建筑主体钢筋制作安装工程承包合同（★）

第一篇：建筑主体钢筋制作安装工程承包合同

建筑主体钢筋制作安装工程承包合同

甲方：

乙方：

根据“中华人民共和国经济合同法”和“建筑安装工程承包合同条例”等有关规定规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程性质：建筑工程主体钢筋清包工（含辅助材料）

四、工程范围： 施工图、设计修改联系单、图纸会审纪要范围内的所有钢筋钢筋工程的制作、加工、安装、拉墙筋设置、钢筋焊接、钢筋保护层垫块安装与支架制作与安装，钢筋及辅助材料的场内运输等。

五、承包单价（综合价）

实行总价包干，每平方米建筑面积元/㎡，结算按㎡计算，总价为元，自负赢亏；

六、施工机具、辅助材料等提供办法：

1、甲方提供：物料提升机台，塔吊电箱及电缆；

2、乙方提供：上述甲方提供外的一切施工机具、辅助材料等（其中包括机械、焊接设备、机具、灯具、电线、电缆、配电箱、电焊条、焊剂、绑扎铁丝，生活用品、符合国标要求的安全防护用品、雨具等）。

七、双方的基本职责

（一）甲方基本职责

1、及时向乙方进行技术交底解答施工图和操作过程中的疑难问题，检查和纠正乙方在操作过程中的错误和不足。

2、及时做好各楼号的定位及楼层结构放线工作。

3、及时采购和供应乙方所需的原材料，保证乙方不停工待料。

4、提供临时仓库一间。

5、搭设适当的钢筋加工棚，并派人员接好电源和配电箱。

6、施工现场24小时供应热水。

7、制定进度计划，统一协调劳动力的安排和班组之间的关系。

（二）乙方的基本职责。

1、乙方必须服从甲方统一管理与安排；应配备与工程进度、质量、技术相适应的劳动力队伍，并配备管理人员不少于3人，专业电工1名，保证工程进度、质量、安全、文明施工能达到甲方的要求。

2、严格按现行的施工规范施工，施工时配料精确、焊接牢固，绑扎到位，安装位置准确，做到先翻样，后施工；节约材料，大于70厘米的钢筋必须焊接利用不得作为废料抛弃，钢筋规格大于12㎜的必须焊接或机械连接。

3、钢筋工程材料甲方购入用于现场的材料均由乙方负责卸货，并在指定位置堆放整齐。

4、密切配合各工种交接工作，服从项目部管理人员的统一管理与协调。

5、做好包干区域内的场地卫生工作。

6、负责对自己所有的机械进行经常性的维护、保养、保证防护安全，装备不受损坏符合相关规范要求。

7、负责解决本班组人员的劳动防护用品及雨具，确保雨天能照常作业和正常工作，保证工期顺利按时完成。

八、人员管理

1、乙方必须配备足够的作业人员，确保工期按时完成。

2、乙方采纳人员必须年满18周岁以上和60周岁以下，健康状况适应建筑工程，不符和上述条件，乙方不准采纳，也不准在工地住宿，无视劝阻而继续滞留工地，甲方有权处以乙方50元一天一人的经济处罚并不承担任何责任。

3、符合第2条进行作业人员，均必须有身份证，外出务工证和计划生育证，乙方在进场时，必须持身份证和一寸照片4张以及相应的费用，到甲方办理登记手续，凡外来人员由甲方统一负责向当地派出所办理暂住证，乙方承担暂住证费用，凡不到甲方登记而在工地上施工的人员，一旦被甲方（项目部）及相关部门查到，责任全部由乙方承担；凡不到甲方登记或不接受甲方的安全教育（包括交底），视为非本工程施工人员，若发生安全事故，责任全部由乙方承担。

