高压供电施工合同

第一篇：高压供电施工合同

高压供电施工合同

授权方（甲方）：郏县房产管理局

施工方（乙方）：平顶山中天电气有限公司

用 电地址：郏县民心家园小区（郏县廉租住房项目）

为明确授权用电方（以下简称甲方）、施工供电方（以下简称乙方）双方在电力安装中的权利和义务，确保安全、经济、合理施工，根据《中华人民共和国合同法》、《电力供应与使用条例》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，特签订本合同。共同信守，严格履行。

一、施工项目

1、乙方承接（甲方）安装10KV线路及630KVA相变一台，工程总造价（人

民币）贰拾柒万肆仟贰佰贰拾贰圆整，小写￥274222元整。

2、本工程预计工期10天。

3、付款方式：工程开工前一次付清。

二、施工验收

1、乙方所承接甲方所有线路设备安装，由乙方负责审查验收。

三、约定事项

本合同履行中如发生争议，由双方协商解决处理。本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》、《电力供应与使用条例》等有关法律、法规的规定执行。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：郏县房产管理局乙方（签章）：平顶山中天电气有限公司

签 约 时 间：2011年9月23日签 约 时 间：2011年9月23日

第二篇：高压电安全研究

人们通过长期研究后发现，纵横交错的高压线除破坏环境美观外，由于在其周围产生电磁场，对附近的人会产生有害影响。这主要决定于电磁场强度。人们接触到电磁场强度达到50～200千伏/米时，可出现头痛、头晕、疲乏、睡眠不佳，食欲不振，血液、心血管系统及中枢神经系统异常等。

当然这里指的是电压在100千米以上的超高压输电线路，按规定一般不许从居民区通过，所以，一般人可免受其危害。而城市及居民区常见的多是电压1千米以下的配电线路，架设在规定高度，对人体的影响甚微。1～100千米之间的高压输电线路，不得不通过居民区时，按规定架设高度应距地面6．5米以上。..在高压电塔直径在1.6公里都有影响!特别是对孩子和孕妇影响特别大!导致畸形儿的比例是4倍(比不在高压电下生活的比例).300米以内的影响非常严重.会导致癌症.白血病.幼儿白血病的患病率增加几倍.是不容忽视的问题!

可是开发商现在说离房子18米以外没有问题.这是不可能的！

法国.日本.美国等其他先进国家已经是高压电600米以内不盖房子.而且对已经生活在高压电塔600米以内的人给予了高额赔偿(因为民众投诉).可是现在大连市内就这个小区来看好像在高压电的城堡里面.而且价格是6000左右

高压线的电磁辐射

英国专家：儿童患白血病概率倍增

高压线在各区域都存在，而高压线是否影响居民健康呢？

英国国家辐射保护委员会的官方网站上一份写于2001年的报告。

报告指出，全英国每年有70万人出生，其中在15岁以下人群中每年发现500例白血病患儿和1000例癌症患儿。而每年500名白血病患儿中至少有两位直接与高压电线等引起的电磁辐射有关。这样居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一，比居住在无电磁辐射的儿童发病率（1400分之一）高出一倍。该委员会把危险值设定在0.4微特斯拉(μt)，电磁辐射强度高于该值，儿童将面临患病风险。对于大多数人来说特斯拉是一个非常难懂的物理单位，人们往往会对离高压线的远近作为衡量是否受到辐射的标尺。

该委员会认为，达到或超过132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；而埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。该委员会还指出，对于成年人高压线电磁辐射对健康影响较小。

除了英国国家辐射保护委员会，瑞典国家工业与技术发展委员会也有类似观点。他们选择220-400千伏的高压电网下的沿线一带进行调查，发现在1960年至1985年间确有50万人居住在距电线300米以内地段，共有142名儿童患上病症，39人得白血病。通过计算，15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中，则患白血病为一般儿童的2.7倍以上，若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。此外美国加州健康科学评价机构的结论是：“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加，可能引起自杀和成人白血病。” 高压输电产生的工频电磁场已被世界卫生组织列入人类可疑致癌物，并且现在调查研究表明，在距离高压线200米以内居住的儿童患白血病的概率比普通儿童要高3倍.目前国内外包括国际组织的大量研究结果表明，200千伏高压电辐射对于40米——300米之间的人群是有重大危害的，主要危害包括，白血病、脑瘤、神经系统疾病。电力专家说，高压电线入地的成本要比架空高出七八倍。意大利3年前曾发布法令，要把所有输电线路都埋入地下，最后证明是“用一大笔钱研究了一个不存在的问题”，在国际上引起轩然大波后终止。

曾经参会的清华大学高压研究所副教授何金良，他说，那次会议得出的无害的结论是从电专业角度出发的。英国国家辐射保护委员会的报告他早就看过，他觉得该委员会是运用流行病学调查得出的结论。在他提供的文件中指出，因为缺少或没有实验室证据的支持，或是没有电磁辐射暴露关联到白血病的科学解释，对流行病学发现的解释很困难。

公共卫生专家：低于标准并非安全

一般来说，在技术标准的适用上，如果国内有标准，就采用国内的标准，如果没有，就借用国际上有一定权威性的标准。目前由于没有以法律形式固定下来的“国标”，国家环保总局制定的《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（hj/t24－1998）这一行业推荐标准被电力专家作为解决电磁辐射污染的适用标准。

