代付款协议书1

第一篇：代付款协议书1

协 议 书

甲方（开发商）

乙方：

因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：



一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元（代扣税费及管理费后为______元），委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方帐户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下帐户：

开户名：

开户行：

账号：

三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性；否则，所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。

四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付 1

工程款。

五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。

六、以上未尽事宜，甲乙双方友好协商进行补充。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）

年月日 年月日

：2

第二篇：代付款协议书

代付款协议书

（下称“本协议”）

本协议由以下各方在 年 月 日在 地区签订。

甲方：（供货委付方全称）乙方：（受货代付方全称）丙方：（供方受款方全称）

现甲乙丙三方经友好协商，就乙方代为甲方支付甲方所欠丙方款项的相关事宜，达成如下付款协议：

一、乙方代替甲方支付款项，乙方同意在 年 月 日向丙方支付甲方货款共计人民币 元（大写：人民币 元整）。

二、乙方向丙方支付本协议第一条所述的款项后，即视为乙方对甲方履行完毕相应金额（具体金额以丙方实际收到的乙方代为支付的款项为准）的付款义务，甲方将根据实际收款情况，向乙方开具符合法律规定的发票。

三、因乙方代为付款而导致甲乙双方可能发生的债权债务关系及发票关系，由甲乙双方另行约定，丙方无须向乙方偿还本协议第一条所述的款项，亦无须向乙方开具任何形式的发票。

四、本协议仅就代付款事项进行确认，不免除乙方对仍未支付货款（即到期货款本金-乙方代甲方并实际支付至丙方的金额）的付款责任，不免除乙方就全部到期货款本金（包括由乙方代为支付的金额）应承担的延期付款违约金等责任，乙方仍对全部到期且未支付的货款及因延期支付产生的违约金承担付款责任。

五、因本协议产生的争议，各方应协商解决，协商不成，各方均同意提交至甲方所在地人民法院裁决。

六、本协议一式肆份，甲方执两份，乙丙双方各持一份，自三方盖章之日起生效。

甲方： 签字（盖章）： 乙方： 签字（盖章）： 丙方： 签字(盖章)：

第三篇：代付款协议书

代付款协议书

甲方：东阿阿胶股份有限公司 乙方：

丙方：北京绿色港湾装饰装璜有限公司

由乙方承包施工的“阿胶探秘长廊及咖啡厅装饰安装工程项目”（以下简称“本项目”），按照甲乙双方签署的施工合同约定本项目应于2018年4月10日竣工，因乙方资金周转困难、人员不足等原因导致工期延误。为确保尽快完工，帮助乙方解决购买材料引起的资金周转困难，在乙方确保2018年5月1日完工的前提下，甲方同意代乙方支付材料采购款，为此三方经协商一致，达成协议如下：

1、本协议自乙方向甲方提供符合要求（以甲方盖章确认为准）的赶工措施后，并且自甲方向丙方实际支付材料采购款时生效。

2、由乙方负责采购材料的质量、检验等。甲方除代付款义务外，无其他任何义务。采购材料质量不合格的责任，由乙方承担。

3、乙丙双方同意将本项目材料直接运输至甲方现场，材料的安全保管由乙方负责。

4、甲方代乙方向丙方支付材料采购款不超过人民币元。在支付前，丙方应先向乙方提供合法、有效发票，由乙方将发票复印件交于甲方审核，甲方审核后根据发票金额一次还是分期支付。

5、甲方代乙方支付款项系为本项目购买材料专款，乙丙双方应确保其双方之间存在真实的交易，签署的材料采购合同为有效合同。否则，甲方有权采取包括但不限于通过诉讼等合法方式主张损失的权利。

6、如出现乙方工期逾期、提供虚假合同、材料质量不符合要求，甲方代付货款后未按甲方要求供货、变更材料款用途、因乙方的其它逾期欠款致使各级供应商行使抵押权而不予发货，甲方有权随时停止代付材料款，并要求乙方返还已支付款项及同期银行贷款利息。