九、安全、文明施工

（一）、甲方做到：

1、在醒目位置悬挂或张贴安全制度，安全标语牌和禁令标志。

2、外墙脚手架和用电设施达到规定要求，并通过验收。

3、临边和通道的维护。

4、对乙方进行安全技术交底和安全上岗教育，制定相应的管理制度。

5、检查、督促乙方屡行安全制度纠正违规落实安全措施。

6、制定相应的文明生产、文明生活公约。

（二）、乙方必须做到。

1、乙方成员均必须佩证上岗，上岗证由项目部制作，正确使用个人防护用品，认真落实防护措施。

2、乙方成员均必须自觉地参加公司、项目部、班组安全知识三级教育，并接受考试，考试不合格者不能上岗作业。

3、乙方成员均必须严格遵守安全制度和服从项目部以及上级的安全指令。

4、安全防护设施，不得擅自拆动，如需拆动必须经安全员审查并报项目部同意，但应有其它有效的防护措施。

5、遵章守纪、安全无事故有奖，违者处罚。

6、自觉搞好包干区域内的环境卫生，不得在工地内住宿人员（管理人员除外）。

7、高处作业衣着灵便，禁止穿硬底和易滑的鞋靴，高处临边或悬空作业时，如无稳固的立足点或可靠的保护措施，均应扣挂好安全带。

（三）、安全责任

本工程安全目标为确保***市“安全生产，文明施工”双标化工地，争创****工地。如因乙方原因导致“安全生产，文明施工”评定失分的，乙方必须赔偿由此造成的损失；若有乙方成员在施工操作过程中，不符合安全规范要求施工的、甲方设置的安全围护乙方自行拆除的、违反操作规程的、酒后操作的、嬉戏或打架的不分事故责任所大小，均由乙方自行承担；如甲方与乙方共同责任致的安全事故，则应分析责任大小，协商解决。安全达不到安全规范及违反操作规程的，扣除全额安全保证金。

（四）违章处罚

乙方必须遵守甲方的各项规章制度，甲方有权对乙方违章进行经济处罚，罚款金额按下列条款执行，罚款直接从生活费中扣除。

1、未戴好安全帽扣好帽带的，罚款20元/次，（如有特殊人员在操作中不方便戴帽时，安全帽必须放在旁边，否则按不戴者论处）。

2、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和赤膊上班的，发现一次不管天气炎热罚款10元/次。

3、吊篮乘人，罚款乘座者50元/次，开机者50元。职工家属带小孩进入施工现场，发现一次罚100元。

4、酒后上班或行凶闹事打人，待查明原因后，按情节轻重，对首先闹事者罚款500元后，再进行调解处理，情节严重者送公安机关处理。

5、乱排大小便的罚款500元，通报检举者，进行奖励500元。

6、在工地的任何部位自行煮饭、烧菜的，任意进食堂内自行煮饭、烧菜的，私自开设小食堂及使用电饭锅、电炒锅、煤气灶、热得快、电热毯的，罚款500元/次。

十、工程进度和质量。

1、工程进度：必须根据甲方工程节点控制要求的工期内完成钢筋工程；，如乙方原因使工期延误的，则予以每天2000元人民币的罚款。

2、工期要求：乙方施工进度必须要在甲方安排的工日内完成。根据进度要求，配足人员，确保下道工序按时施工。如因钢筋工程延误造成下道工序无法按时施工，将按停工天数进行处罚，罚金每天2000至4000元，直接从施工保证金中扣除。如乙方未能达到项目部的进度计划要求，严重延误工期的甲方有权组织其他人员进场施工，其工资（现场实际工资）按双倍工资支付，并直接从乙方工程款中扣除，如因无法按质量要求和工期要求完成而中途退出，将只能按已完工程量的60%计算工程款（包括甲方提出的退场）。

3、质量要求：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》20300-2001的要求和设计、图纸会审纪要及联系单要求，并达到优质工程质量要求。质量达不到本条款扣总建筑面积每平方米4元作为罚款，并扣除全额质量保证金。若施工过程中及完成后发现质量问题，致使返工的，乙方必须无条件地赔偿直接或间接的全部经济损失（包括人工费、材料费）。