《规范》中规定，磁感应强度低于100微特斯拉。相对于电力专家，公共卫生专家的观点则倾向于电磁辐射有害健康。

中国疾病预防控制中心环境所研究员曹兆进说，目前国际上关于电磁辐射对人体健康影响有两种不同观点，一种观点认为长期低剂量的暴露对健康是有危害的；另一观点认为，只有达到足够高的强度才能造成影响。他认为，电磁辐射长期低剂量暴露容易造成健康危害。

关于“电磁辐射”的专家结论：

1、英国专家提出的标准: 不超过0.4微特斯拉(μt)的电磁辐射为安全的

电磁辐射的判断：

220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；

132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；

11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉；

埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。

高压线电压的判断： 两个指标：

1、绝缘子个数

为了提高远距离传输效率，一般采用高压低流方式传送，这样来降低电的损耗。瓷瓶的个数越多，相对电压越高。

在中国，高于380V就可以称为高压电。

电线杆越高，一般电压越高，城市里水泥普通杆子一般上万V

对于高压铁塔，看绝缘子个数，500kv 23个；330kv 16个；220kv 9个；110kv 5个； 但一般都有会多1、2个

2、分裂导线数

500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线，也就是一相有四根，220kv多用两分裂导线的，110kv多用一根。

高压安全距离有两概念触电安全距离；二高压电磁辐射安全距离人们长时间处高压电电磁辐射下会有定危害

要看所说高压多少千伏高压了下安全距离请对应：

1、般我们看市区输送高压11KV-22KV电压触电安全距离3米楼房间要5米上因人们些生活活动会造成触电危险用金属管、木杆、竹竿等晾晒衣服时容易发生触电危险11KV电磁辐射安全距离应15米上；

2、市区超高压输送线路般都55KV-550KV样高压般要用铁塔架高输送其触电距离要保持10米上雨天或湿度较大天气更要远些

3、我们家常遇380V或220V低压供电线路象居民楼间电路般工厂商店等供电电路等380V指电源间相相电压220相零电压只要日常生活多注意防触电危险低压电磁辐射较微弱由于我们周遍处220电源只我们要长时间太近距离靠近电源、电线够了

另外特别提示：

1、远离高压谨防触电避免长期遭受供电线路电磁辐射

2、电褥子睡前打开睡时要关掉因电褥子几乎贴人身上长期通电睡觉对人体定有电磁辐射损伤

据《电力工程电气设计手册》规定，1万伏的电器设备离建筑物距离最少为2.9米.只要住在离开变压器直线距离15米以上，基本没有影响，10米以上也行，但是必须5米以上，在0-10米内对身体有一定的影响：1.是噪音 2.是电磁波

云南电视台都市条形码记者报道：12月3日昆明供电局检查了香格里拉胜景中心景区正在整改的输电线路，这个香格里拉胜景是昆明的一处楼盘。

12月2号开始，昆明供电局施工人员对位于香格里拉胜景中心景区的110千伏输电线路进行抬高改造。这段线路属于上峰变电站的高压输电线路，途经香格里拉胜景等小区，向昆明市西区部分用电户提供生产、生活用电。11月16号，部分线路由于距离地面太近引起线路短路，造成西区大面积停电1小时。之后，昆明供电局对线路进行了维修检查，并委托昆明市公证处对香格里拉胜景相关物体与输电线距离进行现场公证，经过测量，当时输电线路与中心景区围栏顶部垂直距离为3.68米，与景区石头顶部最近距离3.5米，与树尖顶部最近距离2.2米，这些距离违反了《电力法》、《电力设施保护条例及实施细则》和相关技术规范要求，对电力线路设施的安全运行构成现实威胁。昆明供电局随后提出两种整改补救措施，一是要求昆明坤达房地产开发公司拆除香格里拉中心景区相关物体，二是供电局在景区中心位置对输电线路设施进行抬高改造。经过双方协商，双方决定抬高输电线路。记者了解到，抬高改造线路后，在香格里拉胜景中心景区，110千伏的高压线路距离地面约10米，达到用电安全距离。

高压电防护措施

高压送电是目前较为普遍的输电方式，同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展，施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。

人们往往存在这样一种意识：只有接触到高压线路才会触电，因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场，处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压，当人们触及这些带有感应电压的物体时，就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明，人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏，0.1~0.2mA的感应电流通过人体时，即使未触及被感应物体，人也会有明显的针刺感。当工频电流（50Hz）通过人体时，成年男性的电场感知电流为1mA。1996年我区曾发生这样一起事故：有一栋2层高的在建楼房，楼一侧面距离平行而过10kV高压线约2m，施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡，法医鉴定为触电死亡。事故发生后，经实地调查，高压线与钢筋头均无碰撞痕迹，高压输电线路无任何异常，而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析，此事故为静电电击所致。10kV高压输电线的最小安全距离为0.95m，最小操作安全距离为6m，当钢筋头伸至距离高压线0.4m时，由于高压输电线路的静电场作用而产生感应电压，当人抓住钢筋另一头时，就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。

由此可知，高压输电线路附近的强电场作用，可以对人体构成潜在的危害。为了确保施工现场用电安全，防止外电线路施工人员的伤害，根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规定》（JGJ46-88）中规定的在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。

