消防工程安装施工合同

第一篇：消防工程安装施工合同

消防工程安装施工合同

甲方：关岭县公路管理段业务综合楼

乙方：关岭县平安消防器材经营部

根据消防法的有关规定，甲方将关岭自治县公路管理段业务综合楼消防工程承包给乙方施工安装，乙方按有关图纸规范要求施工，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、工程名称：关岭县公路管理段业务综合楼

二、工程地点：关岭县交通路

三、工程内容：室内消火栓给水系统安装（不含应急灯，灭火器，疏散标志等，防火门等，增加工程范围费用另计）。

四、承包方式：包工包料，（由甲方提供施工安装电源承担费用并负责连接城市市政自来水管网连接事项）。

五、工程总造价为：陆万叁仟元整（63000.00元）包干价。

六、工程安装完工后，经消防部门验收合格后，甲方六天之内一次性付给乙方总工程款，款未付清之前，产权属于乙方所有。

七、工期要求：2010年5月2日至2010年5月20日止。

八、质量标准：达到国家现行消防验收规范标准，消防部门验收合格，否则，一切损失由乙方负责。

九、违约责任：由违约方承担对方一切经济损失。

十、安全责任：甲方负责提供安全的施工环境，施工过程中造成的安全事故，由乙方负责。

十一、乙方在安装消防设施时打穿楼洞修补由甲方负责。

十二、本合同自签字时生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方代表签字：乙方代表签字：

日期：年月日日期：年月日

第二篇：消防工程委托安装施工合同

发包人：*消防工程有限公司（简称“甲方”）

分包人：（简称“乙方”）身份证：（）

经双方友好协商，甲方同意将XX市**县“**乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：XX市**县“**乐里，时代新都”（含地下室部分）

2、工程地点：XX市**县

二、劳务安装的范围及内容：

喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统

三、施工工期：

该工程施工工期暂定为 天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：

1、由于甲方及土建原因造成；

2、原工程的设计变更；

3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失

4、不可抗力的事件

四、承包方式及工程造价：

1、承包方式：包清工加施工机具；

2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）

3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商。

五、劳务费支付方法及结算方式：

1、合约签定后甲方即付进场费： 30000 元；

2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；

3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；

4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；

其中：喷头安装 50元/个（带管）

消防箱安装 250元/个（带环管）

水泵房按图纸整套4800元/套（另算）

备注：室外连环管另算。

六、技术资料及其它

1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。

2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；

七、材料和设备供给：

1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。

2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。

八、双方责任：

甲方：

1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。

2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。

3、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。

4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。

5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。

6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。

7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付。

8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。

乙方：

1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。

2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。

3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。

4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。

5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。

6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全治理要求。

7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场。

8、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失。

9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并承担其用度；

10、承包人应当样安装《分包合同条件》中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任；

11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险，其用度自理；

12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。

九、工程质量标准及保修期限：

1、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。

2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。

3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检验并承担用度；不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理。

十、违约责任：

甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。

十一、纠纷处理：

双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，约定协议与本合同同具法律效力。

十三、甲方工作：

（1）、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。

（2）、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。

（3）、负责按时共给施工所需全部材料。

十四、乙方工作：

1、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工治理人员的工作安排。

2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方治理人员签字。

3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。

4、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净。

5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部分验收为准。

6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。

7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。

十五、其它

（1）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量条件下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。

（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。

（3）、乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。

（4）、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费

十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。

十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。

十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。

甲方：（签章）乙方：（签章）

地址： 身份证号码：

委托代理人：（签字）家庭住址：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

第三篇：消防工程安装合同

消防工程安装合同

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同，以资共同信守。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、合同承包范围：遂昌火柴厂地块1#安置房工程防空地下室与一层建筑给排水分部、建筑电气、智能建筑分部、消防设施及报警分部等一切安装工程与调试工作。

四、合同工期：201___年___月___日至201___年___月___日。

五、工程质量标准：按照国家质量规范验收，一次性验收合格。

1．工程质量标准：建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2002；建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002、GB50243-2002、GB50303-2002、GB50339-2003等国家2001版质量验评标准。

2．按国家行业最新规范建设工程施工质量验收统一标GB50300-2001和相关安装现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程；达合格等级。

六、工程质量进度管理

1、乙方在整个施工过程中必须服从监理单位、总包单位及甲方施工管理人员的管理。乙方必须严格按照施工图纸（包括工程变更联系单）及验收规范进行施工。

2、若设计更改或甲方原因引起的工程返工，返工费用由甲方负责，若乙方原因引起的工程返工，返工费用由乙方承担。

3、甲方必须按照工程进度及时提供合格的工程材料，施工管理人员必须及时提供相关的施工图纸及施工图纸交底工作，乙方施工进度必须按照总包单位进度要求执行，乙方应在规定的期限内按要求完成甲方指派的所有工作内容。因乙方原因造成工期延误，则乙方需做相应赔偿。因甲方材料或其它原因造成工期延误，则甲方需做相应赔偿。

