德阳市罗江县白马关第二安置商业街砼工程劳务分包合同

第一篇：德阳市罗江县白马关第二安置商业街砼工程劳务分包合同

德阳市罗江县白马关第二安置商业街

砼工程人工费分包合同

甲方：成都市高新区市政建管工程有限公司

乙方：身份证号：常住地址：根据《合同法》的原则，依据甲方施工任务的需要，经过对乙方资质的审查和已承担过建筑工程的考察，甲方将德阳市罗江县白马关第二安置商业街砼工程的施工任务交由乙方承担。为了明确双方的的权利和义务关系，结合本工程的实际情况，以双方充分友好协商，达成如下合同条款，望其同遵照执行。

第一条 工程概况

1、工程名称：德阳市罗江县白马关第二安置商业街工程

第二条 承包方式与范围

1、分包方式：提供为完成承包范围内工程所需的人工、辅材以及施工所需工具、用具和机

械。（含电线、夜间照明灯具和灯管等）

2、承包范围：工程所有砼的浇筑（包括变更和增加部分工程量）。其中包括但不仅仅限于：

（1）施工图纸和设计更图中显示的全部砼的浇筑；

（2）迎接各级领导及主管单位检查、现场文明施工和现场C1布置用式等其它相关专业的零星用工；

第三条 施工工期及管理

1、乙方必须严格按项目部要求的施工进度计划时间无条件提前完成；

2、乙方在施工过程中，施工工艺严格按规范要求和项目部要求施工；

3、按制定的阶段性工期或分部分项工期要求，当乙方不能在项目部、甲方指令时间内按质

按期完成，每发生一次甲方有权对乙处以500元以上2000元以下罚款。若在总的施工过程中，乙方累计阶段性工期罚款次数达到三次（含三次）以上时，甲方有权将乙方清除出场，工作量按实际完成量的50﹪结算。（主体完工后一次性付清）；

4、乙方施工过程中，当一个流水段（层）的施工任务完成后，乙主必须在三天内将施工段

建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至甲方指定点，每拖一天甲方有权对乙方处以500元/天的罚款。

5、为确保工期，乙方必须组建成一支成建制施工队伍进场，并配齐足够的管理人员和技术

人员，并且如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或都数量不够，甲方有权要求乙立即进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的管理工作岗位和管理人员必须持证上岗。如果乙方不能满足工程的施工需要造成工期延误、质量下降，甲方将责令乙方停工整顿，并且乙方不承担延工工期和因停工造成的损失。若整顿后无明显效果，甲方有权终止合同，由此发生的实际损失费用，乙方无条件承担。

第四条 施工配合1、乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度，且在进场后应指定二至三名乙方负责人员，协

助甲方人员进行管理。

2、乙方所有进入施工现场的作业人员，必须按照项目部、甲方管理人员的要求和安全及技

术交底的内容进行作业。

3、乙方应无条件抽人配合施工过程中的操平，放主轴线外其余分线自行负责。

4、乙方使用的各种材料和对方材料的现场，必须分类堆码整齐，切实做到工完场地清，如

未清理，甲方在结算时一并扣除。

5、乙方工程承包责任人每天必须到工地工作时间不小于6小时。如乙方其它工程承包责任

人有特殊情况须本人亲自处理时，必须提前一天给甲方总工长请假，如乙方未履行请假手续，甲方有权对乙方承包人进行一次处以200元罚款的权利。如造成甲方工程严重损失，根据具体情况乙方赔付甲方直接损失两倍的赔偿金。

6、在工程开工时乙方必须派勤杂工2-3人，随时听从项目工长的调遣，对材料进行堆码清

理等使用，费用已包含在包干单价内。

以上1-6项乙方进入甲方施工现场未进行充分配合时将根据具体情况，处以50-200元/次的罚款

第五条 费用的结算与标准（达到项目部质量要求无材料浪费为全额结算）

1、计算单价：正负零以上按建筑面积（4436m2）8元／m2 计算； 正负零以下按施工图计

算方量，以17元／m3计算；

2、计算方式：按建筑面积（4436m2）(按现行定额计算规则计算即屋面、基础、架空层、超高层不计算面积)

3、包干单价施工内容;

1)所有砼工程的振捣、找平、养护、配合制作垫块、试压块,2)商品砼泵送设施的安拆、移动、清洗、收拾、堆码等;

3)自拌砼现浇砼前后台的一切工作,机械操作、砼运输及完善操作面(含施工通道跳板的铺设).4)按甲方项目部要求处理残余砼,操作面(含后浇带)杂物的清理.5)梁、柱、板脚模板的清补,浇砼前模板的浇水湿润.6)铺设防止钢筋踩踏的施工道路等,7)施工过程中所用的斗车、振动棒、滚筒、铝合金靠尺,含三级箱以外的电线;

8)施工过程中所用的水管、胶桶、广线、砂板、安全帽、安全带、抹子、海绵、雨披、手套、扫帚、铁铲等小型工用具;

9)施工过程中局部需要挖、填土方(或砂夹石)和场地捡平夯实.10)商品砼车进出冲洗及路面清扫卫生;

11)施工过程中不可预见的其它风险因素;

12)施工过程中所用脚手架的搭拆及堆码整齐;

13)以上单价含零星砼浇筑;

14)材料的远距离水平及垂直运输或机械不能到位用人工操作的费用;

15)整楼层模板拆除后,三次内清扫砼建渣和其它分包组留下的建渣;

16)各类措施费(如:超高部分的工人防效费、防护架等);

17)施工过程中的安全、文明、进度、质量管理及管理费;

18)劳务用工人员自身的各项意外保险费用;

19)钢筋扫描不合格产生后的费用;

20)工作服、牌、帽、安全带等费用自负;

