第一篇：建筑工程劳务分包协议
建筑工程劳务分包协议
甲方：
乙方：身份证号： 甲、乙双方根据国家有关法律法规，在平等互利，协商一致的前提下，甲方将简阳市东城新区蜀阳社区拆迁安置还房15、17、18号楼建筑劳务分包给乙方，双方协议如下；
1、工程地址；；
2、工程名称；蜀阳社区安置还房15、17、18号楼。
3、工程内容；
[1]、基础工程[泥工砌砖单价按每匹0.15元计算]。
[2]、主体工程；砌砖、抹灰、屋面[除防水工程及保温工程外]等图纸以内的全部土建工程。[泥工工种所用的工具；斗车、灰桶、灰铲及广线等其它工具自带。[3]、协助管理，抄平放线，班组长每天需在现场安排指挥工作。
4、计价方式；按建筑面积计价，单价元/平方。5面积计算规则，按四川省定额规则计算建筑面积。
6、付款方式；
[1]、基础至三层砼浇注完毕后支付主体工程百分子20。[2]、主体完工支付百分子20。
[3]、内外装饰完工支付百分子30。
[4]、余款待竣工验收合格交付后一月内结清。
7、质量要求；必须达到合格。
8、总工期控制120天，工期提前一奖200元，推迟一天罚200元。
9、安全责任；
乙方在施工过程中必须注意安全管理及统一指挥，班组在工人入场时必须先组织工人进行安全学习培训，安全技术交底，严禁违章操作，若出现不安全的责任事故，5000元以下的由乙方自行承担一切责任，5000元以上的按甲方百分子60，乙方百分子40分别承担经济责任[含保险公司的陪付除外]。
10、乙方施工人员进场未戴安全帽第一次罚20---50元，第二次处罚50---100元。高空作业未系安全带的每次处罚50---100元。
11、乙方在施工过程中，要节约材料，每天必须做到工完料尽，不能浪费，一旦发现有浪费材料的行为，乙方将双倍赔偿甲方的材料损失。
12、甲、乙双方特别约定，甲方应按期、按时、按合同给付劳务工资，乙方不得以任何理由停工，若乙方无故停工每停工一次处以违约金2万元，并承一切停工损失，班组不服从甲方现场管理安排的，甲方有权更换班组。三次不服从甲方管理安排的，乙方自动撤除，甲方有权解除本合同。
13、乙方在施工过程中，必须严格质量和现场管理，若因乙方行为造成工程质量不合格，乙方将无条件返工，并承担甲方一切经济损失。
14、本协议双方应共同遵守，不得违反，否则违约方将承担违约责任。
15、本协议一式两份，甲方双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方；
乙方；
2011-9-11
建筑劳务分包协议
甲方
乙方身`份证号； 身份证号；
甲、乙双方根据国家有关法律法规，在平等互利，协商一致的前提下，甲方`将简阳市东城新区蜀阳社区拆迁安置还房15、17、18、号楼所有的木板工程分包给乙方，双方协议如下；
1、工程地址；
2、工程名称；蜀阳社区拆迁安置还房15、17、18、号楼。
3、工作内容；
[1]、基础工程，木板制作，安装、拆除、堆码。小型机自带含钉子铁丝。
[2]、主体工程，15、17、18号楼所有的木板制作、安装拆除，指定位置堆码。[小型机械自带，含钉子铁丝。]
[3]、协助管理，抄平、放线。班组长每天需在现场安排指挥工作。
4、面积计算规则；按四川省定额规定计算建筑面积。
5、计价方式；
[1]、基础木板工程、15号楼底层框架木板、15、17、18号楼斜坡屋面木板按砼接触面每平方19元计算。
[2]、15号楼二层以上，17、18号楼正负零至太子楼以下按建筑面积每平方35元计算。
6、付款方式；
[1]、基础至三层砼浇完支付百分子20。
[2]、主体完工支付百分子25。
[3]、内外装饰完工支付百分子30。
[4]、余款待竣工验收合格交付后一月内结清。
7、质量要求；必须合格。
建筑劳务分包协议
甲方；
乙方
甲、身份证号；身份证号 乙双方根据国家有关法律法规，在平等互利，协商一致的前提下，甲方将简阳市东城新区蜀阳社区拆迁安置还房15、17、18号楼钢筋活路分包给乙方，双方达成如下协议；
1、工程地`址；
2、工程名称；简阳市蜀阳社区安置还房15、17、18号楼。
3、工程内容；基础、主体、太子楼以下所有的钢筋制作、安装、绑扎[含扎丝、焊接焊条等其它材料、机具设备等]。
4、协助管理，抄平放线，班组长每天需在现场安排指挥工作。
5、面积计算规则；按四川省定额规定计算建筑面积。
6、计价方式；按建筑面积每平方元。[含基础、屋面斜坡等]。
7、付款方式；
[1]、基础至三层完工支付百分子20。
[2]、主体完工支付百分子25。
[3]、内外装饰完工支付百分子30。
[4]、余款待竣工验收合格交付后一月内结清。
7、质量要求；必须合格。
第二篇：建筑工程劳务分包管理协议
总分包管理协议
甲方：
乙方：
乙方接受建设单位合同委托在甲方总包工程内施工，甲方对乙方进行总分包管理和配合，为了明确双方的责任，确保安全文明生产，双方特签定本协议，以供双方严格执行。
一、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策。严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部：应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍甲方有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
4、施工期间，乙方指派指派同志负责联系予以协助督促乙方执行。甲、乙双方应经常联系，互相协助检查工程项目中有关的安全防火工作，共同预防事故发生。
5、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。
6、乙方人员对所处的施工区域、作业环境，操作设备设施、工具用具等必须认真检查，发现陷患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境，设备设施，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
7、由甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
8、乙方在施工期间所用的各种设备以及工具等均应乙方自备。如甲乙双方必须相互
借用或租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中产生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