七、工程安全、文明施工管理

1、在施工中，必须做到“安全第一”、“质量第一”，进入施工现场必须戴好安全帽，佩带上岗证，发现未戴安全帽、穿拖鞋进入工地者，每人每次罚款50元。乙方须为进场施工人员购买人身意外伤害险，如有违章操作发生意外伤亡事故的，由乙方自行完全负责。

2、高空作业必须系安全带，带病人员不得高空作业，酒后不得施工，使用梯子时底部采用防滑措施，手持电动工具必须经常检查、维护。

3、注意用火、用电安全。电焊气割作业场所消除易燃物品，氧气、乙炔瓶应保持足够安全距离；电气线路与设备安装必须由专业电工操作，严禁乱拉乱接。

4、公司内部施工人员间、与兄弟单位施工人员都应搞好团结，严禁打吵架事件发生。

5、乙方在施工过程中做到文明施工、安全生产，在施工过程中发生的一切安全事故责 任及费用由乙方负责。甲、乙双方将给部分施工人员缴纳工伤保险费。工伤保险费甲、乙双方各承担一半。

八、材料管理

1、工材料进场，乙方必须有专人清点并协同现场监理、甲方管理人员进行质量验收，办理验收签证手续，材料质保书及检验报告、产品合格证等资料交给现场施工管理人员管理。对不合格的材料，乙方有权拒绝使用。

2、进场材料应堆放整齐，各班组的工程余料、施工垃圾收工前套各自负责回收清理，尽量避免材料遗失，杜绝材料浪费现象。

九、双方任务：

甲方：

1、负责提供完整的施工图及相关联系单。

2、工程技术人员负责与业主协调关系，现场指挥、监督工程进度与质量和对工程量的核实签证。

3、负责主材（设备）供应、校验、审报。

4、配合乙方现场施工安全管理及监督。

5．编制施工组织设计，并送交发包人、监理、审查批准，做好各项施工准备工作。乙方：

1．自备施工安装过程中的一切机具、用具。

2。按施工图、联系单、照消防施工规范要求、严格按审批的施工组织设计认真组织施工。保质量、保进度，按时完成施工任务。负责工程全部资料的签证和整理，必要时甲方需要配合，保证验收一次性通过。

3．在施工中，必须服从甲方管理，听从管理人员的指挥、指导，本工程的有关管理文件，甲方以书面形式发出并以乙方签收为准，乙方不得以任何理由拒收。同时可提出合理化建议并可共同探讨。

4、施工中所需主材（设备）用料（包括附属主材）提前十五天报给甲方，以便甲方配料，工程所用材料和设备甲方送到工地后，由乙方自行验收保管，若有损坏或丢失，由乙方负责赔偿。其他辅料及消耗材料由乙方自行负责。（其他辅助消耗材料具体为电焊条、麻丝、厚白漆、砂轮片、氧气乙炔、电胶布、生料带、钢丝、铁丝、罗丝、记号套管、记号笔等等）。

5、做好主材、设备验收清点工程，签证登记入册，做到帐货相符，材料配件超标由乙方负责。

6、按消防验收规范认真做好隐蔽工程的施工记录，及时签证，交甲方备用。

十、安装结算办法：

1。按照《江苏省安装工程预算定额》（2004版）为依据进行结算，（电气设备安装工程工程量乘人工费元、给排水工程工程量乘人工费元、消防设备安装工程工程量乘人工费元、建筑智能化系统设备安装工程工程量乘人工费元）。

2．工程量按实际发生的施工内容及审计部门核实数量为准进行计算安装费。定额中存在的项目，但实际施工中业主及甲方未要求必须执行的项目，不予结算。

3．甲方每月20号支付乙方本月实际完成的工程70%的工程进度款，但必须以甲方工程技术人员核实签证为准。

4．整个工程安装完工，经业主和甲方自检合格，消防检测合格后，十天内结付80%的安装费，消防竣工验收合格后，十天内结付95%的安装费，其余5%保修期满后付清。一

一、为尽事宜，由甲乙双方补充协议或协商解决。

一

二、本合同自双方签订日起生效，本工程经消防竣工验收合格后自然失效。

甲方代表：乙方代表

签订日期：年月日

第四篇：消防工程安装合同

消防安装工程合同

一、工程名称：

二、发 包 人：

三、承 包 方：

四、合同签订时间： 年 月 日

消防工程施工合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方协商一致，将订立本意向合同，以资共同信守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程建筑面积：

二、工程承包范围

1、消防报警联动系统；

2、消火栓给水联动系统；

3、水喷淋给水联动系统；

4、消防应急照明疏散系统。注：

三、合同工期

本工程施工总承包单位的施工总工期为 历天，消防工程应满足施工总承包单位的进度计划安排，具体开工日期以建设单位发布的开工令为准。遇下列情况，工期相应顺延：

1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件；

2、不可抗力（不包括雨天及高温天气）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家消防工程施工规范要求，保证工程质量验收合格。

五、承包单价及付款方式

1、消防安装工程合同总造价：暂定（￥ 元）。工程结算方式：变更、签 证部份按预算清单造价计入结算中。乙方按总结算费用提供11%的增值税专用发票。材料报验、资料费用由乙方承担。