21)停电停水、待料停工、机械修理待工、其它分包引起和其它原因停工的费用等;

总之上述单价经甲方综合考评认定后包含从施工准备到交工验收在内的一切费用，不发生

任何计时工。（若上述工作内容以外发生计时工：技工80元／工日；普工60元／工日;）

4、正负零以下工程量计算规则

根据会审后的施工图及相应的技术定单，设计变更通知单，业主指令等相关的有效技术资料按施工图示尺寸以立方米计算

第六条乙方责任及提供资源

除项目部、甲方提供资源以外，所有为完成本工程所需的资源均由乙方提供，主要包括下列：

1、负责提供项目部提供材料和机械以外的所有辅料入机械；

2、各种设备工具一旦进入工程现场，在分包工程的实施过程中应当视为工程财产，未经总

包方、甲方许可不得自行运出施工现场。

3、乙方进场后及施工过程中，必须及时编制有针对性的安全、技术作业指导书并呈报项目

部,项目部有权要求乙方对其中的部分或整体做到项目部满意为止。

4、每道工序后的建筑垃圾清理至现场内项目部指定地点。

5、乙方现场工人必须按照项目部要求自备符合项目部要求及市建设管理单位要求的安全

帽、安全防护镜、安全靴、安全带等防护品。

6、施工中所需的符合项目部现场管理市建设管理单位要求的安全标识牌、围栏、护栏、安

全网以及消防用品的制作、安装和布设及油漆，材料由项目部提供；

7、施工期间为满足现场文明施工，确保场区、生活区的清洁，乙方指派专人负责的用工以

及为迎接有关部门对施工现场的检查，项目部提出的场容整改工作的用工。（扫把自购）

8、施工期间由于乙方原因无法满足本合同工期和质量、国家及有关环保的要求而必须采取

措施，包括人员，机械调整在内的一切费用；

9、从乙方进入施工现场之日起，乙方自行提供生活区的宿舍、食堂内部的全部生活设施，并配备相关的防火设施，其费用已包含在合同单价中。

10、如乙方人员在工地上出现任何意外事故，10000元以下的由乙方承担，10000元以上甲、乙双方分清责任共同协商，违章操作由责任方负责一切。

11、所有工人须持有上岗证，特种作业人员必须持操作许可证；乙方的所有工人必须持有

有关部门办理的有关证件，凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

12、如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其它队伍完成该部分的工程，相应发生的所有费用，包括但不仅限于分包队伍选定、分包队伍进场、退场、发包队伍分包合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。

13、设计变更、工作指令、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方

不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成，每天发生一次，甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款。

14、承包范围内所有甲方提供的卸车、装车（架料退还）现场带整齐堆放和保管；

15、乙方应提交工程量计算书供甲方审核，以甲方确认后才能作为结算依据；工程图纸外

一切工程量及零星用工，以甲方、现场责任人签证，审核部复核，项目经理签字为准。

16、所有的成品保护工作，包括与机电、吊装、装修施工队伍的配合用成品保护；

17、乙方在外住宿的工人需严格管理，所发生的车祸、打架斗殴或其它纠纷等所产生的费

用以及水电费由乙方自行负责。

第七条 工程质量与验收

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程及验收规范》（JG73-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ50300-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定标准；

2、本工程质量标准双方约定为：施工质量优良率达到90﹪以上，合格率必须达到100﹪；

3、乙方在工程中应严格执行建设部门及当地政府有关部门颁布的现行施工及验收规范，工

程质量应达到业主及甲方的要求的标准。如发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任及费用，工期不得顺延。

4、如果甲方对该工程有特殊的质量要求，乙方也必须达到此要求。

5、如果图纸和甲方要求与中华人民共和国及市施工难以规范标准这间有任何不一致或差异的地方，乙方应以质量；较高者施工，由此引起的费用均由乙方承担。

6、乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发生的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件；并按照甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工修改，对于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。

7、第一次验收不合格时，甲方给予乙方200元/次的罚款，第二次验收不合格时，甲方给予

乙方2000元/次的罚款，并在下次结算时扣除。

8、质量评定与监督：以国务院各有相关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量

监督机构鉴定的质量等级为准。

9、双方对工程质量有争议，由工程所在地的质量监督部门仲裁，发生的一切费用由败诉方

承担。

10、隐蔽工程和验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部门，乙方

自己检验合格后，在隐蔽的中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容、验收时间、地点及部门，乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定的时间内修改和修复。验收不合格，甲乙方承担由此产生的全部费用，工期不予顺延。

第八条 劳动管理

乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理，甲方有权监督检查。所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。严禁使用未满十八周岁及五十岁以上的和彝包人员，一经发现立即清退出场，并罚款300元/人。

第九条 现场治安消防管理

在签定本协议时，乙方必须与甲方指定人员签定《工程治安消防安全管理条例》，作为本协议附件，同时生效。

第十条 工具使用办法

邻用项目部的所有工具按规定只理退还手续，损坏按项目要求照价赔偿。

第十一条 工程重量、工期和安全保证金扣存及处理办法

1、工程质量、工期及安全保证金共计1万元，其中质量保证金占50﹪，工期安全保证金占

50﹪。

2、保证金的界定。

A、质量经质量监督部门验收后未达到质量要求时，甲方不发放承包单价中的质量保证金。

B、未按工期要求完成施工任务的，甲方不发放承包单价中的进度保证金。

C、由于乙方所承担的工程质量和进度质量影响其它相关工序进度，乙方将承担由此造成的各种损失;乙方如被甲方以书面的形式警告三次以上（含三次），甲方除扣承包费用中“质量、进度、安全”外,还将保留终止协议的权力,甲方还将保留追究承包组代表及其所有组员由此带来的经济责任和解除协议的权力。