9、乙方人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，不得
擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
10、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，持证上岗，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器，机械设备。
11、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
12、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应
及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
13、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其他事故（包括由乙方负责区域造成甲方人员、他方人员，行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
14、（1）其他： 乙方与施工无关的外来人员，包括家属亲戚，特别时小孩在内，一律不得进入
施工区域及住在施工现场内，严禁使用与协议不符的外来人员进行施工。
（2）由于乙方存在着各种原因施工人员进场时间穿插不齐等情况，如甲方对乙方进
行安全交底会带来一定的困难和不良的效果。因此，乙方在施工前应随时把本协议及补充规定自行向每次进场施工人员进行安全交底与教育。
（3）凡建设单位指派进场施工队伍一律由建设单位进行资质审查管理，并监督安全
工作。
（4）如乙方违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保
等达不到有关要求，甲方有权勒令乙方暂停施工，乙方必须立即停工整改。如乙方行为给甲方造成各种损失，应按甲方损失金额原价赔偿。
（5）乙方如需使用甲方水、电，应缴纳适当数额的押金，并在甲方指定地点自行挂
表，安装完成后双方共同抄底数，并签字认可。甲方按建设单位扣款单价按月计费，乙方每月结清上月费用，否则甲方有权对乙方采取断水、断电措施。
（6）
（7）
（8）乙方的竣工资料自行收集、整理并在竣工前30日内交于甲方。与本工程无关的人员、材料不得进入现场，甲方对此有权进行检查。乙方施工部分的成品保护工作由乙方自行负责，乙方应将易损坏部位做好保护
措施。
（9）乙方必须按甲方总体计划安排工序，保证进度、质量。如因乙方原因造成甲方
不能按建设单位要求按期保质保量竣工，甲方的所有损失均由乙方负责赔偿。
（10）如乙方需要甲方提供专用脚手架（注：外脚手架在甲方外墙工序结束后如乙方
仍需使用时，外脚手架亦为乙方专用脚手架），乙方需按甲方成本付费，否则甲方有权拒绝提供。、乙方应按国家明文规定必须对新工人和换岗工人做好三级安全教育工作，必须对
自己队伍的人员的素质等情况进行自查，对不适合施工的人员应及时清退。严格贯彻并执行先教育后上岗招工原则。、高空作业时，除严禁抛物外，对危险区域及模板、脚手架拆除时的警戒区域内，人人必须做到高度重视安全生产作业，乙方在分派工作时应注意交叉施工作业点，严禁立体作业，未经工地负责人的同意，一律不得擅自进入危险、警戒区域范围内进行各种施工作业。
二、治安管理协议
乙方职工必须遵守甲方单位规定的制度和纪律，自觉遵守国家的法律、法令。
（1）携带物品出门，应凭出门证，经甲方门卫验证后方可带出；双包工程材料设备
未经发包单位同意一律不得外运，未经批准外运按偷盗论处。
（2）
（3）家属亲友不得擅自到甲方单位内部（生活区和施工现场）住宿。严禁使用电炉、煤油炉、土炉。严禁乱接灯具或睡在床上吸烟，严禁使用电加
热器。
（4）严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，凡偷
盗行为造成财产损失，按原值赔偿，并给予必要处罚。
（5）
（6）不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居。严格遵守《消防条例》，严禁在易燃易爆危险场所吸烟和动用明火，明火作业必
须办理动火审批手续，并落实专人监护。
（7）乙方负责区域所需工程消防器材由乙方自备。
三、项目文明施工、标准化施工、环境保护协议
1、乙方的职责和义务
（1）乙方对在自己的施工操作场地范围的场容场貌负全部责任，每天施工结束后，必须
做到工完、料尽、场地清，所使用的材料下脚料、包装料，根据甲方指定的地方集中堆放。乙方应严格遵守成都市的相关条款、规定，运输道路应派专人洒水降尘；进出车辆在工地大门采用洗车设备冲洗；在市区道路运输时严禁超载、撒土。如乙方违反成都市的相关条款、规定，所有责任自理，概与甲方无关。
（2）材料堆放服从甲方安排，不乱拖、乱堆、乱扔，确保道路畅通。
（3）宿舍区内每天保洁，室内要做到窗明、地净，墙面无蜘蛛网，棉被整洁，叠成方块，衣物堆放整齐，床、铺上下整洁，无污水，无垃圾，无杂物。
（4）不随地大小便，乱吐痰、乱扔杂物、乱倒污水、乱搭、乱挂、乱晒衣物。
2、罚款及罚金
在施工过程中，上级或地区地检查中若乙方违反本协议规定或影响达标被罚款的，其损失由乙方承担，甲方也同样给予乙方一定的罚款。
本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方单位：公司乙方单位：
法定代表人：法定代表人：（或委托人）（或委托人）
签订日期：
第三篇：建筑工程分包协议
建筑工程分包协议
建筑工程分包协议1
合伙人：______________(以下简称甲方)
合伙人：______________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包________________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目，对外以________________公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1、甲方以现金出资，出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_____________%。