2、本工程合同签订后，乙方施工进场预埋，预埋期间每月支付5万元，安装施工时甲方按每月6号支付上个月月报已完工程的约70%进度款。工程施工完毕内部验收合格甲方支付工程款至90%，工程竣工经消防部门验收合格，乙方报送消防工程结算书，甲方收到后30天内审计完成，甲方支付工程款至95%，剩余工程款5%作为工程质量保证金，质保期为一年，质保期满后一星期内付清余额。

六、双方一般权利和义务

一、甲方工作：

1、协调土建施工单位提供消防施工用水、用电。

2、开工前10天内甲方向乙方提供贰套审图中心审定的施工图纸，并组织图纸会审和设计交底；

3、甲方对工程的成品及半成品的工作负责安排保护，安排安装后的补漏洞（消防栓洞口、风机口）修补及塞缝；

4、有责任及时配合乙方做好每笔工程进度款的支付、工程量的签证及工程结算；

5、消防报建、验收中发生与消防现场施工无关的费用由建设方负责；

5、工程进入验收阶段负责组织各施工单位配合消防验收工作。

二、乙方工作

1、遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用；

2、按政府及有关部门规定做好施工场地内的清洁卫生工作，必须密切配合土建、水电等工种的施工，以确保工程质量和工程进度，由于乙方原因造成其他工种的窝工、返工的现象，由乙方承担全部的责任，并承担工程延期的赔偿。

3、在施工中乙方应积极主动与水电、土建等施工单位核对清楚工程图纸相关联的尺寸、标高等数据是否统一，在交叉施工过程中，配合水电、土建等施工单位采取措施保护工程成品。

4、工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间是乙方原因发生损坏，乙方自费予以修复；

5、负责消防报建手续、消防验收合格，整理两套入档竣工资料。

七、质量与检验

1、乙方应认真按照国家建设部、公安部颁发的现行规范要求施工，工程竣工后，必须依据国家消防安全有关文件要求，经消防监测和监督部门验收合格，并与土建、电梯等施工单位密切配合搞好本工程，随时接受监理工程师的检查检验，确保工程质量达到合格标准。

2、工程在预埋施工前，乙方应进行自检，并通知监理工程师验收。验收合格后监理工程师必须在验收记录上签字，乙方方可预埋和继续施工。

八、工程变更及取费 8.1工程变更

1、施工中甲方需对原工程进行设计变更，应提前7天以书面形式发出变更通知，乙方按照监理工程师发出的变更通知及相关要求，进行工程变更，因变更导致合同价款的增减，在工程结算时一次性办理。

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的一切损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师及甲方同意，不得擅自更改。

4、所发生的变更、签证建设方、监理方签字方可进行施工。8.2合同履行过程中发生工程变更，其工程变更按如下办法调整：

1、合同范围的工程量清单有漏项或工程量增减有误，由甲方或乙方提出，根据工程量计算规则经双方确认后调整予以签证；

2、由于工程变更引起的清单工程量增减及新增清单项目，由甲方或乙方提出，合同中已有适用于变更工程的价格，经甲方确认，按已有价格变更合同价款，合同中有类似价格的，经甲方确认，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，其价格由双方按如下办法确定： 3.1合同价款采取按实结算，工程取费按[2014]《湖南省建设工程消耗量标准》定额及配套的湘建价[2014]113号取费文件。

3.2、人工工资单价执行湘建价[2017]165号文件，安装人工工资按最低工资单价100元/工日计取。

3.3、机械台班及材料单价按2018年第2期《株洲建设工程造价信息》计取。

九、其它事项

1、消防报建手续中因甲方提供的资料不齐全违规施工，所产生的费用由甲方负责支付。

2、项目部制度的施工质量、安全文明施工、材料使用管理、进度管理制度实施细则和所有项目部下发的文函，作为本合同附件，具有同等的法律效力。

3、本合同执行时如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，任意一方可诉讼至甲方所在地人民法院解决。

4、以上条款自双方签字之日生效，本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份、各份具同等法律效力。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第五篇：酒店消防工程安装合同

酒店消防工程安装合同

甲方： 乙方：

经甲乙双方协商同意，甲方同意将XX酒店消防安装工程承包给乙方施工（包工包料）现就工程相关事宜达成如下合同条款，以资共同信守执行。

工程内容：室内消火栓、应急灯、指示牌、灭火器。1楼至6楼工程价款XXX万元整（￥XXX元）（不含税）。工程承包方式：工程承包以包工包料方式，材料国标，乙方负责消防施工验收，包甲方办理消防合格证，甲方须提供房屋消防验收的一切相关资料（规划许可证、开工建设施工许可证、土地证等相关资料）甲方负责消防土建备案的有关手续提供给乙方，办理消防验收手续材料运输及设备调式均由乙方承担，工程安装按消防规范来施工安装，符全消防规范要求。

工程期限：2016年5月6日至2016年6月26日交付。

甲方：

签字：

乙方：

签字：

****年**月**日