《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于一般规定的安全距离，主要是考虑到施工现场的动态诸多因素，如搭设钢管脚手架，配制钢筋和电气配管等施工操作工序，其钢材长度在6m左右，安全操作距离若规定过小，易发生触电事故，但是，施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的，如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离，这时为了确保施工安全，则必须采防护性遮拦、栅栏，以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然，外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题，这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。

考虑到施工现场的实际情况，结合我们多年的实践经验，以高压线的防护总结出一套切实可行的方法。

（1）利用脚手架体设置防护装置

当建筑物外脚手架与高压线距离较近，无法单独设接地防护则可以利用外脚手架防护立杆设置防护屏隙。即：脚手架与高压线路平行的一侧必须用合格的密目式安全网全部封闭，此侧面的钢管脚手架必须至少做三处可靠接地，接地电阻应当小于10Ω。同时在与高压线等高的脚手架外侧面等长，约3~4m 高的细格金属网挂在与高压线等高的脚手架外侧，并把此网用绝缘接地外表线进行三处可靠接地，接地电阻小于10Ω。因工程超过高压线作业。需搭设顶棚防护屏障。，如图所示。

第三篇：高压电防护方案汇总

中国建筑第八工程局

高压线防护方案

目 录

一．编制依据.....................................................1 二．工程概况.....................................................2 2.1建设概况.....................................................2 2.2环境概况.....................................................2 三．施工安排.....................................................3 3.1防护架设计...................................................3

四、施工部署.....................................................8 4.1 施工内容和工期...............................................8 4.2 施工准备与资源配置计划.......................................8

5、施工方法及技术要求............................................9

6、搭设注意事项..................................................9

7、高压线防护架计算.............................................10

8、防护架体检查与验收...........................................13

一．编制依据

1、《建筑安全检查标准》（JGJ59-2011）

中国建筑第八工程局

高压线防护方案

2、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）

3、《建筑施工木脚手架安全技术规范》（JGJ164-2008）

4、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ148-2010）

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）11年版

6、《110—500KV架空线路施工及验收规范》（GB50233-2005）

7、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）

8、《工程测量规范》（GB50026-2007）

9、《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50224-2010）

10、《高处作业分级》（GB/T3608—2008）

11、沧州市相关行政文件规定

二．工程概况

2.1建设概况

工程名称：沧州市供排水集团东水厂提标改造膜池及辅助车间工程 工程地点：沧州市东水厂 建设单位：沧州市供排水集团 设计单位：上海市 勘察单位：第三支队

监理单位：沧州市思源公用工程监理有限公司 施工单位：沧州市广源建设工程有限公司

建设规模：膜池及辅助车间工程基坑深度为-5.15m，长为36.55m，宽为25.2m，地上高度为8.9m，建筑面积1069㎡，本结构使用年限为50年，屋面防水等均为级二级，主体结构耐火等级为二级，火灾危险性分类为戊级，结构抗震设防烈度为7度，抗震设防分类为乙级，按8度采取抗震措施。结构抗震等级为二级，地基基础设计等级为乙级。

2.2环境概况

施工现场内基坑开挖深度最深处约-5.65米左右，邻东水厂西侧围墙有一趟南北走向的高压线路，现场布置1台塔吊并与高压线垂直面交叉，不满足《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）第4.1.2条最小安全操作距离的要求，需要架设防护设施，并设置醒目的警告标志。需在东水厂西侧围墙外，沿高压线布置杉木干架体维护；

中国建筑第八工程局

高压线防护方案

高压线防护架沿线长约100m左右，高压线防护需占用水厂西侧围墙附近绿地、树木和西围墙外小马路，搭建高压线防护架体用地需占用至塔吊施工完毕。

三．施工安排

3.1防护架设计

3.1.1防护架设计的目的

施工现场西侧高压线在塔吊大臂回转半径之内。为保证施工安全，现场高压线必须进行防护和标识。考虑施工现场整体要求，结合高压线性能，现对高压线防护如下：

外脚手架形式：高压线采用全封闭式、三立杆三排杉木防护架。防护架沿高压线、外轮廓布置，两侧侧外立面均满挂大眼安全网，防护架具体布置见附图3.1。

中国建筑第八工程局

高压线防护方案

图3.1 3.1.2防护架设计

1、防护架基础处理

防护架基础全部硬化，采用混凝土强度等级为C20，硬化厚度为180mm，硬化宽度为3500mm，杉木杆埋深为700mm高，杉木杆埋地部分采用沥青油满刷，防止杉木杆腐烂；变压器立杆处理同防护架立杆根部处理，扫地杆需埋入土内，距基础底300mm高，与基础浇筑一体，其他部位素土填埋，拍实；并考虑好排水问题。

2、防护架的主要组成构建有

防护架体杆件均为杉木杆，立杆、纵向水平杆（大横杆）、横向水平杆（小横杆）、8#铅丝、脚手板、剪刀撑、横向支撑（横向斜拉杆）、扫地杆。立杆的排距为下部1.5m，共计3排，步距为1.5m，内部竖向剪刀撑间距4.5m一道，高压线下1.5m处开始两侧悬挑，每侧跳出0.5m，立杆纵距为1.6m，大横杆步距为1.6m。内立杆剪刀撑应在外立面整个长度连续布置，与地面夹角为45°；作业层为两层，施工荷载为Q=2kN/m2。