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占_____________%。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配;
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的`，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份;
2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方：_____________
乙方：_____________
________________年______月__________日____年____月____日
建筑工程分包协议2
工程承包人： （施工总承包人或专业工程承/分包人）
（甲方）：
代表人：
通讯地址：
联系电话：
劳务分包人（乙方）:
资质证书号码:
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
通讯地址：
联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1、工程名称：
2、工程概况：
3、分包工作内容：
4、范围包括：
5、工程监理单位（全称）：
6、工程质量标准：
第二条
作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期
1、开工日期：________年___月___日开工。
2、竣工日期：________年___月___日竣工。
3、总工期为：日历天______天。
4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第四条 承包方式与工程造价
1、承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2、工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3、本合同施工均含完成本项工作所有的`工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。
第五条 合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料：
①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
②承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
③有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算：
①发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
②工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付：
①合同价款分期支付：在________年___月___日付款_______元，在________年___月___日付款_______元。
②分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
③合同价款的支付必须以银行转账的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
④办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
甲方： 乙方：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
建筑工程分包协议3
总承包单位（__方）：————————————公司
__分包单位（乙方）：————————————————公司
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。
一、工程名称：
分包内容：
二、责任期限：自___年____月____日至___年____月____日
三、__方责任
1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。
2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。
四、乙方责任
1、认真履行安全生产职责，自觉接受__方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行__方在安全生产方面的规章制度，服从__方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。
2、施工现场应配备专职安检人员和__人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。
3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保__作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持__上岗。
4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对__地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。
5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。
6、对__方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报__方批准。
7、必须使用__方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
8、执行__方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的`职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。
9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报__方并按有关规定组织调查处理。