4、乙方根据甲方施工总进度计划、落实足够的施工人员，编制和安排各项分工明确的计划报项目部。

5、施工过程中，乙方必须严格按现行的施工规范施工，如乙方出现以下情况之一，甲方施工员和质量员有权对乙方处500-10000元的罚款：

1）施工时配料不精确、造成材料浪费的；

2）焊接、绑扎、安装、保护层等质量问题甲方或监理提出不整改的或整改不力的；

3）大于70厘米的钢筋不加以利用的；钢筋直径大于12㎜采用绑扎接头的。

4）造成返工或材料损失，由乙方承担一切经济损失；并给予500至10000元的罚款。

5）未按甲方统一安排、管理擅自施工的6）与其它工种未密切配合的；

7）同一质量问题监理工程师通知单中或监理例会上连续三次提到的给予2000元的罚款。

8）未做好落手清工作的屡教不改。

十一、付款方式：

1、月生活费按实际当月完成工程量的50%付给，每月15日发放。

2、主体验收合格后付到总价款的85%；

3、竣工验收质量达到本合同第十二款第2条的要求后全额付清。

十二、其它事项：

1、不得乙方转包给其他人，如有转包发现，按完成工程量的50%结帐退场。

2、乙方成员如打架闹事或其他违法乱纪，除赔偿损失外，甲方有权处罚乙方500-5000的经济罚款元，情节严重的，送司法机关处理。

3、乙方向甲方交安全、质量、进度保证金，保证金金额为承包总价的3%计取（质量1.4%，安全0.8%、进度0.8%计取）；如违反以上安全、质量、进度分别扣除全额保证金。

4、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，签字后生效；承包款项结清后自动终止。

甲方（盖章）乙方（盖章）

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

年月日年月日

发包人：

承包人：

签订日期：建筑主体钢筋制作安装工程承包合同2011年月日

第二篇：工程承包合同 ( 钢筋安装)

钢筋工劳务承包合同

发包方：

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

兹甲方将南京师范大学中北学院（丹阳）二期C标段5#学生宿舍楼3层～屋面的主体钢筋安装工程，承包给乙方施工。为搞好本工程 ,严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：

一、承包方式及范围

1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。

2、本工程承包范围包括：包干单价中包含小型设备、用具、各类辅材、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。

3、由于本工程是包安装，如甲方制作人员缺少，乙方有义务安排人员进场帮助后台加工，加工人员工资230元/天，加班40元/小时计算。

二、承包单价

本工程大包干单价：按建筑平方一口价13.6万元。（乙方已充分了解现场状况及图纸内容。）承包范围为施工图及设计变更中所包含的所有钢筋安装的范围。

三、施工工期：

施工工期：2018年9月21日――2018年10月20日

合同工期： 30天。双方约定不论气候情况如何，乙方必须保证每天至少有钢筋工20人到场施工。

四、付款方式

根据业主及甲方要求，人工工资必须根据业主方考勤直接发放至工人工资卡内。到五层结构楼面施工完成后付至总价款的40%，全部工程施工完成后付至总价款的80%，主体验收合格后结清所有工程款。

五、质量进度要求

1、按照施工图纸和设计变更要求施工，严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”，确保工程质量达到优良标准。

2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求，合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制，乙方必须组织好施工班组施工。

3、乙方必须保证各工种紧密配合，互相协作，搞好工种衔接配合，合理组织交叉作业，服从工地统一计划、安排，需要连续作业施工或突击施工的工作，必须按期优质完成，否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。

六、文明施工

1、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。

2、全部带好身份证等证件外出就业证件，不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即辞退工作，不准留宿外来人员。

3、完工时做到工完场清，节约材料，严禁浪费。每施工完一层（段），上一施工层（段）必须清理干净。

七、安全生产

1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底，安全文明教育。

2、甲、乙双方应重视安全，甲方必须加强安全管理，完善安全规程制度，作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。

3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不承担任何责任。（具体遵守照安全合同）

4、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全及损失由乙方负责。

5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。

八、双方责任： 甲方：

1、提供乙方施工人员工伤保险，并承担保险费用。

2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电。

3、协调有关工种各班组间的衔接关系。

4、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。

5、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反安全生产、文明施工规定，对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员，违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。

乙方：

1、乙方施工人员年龄必须保证在20周岁至55周岁，身体健康，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。

2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，服从安排，听从指挥，熟悉并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工，若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部承担。

3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育，并严格执行安全操作规程，加强安全生产，凡未经安全教育，一律不准上岗，乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。

4、在施工期间，由于乙方原因所造成的任何纠纷，一切责任和费用均由乙方承担，甲方只参与协调处理。

5、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。

6、养成良好的职业道德，节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者，甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。

7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者，不论有理无理，每人次罚款1000元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100元。

8、乙方自用劳动工具（包括小型机具、个人工具）、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。

9、乙方对上报计划所申购的材料负责，若申报浮夸造成浪费，其损失由申购人全部承担。

10、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同，并不向转包人履行任何支付义务，乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方承担，转包人每逾期一天退场，乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方承担违约责任。

八、违约责任

1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以1000-2000元罚款，并承担一切后果和由此产生的经济损失。

2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期，一周内按每天罚款5000元，超过一周甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按承包单价的50%结算工资，如因乙方原因不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场，甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。