3、防护架平面图3.2 中国建筑第八工程局

高压线防护方案

杉木杆高压线防护架平面图

图3.2

4、脚手架搭设共分七步，防护架顶部应采用竹笆作为质硬隔离层，满铺25mm厚竹笆，减少脚手架自重对架体稳定性的影响。防护架侧面采用尼龙大眼网，可有效减少风荷载对架体的影响。架体立杆要求采用杉木，杉木最小端头直径不得小于70mm；变压器处侧立面采用绿色密布网维护，变压器背、立面各设置木门1000×2000mm各一樘，用于变压器维护修理，架体顶部下2000mm处设置通风口，背、立面各一个2000×2000mm通风口，减小风载，距脚手架验算附后。

4、脚手架构件

防护架立面图、剖面图见附图3.3 中国建筑第八工程局

高压线防护方案

防护架剖面图图3.3 1）立杆

防护架立面图

立杆纵向间距未1.5m，起步立杆长为6m和4m（将接头错开），以后均为6m杆，采用对接钢丝连接立杆接头，两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内，各接头中心至主接头位置应布置在不同的步距内，同步内搁一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不应小于500mm。立杆必须沿电线杆搭设到顶，立杆顶端高出高压线1.2m，立杆要求埋地不得小于700mm，并用400*400*700mm深的C20砼振捣密实，以防在起大风时将防护架吹倒。

2）纵向水平杆

纵向水平杆采用杉木，步距1.6m，布置在立杆内侧。采用搭接铁丝绑扎，相邻横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内，在水平方向错开的距离不应小于500mm。各接头中心至主接头的距离不宜大于步距的1/3即600mm；同一步内纵向水平四周交圈，用铁丝与内外角部立杆固定。

3）扫地杆

所有外架均需设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用铁丝固定在距地面下皮300mm处得 中国建筑第八工程局

高压线防护方案

立杆上，横向扫地杆用铁丝绑紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。立杆基础不在同一高度上时，高处纵向扫地杆向底处外延2跨与立杆绑扎固定。

4）纵向水平杆

每个主节点处均设置一根横向水平杆，贴近立杆布置（上下层小横杆沿立杆左右侧布置），其靠立杆一端伸出立杆连接点至少150mm，搭于大横杆之上并用铁丝绑紧。

5）剪刀撑

纵向剪刀撑每五根设置一道，沿架高、架宽连续设置，剪刀撑斜杆为单杆，与水平面夹角约为45°；斜杆接头采用搭接连接，搭接长度不小于1000mm，搭接采用三道铁丝绑紧，端部外露大于100mm，两端用铁丝与脚手架横向水平杆的伸出端或立杆绑紧。附图3.4.图3.4 6）固定杆

固定杆采用杉木，按2步埋设主节设置，偏离主节点≤300mm；脚手架立杆固定详见下图3.5：

图3.5 7）脚手板和竹笆 中国建筑第八工程局

高压线防护方案

防护架采用双层防砸措施，第一层为4000×300×50mm脚手板满铺，第二层为竹笆，军用铅丝固定牢固，竹笆采用对接平铺设置在小横杆上，对接处设置双排小横杆，小横杆距竹笆端头≤150mm；操作面满铺脚手板，脚手板离高压线的距离≥1700mm，不得有空隙和探头板、飞跳板；脚手板用8#铅丝与小横杆绑扎牢固，防止塔吊落物碰到电线。

8）尼龙网和安全网

高压线处架体靠近塔吊一侧采用选用尼龙网进行满挂维护，挂在水平杆和立杆内侧，并设置请示标志。

变压器处架体四周采用绿色安全网进行维护，并设置维修专用木门1000×2000mm，顶部2000mm一下设置2000×2000mm通风口，通风口周圈设置黑黄相间油漆装饰挡角线，倾角为45度。变压器顶底各设置一道黑黄相间油漆装饰挡角线。

9）缆风绳

缆风绳的下锚应埋在硬化路面上，采用直径16钢丝绳拉结，直径18的圆钢做锚筋，拉锚采用500×1000mm，C20混凝土墩预埋直径18的圆钢拉环，拉锚间距50m一道，错开变压器区域。上端拉结在高压线下一排大横杆和竖杆的交点上，拉成对角线。

四、施工部署

4.1 施工内容和工期

本标段需防护的高压线长度约500m，本次高压线防护工期为40天，计划开始时间为2012年5月12日，结束时间为2012年6月22日。

4.2 施工准备与资源配置计划

1、技术准备

施工前仔细查看高压线和变压器的位置、高度、搭设的方式和做法，并做好放线工作。对施工方案及现场情况，做到搭设脚手架前管理人员、架子工等清楚每个搭设细节。所有架子工必须持证上岗，并接受相应安全教育。施工前必须对所有架子工进行交底。

2、材料准备

杉木（最细端头直径不得小于70mm）、8#铅丝、安全网、尼龙大眼网、脚手板、竹笆、劳动保护用品、C20混凝土等材料必须满足施工要求。

3、人员准备 中国建筑第八工程局

高压线防护方案

架子工15人、杂工10，施工时可根据具体情况增加。

5、施工方法及技术要求

1、搭设顺序

立杆基础挖坑——摆设扫地杆——逐根树立立杆与扫地杆扣紧——装设扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧——浇筑混凝土——安装第一步大横杆并与各立杆扣紧——安装第一步小横杆——第二步大横杆——第二步小横杆——架设临时斜撑——安装第三、四大横杆和小横杆——接力杆——加设剪刀撑——铺脚手板——绑护脚板，并挂立网防护。