第十二条 付款原则

对乙方承包范围内的工作内容的劳务费按工程进度采取分期付款的方法。甲方根据建设方的付款情况结合乙方实际施工进度按比例经现金或支票方式付款，劳务费结清时，乙方向甲方提供符合要求的工资表。

第十三条付款时间

按月进度实际已完成合格产品的产值的80%支付，次款在整个工作内容完成经甲方验收合格后支付到产值的90-95%, 余款在内外抹灰和地坪完成后付清；

第十四条争议

甲乙双方因合同发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，若协商无法解决，由争议双方至工程所在地人民法院诉讼解决。

第十五条合同生效与终止

本合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方结清工程尾款，本合同自动宣告终止。未尽事宜，双方友好协商解决。

第十六条合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十七条其它

本协议与其它补充协议一并执行，具有同等法律效力。

甲方负责人：乙方负责人：

联系电话：联系电话：

合同订时间：

年月日

第二篇：罗江县白马关第二安置商业街工程劳务分包合同

德阳市罗江县白马关第二安置商业街

模板工程人工费分包合同

甲方：成都市高新区市政建管工程有限公司

乙方：身份证号：常住地址：根据《合同法》的原则，依据甲方施工任务的需要，经过对乙方资质的审查和已承担过建筑工程的考察，甲方将德阳市罗江县白马关第二安置商业街模板工程的施工任务交由乙方承担。为了明确双方的的权利和义务关系，结合本工程的实际情况，以双方充分友好协商，达成如下合同条款，望其同遵照执行。

第一条 工程概况

1、工程名称：德阳市罗江县白马关第二安置商业街工程

第二条 承包方式与范围

1、分包方式：提供为完成承包范围内工程所需的人工、辅材（钉子、铁丝、火勾、双面胶）

以及施工所需工具、用具和机械。（含电线、夜间照明灯具和灯管等）

2、承包范围：工程所有模板的制作、安装（包括变更和增加部分工程量、二次结构的构造

柱、过梁、空调隔板、止水带模板等零星模板）。其中包括但不仅仅限于：

（1）施工图纸和设计更图中显示的全部模板制作与安装工程；

（2）施工图纸和设计变更中显示的所有预埋件的制作与安装工程；

第三条 施工工期及管理

1、乙方必须严格按项目部要求的施工进度计划时间无条件提前完成；

2、乙方在施工过程中，施工工艺严格按规范要求和项目部要求施工；

3、按制定的阶段性工期或分部分项工期要求，当乙方不能在项目部、甲方指令时间内按质

按期完成，每发生一次甲方有权对乙处以500元以上2000元以下罚款。若在总的施工过程中，乙方累计阶段性工期罚款次数达到三次（含三次）以上时，甲方有权将乙方清除出场，工作量按实际完成量的50﹪结算。（主体完工后一次性付清）；

4、乙方施工过程中，当一个流水段（层）的施工任务完成后，乙主必须在三天内将施工段

建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至甲方指定点，每拖一天甲方有权对乙方处以500元/天的罚款。

5、为确保工期，乙方必须组建成一支成建制施工队伍进场，并配齐足够的管理人员和技术

人员，并且如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或都数量不够，甲方有权要求乙立即进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的管理工作岗位和管理人员必须持证上岗。如果乙方不能满足工程的施工需要造成工期延误、质量下降，甲方将责令乙方停工整顿，并且乙方不承担延工工期和因停工造成的损失。若整顿后无明显效果，甲方有权终止合同，由此发生的实际损失费用，乙方无条件承担。

第四条 施工配合1、乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度，且在进场后应指定二至三名乙方负责人员，协

助甲方人员进行管理。

2、乙方所有进入施工现场的作业人员，必须按照甲方管理人员的要求和安全及技术交底的内容进行作业。

3、乙方应无条件抽人配合施工过程中的操平，放主轴线外其余分线自行负责。

4、乙方使用的各种材料和对方材料的现场，必须分类堆码整齐，切实做到工完场地清，如

未清理，甲方在结算时一并扣除。

5、乙方工程承包责任人每天必须到工地工作时间不小于6小时。如乙方其它工程承包责任

人有特殊情况须本人亲自处理时，必须提前一天给甲方总工长请假，如乙方未履行请假手续，甲方有权对乙方承包人进行一次处以200元罚款的权利。如造成甲方工程严重损失，根据具体情况乙方赔付甲方直接损失两倍的赔偿金。

6、在工程开工时乙方必须派勤杂工2-3人，随时听从项目工长的调遣，对材料进行堆码清

理等使用，费用已包含在包干单价内。

以上1-6项乙方进入甲方施工现场未进行充分配合时将根据具体情况，处以50-200元/次的罚款

第五条 费用的结算与标准（达到项目部质量要求无材料浪费为全额结算）

1、模板制作、安装人工费、辅助材料费、施工机械费、综合包干单价：优良按25元/平方

米（其中一层以下按16元/平方米；二层以上按32元/平方米），优良基价14元/平方米；质量2元/平方米；进度2.5元/平方米；安全1.5元/平方米；细部处理及砼面打磨1元/平方米；人工递运材料3元/平方米；上下车1元/平方米）；

2、包干单价主要施工内容：

（1）模板制作、安装、拆除、清理、分类码放等所需的人工费、工人劳保福利、保险费、远地补助费、停水停电等料窝工费、税金、乙方人员工伤医疗补助费、机械费、辅材费、工具用具费、管理费、利润、现场及办公区文明施工措施费用等；

