监督检查，协助乙方人员办理暂住证、就业证、岗前培训等有关证件，费用由乙方承担。

2、甲方应及时提供乙方生产必须的技术资料，并向乙方交代清楚，施工技术、质量、安全、材料节约，落手清等工作。

3、甲方应向乙方提供符合卫生标准的住宿条件。

4、甲方应按合同规定及时办理劳务及材料费的结算、付款。

九、乙方职责、义务

1、乙方对其确保劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。乙方人员需持身份证原件，女的还必须有计生证，并将其人员登记注册（注明身份证号码）作为本合同的附件。必须按要求办理暂住证、就业证、上岗证、胸证、保险等费用有乙方自理。

2、乙方必须配有专职的质量技术管理员，为确保本工程质量标准达到浙江省合格工程规范要求。

3、乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、保质、保量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人员应向甲方出具书面通知，经甲方确认后，并办理变更手续。

4、乙方人员必须按甲方要求、施工规范、施工工序、施工图纸及文明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后可改变施工，在施工中应注意保护成品、半成品。

5、乙方进场的施工用具、材料应履行登记手续，经甲方备案，工程完工后可

出场，否则将视为甲方所有。乙方从甲方借用的物品，或甲方提供给乙方使用的机具、设备等，如发生损坏、丢失应按甲方要求及时整理维修或折价赔偿。

6、乙方应对所有工人进行安全生产、文明施工，食品卫生、交通安全等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

十、乙方违约责任

1、乙方人员未按合同约定时间进场，由此造成延误工期，按拖延天数占工期比例扣除劳务费；乙方在合同约定进场时间3日内仍未进场，甲方可终止合同，履约金没收，并提出索赔，乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对工程进度造成影响时，甲方可书面通知乙方，在2日内乙方未于书面答复和解决，甲方有权拒付其未领的劳务费、终止合同，并有权索赔。

2、乙方施工必须符合施工质量要求，在施工过程中杜绝质量事故，确保工程质量。凡发现质量隐患及由此产生是工程质量问题，乙方必须立即采取补救措施，返工、修整直至达到符合质量验收标准（由此发生的全部材料、人工费均由乙方自负），发生质量事故的由乙方承担全部事故责任。甲方在退还乙方质保金时有劝扣除因质量问题而造成的全部损失费用。

3、乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

4、因乙方责任造成质量事故和返工重做的，及收到质检和监理部门整改通知单的，除工料损失费用由乙方承担外，每收到一份整改通知单，甲方向乙方收取一千元罚金；并按延误工期情况扣除费用，其标准为：

A、能计算工程量的，口径同第五条第二款。不能计算工程量的按现场施工员的签证为准。

B、由于质量原因进行返工重做，每延误工期一天按罚款1000元处理。

C、根据项目部装饰工程的施工进度表，如延误一天按罚款1000元处理。

十、双方确认如遇不可抗力，本合同允许变更或终止；如是国家政策原因，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决。

十一、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。双方签字或盖章时开始生效，完工结算清款后自动失效。

甲方代表：

联系电话：

乙方代表： 联系电话： 签定时间：年月日

第二篇：劳务粉刷承包合同

劳务粉刷装修承包合同

甲方：

乙方：

1、经甲乙双方协商，甲方将**有限公司粉刷工程承包给乙方连工带料：主要内外墙刮腻子、粉刷，每平方元，按施工建筑面积计算。

2、房屋内顶处理用扣板封顶装修，扣板每平方元，装饰木条每平方元，扣板施工人员手工费每平方元。

3、所有进场工人必须遵守甲方管理制度，保质保量安全施工。

4、付款方式：粉刷施工完毕后，经甲方验收合格七日内全部工程款一次性结清。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

年月日

第三篇：粉刷劳务承包合同doc

粉刷劳务承包合同

发包方（简称发包方）： 承包方（简称承包方）：

依据《中华人民共和国合同法》，为建立企业与劳务双方协议、稳定的劳务关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据国家和省、市政府的有关规定，结合本工程的具体情况，并双方友好协商琶，签订本协议，以资共同遵守。