10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章__作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。
五、生产安全事故责任裁定
生产安全事故的责任裁定由__方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的__法院起诉。
六、其他：（根据分包工程特点约定）
__方：（章）乙方：（章）
代表人：代表人：
签订日期：___年____月____日
建筑工程分包协议4
总包方(甲方):
分包方(乙方):
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
分包内容（范围）：
分包方式：
二、工期：
开工日期：
竣工日期：
三、安全生产：
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。
7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。
9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。
11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。
15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。
16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。
17、总包方有权审查分包方的'安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。
18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。
19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。
20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。
21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。
四、违约：
1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。
五、争议：
当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。
七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
总包方：（盖章） 分包方：（盖章）
负责人： 负责人：
年月日 年月 日
第四篇：劳务分包协议
劳务分包协议
甲方：
乙方：
甲乙双方本着精诚合作的态度、互利互惠、公正合理的原则。依据《中华人民共和国合同法》等相关法律，特签订本协议：
一、工程概况
1、本项目由
投资建设，位于杭州临安科技城产业区（市地街与干校路交叉口西南角），新建基于新材料在口腔保健领域抗菌新产品的应用产业化项目，总用地面积43368㎡，占地面积20891㎡，总建筑面积86874㎡（地上83523㎡，地下3351㎡），包括1#车间、2#车间、综合楼、1#传达室、2#传达室五个单位工程，车间地上4层（丙类厂房，总高度21.6米，底层7.2米高，二至四层4.8米/层高），综合楼地下1层（层高4米）、地上6层（总高度23.2米，底层4.2米，二至六层3.8米/层高）。
2、本项目施工许可证编号为“青330***0101”，主体由浙江耀华建设集团有限公司施工总承包，总工期为360日历天，并已于2017年5月1日开工，将于2018年8月30日竣工，其主体质量标准为现行《建筑工程施工质量评价标准》优良及以上等级，并创双标化工地。
二、承包范围：本工程幕墙施工图纸及变更所含的石材幕墙、玻璃幕墙施工内容。
三、承包施工内容：包括石材幕墙、玻璃幕墙所有的骨架、面层制作、安装，层间防火隔断的安装，所有封修、背衬板的安装，打胶清理工作，所有到场材料的装卸车、搬运工作、现场场地清理整理工作。
四、计价方式：采用固定单价法，工程量按实际完成外露展开面积计算，单价中含所有施工工具、石材切割片、钢材切割片、电焊条、三级配电箱及电缆线。
安装价格如下表：
序号
分项工程名称
安装单价
备注
铝板幕墙
元/平米
钢结构雨篷
元/平米
含钢结构安装,氟碳喷涂，不含氟碳漆。
所有安装损耗率为0.3%（按面积计），超出部分按原价赔偿
五、付款方式：
5.1
每月25日上报工程量，经甲方核定，次月15日支付上月核定款项的70%
5.2
工程完工后经甲方验收合格后付至85%，整个工程完成经质量监督部门、业主及监理单位验收合格并办理工程结算后付至95%，留5%作为保修金，两年保修期满后一个月内付清。
5.3
乙方必须每月造好工资表并每位工人亲自签名报给甲方，甲方将工资直接汇入工人的银行卡内，余下部分全部支付给乙方。
六、甲方职责：
6.1
甲方在现场设置项目部，派驻相应的管理和技术人员。
6.2
负责与工程参建各方的沟通和协调。
6.3如甲方能提供住宿场地，乙方自行解决床架及床上用品,并按甲方要求进行统一布置及管理，如达不到要求，甲方有权要求乙方离开。如甲方不能提供住宿，则乙方自行解决住宿。
6.4
负责按计划提供工程所需的材料。
6.5
负责现场及施工图，施工技术的指导和决策。
6.6
按时支付乙方的安装费用。
6.7
负责整个工地现场的进度计划的安排。
6.8
负责对乙方所承包的施工项目进行质量验收评定。负责对乙方所上报的已完工程量进行测定审核。
6.9
对乙方施工过程中安全质量、进度、文明施工的监管甲方有权对违反规章制度﹑不服从项目经理指挥﹑停工消极怠工，影响工程形象进度﹑产生施工安全﹑质量事故﹑违反治安管理条例﹑野蛮施工﹑浪费施工材料﹑破坏施工成品等现象的乙方予以随时解除协议及清除现场。因其上述原因所造成的经济损失均由乙方自负。
6.10
甲方负责为乙方的进场施工人员购买保险，费用由乙方承担，从乙方的工程款中扣除。
七、乙方职责：
7.1
乙方不得转包，乙方必须每月27天在现场，如有事需向项目部请假，并安排好请假期间的工作，如缺勤按500元一天罚款；每月请假不得超过三天。所有工人打卡上班。
7.2