（2）所有材料的装车、卸车、水平转运、垂直传递材料等一切费用（此工地无机械，全人

工操作）。

（3）按规定的需办理的乙方现场施工人员的各类证件的办证费用和外来人员综合保险费。

（4）模板支撑用具按施工方案配制,计划用量(提供计划量超过定额摊销量部分,由乙方赔

付超出部分材料租赁费和甲方自购材料费).（5）模板安装(包括剪力墙、核心筒钢筋去撑架和基础满堂脚手架),守护、拆除、清运到

现场指定地点和预留筋需要钻洞、开孔等配合费.（6）加工棚、库房搭设、拆除费用.（7）室内楼、地面高低差垫墩、撑块砼块的浇捣、养护、安放.（8）柱、梁截面宽度控制在砼撑块的浇捣、养护、安放.（9）清理模板掉在楼、地面上、落地碎木、渣料、落地砼等因拆模引起的杂物清理,转运

至甲方指定位置；

（10）模板内杂质的清理,刷脱模剂,塔吊吊装范围外的周转材料及其它材料运转及多次转

运.（11）施工须用的钉子、铁丝、拼缝粘胶带及嵌阳角缝的柔性塑料垫膜,上、下接口防止漏

浆的海棉条购置,水平、垂直变形缝需要的聚苯乙烯板购置,后浇带隔离不同标号砼的钢丝网安装、拆除.（12）施工机械(压刨机、拆板机、圆盘锯、平刨机和机械电源线,以主配电箱为界,施工和

生活照明器材,夜间施工照明灯具(含灯管)乙方自理).（13）基础主体固定柱、墙插筋固定钢管搭设、拆除.核心筒体、楼梯间及其它剪力墙、框

架柱绑扎钢筋的工人操作架搭设、拆除.（14）配合分项工长分中放线,抄平、弹水平线.（15）与相关班组协调配合工作,二次结构部分的零星模板安装、拆除.（16）周转材料正常损耗以外丢失、不收捡赔付费按实点数据和在拆除过程中人为拆除报废的钢模、钢管、扣件等周转材按甲方与租赁站签订的赔偿价格在乙方人工费结算时一并扣除.乙方的每个施工段施工完后应将剩余材料收捡干净,并主动请甲方人员检查,若还发现未收捡完成或未收捡部分,按以下标准处罚乙方:扣件10元/颗;高强丝杆14元/米,钢管30元/米其余材料按甲方采购的三倍在乙方分包劳务费中扣除乙方(损耗规定按甲方与项目部签订合同为准).（17）现浇梁特殊定型夹具的制作人工材料费

（18）超出砼检查评定标准规定值数据的一切凸砼剔打(不论什么原因),凿除和构件断面不

够设计值修复处理需抹灰的人工费.（19）在施工过程中乙方自愿接受项目部、甲方提出的一切设计变更、业主指令等返工及多

次返工工作,且由此立生的一切人工费由乙方自理.（20）乙方在水平、垂直运输建筑材料的手推车购置.（21）合同承包范围内所涵盖的一切工作内容,乙方未施或拒施部分,甲方有权组织其它突

出班组施工,结算进相应市场价三倍乘以工程量在乙方工程款中扣除代付给突出班组.（22）乙方在施工过程中所需施工图的份数由甲方提供,费用由乙方自行承担.（23）4000(2000)*90*40㎜木枋、木板严禁乱锯,以发现,每次罚款200元/次·根·张,若

需要必须经由甲方工长签字后方能锯用,如私自乱锯,经发现每次罚款500元/次·根·张,手提电锯严禁上楼,经发现罚款50元/次.（24）变形缝、后浇带等特殊模板安拆的处理及多次重复处理工作,计算按总包方要求,且乙

方无条件服从甲方管理人员安排(含挡砼需用的钢丝网钢丝网焊接及竖向钢筋安装拆除).（25）所有人(物)易损坏的成品砼阳角保护(含现浇楼梯中踏步及基它所有甲方要求保护的阳角)模板安拆具体保护方案由甲、乙双方共同制订.（26）立面砼具体保护方案工作,材料由甲方提供.（27）所有乙方使用的材料装、卸车及围墙内现场堆码工作均由乙方完成.（28）所有乙方使用的材料在乙方人员退场前应按甲方要求堆码好或装、卸车转运到指定地

点.（29）所有内外梁、柱、墙拉片(拉杆)、PVC管的清除、补管洞、打磨平整.（30）施工过程中的安全、文明、进度 质量、管理及配合费.（31）墙面天棚误差超过规范要求,需要抹灰人工费.（32）现浇带部位需拆除后,重新搭设、加固,多次脚手架费用.（33）楼层限位铁、剪力墙内称铁制作与焊接(含机具及焊接材料费).（34）工作服、牌、帽、安全带等费用自负.（35）停电停水、待料停工、机械修理待工、其它分包商引起和其它原因停工的费用等;

（36）千分之一的意外伤害保险；

（37）佩戴防护用品的降效费用，各类证件的办理的办理费用（暂住证，出入证等）

（38）各类措施费（如：人工水平运输和垂直运输费用等）；

（39）配合机电安装工程的预埋相关费用（指机电预埋的影响因素）；

总之上述单价经甲方综合考评认定后包含从施工准备到交工验收在内的一切费用，不发生任何计时工。（若上述工作内容以外发生计时工：技工100元／工日；普工60元／工日;）