7、甲方代乙方支付的材料采购款视为甲方提前向乙方支付的工程款，乙方同意甲方在应付乙方任何一期工程款中扣回，全部扣回之前，甲方有权拒绝向乙方支付进度款、结算款等任何款项。不足部分由乙方在甲方限定的期限内一次性支付甲方。

8、9、本协议的签署并不代表甲方放弃应向乙方主张的任何权利。应甲方有权随时终止代付款，故甲方有权随时终止该协议，且部承担任何责任。

10、本协议与甲乙双方签订的施工合同不一致的，以本协议为准，其他仍执行原协议。本协议一式陆份，三方各执贰份，盖章生效。

甲方：东阿阿胶股份有限公司

乙方：

丙方：北京绿色港湾装饰装璜有限公司

签署日期：2018年4月13日

第四篇：代付款协议书

代付款协议书

甲方（收款方）： 乙方（委托方）：

丙方（代付方）：

现甲乙丙三方经友好协商，就丙方代为支付乙方所欠甲方款项的相关事宜，达成如下付款协议：

一、丙方代替乙方支付款项，丙方同意在2018年4月24日向甲方支付银行承兑共计200，000.00人民币元（大写：人民币贰拾万元整）。

二、丙方向甲方支付本协议第一条所述的款项后，即视为乙方对甲方履行完毕相应金额（具体金额以甲方实际收到的丙方代为支付的款项为准）的付款义务。

三、因丙方代为付款而导致乙丙双方可能发生的债权债务关系及发票关系，由乙丙双方另行约定，甲方无须向丙方偿还本协议第一条所述的款项，亦无须向丙方开具任何形式的发票

四、本协议仅就代付款事项进行确认，不免除乙方对仍未支付货款（即到期货款本金-丙方代乙方并实际支付至甲方的金额）的付款责任，不免除乙方就全部到期货款本金（包括由丙方代为支付的金额）应承担的延期付款违约金等责任，乙方仍对全部到期且未支付的货款及因延期支付产生的违约金承担付款责任。

五、因本协议产生的争议，各方应协商解决，协商不成，各方均同意提交至甲方所在地人民法院裁决。

六、本协议一式肆份，甲方执两份，乙丙双方各持一份，自三方盖章之日起生效。甲方（公章）：

乙方（公章）： 丙方（公章）： 日期：

日期：

日期：

第五篇：代付款协议书

代付款协议书

（下称“本协议”）

本协议由以下各方在年月日在地区签订。

甲方：（供货委付方全称）

乙方：（受货代付方全称）

丙方：（供方受款方全称）

现甲乙丙三方经友好协商，就乙方代为甲方支付甲方所欠丙方款

项的相关事宜，达成如下付款协议：

一、乙方代替甲方支付款项，乙方同意在年月日向

丙方支付甲方货款共计人民币元（大写：人民币元整）。

二、乙方向丙方支付本协议第一条所述的款项后，即视为乙方

对甲方履行完毕相应金额（具体金额以丙方实际收到的乙方代为支付的款项为准）的付款义务，甲方将根据实际收款情况，向乙方开具符

合法律规定的发票。

三、因乙方代为付款而导致甲乙双方可能发生的债权债务关系

及发票关系，由甲乙双方另行约定，丙方无须向乙方偿还本协议第一

条所述的款项，亦无须向乙方开具任何形式的发票。

四、本协议仅就代付款事项进行确认，不免除乙方对仍未支付

货款（即到期货款本金-乙方代甲方并实际支付至丙方的金额）的付

款责任，不免除乙方就全部到期货款本金（包括由乙方代为支付的金

额）应承担的延期付款违约金等责任，乙方仍对全部到期且未支付的货款及因延期支付产生的违约金承担付款责任。

五、因本协议产生的争议，各方应协商解决，协商不成，各方均同意提交至甲方所在地人民法院裁决。

六、本协议一式肆份，甲方执两份，乙丙双方各持一份，自三方盖章之日起生效。

甲方：

签字（盖章）：乙方：签字（盖章）：丙方：签字(盖章)：