2、防护架搭设前，根据高压线、变压器的位置放线，根据要求排立杆位置，放线时立杆在一条平行高压线、变压器的直线上，放置纵向扫地杆。

3、自角部起依次向两边立杆，底端与纵向扫地杆绑扎固定后，装设横向扫地杆并与立杆固定，每边竖起3-4根立杆后，随即装设第一步大横杆和小横杆，校正立杆垂直和立杆水平使其符合要求后，形成构架的起始段。

4、按上述要求依次向前搭设，直至第一步架交圈完成。交圈后，再全面检查构架和地基情况。

5、设置连墙杆，按以上作业程序和要求向上搭设防护架，随搭设进程及时设置剪刀撑，随施工进度在防护架构架大横杆间搭设横杆。

6、搭设注意事项

1、搭设人员必须为专业带电防护架子工，且作业人员需持证上岗，作业时应穿绝缘鞋，头戴安全帽，身穿紧身衣，腰系安全带。防护设施搭设时，需在外围搭设作业脚手架，避免架子工进入防护设施内部作业。

2、传递铅丝采用绳索运送，严禁抛掷铅丝和其它金属料具，防止碰触高压线，变压器或伤及工地内人员、路行人。

3、遵守安全操作规程，执行安全交底。

4、设置警戒区和专门巡视人员，由电工专业人员进行监护，确保施工安全。中国建筑第八工程局

高压线防护方案

7、高压线防护架计算

依据《木结构设计规范》GB50005-2003

1、脚手板（竹笆板）计算防护架支承在小横杆上，视支承情况可按单跨简支梁或双跨连续梁考虑。作用在脚手板的荷载包括脚手板自重，活荷载等，按均布荷载考虑。

1）按简支梁计算：

作用在脚手板上的荷载：q=1.4*1.60*1.20+1.2*0.15*1.20=2.74kn/m 最大弯矩Mmax=q12/8=2.74*0.8*0.8/8=0.24kn/m 最大剪力Vmax=q1/2=2.74*0.8/2=1.02kn 最大挠度Wmax=5q14/384EI=5*2.74*900.004（384*9500*2604166.667）=0.94mm 跨连续计算：

最大弯矩Mmax=q12/8=2.74*0.8*0.8/8=0.24kn.m 最大剪力Vmax=0.625q1=0.625*2.74*0.8=1.26kn 最大挠度

Wmax=0.521q14/100EI=0.521*2.74*900.004/（100*9500*2604166.667）=0.38mm 2）脚手板的验算

(1)强度验算：脚手板截面抵抗拒：Wn=250*502/6-104166.667mm³ σm=M/Wn=277020/104166.667=2.659N/mm²

经过计算脚手板强度2.66n/mm不大于允许强度48.92n/mm²，所有满足条件！（2）抗剪条件

µ=3V/2bh=3*1539.00/92*250*50）=0.185n/mm²

经过计算脚手板受剪强度0.18n/mm²，不大于允许强度1.3n/mm²，所以满足条件。（3）挠度验算：

经过计算得最大挠度0.94mm，不大于允许绕度值1/250=3.60mm所以满足条件！3）小横杆计算

小横杆承受脚手板传来的荷载，按支承在大横杆上的单跨简支梁考虑。按简支梁计算

作用在小横杆上的荷载 q=2.74*0.8/2.00/8=0.51kn/m 最大弯矩Mmax=q12/8=1.23*2.00*2.00/8=0.62kn.m 中国建筑第八工程局

高压线防护方案

最大剪力Vmax=q1/2=1.23*2.00/2=1.23kn 最大挠度Wmax=5q14/384EI=5*1.23*2.000.004/（384*9500.00*2000833.33）=13.49mm 4）小横杆验算：

（1）强度验算：小横杆截面抵抗距：Wn=70*702/6=57166.667mm³ σm=M/Wn=61500.00/57166.67=10.77kN/mm²

经过计算小横杆强度10.77N/mm²，不大于允许强度48.92.N/mm²，所以满足条件！（2）抗剪验算：

µ=3V/2bh=3*1000*1.23/（2*70*70）=0.38N/mm²

经过计算小横杆受剪力强度0.38N/mm²，不大于允许强度1.3 N/mm²，所以满足条件！

（3）挠度验算：

经过计算的最大挠度13.49mm，不大于允许挠度值1/250=8.00mm，所以满足条件！4）大横杆计算

大横杆承受小横杆传来的集中荷载，它在支承在立杆上，一般按两跨或三跨连续梁考虑。

（1）当按两跨连续梁考虑时：

小横杆作用的集中荷载 P=1.23*1.20=1.48kN 最大弯矩Mmax=0.333p1=0.333*1.48*1.20=0.59kn.m 最大剪力Vmax=1.333P=1.333*1.48=1.97kN 最大挠度

Wmax=1.466P13/100EI=1.466*1000*1.488*1.200003/（100*9500.00*2000833.33）=1.97mm（2）当按三跨连续梁考虑时：

小横杆作用的集中荷载 P=1.23*1.20=1.48kN 最大弯矩Mmax=0.267p1=0.267*1.48*1.20=0.47kn.m 最大剪力Vmax=1.267P=1.267*1.48=1.87kN 最大挠度