乙方必须严格遵守甲方所制定的安全﹑质量﹑文明施工等各项管理制度。严格按着甲方所规定的安全标准﹑质量要求﹑施工工艺﹑施工进度等项要求进行施工。不得擅自行事。
7.3
乙方自行管理施工人员的安全施工，并负有直接的管理责任。随时接受行业﹑监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不利造成安全事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人独自承担。由于乙方施工人员违章作业导致发生安全事故的，由乙方承担主要责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。
7.4
乙方施工人员在上岗前，必须接受甲方的入场安全﹑文明施工教育和施工前的安全技术交底，并在甲方安全教育培训记录上签字；未经安全教育培训或安全考核不合格的人员乙方不得安排上岗。特种作业人员必须取得《职业资格证书》
和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗作业。
7.5
乙方施工人员进入施工场地，必须佩带安全帽﹑高空作业必须系安全带安全绳，随时接受甲方管理人员及有关部门的检查（如有违反按100元/次罚款）。
7.6
乙方严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，不得随意更改设计，如必须进行变更施工时，必须事先报请项目经理批准后方可进行施工。
7.7
乙方在施工中必须充分理解设计意图，掌握图纸设计深度；负责本工种材料的提料及材料进场计划的编制，并且按项目部规定的日期提前呈报，其材料数量偏差不得超过±5%。
7.8
甲方提供施工用二级配电箱，乙方施工所用三级电箱、电缆线、移动电箱、施工机具均自行负责解决，并且确保机具安全性能完好，不得使用带故障的机具进行作业。
7.9
因甲方设计变更所产生的工程量和项目增减，乙方应根据甲方设计变更的内容提出证件工程量清单和分项工程单价报价，并其按甲方所审定的人工费单价标准执行。
7.10
乙方严格执行施工技术规范的各项工艺标准，在施工过程中自检自查施工质量。对隐蔽施工需经监理或项目经理验收后，方可转入下道工序，对施工质量达标，负有施工责任。
7.11
乙方严格按着甲方所规定的各项材料消耗指标﹑质量标准进行施工，严禁偷工减料﹑削减工艺标准。超出甲方所规定的各项材料消耗指标部分，其费用均由乙方承担并从工程款中扣除。
7.12
甲方提供脚手架及吊篮，乙方按规定使用脚手架及吊篮；乙方自行负责脚手板铺设、移动；在甲方允许的情况下，乙方负责脚手架的小量的整改、搭拆。施工过程中，吊篮由乙方负责管理。
7.13按当地政策、总包方的要求须办理的手续、证件、备案等费用由乙方自负。
八﹑工程变更：
8.1
施工中如有工程变更，乙方按甲方所变更的工程量修改施工工期，履行申报﹑审批规定。因变更而影响施工进度，工期适当顺延，因变更而耽误工期﹑乙方自行负责调整施工人员。甲方不承担误工费。
8.2
因乙方自身原因导致的工程变更和返工，甲方视情节予以追加材料损失费用，乙方无权要求追加劳务报酬。
8.3
施工中乙方不得对原设计进行变更。因乙方擅自变更设计要求发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失的，由乙方承担一切经济费用，延误的工期不予顺延。
十﹑施工现场卫生清理：
10.1乙方应对施工现场及周边环境保持清洁，施工及生活垃圾当日清理完毕，各班组负责本工种施工范围的垃圾清理工作，完工清场费用乙方自理，如垃圾清理不到位，由甲方派人清理，其费用由该区域施工队负责清理，费用从人工费中扣除。
10.2如甲方项目部安排专人负责清理现场垃圾清洁保洁工作，所产生的费用均由乙方各施工班组均摊负责。
十一﹑责任事故：
施工现场采取严格的安全及防火防护措施，因乙方的原因造成的安全事故，应由乙方自行承担经济赔偿和法律责任，乙方必须购买意外保险。
十二﹑材料管理：
12.1乙方应根据工程进度要求提前提供材料计划单及对外委托加工材料计划，上报项目部归纳﹑整理﹑审核后提交公司经营部，并由经营部提交材料部。如未按时提供材料该计划，因此所造成的工期延误由乙方负责。
12.2
材料进入现场，乙方配合甲方进行材料验收，乙方负责装卸﹑搬运。材料堆放必须按项目部要求整齐摆放。
12.3施工中要按设计要求材料下尺准确，使用合理，注意节约，综合利用；决不允许公料私用，如发现按所适用的材料价款一倍进行经济处罚。
十三﹑质量及要求：乙方应按甲方提供的施工图﹑施工组织设计和建设单位的具体要求保质保量进行施工。确保验收合格。
13.1施工过程中，由于乙方的施工原因造成的质量问题，或没有按设计要求施工，造成返工的，由此产生的一切经济损失由乙方负责。
13.2如因乙方的原因不能按期完工，则每延期一日，按总工程款的5%扣工程款。
13.3乙方在施工过程中，要严格管理﹑文明施工﹑注意防火，保证施工整洁，满足用户使用要求。同时做好成品保护工作，如有损失由乙方承担。
13.4乙方自觉遵守施工现场各项管理规定。乙方违反甲方或建设单位有关管理规定或不服从管理，将根据情节轻重进行罚款和清除出场的处罚。
13.5乙方必须设置材料协调员﹑安全员，自己负责“五证”办理，并应由国家和政府要求的有关证件。
十四﹑保修：装饰保修期为二年，防水保修期为二年：
14.1保修期内由于乙方施工质量原因造成施工维修，发生的维修费用由乙方承担。
14.2
如因非责任内引起的维修任务一方必须及时到场配合施工，产生维修费用填写工程量清单经报价维修经理审核签字，上报工程部批准，费用纳入本工程乙方
人工费总价款。
14.3
保修期内，责任乙方在得到甲方维修通知后24小时应做出响应，3日内必须进场维修。如乙方在一周内在本维修项目未能做出积极响应，甲方有权委派其他施工人员进行维修，维修费用由乙方负担。如乙方连续三次不接受甲方维修任务，甲方视为乙方放弃维修权利，甲方重新指派施工人员负责乙方本项目所有维修工程，扣除其全部质保金。
十五﹑争议解决：
如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无结果，则双方同意由当地仲裁委员会仲裁解决。
十六、合同生效与终止：
本合同从签订之日起生效。竣工决算完成，两年保质期满以后，合同终止,未尽事宜，双方另行协商。合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力
附
件：
1、安全生产协议书；
2、治安、消防、交通安全协议书；