3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工，直至符合约定质量标准为止，并承担由此产生的一切相关费用。

4、讲究文明卫生、爱护公共设施，如发现违反者，每次处以50-100元罚款。

5、重视综合治理：严禁职工在工地打牌（包括麻将、扑克）或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以1000元罚款。

6、进入施工场地必须佩戴好安全帽，否则每人次罚款200元。

7、乙方在保证工程量质量的前提下，应节约材料，违反者罚款500-5000元。

8、由于本工程工期紧短，并对具体约定的9月21日进场人员有具体要求，双方约定21日开工必须保证有20人进行施工，并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理，有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地，每次罚款500元，从承包价款中扣除。

9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场，按缺少人数300元/人·天从承包款中扣除。

九、工伤安全事故处理

1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内（含伍千元）由乙方负责全部费用，甲方协助办理保险理赔。

2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各承担50%；如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方承担60%，甲方承担40%。

3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。

十、附则：

1、本工程一般不再签计时工。

2、上述合同约定若乙方违约，因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失，全部由乙方承担一切责任，并且甲方可以随时对乙方处罚，直至退场或中止合同。

3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。

4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十一、其它：

乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书，该承诺书为双方协定

条款，与本合同具同等法律效力。

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。帐目结清、款项付清失效。

甲方（签章）：

年 月 日

年 月 日

乙方（签章）：

附件一： 安全文明施工承诺书

对贵公司制定的南京师范大学中北学院工程的安全事故的责任和处理办法，具体内容如下：

一、在工程工地现场作业人员，严禁（高空）向下抛物，违者将处以500元罚款（在乙方工资中扣除，乙方自行落实到当事人），由此造成的人员伤亡和财产损失等后果，概由乙方承担责任。

二、在工程施工现场内，乙方人员因自身原因，违反操作规程等造成的一切人身安全事故，概由乙方自理，甲方不承担任何责任和费用。

三、乙方工人在现场操作施工时，若不慎用物和其他东西伤及在施工现场内上、下班的其他工种人员，造成的伤亡事故，均由乙方当事人和乙方班组长承担，甲方不负任何责任（但负责调解、督促），同时追究当事人和乙方班组长责任并处以罚款。

四、乙方工人在施工现场（高空）作业不慎伤及路上过往行人及车辆所造成的一切损失及后果均由乙方当事人负责赔偿，甲方对乙方视情节轻重处以罚款。

五、乙方工人在现场操作施工，违反（高层）建筑施工管理条例，对甲方施工管理人员造成的工伤事故，均由乙方及当事人负责，并追究其因事故造成的一切损失及法律责任。

六、非工作时间、非施工场地的事故，以及因过往车辆等造成的人伤事故，均由乙方承担责任，甲方概不负责。

七、在工程施工现场内，乙方人员之间发生任何矛盾事件均应找施工现场负责人处理协调矛盾，凡该矛盾事件引起双方采用过激的方式私自处理的，甲方不负任何责任（但负责调解、督促），同时追究当事人和施工班组长责任并处以罚款。对任意一方有挑衅性言语的，当事人罚款1000元人民币一次；动手推人的，当事人罚款2000元人民币一次；动手打架的，当事人罚款5000元人民币一次；因打架而造成流血事件的，当事人罚款10000元人民币一次，并追求其因事故造成的一切损失及法律责任。反之，矛盾双方任意一方在没有对对方的挑衅性言语进行反驳的，该当事人奖励500元人民币一次；没有对对方的粗暴行为进行反击的，该当事人奖励1000元人民币一次。

我承包人进行承诺：自愿无条件接收贵单位提出的上述任何一条安全文明事 故责任和处理办法。

甲方：（签章）乙方：（签章）

年 月 日

年 月 日

第三篇：钢筋主体承包合同

承包合同

甲方：

乙方：

经甲、乙双方在平等自愿、共同协商的基础上,甲方将东坎镇镇政府办公大楼主体工程钢筋工程清包给乙方施工，具体内容如下：

一、建筑面积按施工图纸计算，结构层次按图纸设计。

二、承包方式：包工不包料，其中含钢筋平焊，但不含柱竖向焊。工具自理。

三、工期要求：自开工基础土方开挖好后，工期要求 必须至一天，资励5000元。

四、质量要求:钢筋工程必须符合验收规范和设计要求并确保质量等级为省优工程。

五、付款方式：主体施工过程预付工程款，主体竣工验收付工程款，余款待工程竣工验收达到质量要求天内付清。

六、结算方式：按吨位元/吨结算。

七、双方职责:

１、甲方提供乙方施工图纸,施工员同乙方一同放线等技术措施。

2、甲方及时对乙方进行施工技术交底和安全培训教育。

3、乙方必须按时完成甲方交待的工期进度、质量等级要求，达不到工期进度和质量要求所造成的损失由乙方负责。

4、乙方不得随意浪费材料,要节约材料做到工完场地清理，整洁符合文明工地标准，发现浪费材料现象，乙方按材料原材价格赔款，同时还要罚款。

5、乙方必须自行组织安全教育，同自己工人签订安全合同，出现安全事故由乙方自己负责。

6、乙方必须遵守施工现场的管理制度，不得有吵架、斗殴行为，如发现一次扣款5000元，并负责自己行为所造成的一切后果。

7、乙方在施工中出现质量问题而返工，乙方必须承担一切材料，工资等损失。

八、甲、乙双方在协议中未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

甲方代表：乙方代表：

年 月 日年 月 日

第四篇：主体钢筋承包合同

劳务分包合同

（钢筋班组）

总包：杭州建工集团有限责任公司（以下简称甲方）

劳务分包：责任人：（以下简称乙方）

为了完善项目部内部管理责任制，确保工程质量，施工进度、文明施工，安全生产，实现项目管理目标，根据国家有关法规，结合工程特点，把本工程的钢筋制作、安装承包给乙方施工，经双方友好协商，特签订以下条款共同遵守。

一、承包形式，工作内容、范围

1、西溪北苑西区三标段项目钢筋分项工程甲方以包清工形式承包给乙方，乙方不得以任何理由和借口转包或分包。如有转包或分包情况，一经发现，甲方有权将乙方清退出场，按已完工程量的70％结算，不得有任何异疑。

2、西溪北苑西区三期三标段基础、主体及二次结构、设计变更、工程联系单范围内所有与钢筋工有关的一切工作内容。其中包括：机械设备就位，原材料堆放整齐。钢筋卸车、堆放，搬运、制作，安装，电焊，对焊，竖向对焊，调直，直螺纹制作的取料、加工，放置垫块及撑脚（包括购买扎丝、电焊条、切割片）柱与砌体连接处的拉结筋，拉结筋电焊。拉结筋电焊及支模前的预埋铁块电焊到柱主筋或箍筋上，并参加隐蔽工程验收和捣砼时的守护和整修等。

3、如乙方中途自动退场，甲方不支付任何费用并加以违约行为的处罚。

4、做好承包范围内的落手清，安全生产和文明施工工作（本项不发生点工，若发生按80元/日）。

二、工程质量

工程质量：本项目的单位工程质量目标为结构优质。乙方在施工过程中

必须严格按照施工图纸、变更联系单、会审纪要及施工规范为准则。高标准、严要求、确保本工程、本工种的各道工序达到优质标准。质量等级以观感、实测及监理、质检等有关部门评定为准。做到钢筋隐蔽工程验收一次性通过，在施工过程中如果出现返工现象根据材料、工期、对乙方进行罚款、赔偿。若乙方在施工过程中出现严重的质量问题而影响结构优质评定，甲方有权随 1

时终止合同，并对乙方按已完工程量部份的50％进行结算。

三、结算及付款

1、结算单价：

①、甲方±0.000以下、地下室以 370元每吨，±0.000以上以 27 元每平

方米（包括一切风险系数在内）的钢筋单价承包于乙方，上述单价为结

构优质单价，乙方不准以任何理由提高单价。竖向电渣压力焊已包含在以上单价内。

②、工程量结算量：以实际施工的经审核批准的料单为准。进度款支付时工

程量必须与甲方的质量和核算部门对所施工的工序或施工段在质量和

数量上双方确认后为准。

2、付款方式：

①、每月支付已完工程量的70%价款；

②、结构完成，达到甲方技术要求，通过验收评定为合格后付至总额的85%，余额一个月内付清。

3、乙方职工不得以任何理由和借口直接向甲方要求发放工资。如有发生，甲方按所发生金额的双倍对乙方进行罚款。如乙方职工有劳资纠纷问题向上级主管部门投诉，同上处罚。

四、工期要求

分项工程总进度计划由甲方统一安排，乙方必须在限期内按时完成，如不能按期完成每拖延一天罚款500元。每层或每施工段进度计划，必须紧跟木工进度确保完成，标准层每层施工时间（含制作和绑扎）为6天，如不能保证进度，同上处罚，如屡次拖延甲方有权随时终止合同，并按已完工程量50％进行结算，同时所在班组的工人工资及按《劳动法》应补偿的费用均由班组承包人负责解决，如因甲方原因不能完成，其产生的损失由甲方承担。

