第一篇：屋面防水合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
经双方商定，由甲方承建的镇江永安新城家园（东区）1—20#楼共20栋住宅楼的屋面SBS防水层分项工程，由乙方专业分包施工。
按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况。为了明确甲、乙双方的权益和义务，双方达成如下协议：
一、工程名称：镇江永安·新城家园（东区）1—20#住宅楼工程（其中18、19#楼为11层，其他均为5—6层）屋面防水层
二、工程地点：镇江市丹徒新区勤政路与盛丹路交叉口西北角。
三、承包的工程内容及范围：屋面3㎜厚SBS防水层施工（热熔），包含：
1、3㎜厚、耐低温-5°C以上SBS防水层（热熔）施工。
2、设计图纸所包含的需做防水材料必须进行的各项检测内容和费用，复试费用如不合格均由乙方全额承担，合格后的复试费用甲乙双方各承担50%。
四、承包方式：包工，包料。
五、结算方式：
1、以各分项工程验收通过，最终通过竣工验收后，以实做展开面积按㎡计价。
2、必须确保屋面无渗漏，凡屋面产生渗漏均由乙方负责，乙方全权负责进行维修直至无渗漏。
3、全部工程完成并通过各部门竣工验收后结算时预留5%作为质量维修保证金，待竣工 5年后无任何质量问题一个月内给予付清。如乙方在维保期内无人维修甲方有权组织维修，产生的费用在5%维保金内扣除。
六、工程单价及总造价：工程量暂定平方米，每平方米元。共计金额元。根据实际完成工程量（施工展开面积）计算。
七、工程质量标准
1、严格按照专项验收规范组织施工，符合国家及地方有关规范规定，满足甲方施工要求，确保不渗漏。
2、甲方屋面找平层做好后，乙方在施工防水层前对甲方的找平层进行验收，无空鼓、开裂现象，平整度满足要求即视为合格。找平层干燥后乙方即可进行屋面防水层施工。防水层施工必须符合验收规范，通过监理和有关部门的验收。
八、工期：
严格按项目部进度计划组织施工。如工期严重滞后，甲方有权安排其他班组进场施工，产生的费用在乙方总价中扣除。
工期以甲方项目部提供的进度计划为准，必须满足项目部的工期要求，延误一天按元罚款，以此累计计算，在结算时扣除。
九、安全
1、严格遵守国家、省、市关于建筑工程安全施工的有关规定，遵守甲方集团公司关于安全生产的有关条例的要求组织施工。
2、严格执行谁施工，谁负责安全的规定。乙方在施工中应确保安全，包括在施工过程中的安全。所有作业人员必须持证上岗，不违章作业、盲目施工，发生安全事故乙方自负。
3、乙方按有关规定采取严格的安全措施。对施工全过程的安全乙方承担全责，由于自身安全措施不力、安全监督不到位造成的事故和因此发生的所有费用，均由乙方全责承担。非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任。
4、乙方严格做好施工中的防火工作，操作现场备好砂及专项防火材料和工具，严防火灾发生，由于乙方监督不力，发生的火灾均由乙方承担全责（包括产生的费用）。
十、关于工程款结算的约定
1、本合同双方签字盖章生效后，工程款支付按下列约定：
本合同签订后： 在2010年年底完成的工程量结算后甲方支付乙方完成的60%，待工 程全部完成、并经验收合格竣工后，在双方办理结算并经甲方项目经理和其他有关人员审核签字后支付：
2、5%的维保金5年后工程质量无渗漏，两个月内一次性付清。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：
代表：代表：
电话：电话：
日期：日期：
镇江永安新城1-20#楼
屋面及车库防水层
施
工
合同
合同签订日期：2010年月日
第二篇：屋面防水合同
广源丁山宾馆屋面防水工程合同
甲方：南京稼禾建设工程有限公司
乙方：
依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况
1)、工程地点：扬州市广陵区南通西路79#
2)、工程名称：广源丁山宾馆屋面防水工程
3)、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎4mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、承包范围及方式：包工包料。
三、主材选用及工程价款等：
1、选用材质：“聚酯胎4mm厚，-15° 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、施工厚度要求：采用外4mm厚“ ” 防水卷材
4、全部包工包料，单价为
元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量：
1)、工程质量标准：合格工程质量标准。
2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(GB18242-2000)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积
元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
工程结束经项目部,监理验收合格后付合同价款70%,工程通过竣工验收后付决算价95%,余款为质保金。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、隐蔽工程和中间验收
所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。
十一、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内施工人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用由承包人承担。
十二、工程变更
施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。
十三、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十四、不可抗力
双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十五、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十六、关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。