3、施工管理规定及处罚条例；
十七﹑附加条款：
17.1工程验收达不到质量标准的部分，甲方有权要求乙方返工，返工的费用由乙方承担，直到符合质量标准，同时检查和返工不能影响其它专业和下道工序的正常施工，如影响了正常施工，乙方应对发生的费用和工期延误造成的损失负责。
17.2
现场卫生清理：各工种在其工程项目施工中所产生的工程垃圾自行清扫外运，生活区公共垃圾如责任不清，甲方指定人员清运时所产生的清运费由各施工单位均摊。
17.3
如质量、进度不满足要求经过一次整改还是不行的立即清除，中途清场者按已完合格工程量80%结算。
17.4乙方要加强自身管理，不准打架，偷窃。违反重罚。打架一次罚款2000元。偷窃的按所偷实物价值十倍罚款。
此协议一式四份，甲方三份，乙方一份。
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
身份证复印件正面张贴
甲方代表：
乙方代表：
日期：
****年**月**日
日期：
****年**月**日
附件1
安全生产协议书
发包方（甲方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
承包方（乙方）：
为了强化施工现场安全管理，保护工人的人身安全，健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和建委关于建筑工程的有关规定，双方就
工程施工安全生产达成如下协议：
一、双方责任：
1、施工队在安全生产和文明施工中必须严格执行国家及行业有关操作规程和甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理，执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。
2、施工队必须认真贯彻执行市政府关于外地进京务工管理办法和公司的劳务用工制度，坚持先办合法手续后用工的原则，严禁私招乱雇及使用童工、残疾人员。
施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数、专职或兼职安全员、特种作业人员的证件复印件报予甲方备案，经核实无误后方可进场。特种作业人员必须正确使用各种劳动保护品（安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜），违者视同无证操作。
3、施工队进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩报送甲方。
各分包队伍应根据该队的施工人数合理配备安全员。安全员要全脱产，人员要固定，并于每日在项目部报到，统一管理，佩带袖标上岗巡查。
4、各分包队伍必须严格执行各项施工方案以及安全技术交底，并在每日上班前针对当天任务，结合安全技术交底内容以及作业环境、设施设备状况以及本队人员素质、安全意识、自我保护意识，有针对性的进行班前安全讲话，并跟踪落实，做好记录。
5、对在施工过程的安全隐患，甲方有权发隐患通知书，并限期改正，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止施工队作业，由此产生的一切后果由施工队负责。
6、施工队自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。
7、由甲方提供给施工队使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用。现场机、电、架子以及各类防护设施设备严禁随意拆改，确实需要改动时，经项目部及相关人员同意，交由专业人员实施完成，并采取相应的防范措施。施工完毕后，应将拆除的安全防护及时恢复。施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。
二、施工人员职责：
1、现场施工人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从各级领导和安全检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业和反劳动纪律。
施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和甲方同意，禁止私自拆该现场的安全防护、机械防护和临时电防护设施。
2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾从窗口或临边往外抛，防止物体打击伤人。
施工现场所有机电设施和机械设备均由甲方统一管理，经甲方同意，各分包队伍必须严格按照操作规程操作。施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作。各类手持电动工具必须装有漏电保护装置，并设有专人看管。
3、文明施工做到活完脚下清，各类材料、设备放置要安全合理，并在指定地点分类码放，严禁超高。材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害。
三、事故处理：
1、由于施工队作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤残事故，乙方参按国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。
2、由于甲方或甲方以外的责任造成分包作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，有责任方一次性给予施工队经济补偿，其善后事由施工队自行处理。
以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责,乙方同时要遵守和执行甲方的各项安全管理条例和规定。
甲
方：（盖章）
乙
方：（盖章）
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日
期：
****年**月**日
日
期：
****年**月**日
附件2
治安、消防、交通安全协议书
发包方（甲方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
承包方（乙方）：
为强化治安、消防、交通安全管理，增强施工人员的治安、消防、交通安全意识，确保施工生产的顺利进行，针对本工程项目，甲方特与乙方签订本协议，甲方双方应共同遵守。