五、材料及落手清要求

1、甲方及时提供本工程所需的原材料（按进度计划单）到现场，场内卸料及二次搬运由乙方自理；其它电焊条、切割片、扎丝、面罩、手套、雨衣、劳保用品等材料均有乙方自行解决。

2、乙方在施工前必须将下料单交项目部审核，并在施工过程中合理安排取料

尺寸，节约原材料。Ф14以上钢筋必须采用电渣压力焊。Ф10以上钢筋长度超过1M的必须合理利用。Ф8以下0.5M以上均须合理使用，待工程完成后，仍有上述钢筋，按原材料市场价进价赔偿。

3、钢筋废料按进场钢筋实际数量的1%进行考核，超过1%的超过部份按材料市场价在乙方工程款内扣除； 不到1%的节约部份按材料市场价进行分摊比例的奖励；

六、机械及工具：

施工机械及工具由乙方自理。三级配电箱、电缆、照明由甲方负责，电气部份制作，材料费用由乙方负责。

七、乙方进场人员必须先进行健康体检工作（体检费各承担50%），所有健康证由班组统一交给甲方保管。如不符合条件不允许进施工现场，万一发现有违规现象则一切后果由乙方承担。

八、乙方进场人员的年龄必须在18-60岁之间，超过这范围不允许进入施工现场施工，否则作违规处理。

九、劳保工伤待遇：因本合同的承包价为市场综合单价，其单价内已全面考虑了乙方本身的管理、利润和工人的劳保、工伤等一切费用，因此工伤费用在壹万元内（含壹万元）由乙方自负，超出壹万元以上的由班组承担40%，项目部承担60%。其误工费和其它一切费用同医药费。发生重大事故，查明原因，如事故原因属于甲方或其他工种、班组伤及乙方工人，责任与费用由致人伤亡者承担；如果事故原因属于乙方和乙方工人违章操作或乙方人员伤及其他班组人员，责任与费用全部由乙方负责。特殊情况双方协商解决。

十、双方责任

甲方：

1、对乙方负有领导、服务、监督管理的责任；

2、提供乙方住宿，代办乙方职工的暂住证和劳务证等，费用由乙自理；

3、及时提供乙方上报的工程进度计划所需的材料，如遇设计变更应及时通知乙方；

4、随时对乙方进行质量、工期、安全、文明施工实行监督；如发现问题有权提出纠正整改，并作相应的处罚，处罚款在工程款中扣除。

5、协调各班组之间的配合工作。

乙方：

1、乙方须严格按本协议第二条精心组织施工，配足劳动力接受甲方的调度指挥，按时完成各项工作。

2、做到团结互助，积极配合甲方和其它工种班组，保证做好工期、质量、文明施工等各项工作；同意接受甲方的管理和处罚条例。

3、班组在工地内如发生打架、斗殴事件，不论对错乙方每次罚款500元，并对当事人处以罚款每人200元，且送公安机关处理。

4、严格遵守用工制度，在职工进场后及时把各人的身份证、务工证、就业证、计生证、暂住证、照片交到项目部登记。

5、乙方承包人每天必须有半天以上时间在工地（到位情况须经项目部的考核）。特殊情况须向项目部事先请假；如不事先请假每发现一次罚款100元。

6、乙方在施工中要密切配合甲方搞好安全生产，施工人员上岗前必须进行安全教育，建立以本班班长为中心的安全责任制，自觉遵守安全生产操作规程，对违章作业和违反纪律的按公司及项目部有关规定处罚，在施工中发生的各种安全事故有关费用均由乙方自负。罚金在每个月发工资时扣除。