3、工程量计算规则

根据会审后的施工图及相应的技术定单，设计变更通知单，业主指令等相关的有效技术资料按砼外侧施工图示接触面以平方米计算

第六条 乙方责任及提供资源

除项目部、甲方提供资源以外，所有为完成本工程所需的资源均由乙方提供，主要包括下列：

1、负责提供项目部提供材料和机械以外的所有辅料入机械；

2、各种设备工具一旦进入工程现场，在分包工程的实施过程中应当视为工程财产，未经总

包方、甲方许可不得自行运出施工现场。

3、乙方在进场后及施工过程中，必须及时编制有针对性的安全、技术作业指导书并呈报项

目部，项目部有权要求乙方对其中的部分或整体做出修改，直到项目部满意为止。

4、每道工序后的建筑垃圾清理至现场内项目部指定地点。

5、乙方现场工人必须按照项目部要求自备符合项目部要求及市建设管理单位要求的安全

帽、安全防护镜、安全靴、安全带等防护品。

6、施工中所需的符合项目部现场管理市建设管理单位要求的安全标识牌、围栏、护栏、安

全网以及消防用品的制作、安装和布设及油漆，材料由项目部提供；

7、施工期间为满足现场文明施工，确保场区、生活区的清洁，乙方指派专人负责的用工以

及为迎接有关部门对施工现场的检查，项目部提出的场容整改工作的用工。（扫把自购）

8、施工期间由天乙方原因无法满足本合同工期和质量、国家及有关环保的要求而必须采取

措施，包括人员，机械调整在内的一切费用；

9、从乙方进入施工现场之日起，乙方自行提供生活区的宿舍、食堂内部的全部生活设施，并配备相关的防火设施，其费用忆包含在合同单价中。

10、如乙方人员在工地上出现任何意外事故，10000元以下的由乙方承担，10000元以上甲、乙双方分清责任共同协商，违章操作由责任方负责一切。

11、所有工须持有上岗证，特种作业人员必须持操作许可证；乙方的所有工人必须持有有

关部门办理的有关证件，凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

12、如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其它队伍完成该部分的工程，相应发生的所有费用，包括但不仅限于分包队伍选定、分包队伍进场、退场、发包队伍分包合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。

13、设计变更、工作指令、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方

不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成，每天发生一次，甲骨文方有权对乙方处以500-1000元的罚款。

14、承包范围内所有甲方提供的卸车、装车（架料退还）现场带整齐堆放和保管；

15、乙方应提交工程量计算书供甲方审核，以甲方确认后才能作为结算依据；工程图纸外

一切工程量及零星用工，以甲方、现场责任人签证，审核部复核，项目经理签字为准。

16、所有的成品保护工作，包括与机电、吊装、装修施工队伍的配合用成品保护；

17、乙方在外住宿的工人需严格管理，所发生的车祸、打架斗殴或其它纠纷等所产生的费

用以及水电费由乙方自行负责。

第七条 工程质量与验收

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程及验收规范》（JG73-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ50300-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定标准；

2、本工程质量标准双方约定为：施工质量优良率达到90﹪以上，合格率必须达到100﹪；

3、乙方在工程中应严格执行建设部门及当地政府有关部门颁布的现行施工及验收规范，工

程质量应达到业主及甲方的要求的标准。如发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任及费用，工期不得顺延。

4、如果甲方对该工程有特殊的质量要求，乙方也必须达到此要求。

5、如果图纸和甲方要求与中华人民共和国及市施工难以规范标准这间有任何不一致或差异的地方，乙方应以质量；较高者施工，由此引起的费用均由乙方承担。

6、乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发生的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件；并按照甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工修改，对于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。

7、第一次验收不合格时，甲方给予乙方200元/次的罚款，第二次验收不合格时，甲方给予

乙方2000元/次的罚款，并在下次结算时扣除。

8、质量评定与监督：以国务院各有相关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量

监督机构鉴定的质量等级为准。

9、双方对工程质量有争议，由工程所在地的质量监督部门仲裁，发生的一切费用由败诉方

承担。

10、隐蔽工程和验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部门，乙方自

己检验合格后，在隐蔽的中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容、验收时间、地点及部门，乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定的时间内修改和修复。验收不合格，甲乙方承担由此产生的全部费用，工期不予顺延

第八条 劳动管理

乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理，甲方有权监督检查。所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。严禁使用未满十八周岁及五十岁以上的和彝包人员，一经发现立即清退出场，并罚款300元/人

第九条 现场治安消防管理

在签定本协议时，乙方必须与甲方指定人员签定《工程治安消防安全管理条例》，作为本协议附件，同时生效

第十条 工具使用办法

领用项目部的所有工具按规定办理退还手续，损坏按项目要求照价赔偿。

第十一条 工程重量、工期和安全保证金扣存及处理办法

1、工程质量、工期及安全保证金共计3万元，其中质量保证金占50﹪，工期安全保证金占

50﹪。

2、保证金的界定。

A、质量经质量监督部门验收后未达到质量要求时，甲方不发放承包单价中的质量保证

金。

B、未按工期要求完成施工任务的，甲方不发放承包单价中的进度保证金。

C、由于乙方所承担的工程质量和进度质量影响其它相关工序进度，乙方将承担由此造

成的各种损失;乙方如被甲方以书面的形式警告三次以上（含三次），甲方除扣承包费用中“质量、进度、安全”外,还将保留终止协议的权力,甲方还将保留追究承包组代表及其所有组员由此带来的经济责任和解除协议的权力。

第十二条 付款原则

对乙方承包范围内的工作内容的劳务费按工程进度采取分期付款的方法。甲方根据建设方的付款情况结合乙方实际施工进度按比例经现金或支票方式付款，劳务费结清时，乙方向甲方提供符合要求的工资表。

第十一条付款时间

按月进度实际已完成合格产品的产值的80%支付，次款在整个工作内容完成经甲方验收合格后支付到产值的90-95%, 余款在内外抹灰完成后付清；

第十二条争议

甲乙双方因合同发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，若协商无法解决，由争议双方至工程所在地人民法院诉讼解决。

第十三条合同生效与终止

本合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方结清工程尾款，本合同自动宣告终止。未尽事宜，双方友好协商解决。