双方责任：
一、甲方责任
1、甲方要负责对入场的乙方单位人员进行消防、治安等方面的教育。
2、甲方要按有关规定审批用火证。
3、甲方要负责检查现场的治安、防火工作，对严重违章按有关规定进行处罚。
二、乙方责任
1、进场后要向部门递交花名册，并要积极组织本队人员参加入场教育。
2、乙方要配备专兼职治安、消防、交通安全管理人员，并按施工人数的20%建立义务消防队，成立治保委员会和交通安全领导小组，做到人员、组织、任务层层落实，并将人员组织名单报甲方备案。
3、施工现场需用明火，要事先持有效上岗证，办好用火审批手续，清理作业面，清除易燃物，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，指定看火人，携带灭火器具，在施工楼内或高空作业还应准备接火盘，堵住作业面下的孔洞，用火后须清除余火，确认不再复燃方可防开现场。
4、组建的义务消防队和使用的特殊作业人员，应熟悉消防设施，会使用各种消防器材和选用相应器材对初起火灾进行及时扑救，同时向有关人员进行汇报。
所使用施工工人必须遵守用工管理规定，身份证、暂住证、就业证齐全有效。
自进场之日必须从公司和总包方的治安、消防、匀通安全管理制度，组织定期或不定期的治安、消防、交通安全检查，发现隐患定人、定时、定措施加以解决，并做好检查记录。
5、应经常对施工人员进行治安、消防、交通安全教育，同时应积极参加甲方组织的治安、消防、交通安全方面的活动。
6、应严格控制人员外出，确须外出应实行请销假制度，遵守交通法规，做到严守信号，各行其道，不穿插、不猛拐、不抢行、不翻越护拦等，上下班乘班车时，要按顺序上下车，爱护公共设施。
7、应按施工现场平面图和有关规定，安装机械，堆放材料，易燃、易爆物品要分类、分库存放，制定措施，设专人负责，并注意保持防道路畅通，不压埋圈占消防器材。
8、不得随地便溺、严禁在建筑物上乱写乱画、不得损坏各种材料及安装的设备。
现场生活区严禁私自存放易燃易爆物品和使用禁用电器设备。乙方生产生活用电必须由专业人员负责安装，并符合防火要求，严禁有长明灯和卧床吸烟现象，禁止使用电炉、烧热器、电褥子、电饭锅、碘钨灯等取暖、照明、做饭、烧水，宿舍区保持卫生清洁，不准堆放易燃物；冬施取暖期间，遵守甲方和总包方下发的种种管理条例。
9、各种材料工具，库房自行管理，库房内必须配备灭火器，如保管不当发生丢失或火灾事故由乙方自负。凡偷窃、变相偷窃工地、仓库建筑材料、成品、设备另件、工具器械和私人财物的，除追回偷窃物品外，按所偷物品的价值处理一至五倍的罚款，对触犯刑律的要追究刑事责任。
10、在现场及生活区不准寻畔、打架斗殴、酗酒闹事、严禁赌博和传阅淫秽录相、画册、画片等淫秽物品，违反者根据情节给予批评教育直到罚款或追究刑事责任。
11、凡违反治安、消防、交通安全管理的单位和个人，按有关规定处罚，乙方应接受处罚，如因乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，乙方全部负责。
以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责。
甲
方：（盖章）
乙
方：（盖章）
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日
期：
****年**月**日
日
期：
****年**月**日
附件3
施工管理处罚条例
发包方（甲方）：
浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司
承包方（乙方）：
为保障工程施工质量和安全，树立良好的公司形象，提高施工队伍管理水平和增加责任感，节约材料，针对本工程，特制定本施工管理处罚条例：
一、质量方面
1、进场后，施工队未按项目部要求做样板就开始大面积施工，处罚500元；
2、施工队管理人员（施工队长、安全员、质检员、技术员）必须参加每日例会。不请假缺席者每人次罚款15元，超过六次必须撤换。
3、施工队应加强管理，有效防止质量通病，在验收中发现质量通病，每发现五个部位罚款50元，以下是常见质量通病举例：
3.1后补埋板偏位超出规范要求或与结构面贴合不紧密；
3.2胀栓紧固、外露长度、化学锚栓植入深度等不符合验收要求；
3.3焊缝未熔透、焊缝饱满度和焊脚尺寸不合规范要求，清渣不干净、防腐不彻底；
3.4龙骨标高、垂直偏差超出规范要求；铝型材无保护膜；
3.5石材开槽过大、注胶不满、人为磕边掉角、少用挂件、螺栓不紧；
3.6两种不同材料间不加绝缘垫片；面材缝泡沫棒打结、深浅不一、规格不匹配；
3.7打胶前面材缝不清理清洁、干挂胶处不处理、铝板缝不上底漆；
3.8胶缝不平滑、毛边；
3.9开启扇阻滞、反弹、开闭不严，执手开启不灵活。
工序不报验或报验未通过就私自进行下一道工序施工，对施工队相关人员罚款200元/人。
不认真看图和进行工序交接，由施工队自身原因造成每一检验批返工面积在20平方米以上的，除罚款5000元外，浪费的材料以原价两倍扣除。
施工队技术员或施工队长不对施工班组和工人进行书面交底，每检查发现一次罚款100元；
二、安全、用电方面
1、所有进入施工现场的劳务人员，由施工队长在5天内把身份证、务工证、暂住证、特殊工种（电工、焊工、架子工、测量工）操作证、厨师健康证等复印件交到项目部，逾期一天每人罚款20元；
2、对有以下情形者，每人每次罚款50-100元；个人一周内超过3次，则清退出场；一周内超过6人次，则主管安全员处罚100元，额外对施工队处罚500元，另外造成安全隐患的事件从重罚。
2.1在施工区域，不戴安全帽或不系好帽带；（每人每次罚款50元）
2.2在高空施工区域，不系安全带或安全带系挂不正确；（每人每次罚款50元）
2.3赤裸半身或穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班；（每人每次罚款50元）
2.4酒后上班；（每人每次罚款50元）
2.5现场抽烟；（每人每次罚款50元）
2.6专职看火人员擅离工作岗位或施焊区域易燃易爆物品清理不干净；
（每次罚款100元）
2.7工地仓库或伙房私自违章用电（热得快、电炉等）（每次罚款100元）
2.8外架上追逐打闹；（每人罚款100元）
2.9电焊不使用接火斗或不正确使用；（每人每次罚款50元）
2.10一闸两用或多用；（每次罚款100元）
2.11私自更改脚手架拉接点；（每处罚款500元）
2.12小型工具（螺丝刀、扳手、角尺、手电钻等）和小材料（螺栓、挂件、垫片、钢材头等）不使用物料桶，直接放在架子或龙骨上；（每次罚款50元）