Wmax=1.4833P13/100EI=1.833*1000*1.48*1200.003/（100*9500.00*2000833.33）中国建筑第八工程局

高压线防护方案

=2.46mm（3）大横杆验算：（a）强度验算：

脚手板截面抵抗距Wn=70*702/6=57166.667mm³ σm=M/Wn=473371.78/57166.67=8.281kN/mm²

经过计算小横杆强度8.281kN/mm²，不大于允许强度48.92.N/mm²，所以满足条件！（b）抗剪验算：

μ=3V/2bh=3*1000*1.97/（2*70*70）=0.603N/mm²

经过计算小横杆受剪力强度0.6N/mm²，不大于允许强度1.3 N/mm²，所以满足条件！

（c）挠度验算：

经过计算的最大挠度2.46mm，不大于允许挠度值1/250=8.00mm，所以满足条件！1）、立杆计算

杉木立杆断头最小直径不得小于70mm。

立杆承受大横杆传来的荷载，按压杆稳定验算，分别验算立杆平面内和平面外的稳定性。

（1）稳定性的计算参数如下： 立杆的轴心压力

N=1.48kN 立杆的计算长度

10取大横杆之间的距离：1.60m 截面的回转半径

i=35mm 轴心受压构件稳定系数φ 由λ=10/I 查附表得0.543 截面的净截面面积 A0=153860mm².偏心距e0=（70.00+70.00）/2=70.00mm 截面的计算弯矩

M=ne0=1.48*0.07=0.103kn.m 木材顺纹抗压强度值 fc=13.00N/mm² 立杆的截面抵抗距 Wn=33673.946mm³ 立杆的抗弯强度设计值 fm=48.92N/mm²（2）弯矩作用平面内的稳定性计算： N/φA0+Mfc/Wnfm=1.477*1000/

（0.543*153860）

+0.103*13.00*1000/ 中国建筑第八工程局

高压线防护方案

（33673.946*48.920）=0.0176+0.0008=0.0184N/mm²

（3）弯矩作用平面外的稳定性计算：

N/φA0 =1.477*1000/（0.543*153860）=0.0176N/mm² Fc=13.00N/mm²>0.0184N/mm²，满足要求。（4）考虑到风荷载时，立杆的稳定性计算： 其中N————立杆的轴心压力设计值，N1.48kN；

i————计算立杆的截面回转半径，i=3.5cm； k————计算长度附加系数，取1.155；

u————计算长度系数，由脚手架的高度确定，u=1.750;L0————计算长度（m），由公式L0=kuh确定，L10=1.155*1.750*1.800=3.638m； A————立杆净截面面积，A=153.86cm²

W————立杆净截面模量（地抗拒），W=33673.946mm³ λ————由细长比，为3638/70=51.97；

φ————轴心受压立杆的稳定系数，由细长比L0/i的结果查表得到0.543； MW————计算断由风荷载设计值产生的弯矩，MW=0.071kN.m；

σ————立杆受压强度计算值（N/mm²）；净计算得到σ+1480/（0.543*15386）+71000/33673.946=0.177+2.108N/mm²；=2.285N/mm²；

「f」————立杆抗压强度设计值，「f」=48.92N/mm²； 考虑风荷载时，立杆的稳定性计算f<「f」，满足要求。

8、防护架体检查与验收

防护架搭设由项目工程部安排专业架子工作业，项目安全环境部检查监护，搭设完成后由项目技术部、项目安全环境部、项目工程部负责人进行检查验收。验收合格后方可投入使用，在使用过程中定期进行观察维护，发现险情立即停止作业，及时通知相关部门进行维修。

第四篇：高压电力线路课件

一、架空电力线路

架空电力线路的结构主要包括杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、防雷设施及接地装置。

1、杆塔种类及使用特点

杆塔是架空电力线路的重要组成部分，其作用是支持导线、避雷线和其他附件。

（1）杆塔按材质分类 木杆、水泥杆和金属杆。

（2）杆塔按在线路上的作用分类

1）直线杆

主要用于线路直线段中。

2）耐张杆塔(又称承力杆塔)

主要用于线路分段处。3）转角杆塔

主要用于线路转角处。4）终端杆塔

位于线路首、末段端。

5）特殊杆塔

一般用于跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、通信线等情况。

2、杆塔基础作用及分类

杆塔基础是指架空电力线路杆塔地面以下部分的设施。杆塔基础一般分为混凝土电杆基础和铁塔基础。

（1）混凝土电杆基础

一般采用地盘、卡盘、拉盘（俗称三盘）基础。

（2）铁塔基础

一般根据铁塔类型、塔位地形、地质及施工条件等实际情况确定。根据铁塔根开大小不同，大体可分为宽基和窄基两种。

（3）对基础的一般要求

基础的埋深必须在冻土层深度以下，且不应小于0.6m，在地面应留有300mm高的防沉土台。

3、架空导线

架空导线是架空电力线路的主要组成部件，其作用是传输电流，输送电功率。

架空导线种类分为裸导线和绝缘导线两大类。

4、常用绝缘子的种类与用途 绝缘子是一种隔离部件。常用的绝缘子有（1）针式绝缘子（2）柱式绝缘子（3）瓷横担绝缘子

（4）悬式绝缘子（可分为普通型和防污型）（5）棒式绝缘子（6）碟式绝缘子

5、拉线的作用、形式及选用（1）拉线作用

拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风力，以防止杆塔倾倒。（2）拉线形式

拉线按其作用可分为张力拉线和风力拉线。

6、横担规格

横担定位在电杆上部，用来支持绝缘子和导线等，并使导线有规定的距离。

150以下转角横担采用单横担，150~450采用双横担，450以上采用转角杆采用十字横担。

横担按材质的不同可分为木横担、铁横担和瓷横担。

7、线路金具分类及其用途

线路金具是指连接和组合线路上各类装置，以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。按其作用可分为支持金具、连接金具、接续金具、保护金具和拉线金具等。