7、甲方如需要点工，乙方必须随叫随到。工资按80元/工计取（每工按9小时）。

8、爱护公物、搞好宿舍的卫生，并有值班和卫生检查制度，严禁随地大小便，集体宿舍严禁使用煤气灶煤油炉、电饭煲、热得快、电炉、违章没收器具并罚款每次200元。

9、乙方应确保特殊工种的持证上岗，否则由此引起的处罚由乙方负责。

10、根据施工图纸及时做好本工程的整个钢筋料单并在开始挖土日后的20天内交于项目部审核，如有工程变更联系单则应提前正确做好下料单并有计划的上报甲方项目部，以便提供施工材料，如因乙方未及时提供料单或材料计划而影响工期的，一切损失由乙方负责。工程完成后在结算的前10天内必须把完整的结算料单上报项目部，以便及时复核避免一切不应发生的事件。

11、及时发放施工工人的每月生活费和完工后的结算支付工作，如因乙方未支付费用而引起的一切纠纷均由乙方自负。

十一、违约与罚款

1、乙方违犯治安管理条例或项目部规章制度时，甲方有权作出处罚处理，情节

严重者送公安机关处理。

2、如果乙方违反安全操作规程，导致严重后果时：乙方承担一切经济损失和责任。

3、如果乙方人员与其它班组发生冲突造成斗殴事件时，应及时通知项目部处理；如属乙方人员造事，处罚款外其误工费、医药费及治安部门处罚金等全部由乙方自负。

4、乙方人员家属不得在工地内住宿（如有必要须经项目部同意），如违反，甲方有权处以罚款100-500元。

5、甲乙双方应严格履行本协议，如擅自中断协议而影响工程进度造成的经济损失应由责任方负责赔偿。

十二、其它

1、签订后勤责任书后，乙方需付万元作为工程质量保证金，再与项目部签订合同；分项完成经项目部验收后一个月内退还。

2、末尽事项，双方本着实事求是的原则协商解决；

3、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份；

4、本协议自双方签字或盖章时开始生效，完工结算付清后自动失效；

甲方代表：乙方：

签订日期：签订日期：

第五篇：钢结构制作安装工程承包合同

钢结构制作安装工程承包合同

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程面积：钢结构部分

平方米

1.4 工程内容：钢结构制作及安装维护和保温工程

1.5 承包范围：所有钢结构主体制作、安装、维护工程、保温工程等内容

1.6 设计单位：

1.7 监理单位：

开工日期：

竣工日期：

总日历日期：

日历天

质量等级：合格

合同价款：

万元（元/M2）

乙方以包工（含辅材）的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第2条 第2条 合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成：

1、工程承包合同；

2、工程补充合同；

3、工程设计变更；

4、工程联系单；

5、工程签证

第3条 第3条 合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：国家及

市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与

市对同一问题均有规定时，以

市的规定为准； 市无规定的，以国家的规定为准。

适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

第4条 图纸

甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。

图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

第5条 甲方驻工地代表

甲方委派

同志为驻工地代表

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第4条 第6条 乙方驻工地代表

乙方委派

同志为驻工地代表

乙方委派

负责现场施工

上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条 甲方工作

甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。

甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

甲方负责进行脚手架的配合工作。

甲方负责提供乙方人员生产用地。

甲方负责按合同支付工程款。

第8条 乙方工作

乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同

乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。

乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第9条 进度计划

乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。

第10条 工期提前和延误

本工程甲方标书要求总工期为

天。

如乙方不能在 天内完工，则给予

万元人民币的处罚（付款方法及细则另见合同补充）

工期延误是指：

（1）外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

（2）因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

（3）非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。

第11条 检查和返工

在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。

乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

第12条 工程质量等级

本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第13条 隐蔽工作验收

隐蔽工程验收按

市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

第14条 合同价款及调整

本工程包干价为

元人民币。图纸变更则相应调整。

第15条 工程预付款、工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。

工程款支付，工程款分四阶段支付

（1）工程开工前，支付备料款

元。

（2）工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的 %（3）工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的 %；

（4）工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的 %；

（5）竣工后30天内支付到总价的 %，其余作为预留保修金。

（6）预留保修金在保修期后无息返还。

第16条 材料供应

本工程大材料由甲方供应，乙方采购的主要成品及半成品及辅料须先征得甲方认可，方可定货采购。

第17条 竣工验收

工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套

乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。

工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按

市建设工程档案管理办法执行。

第18条 保修

保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限：自竣工验收通过之日起一年。

在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

有关保修细则，双方另定协议。

第19条 争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第20条 违约

如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第21条 安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第22条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第23条 合同的生效和终止

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第24条 合同份数

本合同正本一式二份，双方各执一份。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

地址：

地址：

法定代表人

法定代表人

日期

日期