十七、工程质量保修
本防水工程的保修期为五年;
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。
十八、违约责任：
1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。
7、在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十九、廉洁条款
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。
二十、其他事项：
1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字：
签约日期： 20 年
月
日
签约日期：20 年
月
日
第三篇：屋面防水合同
屋面防水维修合同
甲方：
乙方：身份证：本着友好磋商、互相配合的原则、甲方同意将保安室屋面防水维修工程承包给乙方施工。为了明确双方的职责。确保该工程按质期完成。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
一．工程概况：
1..工程地点：
2.工程名称：
3.工程内容：
（1）、原基层清理（铲除原屋面破损防水层）；
（2）、1：2.5水泥砂浆做屋面及女儿墙找平层（厚度不小于20mm）；
（3）、新作防水层SBS卷材（厚4mm）；
（4）、防水层上做1:2.5水泥砂浆保护层（厚度不小于25mm）；
（5）、垃圾清运。
4.承包方式： 包工、包料。
5.工程面积：
5.质量要求：按照国家防水验收规范达到
6.承包价格：垃圾的清运等
二、甲方权利和义务：
1、甲方负责提供水、电源连接点。
2、做好协调，确保乙方施工工程顺利进行。
3、检查、督促防水材料的质量、厚度及材料质量。
三、乙方权利和义务：
1、本工程开工之日起严格按合同履约，确保维修工程在甲方规定的时间内完成。
2、在维修施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方自行承担责任。乙方应严格遵守文明安全
规章制度，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业。
3、乙方必须按照甲方所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款1倍的违约金。
4、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
5、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
6、质量保证，乙方所施工的屋面维修工程，在三年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）
四、付款方法：
工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内支付总工程款的85%；其余工程款在xxxx年底后如无质量问题，全部付给乙方。
五、法律责任：
1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的20%赔偿给对方作为违约金。
2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
日期：年月日
第四篇：屋面防水合同
建
筑
工
程
专
业
分
包
协
议
书
项目名称：夏桥义乌小商品城1#楼
屋面及卫生间防水工程
发包方：
承包方：
年月日
屋面及卫生间防水工程专业施工协议书
甲方:_____________________________ _(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经甲、乙双方平等协商，甲方将夏桥义乌小商品城1#楼屋面及卫生间防水工程分包给乙方施工，工程量以实际竣工面积为准。依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律法规，本着平等自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成承包合同条款如下，以资共同遵守。
第一条工程概况：
1、项目名称：_夏桥义乌小商品城1#楼
2、项目地点：_贾汪区夏桥贾韩中路
3、承包方式：包工包料、包质量、包安全生产、包工期、包资料、包税
金、包屋面及卫生间防水分项工程验收合格、工程造价一次性包死等。
4、承包范围：
1、屋面及卫生间防水分项工程。○
②、按设计图纸要求本防水工程屋面采用SBS改性沥青防水卷材，厚度5mm，四周均贴至泛水高度，出屋面竖井及遇阴阳角转弯处应附
加一层，并做纤维布加强（300mm宽），出屋面管道防水应包裹立管
高300mm。卫生间采用聚氨酯涂膜柔性防水，涂膜厚度2mm，分两次，四周垂直面涂300mm高。
③、保证工程质量，与防水分项工程备案资料合格，负责工程结束后
资料移交等一切防水分项工程内的内容。
第二条合同价款、工程量、工程总造价及付款方式
1、合同单价： 屋面及卫生间防水工程 32.0元/㎡。
（以上单价一次性包死，含主材费、辅材费、人工工资、税金等）
2、工程量：屋面及卫生间防水工程面积为7240.40 ㎡。
工程量按实际发生的量计算，如工程量超出在10%范围内不另
行计价。
3、工程总造价： 贰拾叁万壹仟陆佰玖拾贰元正（￥231692.00元）。
4、付款方式： 乙方负责全额垫资施工，一直垫资全部工程结束为
止，经甲乙，监理三方验收合格后，支付工程总造价的30%工程
款，余款70%待工程竣工验收合格后在支付65%工程款。
余下5%作为质保金五年届满后一周内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。
第三条、工程质量要求：
1、防水工程质量标准：合格。
2、乙方在施工过程中必须按照国家现行规范、标准、图集和设计图
纸的要求施工，不允许偷工减料。
3、工程施工质量必须符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000
及《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002，防水施
工所用的材料必须有产品合格证和性能检测报告，并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，检测