8、架空电路线路的防雷措施

架设避雷线是架空线路最基本的防雷措施。避雷线架设在导线上方，并在每基杆塔底部进行接地，因此避雷线又称架空地线。

9、接地装置

接地装置是指埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将雷电流引入大地并迅速扩散，以保护线路免遭雷击。接地装置主要包括接地引起线和接地体。

二、架空电路线路的技术要求

1、架空导线截面选择

架空导线的选择应使所选导线具有足够的导电能力与机械强度，能满足线路技术、经济要求，确保安全、经济、可靠地传输电能。因此选择架空导线截面时应按照经济电流密度、发热条件、允许电压损失、机械强度、电晕损耗等条件进行决定。

2、架空配电线路的导线排列、档距与线间距离（1）导线排列

10~35kV架空线路的导线，一般采用三角排列或水平排列，多回线路同杆架设的导线，一般采用三角、水平混合排列或垂直排列。（2）架空配电线路档距

35kV架空线路耐张段的长度不宜大于3~5km,10kV及以下架空电路线路的耐张段的长度不宜大于2km。

（3）架空配电线路导线的线间距离

3）10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时，导线间的垂直距离不应小于2m;35kV双回路或多回路的不同回路不同相导线间的距离不应小于3m。

3、架空导线的弧垂及对地交叉跨越（1）弧垂

弧垂是相邻两杆塔导线悬挂点连线的中点对导线铅垂线的距离。在同一档距中，各相导线的弧垂应力求一致，其允许误差不应大于0.2m。

（2）架空线路对地及交叉跨越允许距离

3kV~35kV架空电力线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物，对耐火屋顶的建筑物应尽量不跨域。如需跨越，导线与建筑物的垂直距离应在最大计算负荷情况下，35kV线路不应小于4m，3kV~10kV线路不应小于3m，3kV以下线路不应小于2.5m。架空电力线路跨越架空弱电线路时，其交叉角对于一级弱电线路，应≥450，对于二级弱电线路，应≥300。

三、架空电力线路的运行维护

1、架空电力线路巡视

按巡视的性质和方法不同，线路巡视一般可分为定期巡视、夜间巡视、特殊巡视、故障巡视、登杆巡视和监察巡视。

2、架空电力线路常见故障（1）导线损伤、断股、断裂。

（2）倒杆

电杆严重倾斜，虽然还在继续运行，但由于各种电气距离发生很大变化，继续供电将会危及设备和人身安全，必须停电予以修复。

（3）接头发热

发现导线接头过热，首先应设法减少该线路的负荷，同时，增加夜间巡视，观察导线接头处有无发红的现象，发现导线接头发热严重，应将该线路停电进行处理。

（4）导线对被跨越物放电事故（5）单相接地（6）两相短路（7）三相短路（8）缺相

3、反事故措施

为保证线路的安全运行，防止事故的发生，除定期对线路进行巡视检查外，还要采取防雷、防暑、防寒、防风、防汛、防污等反事故措施。

四、电力电缆线路

电力电缆是一种地下敷设的送电线路。

1、电力电缆的基本结构

电力电缆的基本结构由线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。线芯是电缆的导电部分，用来输送电能。绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离，保证电能输送。屏蔽层是消除导体表面的不光滑所引起电场强度的增加，所以在绝缘层外表面均包有外屏蔽层。保护层是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入和防止外力破坏。

2、电缆的种类及型号

（1）按电缆结构和绝缘材料种类的不同可分为不滴漏油浸纸带绝缘型电缆、不滴漏油浸纸绝缘分相型电缆和橡塑电缆。

（2）电缆型号的表示方法

一般一条电缆的规格除标明型号外，还应说明电缆的芯数、截面、工作电压和长度，如ZQ22-3×70-10-300 表示铜芯、纸绝缘、铅包、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套，3芯、截面70mm2，电压为10kV，长度为300mm的电力电缆。

3、电力电缆载流能力

电缆载流量是指电缆在输送电能时允许传送的最大电流值。可分为长期工作条件下的允许载流量，短时间允许通过的电流和短路时允许通过的电流。

（1）电缆长期允许载流量

当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流，称为电缆长期允许载流量。

（2）电缆允许短路电流

电缆线路发生短路故障时所通过的电流。如电缆线路中有中间接头时 锡焊接头应不大于1200C，压接接头应不大于1500C。

4、电力电缆运行

（1）停电超过一个星期但不满一个月的电缆，重新投入运行前，应摇测其绝缘电阻值，与上次试验记录比较（换算到同一温度下）不得降低30%，否则须做直流耐压试验。停电时间超过一个月但不满一年的，必须做直流耐压试验。停电时间超过试验周期的，必须做标准预防性试验。