第一条

工程概况

1、工程名称：

2、工程地点： 第二条

工程工期

1、工程合同总工期从

****年**月**日——

****年**月**日共计

日历天（从开工之日计算）。

2、如遇下列情况，经发包方现场负责人或现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

1）发包方在合同规定开工前3天，不能提供承包方施工场地的； 2）施工时连续停水停电超过24小时的；

3）因遇不可抗力放入自然灾害（如台风、水灾、地震等）而影响工期的。但因承包方原因造成的返工、人为机械损坏、严重的材料浪费使材料暂时短缺、质量或责成安全文明施工太差要求停工整改等因素而影响工期的，发包方不予顺延工期。

第三条

承包范围及方式

1、承包内容

1）主体及主体地下室框架工程验收后，发包方将2#、4#楼土建工程的所有全部工程量，其中包括内外粉刷、楼梯踏步（含室内外台阶）、室外散水及所有内容（除地板砖、大理石、外墙面砖不包括外墙保温），工程扫地出门，直到交底为止等一切全部工程。

2）屋面含防水层以下的所有工程（不包括保护层和保护层以上工程）。

3）楼层内的建筑垃圾、落地灰等不得外卸，均要重新利用。楼喜忧参半内的清扫、卫生保洁，直到交房。

4）配合项目交工验收，安全文明施工检查。5）交房前的室内维修，卫生保洁、确保顺利交房。

6）屋面落水口的安装及外墙伸缩缝的安装，外落水管的安装由水电施工队安装负责。

7）内外粉0.3平方米以内混凝土剔凿。

2、承包方式：包工不包料、包工具（砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、一切机具和所有耗材，包括钢筋有甲方提供），确保施工中的文明施工，质量标准为合格。

第四条

工程质量等级

本工程按合格工程进行施工验收，对于不符合要求的乙方应无偿进行返修，直到达到合格为止。由此造成的损失，承包方应交纳所造成损失金额的2倍违约金作为发包方的赔偿。

按照相关的规范及设计要求进行验收。

第五条：工程承包价格：按建筑面积计算，计算单价：陆拾捌元平方米。第六条

材料、设备供应和管理

1、本工程所需材料由发包方供应，其他用具均由承包方承担，承包方自行购买、自行管理。

2、本工程主要材料由发包方和承包方共同管理，承包方在施工、保管过程中如造成材料无故浪费，应向发包方交纳所浪费材料价款的两倍违约金作为对发包方的赔偿。

3、承包方使用发包方的机具设备应签收交接手续。设备机具由承包方自己操作，人为或违规操作造成损坏、丢失的，承包方承担赔偿责任。

4、所有进场物资，未经发包方许可签署出场证书的不得运出场外。

5、承包方应做好文明施工。第七条

现场管理和检查验收

1、承包方进入现场，应接受发包方的管理，并向发包方以书面的形式提交一份施工进度计划表，承包方确定的施工现场负责人及技术员、施工员、机具操作、保管员等管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工程呈报发包方现场负责人。

2、施工中，发包方提供有关技术资料，进行技术交底，承包方必须严格按图纸和交底施工。

3、工程由承包方自检后及时通知发包方验收，经发包方和监理主管单位到现场检查合格后，方可进行下一工序施工。

4、发包方提供食宿场所，现场文明由承包方负责，其中承包方现场临时水电费由发包方承担，承包方必须服从发包方的现场文明施工管理。

5、承包方进行现场，先做样板间，然后进行卫生间、厨房，粉刷完后再做其它内粉。

第八条

工程价款的支付与结算

1、承包方必须严格按照发包方审批批准的施工组织设计及施工进度进行施工。

2、承包方进入现场签订合同后工人生活费由承包方自己垫付。

3、工程付款方式：

1）主体砌砖每10层一结点，按砌砖工程量付80%，最后不够10层的按实际完成的工程量支付80%，内外粉刷结束主体，余款一次结清。

2）内墙粉刷至10层，按粉刷工程量付80%包括楼梯间，外墙粉刷每15层一结点，付80%；工程全部结束经验收合格后付95%，余款交工验收后一次付清。

第九条

安全文明施工

1、承包方必须按照国家现行建筑施工安全规范施工，服从发包方管理（本项目为市级文明工地）。

2、施工前进行安全交底，施工中发包方提供技术安全资料，承包方必须保证安全施工。施工过程中出现的一切安全事故承包方承担经济责任及其他法律责任；承包方的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给建设单位、发包方或第三人造成损失的，承包方承担赔偿责任。