第十四条合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十五条其它

本协议与其它补充协议一并执行，具有同等法律效力。

甲方负责人：乙方负责人：

联系电话：联系电话：

合同订时间：

年月日

第三篇：砼工程劳务分包合同(单价包干范本)

班组协议书

翡翠绿洲八期砼浇捣工程

合同编号： 甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司乙方：

班 组

协

议

书

班组协议书

班组协议书

甲方： 广州市中顺建筑劳务分包有限公司 乙方：

根据工程的施工需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商甲方同意将 翡翠绿洲八期 工程的 砼浇捣 劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的权利、义务和经济关系，保证工程顺利进展，特签订本合同，双方共同遵守。

1、工程名称： 翡翠绿洲八期砼浇捣工程

2、施工地点： 广州市新塘翡翠绿洲八期

3、承包范围及工作内容：

3.1承包范围：按甲方提供的有关 翡翠绿洲八期 工程施工图纸以及甲方根据现场实际情况指定内容进行施工，包括 砼浇捣工程、基础砖胎模砌筑及砖胎模内抹灰 以及现场责任区的现场安全、文明施工、材料的倒运以及厂区内所有成品保护。

3.2工作内容：按照承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范以及定额规定和甲方的施工方案完成相关的主体部分全部工作内容。

3.3、甲方有权根据现场实际情况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。

4、承包方式及劳务价格：

4.1（1）砼浇捣工程：综合优良单价：19.3元/m3包干、综合合格单价：18.5元/m3包干、垫层砼综合单价：10元/㎡包干（包清土平场、夯实）、拆模后的楼面圾垃清理按0.5元/㎡（建筑面积）；（2）基础砖胎模砌筑综合单价：120元/m3包干（包材料倒运、砂浆搅拌及倒运）、砖胎模内抹灰综合单价：5元/㎡包干（包砂浆搅拌及倒运）。包干单价包括人工费、包除砼以外的所有材料费，包振捣机械（振动器、振动棒、平板振动器、磨光机等）、各种相应手上工具、斗车、胶水管等。工作内容包括：砼浇注、振捣（包括泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好等）；有需要的搭设操作架和支撑架；砼的成型抹平压光、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；地下室基坑施工期间底板砼未浇筑前的抽、排水人工；地下室底板、顶板结构找坡及压光；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗；砼的浇注、震捣、压光不少于合同编号：

班组协议书

两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的楼板面垃圾清理；布料机的保养、地泵的清洁；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需用量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以实际商品砼进场数量乘以合同单价既为结算价款。砼材料的损耗不得超过1％, 如低于1 %（考核以按图计算量为准），节余部分双方按5：5分成，如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。

5、付款方式

5.1.1本工程甲方按业主工程款的到位后同时按月支付乙方当月完成工程款的 80 %（以借款形式），至主体所有结构验收完毕后15天内支付至90%-95%。

5.1.2剩余5%工程款待结算完毕后三个月内一次性付清。

6、质量与保修

6.1质量等级： T型、M型确保“广州市结构优良工程”

6.2本工程必须达到优良工程验收标准，并保证一次性通过监理、业主和政府主管部门核验，如有创优标准要求，还应按照相应创优标准进行施工、验收，乙方必须体制健全，管理人员到位，应指派专职有创优经验的质检人员驻现场跟班。

6.2乙方应严格按照施工图纸和国家现行有关施工、技术规范和安装工艺以及甲方的施工方案施工，整个工程质量必须达到约定标准，验收和质量评定必须符合国家施工验收规范和质量验评标准。如达不到约定标准或由于乙方原因造成施工质量问题，乙方应必须无条件翻修，直至达到约定标准，由此而发生的返修费用和延期损失由乙方承担。如乙方未及时有效地完成此项工作，甲方有权安排其他队伍进行施工，由此而发生的额外费用在乙方的工程款中扣除。

6.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检；

6.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师现场验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工；

6.5、质量保修期和保修办法：本工程的保修期限、范围、内容和费用计算等执行国家和建设部规定的《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及甲方与建设单位总承包施工合同有关规定，在保修期内出现由于乙方原因造成的质合同编号：

班组协议书

量缺陷，由乙方负责保修事宜，并承担由此发生的一切费用。若乙方未及时履行保修义务，甲方则自行安排保修事宜，由此发生的一切费用由乙方承担。

7、安全、文明、CI施工

7.1、安全、文明、CI施工达到标准： 达到广州市文明施工样板工地标准，CI形象达到中建总公司验收标准

7.2、乙方须严格执行安全操作规程，落实安全防护工作，杜绝违章施工、野蛮施工，采取必要的安全生产及文明施工措施，严格按照当地政府和甲方的相关管理制度、办法进行施工管理，确保整个施工过程杜绝死亡及重大工伤事故，安全生产及文明施工达到当地政府、甲方的各项指标要求，确保实现约定的标准，由于乙方自身或有意原因而发生安全事故，由乙方自行负责处理并承担相应的费用和一切责任、损失。如由于乙方处理不当导致需由甲方处理或导致媒体曝光和政府处罚，由乙方承担一切费用和罚金，同时甲方有权单方面解除合同。

7.3、严格执行中建总公司CI标准化管理，若总包方因为CI标志和施工形象要求，统一配发安全防护用具或服装、工作卡等，乙方应承担其制作费用。乙方应积极配合总包方在CI方面的管理，保证CI工作达到在协议书中约定的目标。

7.4、施工现场不能出现赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽等不文明现象，发现一次罚款50元/人.次。高空作业必须配戴好安全绳，如有不配戴者，发现一次罚款100元/人.次。

7.5、加强对作业人员进行消防安全知识的教育，不得随意动用消防器材。动火作业必须向项目部提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。