费用由承包方承担。材料的品种、规格、性能符合现行国家标
准和设计要求，不合格的产品严禁使用。工程质量保修期从竣
工验收通过之日起计五年。
4、所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人负责人、监理
工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。
第四条、工程工期：
至工程开工之日起天。
第五条、甲乙双方权利和义务：
甲方权利和义务
1、甲方负责提供壹份施工图纸。
2、甲方负责提供水、电源连接点。
3、甲方负责提供垂直运输设备，其余设备及所有施工工具和劳保用品由乙方自理。
4、负责进行书面技术交底，检查、督促乙方按设计图纸、图集、国家有关规范标准及《地下防水工程质量验收规范》的标准施工。
5、检查、督促防水材料的质量、厚度及材料质量。
6、根据协议条款支付工程款。
乙方权利和义务：
1、负责向甲方提供材料的合格证书、材料的检测报告、材料样板及
乙方施工资格证书，材料经检测中心检测合格后方可进场施工。
2、负责防水分项工程底部基层的处理施工。
3、严格按照设计图纸、标准图集及强制性条文和国家防水工程规范标准施工，合同工期，保质保量完成合同内容。
4、在施工过程中，乙方应按建设单位和国家标准要求施工，如防水分项工程质量不能通过职能部门验收，乙方无条件返工至合格为止，而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。
5、根据防水分项工程资料的备案要求，向甲方提供真实、完整的防水分项工程资料。
6、工期责任：乙方必须确保工程进度，严格按甲方的施工进度计划要求，合理的组织施工。如乙方不能按合同工期完工，每延迟一天罚款1000.00元。
7、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按150元/日扣除。
8、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
9、乙方在施工过程中出现伤亡事故，所造成的一切经济损失和法律责任由
乙方自行负责承担与甲方无关。
第六条、施工安全
1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。
2、乙方应严格按照安全操作规程进行施工，负责管理。
3、乙方应采取严格的安全防护措施，保证施工工期内无事故发生。
第七条：工程验收
乙方在防水分项工程结束后，应根据国家颁发的施工验收规范，设计院及工程所在地质监站的要求，对工程实体和各检验批、资料进行自检、自评、自检合格。将整理好的全部防水分项工程验收文件、资料报送甲方及相关职能部门组织验收。
第八条、工程保修
1、按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中，关于工程质量保修有
关规定执行。
2、乙方再收到甲方发送的维修通知后，24小时内派人到达维修现场进行保修，否则甲方有权自行派人维修，其维修费用按实结算，由乙方承担。该费用直接从质保金中扣除，若维修费用超过质保金，乙方必须补足。
第九条、违约责任
1、协议书签字后即生效，协议生效后，双方不得违约，如发生违约造成的经
济损失，应向违约方索赔，若双方协商不一致时，可到项目所在地法院仲裁解决。
2、未尽事宜，双方另行协商解决，另行补充条款与本协议书具有同等效力，本协议书一式贰份，甲乙双方各持壹份。
甲方（公章）：
年月日
乙方（公章）： 年月日
第五篇：屋面防水合同
发包方： 浙江泰舜建设有限公司（以下简称甲方）
承包方： 王凯（身份证号：***699）（以下简称乙方）
经双方商定，位于永宿路的兆隆商业广场6#、7#、8#商铺屋面SBS防水层工程委托乙方施工。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，明确甲、乙双方的权益和义务，双方达成如下协议：
一、工程名称：兆隆商业广场6#、7#、8#商铺屋面防水层工程
二、工程地点：永宿路北侧
三、工程内容及范围：屋面3㎜厚SBS防水层施工，包含：
1：表面砂浆混凝土清理至甲方指定地点；
2：涂抹基层处理剂，3㎜厚SBS改性沥青防水卷材（热熔）施工；
3：防水卷材质量标准为国标；
四、承包方式：包工、包料、保质量。
五、结算方式：
1、以各分项工程验收通过，最终通过竣工验收后，以实做展开面积按㎡计价。
2、必须确保屋面无渗漏，凡经乙方施工的屋面产生的渗漏均由乙方负责，乙方全权负责进行维修直至无渗漏。
3、全部工程完成并通过各部门竣工验收后结算时预留5%作为质量维修保证金，待竣工 5年后无任何质量问题一个月内给予付清。如乙方在维保期内无人维修，甲方有权组织维修，产生的费用在5%维保金内抵扣，不足抵扣部分由乙方补足。
六、工程单价及总造价：6#、7#、8#商铺屋面工程量暂定2500平方米，每平方米RMB35元，总造价暂定87500元。根据实际完成面积计算，搭接处不计算面积。
七、工程质量标准
严格按照专项验收规范组织施工，符合国家及地方有关规范规定，满足甲方施工要求，确保不渗漏。
八、工期：
严格按计划组织施工，工期从2013年12月19日至2013年1月3日。如工期滞后，甲方有
权终止合同，安排其他班组进场施工，产生的费用在乙方总价中扣除。
九、安全
1、严格遵守国家、省、市关于建筑工程安全施工的有关规定，遵守安全生产的有关条例的要求组织施工。
2、严格执行谁施工，谁负责安全的规定。乙方在施工中应确保安全，包括在施工过程中的安全。所有作业人员必须持证上岗，不违章作业、盲目施工，发生安全事故乙方自负。
3、乙方按有关规定采取严格的安全措施。对施工全过程的安全乙方承担全责，由于自身安全措施不力、安全监督不到位造成的事故和因此发生的所有费用，均由乙方全责承担。非乙方责任造成的事故，由责任方承担责任。
4、乙方严格做好施工中的防火工作，操作现场备好砂及专项防火材料和工具，严防火灾发生，发生的火灾均由乙方承担全责（包括产生的费用）。
十、关于工程款结算的约定
1、本合同双方签字盖章生效后，工程款支付按下列约定：
本合同签订后：工程结束经验收后一周内付总价的95%。
2、5%的维保金1年后工程质量无渗漏，1个月内一次性付清。
十一、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：
代表：代表：
电话：电话：
日期：日期：
屋 面 防 水 层
合同签订日期：
施 工 合 同年月日
点击咨询 