第十条：发包人责任

1、对承包方进行技术指导，解决工程中遇到的技术问题。

2、为班组正常施工提供必要的机具，如有故障，应及时派人修 理。

3、为班级及时供应材料，并运至现场。如因承包方材料不能及时到，所造成停工待料超过七天，发包方应支付承包方务工费及生活费叁仟元，工期相应顺延。

4、有权辞退不听指挥的人员。承包方责任：

1、服从项目部统一管理，遵守项目部各项规章制度，在施工中存在技术问题要及时与项目部沟通。

2、爱护施工机具，如有遗失或有意损坏，应负责赔偿，手用工具由班级自购。

3、必须与施工现场其他施工队做好配合。

4、工程竣工验收前的所有清理、维修、现场安全文明工作及成品保护工作。

第十一条

其它事项

1、未按照双方约定期限完工，每逾期一天，承包方向发包方支付违约金一千元。

2、如果承包方不服从发包方的现场管理或工程质量差工期拖延严重，发包方可以书面发出改正通知；承包方接到书面纠正通知后二日内不予纠正，发包方有权解除合同，合同自书面通知送达承包方之日解除，因此给发包方造成的损失承包方承担赔偿责任，承包方的损失自己承担。

3、若承包方未能按计划和要求完成安全或部分任务，发包方项目部可马上另行派人进行施工，所发生的费用部分由发包方项目部在承包方结算的工程款中扣除。若在施工中部分人员或全部人员擅 自停工，给工程造成影响或损失，全部有承包方负责，承包方应交纳所造成损失金额的2倍违约金作为对发包方的赔偿。

4、本工程在施工中发生零星用工其计价方法：按每工日50元结算，工程量不超过5%的总人工费变更不增不减，超过5%的部分按定额计算人工费。

5、任意一方无故中途违约，将负担由此造成的全部损失。

6、本合同经双方签字后生效，保修期满结清工程款后自动失效。

7、未尽事宜，双方现场协商解决，依据此协议而制定的施工管理细则双方应共同遵守。

8、本合同履行过程中所发生的争议，双方可协商解决，协商不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

合同签订必须有劳务公司资质的单位签订，并缴纳质保金13万元。工程施工过程中的罚款在质保金中扣除，乙方签字同样生效。因乙方原因造成业主监理的罚款由乙方负责，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部费用。

9、保证金返还方式：二次主体完成后，验收合格退还50%的保证金，内外粉刷完成经监理、甲方验收合格后保证金一次退完。

本合同正本一式二份；甲方一份，承包方一份；具有同等效力。

发包方（盖章）：

承包方（盖章）：

****年**月**日

第四篇：粉刷教学楼承包合同

粉刷教学楼承包合同

沿岩小学始建于2006年，已长达10年之久未对教学楼进行粉刷，加之前期房顶渗水（现已处理），对墙体四周及屋顶留下了许多污渍，对学生的爱美教育和学校的整体形象影响严重，为了做好校园“四化”给学生营造一个优美的学习环境，经学校研究，提交全体教师会讨论，一致同意将我校教学楼中教室、办公室、图书远教室、厨房共十九间和阳台、楼梯间进行粉刷美化。现将该工程承包给家住尧龙山镇金山村杨柳湾组村民付原志，身份证号为

以下简称乙方，桐梓县尧龙山镇沿岩小学简称甲方，经双方协商协议如下：

1、乙方在施工中所发生的安全事故均由乙方自行负责。

2、工程范围，由学校指定的九间教室及三层阳台，两个楼梯间。

3、质量要求：粉刷后光滑平整，肉眼看不出高低不平现象，所有墙壁粉刷两遍，所有粉刷部位距地面一米用绿色油漆。

4、付款方式及单价：粉墙按5.00元/平方米，油漆按10.00元/平方米（含材料及做工费），工程完工后由甲方验收实测面积，两个月内一次性支付全部工程款。

5、工期：从2017年8月1日——2017年8月29日，按时完工，否则按总额的百分之五扣违约金。

6、乙方施工期间由甲方派员监工，乙方严格按甲方监工人员的要求施工。

7、乙方在施工中若损坏甲方财产照价赔偿，若因甲方物品堆放等原因造成乙方停工，由甲方支付停工费，按每人每小时20元计付。

8、乙方在施工中产生的工程垃圾由乙方负责清理。

此合同一式二份，甲乙双方各执一份，希双方认真履行，从签字之日起生效。

甲方代表签字：

（学校公章）

****年**月**日

乙方代表签字：

****年**月**日

第五篇：内外粉刷劳务承包合同

内外粉刷劳务承包合同

甲方:郑州市东风建筑工程公司乙方:

工程地点: 北环路与亨达路交叉口东南角工程名称：丰乐广场B-14#楼经甲乙双方协商，签订劳务承包合同，共同履行以下协议：

第一条：合同承包范围：乙方承包的范围：丰乐广场B-14#楼交工之前除了水电安装、油漆批墙、卷材防水层、钢结构安装以外的所有土建工程(包括内外装饰全活、屋面全活、楼地面工程、室外雨蓬台阶散水、脚手架和龙门架的修整拆除和堵施工洞等).施工现场内安全、文明施工用工和临建拆除用工由乙方承担。

乙方承包范围以外的工程：一层砌体、回填土、后浇带和主体拆模，由双方协商解决。

第二条：承包价格及付款方式：

1.乙方承包范围内的全部工程款总计:肆拾伍万元人民币(￥450000元)

2.付款方式：四层以下内粉完成后付2万，四层以上内粉完成后付2万，外拉毛完成后付2万，外墙完成后付2万，乙方承包范围内的全部工程完成且经项目部、监理和建设单位初验合格后付30万,余款交工后一次付清.第三条：设备及工具：甲方负责提供卷扬机和砂浆搅拌机,其余工具均由乙方自理。现场材料(包括钢管、安全网、竹扒、临建设施等)及施工机械设备完工后均由乙方负责派人装车,运费由甲方负担，人工费由乙方承担。

第四条：质量协议

1.本工程质量标准：按现行施工规范和技术交底的规定执行.2.违约责任:若乙方所承包的分项、分部工程不符合现行施工规范和技术交底的要求,返工的一切费用和损失均由乙方全部承担.若施工期间乙方所施工的工程质量经项目部、监理和建设单位验收不能达到现行施工规范和技术交底的要求，甲方有权提前解除本合同，乙方已完成的工程量结算一半(内粉3元/㎡,外拉毛5元/㎡,面砖15元/㎡,其余工程不计费)。

第五条：工期协议: 乙方保证在2005年8月10日以前完成全部工程.(乙方应将其承包范围内的各分项工程的进度计划报甲方审批,并按双方签字的进度计划施工).违约责任:若乙方未按分项工程的进度计划完工,每推迟一天向甲方支付1000元违约金,且甲方有权另行安排其它施工队施工，费用由乙方全部承担.第六条:安全、文明施工协议:

安全目标:严格按照安全规程施工,确保无重大安全事故发生.乙方必须有专人负责安全检查.乙方负责对其进场工人按项目部要求定期进行书面安全教育,并做好 “三级”安全教育,受教育人员必须当场亲笔签名.施工现场若达不到安全施工的条件,乙方应书面通知甲方且有权拒绝施工,否则造成的安全事故乙方负责.安全帽,安全带及各种施工用劳保用品均由乙方自理.严禁违章作业,因违章施工造成的一切后果均由乙方负全部责任.乙方负责按甲方及<安全施工规程>要求搭设,安装一切安全防护设施,并应保证长期完好有效.否则甲方有权令其停工整改.宿舍,食堂,厕所和施工现场必须有专人负责管理及打扫卫生.现场材料堆放整齐,砂石成方.施工中应做到工完净场清.遵守工地的规章制度.因违反政府和建设单位、监理和项目部关于安全、文明、质量、进度的规定而造成的罚款,由乙方承担.本合同一式两份,双方签字后生效.甲方:

乙方:

2005年5月22日

室内批墙承包合同

甲方:郑州市东风建筑工程公司乙方:

工程地点: 北环路与亨达路交叉口东南角工程名称：丰乐广场B-14#楼

经甲乙双方协商，签订劳务承包合同，共同履行以下协议：

第一条：合同承包范围：乙方承包的范围：丰乐广场B-14#楼一区南单元、二区东边两个单元的室内所有批墙、木扶手油漆工程。包工包料、扫地出门。

第二条：承包价格及付款方式：

1.乙方承包范围内的全部工程款总计:叁万伍仟伍佰元人民币(￥35500元)