7.6、服从项目部的管理和安全文明施工要求，如有不服从，按照项目相关制度处罚。

8、环境保护和职业健康

8.1、乙方应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定（噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等）以及甲方环境、职业健康管理程序，注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物废弃和运输遗洒等重要环境因素进行有效控制，尽可能的减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。

8.2、乙方应加强自身员工的职业健康安全教育并加强防护，监视所有施工现场的人员活动、现场设施（无论是由自身提供的还是甲方提供的）和施工过程，及时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。

合同编号：

班组协议书

9、工期

9.1、乙方必须按甲方、总包方和建设单位确认的进度计划组织施工，组织足够的人力、物力，接受甲方、总包方、建设单位、监理对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方必须按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行，如乙方无力或拒绝执行，则甲方有权采取必要的强制措施（如安排其他队伍进场施工、给乙方增加工人等），乙方无条件执行并承担费用，由此造成的一切经济损失由乙方承担，在乙方结算中扣除。如在施工过程中因乙方原因总工期可能会拖延15天以上（包含15天），在甲方多次要求整改均无明显改进时，甲方有权单方面终止本合同，乙方在收到甲方书面通知后3天内无条件退场。并承担已完造价10%的违约罚金。

9.2 工期各分项进度计划必需满足总包方和业主要求；除地震、战争、水灾等造成的不可抗力以及业主同意工期可顺延外，总工期不予调整。乙方已充分考虑现场实际情况，对于可能发生各种原因（业主或甲方）的现场窝工或因赶工发生的加班已进行考虑。

9.3本工程主体工程按4.5天/层（包验收），砼浇筑时间为0.5天/层，乙方必须按此工期要求充分准备好劳动力进场。如乙方在基础砖胎模施工开始至主体结构封顶施工期间未能按甲方要求按时保质保量完成各分项工程，则按5000 元/天/栋进行处罚

10、甲方责任

10.1成立项目班子，对工程的质量、进度、安全、文明施工及向乙方提出指令性意见，保证总包方与业主签订的合同得以严格履行。

10.2审查乙方进场人员素质，进行上岗前的安全教育和技术交底，提供有关施工图纸和技术资料。

10.3负责现场的施工调度和管理，质量、安全的检查、监督，及时办理工程验收和结算。

10.4提供现场施工和生活用临时设施（含试验室、材料、物资总库，生活区临建。）、安全防火措施、生产及生活临时用水用电，施工现场所需的水电线路由总包方负责接至二次线箱，二次线箱以后的线路与设备安装与费用由甲方、乙方负责（包括所有的三级配电箱）；现场小型配电箱由乙方自行提供，乙方须根据工作需要自行提供照明灯具及线路；生活区一切设施（工人宿舍、床架、床板、门、门锁、电路开关、插座、灯管）乙方进住时验收，退场时负责所有设施完好，否则甲方有权从乙方结算工程款中合同编号：

班组协议书

扣除相应损坏设施费用。

10.5负责提供砼泵送机械、外用电梯、塔吊。

10.6有权指令乙方更换不合格的管理人员、劳务队伍和不合格的材料、设备、构配件、成品、半成品，乙方必须无条件执行。所有大宗材料设备的采购合同需在甲方备案。

10.7甲方在施工过程中根据具体情况有权对乙方承包范围进行调整。10.8提供施工图纸1套；

10.9为乙方劳务人员提供食宿安排，但伙食费用由乙方人员自理，住宿安排由甲方统一管理，乙方必须全力协助。

10.10提供建筑轴线控制基点及水准控制基点由，其后的放样工作由乙方承担。

10.11按合同约定进行拨付工程款和劳务结算。

11、乙方责任：除第10条甲方责任以外的工作均由乙方在合同单价内完成（包括但不限于以下责任）

11.1乙方必须按照现行《劳动合同法》的要求，合法有效的提供和使用劳务用工、否则由此引发的一切后果责任由乙方负全责。

11.2组织所有的劳务、必须的施工机具、材料（甲方提供的材料、机械除外）和资金等必要的施工力量，实施工程的施工和管理工作；无条件执行业主、甲方、总包方发出的工作指令，以良好的服务树立企业形象，保证甲方信誉和经济利益不受损害。

11.3乙方负责组织高素质的劳务队伍，在签订合同后按总包方、甲方规定时间到场，进场前应与所有参与砼浇捣工程施工的每一个人员签订劳务用工合同报甲方备案（用工合同中必须明确工期、安全、质量和现场管理等各项规定及处罚规定）、进场前应分工种提供施工人员的名单、照片与身份证原件及复印件（原件核对后退回）、计划生育证以及特殊工种操作证等。

11.4乙方必须办理现场出入证，办证费用由乙方承担。在退场前乙方须将此证退还甲方，如未能退还或遗失甲方将按50元/个扣罚。

11.5乙方必须参加社会养老、失业和工伤等一切保险，其费用均已在包干单价中综合考虑。乙方向甲方缴纳各自承包内容总产值的1.5%的生活水、电费、管理费、保险费用。由甲方统一购买工伤保险。发生工伤事件后，由保险公司赔偿保险费用后，剩余部份由甲、乙双方共同承担，甲方承担70%、乙方承担30%。

11.6自备除10.5条甲方提供的机械以外的所有用于保障工程进度、质量、安全及合同编号：

班组协议书

文明施工的工具及配件。

11.7乙方必须严格遵守总包方及施工现场及生活区等有关规章制度，必须无条件接受甲方管理人员指挥，如有违规甲方有权按相关规定进行处罚由于乙方违规而造成的损失由乙方承担。