2.13随手从楼层或外架子上往下扔东西；（每次罚款100元）
2.14氧气乙炔瓶间距小于5米或离施工点距离小于10米，乙炔瓶倒地使用；氧气乙炔瓶没有防震垫；（每次罚款500元）
3、电焊机一次线长度大于3米，绝缘套管防护；二次线长度超过30米，双线不到位，劈裂、烧焦、炭化现象，接头超过3个，电线裸露，焊机有空载降压开关和防护罩；设备外壳做保护接零；焊机二次线严禁使用结构中的钢筋或外架接地；电焊工操作时应穿戴绝缘防护用品；如不符合安全要求，责令限时停工整改，直到符合规定，当事人罚款200元并停工学习两天。
4、使用金属外壳的I类手持电动工具，必须加装漏电保护器，其参数为30mA*0.1s，外壳做保护接零；其自带的软电缆线不允许随意拆除或延长，插头不得随便拆除更改，作业人员应穿戴绝缘防护用品，达不到要求，当事人停工学习一天，罚款100元。
5、各种用电设备都应作到“一机、一闸、一漏、一箱”，符合三级配电两级保护要求，开关箱内必须有有效的漏电保护器，且参数匹配（漏电动作电流100~200mA）；电箱内须装隔离开关，配电有标记，有门、有锁、有防雨措施；施工队达不到此配置，停工整改，罚款1000元；
6、仓库、厨房、宿舍及手持照明工具都必须使用36伏以下安全电压，灯具离地面距离不能小于2.5米；严禁私拉乱扯和在水中拖曳电线，电线应使用绝缘良好的五芯线；如有特殊情况使用220伏电压，必须报项目部及总包方项目经理部，并获得批准；违反规定，处罚500元，限时整改；
7、吊篮施工：
7.1吊篮厂家提供的产品，应有产品合格证及安装、使用、维护说明书，必须提供安装施工方案及设计计算书，并有上级审批，否则不允许交付使用；
7.2吊篮安装完毕，必须做空载安全运行和2倍均布静止荷载试实验，并做试验记录，吊篮必须有专业人员持证维护；违反此规定，不予验收，当事人罚款100元；
7.3吊篮平台可采用焊接或螺栓连接，严禁使用钢管扣件组装；吊篮必须安装安全锁、与提升钢丝绳相同型号的保险绳、行程限位器、制动器，吊篮临边防护高度不低于1.2米、外侧用钢板网封闭及其它相关保险措施。不能满足安全要求，停用整改，罚款1000元，并赔偿相关停工费用。
施工队违章操作，造成安全事故，费用自行负担，罚款5000元。
三、文明施工方面
1、以下情形违反一次罚款50元，超过三次清退出场；
1.1不准随地大小便；
1.2特殊工种不持证上岗；
1.3不穿公司统一工作服、不戴统一颜色的安全帽或帽子上没有公司字样不挂胸牌；
1.4厨师不穿工作服、不戴工作帽；
1.5下班后场地不清，有垃圾、料头、工具等
1.6库房不整洁，小材料机具放置混乱（库管）；
2、各种材料的码放要求详见《现场材料管理制度》，不符合要求，处罚相关施工队300元，并限期整改；
3、材料使用要轻拿轻放，小心磕碰划伤，人为原因造成损坏的，按原价双倍赔偿并处以30元罚款。
4、有甲方、监理、总包方管理人员询问时，要停止作业，礼貌、客气、专注的回答相关问题，如不懂不要瞎编乱造，不得蛮横无理或不理不睬，如造成不良影响，当事人清退。
四、治安、消防、环境卫生方面
1、施工队要加强管理，不允许窝藏使用有违法犯罪的嫌疑人，一经查
实，当事人送到当地公安机关，对施工队处罚2000元；
2、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博、酗酒滋事、骚扰调戏妇女，发现以上情况，视情节严重情况对参与人处以1000~2000元罚款，施工队处以1000~3000元罚款，造成严重后果，由公安机关追究其刑事责任；
3、施工人员不准嫖娼、聚众偷看黄色碟片，违者罚款1000~5000元；
4、施工队中偷盗私卖工地材料或偷窃他人财物，一经发现，罚款2000~5000元，并按原价双倍赔偿损失，当事人退回原籍；如数额超过10000元，移交派出所处理；如聚众集体偷盗，则清除该施工队伍，人工费不予结算，已造成损失的（10000元以上）则由司法机关处理；
5、施工队要遵守《中华人民共和国消防条例》，配备专职消防管理人员和专用消防器材，没有达到消防要求的立即整改，罚款800元；
6、不准私自动用和破坏现场的专用消防设备，违者罚款
罚款100元，并修复；
7、现场明火作业，必须取得动火证，并在动火区域清除易燃易爆物品；每个工作面至少设一个人，不设专职看火人员处罚500元并立即整改；
现场临时通道、消防通道严禁存放任何材料、堆放垃圾，违反要求每次罚款300元，并立即清除；
8、现场工作面当天产生的废弃物或垃圾当天必须收集清运到指定地点，不及时清理每次处罚300元；
9、在施工现场生活，产生的生活垃圾要在指定区域集中倾倒，并及时清运，违反规定乱倒乱扔每次处罚300元；
10、宿舍内每天叠放整齐；牙具饭盒统一放置；厨房整洁卫生，厨具干净，定时灭蝇、灭鼠、扫除蛛网，清洗干净的蔬菜和做好的食品要由遮盖。达不到卫生要求，每次罚款100元。
甲
方：（盖章）
乙
方：（盖章）
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日
期：
****年**月**日
日
期：
****年**月**日
第五篇：劳务分包协议
截洪沟浆砌石工程分包协议
甲方：
今有甲方将截洪沟浆砌石工程承包给乙方,双方经协商达成协议如下：
一、质量要求：乙方必须服从甲方,建设单位及监理部门提出的工程质量要求,如有不合格,乙方无条件返工,所造成的损失由乙方自行负责。
二、安全要求：乙方必须遵守现行规定的施工安全管理条例,由乙方自身原因造成的安全问题及事故将由乙方自行负责,与甲方无关。
三、工期要求：乙方必须按照甲方的工期要求按时完成图纸要求的工作内容,工期从5月5日到6月20日,如只属于甲方原因或天气原因工期顺延,属乙方自身管理原因造成工期延误的,损失将由乙方负责,工期每延误一天将扣罚1000元。
四、施工要求：乙方负责提供现场所有所用的施工机具、所有所用材料及劳务,乙方必须保证砂、石、水泥及施工所用的材料质量要求,如因原材料供应不足及质量不合格造成乙方停工,所发生的停工费用由乙方负责。
五、协议价格：按元/立方米计算,以竣工结束实测延长米为准.每延长米工作内容包括:土方整形、浆砌石、沟逢、压顶、回填土，现场清理等工作内容。
六、付款方式：乙方每完成400延长米甲方验收合格后，按完成工程量的80%付款,最后一段乙方完成经甲方验收合格后一并支付所有剩余款项。
以上协议如有异议或发生纠纷,双方协商解决,此协议一式两份,双方签字生效。
甲方：
乙方：
年月日
点击咨询 