2.付款方式：全部完成后付1.5万，乙方承包范围内的全部工程完成且经项目部、监理和建设单位初验合格后付1万,余款交工后一月内一次付清。

第三条：设备及工具：工具均由乙方自理。现场材料(包括钢管、竹扒等)完工后均由乙方负责派人装车,运费由甲方负担，人工费由乙方承担。

第四条：质量协议

1.本工程质量标准：按现行施工规范和技术交底的规定执行。不低于样板间的质量。

2.违约责任:若乙方所承包的分项、分部工程不符合现行施工规范和技术交底的要求,达不到样板间的质量，返工的一切费用和损失均由乙方全部承担.若施工期间乙方所

施工的工程质量经项目部、监理和建设单位验收不能达到现行施工规范和技术交底的要求，甲方有权提前解除本合同，乙方已完成的工程量结算一半,其余工程不计费。

第五条：工期协议: 乙方保证在2005年12月30日以前完成全部工程

违约责任:若乙方未按计划完工,每推迟一天向甲方支付200元违约金,且甲方有权另行安排其它施工队施工，费用由乙方全部承担.因甲方原因，工期相应顺延。

第六条:安全、文明施工协议:

安全目标:严格按照安全规程施工,确保无重大安全事故发生.乙方必须有专人负责

安全检查.乙方负责对其进场工人按项目部要求定期进行书面安全教育,并做好 “三

级”安全教育,受教育人员必须当场亲笔签名.施工现场若达不到安全施工的条件,乙方

应书面通知甲方且有权拒绝施工,否则造成的安全事故乙方负责.安全帽,安全带及各

种施工用劳保用品均由乙方自理.严禁违章作业,因违章施工造成的一切后果均由乙

方负全部责任.乙方负责按甲方及<安全施工规程>要求搭设,安装一切安全防护设施,并应保证长期完好有效.否则甲方有权令其停工整改.宿舍,食堂,厕所和施工现场必

须有专人负责管理及打扫卫生。交工前室内清扫干净。现场材料堆放整齐, 施工中

应做到工完净场清.遵守工地的规章制度.因违反政府和建设单位、监理和项目部关于

安全、文明、质量、进度的规定而造成的罚款,由乙方承担.本合同一式两份,双方签字后生效.甲方:

乙方:

2005年5月22日

内外粉刷劳务承包合同补充协议

甲方: 郑州东风建筑工程有限公司丰乐广场B-14#楼项目部乙方:

工程地点: 北环路与亨达路交叉口东南角

工程名称：丰乐广场B-14#楼

经甲乙双方协商，签订劳务承包合同补充条款，共同履行以下协议：

第一条：乙方承包的范围：

1.四层和四层以上所有房间(包括窗台板内外)打扫清理干净,并且将所清理的垃圾

和建筑材料运至楼下甲方指定地点。

2.四层和四层以上所有未拆除的模板全部由乙方负责拆除干净。

3.四层和四层以上所有影响主体结构验收的缺陷,如墙体瞎缝、露筋、电线槽、架

眼、胀模剔凿和甲方用粉笔做记号的部位等由乙方负责修补。

4.一～二层伸缩缝处墙体、一区和二区交接处顶层砌体、一区屋面女儿墙、所有

砖砌栏板压顶和六层七层未完砌体以及所有压顶由乙方负责施工。

第二条：承包价格：

乙方承包范围内的全部工程款总计:捌仟伍佰元人民币(￥8500元)。

第三条： 质量协议

1.本协议质量标准：按现行施工规范的规定执行, 达到主体结构验收的要求。

2.违约责任:若乙方所承包范围内的工程达不到现行施工规范和主体结构验收的要求,返工的一切费用和损失均由乙方全部承担。

第四条：工期协议:

1.乙方应在2005年6月22日以前完成本协议的全部工程。

2.违约责任:若乙方未按计划完工,每推迟一天向甲方支付500元违约金。

第六条:安全、文明施工协议:

安全目标:严格按照安全规程施工,确保无重大安全事故发生.乙方必须有专人负责

安全检查.乙方负责对其进场工人按项目部要求进行书面安全教育,并做好 “三级”安

全教育,受教育人员必须当场亲笔签名.施工现场若达不到安全施工的条件,乙方应书

面通知甲方且有权拒绝施工,否则造成的安全事故乙方负责.安全帽,安全带及各种施

工用劳保用品均由乙方自理.严禁违章作业,因违章施工造成的一切后果均由乙方负

全部责任.本合同一式两份,双方签字后生效.甲方:

乙方:

2005年6月16日