11.8 不得将甲方提供的临时住房转借或留宿其他外来人员。集体宿舍要保持整洁卫生，每间房门必须贴有入住人的照片和姓名，供甲方检查，严禁男女混居，违者每人次罚款200元。

11.9、为提高企业形象、满足总公司CI要求，由项目组统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。

11.10所有总包方和业主直接分包的专业工程，乙方应积极给予配合，所有管理、配合费用在不影响正常施工的前提下协商解决，乙方不得以任何原因拒绝配合，否则甲方有权采取措施，一切费用和责任由乙方承担。

11.11各工序完成后做到工完场清，将垃圾运至甲方指定堆放地点，并与下道工序办理交接手续。

11.12妥善保管甲方提供的材料机具，如由乙方管理不当导致丢失，乙方承担原价双倍的罚金，罚金在结算和工程款中扣除。

11.13不得在外架上堆放材料、机具，如有违约发现一处罚款100元/次。11.14标高±0.000以下施工人员生活由乙方自理，标高±0.000以上按月按时向施工人员支付生活费用（包括施工人员的生活、零用费用），按每人每月800元（400元菜票、400元现金分两次发放）。过程中如有个别施工人员特殊情况确需急用资金由乙方自行解决。

11.15施工人员生活费用及工资发放时（乙方必须按实发工资编制工资表），必须由甲方及总包方管理人员现场监督或由甲方代付至施工人员，由乙方签字确认。

11.16施工人员生活费用及工资领取时，必须提供领款人本人有效身份证、工作卡，并由领款人签字确认。发放工资时向甲方及总包方提供经施工人员确认签字的工资表。

12.奖罚条款：按项目部质量、安全文明奖罚制度执行

13、违约和争议 13.1、违约责任

13.1.1、乙方承诺全面履行总包方与建设单位的总承包合同以及本协议的所有条款，保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害，否则视为乙方违约，甲方有权采合同编号：

班组协议书

取强制性措施和相应违约处罚，由此造成的所有费用和损失由乙方承担。在施工过程中如乙方各方面指标经甲方、总包方、建设单位多次通知、整改，确实达不到合同要求，甲方有权终止本协议，一切损失由乙方自行承担，并赔偿因此造成的甲方损失。

13.1.2、如果在施工过程中因为出现重大质量、安全事故而因此受到媒体或政府有关主管部门通报、批评，使甲方的声誉受到严重损伤，甲方有权单方面解除本协议，所有损失由乙方承担。

13.1.3、乙方应免除甲方由于乙方原因导致的所有劳资、材料等经济纠纷的投诉、索赔，乙方必须自行妥善解决，如出现上门（政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设方等）扰乱办公事件（含闯入不离开、静坐闹事要求解决与乙方纠纷等）等损害和影响业主和总包方、甲方声誉等行为，甲方将给予每次5~10万元的违约罚金，乙方承担因此给甲方造成的一切损失。同时总包方、甲方有权用乙方的工程款和履约保证金直接支付给相应材料商和工人工资，乙方不得有异议。如因此致使施工受阻达7天后，甲方有权单方面解除本协议，由乙方承担一切损失。

13.1.4、在施工过程中如乙方无故停工，视为乙方违约，乙方承担已完造价20%的违约罚金，由此造成的所有损失均由乙方承担。

13.1.5、乙方的所有行为不得影响甲方的社会声誉，否则甲方有权给予乙方违约处罚，直至没收履约保证金。

13.1.6乙方在本工程施工完验收交付甲方后，如未施工本项目的其他工程，乙方全部人员应无条件退场后，甲方才按合同规定与乙方办理结算及支付工程尾款,如出现故意拖延工期、不交付工程、扰乱施工及办公等事件，视为乙方违约，甲方有权对本工程不办理结算,并给予乙方违约处罚，直至没收履约保证金，并有权向乙方进行费用追索。

13.2、争议解决

甲乙双方在协议执行过程中若由于不可预见的原因出现争议，双方可在不违反总包方与建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本协议书的基础上友好协商解决，签署的书面纪要作为本协议书的补充，具有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，当争议出现后双方不能取得一致的协商意见，双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

14、乙方承诺和担保

14.1乙方承诺已经充分理解总包方与业主的总承包合同、甲方与乙方的分承包招合同编号：

班组协议书

标文件，并承诺承担上述文件中规定的承包方的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由总包方、业主等非总包方、甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。

14.2为保证乙方全面履行本合同以及总包方与业主的施工合同，确保本工程的顺利进行，乙方必须在签订本协议的同时提交人民币 5万元（大写： 伍万元）的履约保证金，本工程竣工验收后两个月内无息退还。乙方履行不力时，乙方承担违约处罚，所有因乙方原因产生的费用在保证金中扣除，保证金不够的将单独向乙方追索。

15、协议终止和解除

15.1、甲乙双方协商一致，可以解除本合同；

15.2、因不可抗力因素造成合同无法履行双方协商可以解除本合同； 15.3、不论何种原因，如主合同终止时，本合同自行终止；

15.4、因乙方原因甲方接到总包方、建设单位通知，经甲方与总包方、建设单位协商，如总包方、建设单位仍坚持要求乙方撤离现场时，本合同终止；

15.5、乙方破产或无能力继续履行本合同时，本合同终止。按已完工程量结算，乙方应在接到甲方通知时应妥善做好已完工程已购材料、设备的保护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离现场（1-4款处理方法与5款相同）；

15.6、乙方转包，本合同终止，由此产生的所有责任和损失由乙方承担，并按乙方已完工程款的50%结算；

15.7、乙方单方终止合同，结算按乙方已经完成工程量的80%计算，另赔偿承包协议总价10%的违约金；

16、合同的生效、终止、份数

16.1本合同一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日起生效。至工程完工验收并结清所有价款后终止。

甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

合同编号：