（2）电力电缆线路巡视检查

电力电缆线路投入运行后，经常性的巡视检查是及时发现隐患、组织维修和避免引起事故的有效措施。

巡视检查可分为日常巡视检查和定期检查。

对有人值班的变（配）电站，日常巡视检查应每班巡视检查一次。无人值班的，每周至少检查一次。

发电厂、变电所的电缆沟、电缆井电缆架及电缆段等的检查应每三个月进行一次定期检查。

敷设在竖井内的电缆，每半年至少进行一次定期检查。

（3）电力电缆的试验

接于电力系统的主进电缆及重要电缆每年应进行一次预防性试验；其他电缆，一般每1~3年试验一次。

第五篇：施工合同

随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编帮大家整理的施工合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

施工合同范本1

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

5、承包人项目经理：。承包人项目总工：。

6、工程质量符合标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日 年月日

施工合同范本2

甲方:

乙方:

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：xx省xx市

二、工期要求：施工工期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，日历天数 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际下管米数不低于150米。

2、井管规格：内径286mm、外径350mm、长度8000mm，保证潜水泵上下畅通。

3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。

4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。

四、工程价款：

1、打井每米单价 元，总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。

2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。

5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本3

建设单位：（以下简称甲方）

承建单位：(以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。

一、工程名称及建设地点：

1、工程名称：

2、建设地点：

二、工程范围：

按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

三、工程总造价：

合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥______________元，大写：______________。

四、工期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共计_______年

五、承包方式：包工包料。

六、甲乙双方负责完成的工作：

1、甲方负责完成的工作：

（1）在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，带给材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。

（2）甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

2、乙方负责完成的工作：

（1）乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

（2）保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

（3）自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

七、乙方务必严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。

因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

八、工程验收：

1、工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。

2、工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

3、该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

4、本工程至年月日，苗木成活率为______________%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

九、其他事项：

1、在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、礼貌施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

2、乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，此时并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开

始施工。

十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。

本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，此时具有同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

代表：________________代表：_________________________

签约地点：___________________

签约时间：______年____月_______日

施工合同范本4

甲方：中国电信股份有限公司_______________分公司

乙方：______________________________

甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______________________________（包括手机、笔记本vpdn）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：

一、合作内容

1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。

2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。

二、甲方权利及义务

（一）甲方的权利

1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；

2、甲方对订购终端制定销售政策；

3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：

（1）提供终端备机；

（2）在____________市区至少设有一个售后服务站；

（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；

（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。

4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：

（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；

（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；

（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；

（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；

5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串

（二）甲方的义务

1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cdma移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；

2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；

3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；

4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；

三、乙方的权利及义务

（一）乙方的权利

1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；

2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；

3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；

4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；

6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。

（二）乙方的义务

1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；

2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；

3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；

4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。

四、资费标准

1、短信费：______元／条（按条）；

2、功能费：______元／月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；

3、vpdn上网业务包月资费套餐：______元／月／人，XX区内不限流量，____________外流量按：______元／分钟计算；

4、如开通其他业务，按现行资费标准收取

五、分成方式

1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；

2、在功能、短信等费用上进行分成

3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%

六、结算周期

1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；

2、每月8日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；

3、账单核对无误后，15日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；

4、甲方依据乙方开具的发票在每月28日前将上月结算款汇至乙方结算账户

七、乙方结算账户

公司名称：__________________________________________

公司地址：__________________________________________

邮编：__________________

开户行名称：__________________________________________

账号：________________________________________________

八、违约责任

1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。

但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后2日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；

2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；

3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。

九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。

仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。

十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为五年。

合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。

十一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：

1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；

2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。

十二、协议的生效、变更、终止

1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。

2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议，应提前30日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。

4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。

十三、合同的生效

本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下：

甲方：中国电信股份有限公司________________________分公司

法定代表人（或授权代表）签字：______________________________

盖章：____________________________________

签约日期：____________________________________

乙方：____________________________________

法定代表人（或授权代表）签字：______________________________

盖章：______________________________

签约日期：____________________________

施工合同范本5

甲方(业主)：

乙方(施工方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方在友善、友好的情况下达成如下协议：

一、合同主要内容：

打井工程以 形式交给乙方施工。

2、工程总造价(大写)

3、工程内容：

①甲方约定乙方打井深度暂定为 米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暂定每米按500元标准计取打井费用。

③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付65% 元，元。

5、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。

6、工程保修期壹年。

7、工程结束后三日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方提供取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额 元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元，工程完工付余款5% 一台，金额 元，无塔供水装置一套，金额

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本6

甲方（以下简称甲方）：

乙方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。

一、工程概况

工程地点：

工程内容：停车场交通安全设施工程。

承包方式：包工包料。

二、工程造价及工程付款方式：

本工程预算总造价为：叁佰陆拾万元整（￥）。工程预算总造价包括采购、制作、安装、税金等费用。（如工程量增加，另行签订补充协议，工程结算时单价不变，以实际工程量为准）

本协议签订，现场具备施工工作面后，甲方书面通知乙方进场施工，甲方应于施工进场前，支付人民币陆拾万元给乙方作为预付款，工程完工验收合格乙方向甲方开具全额的工程款发票后5天内甲方一次性付清余款给乙方。

三、技术质量要求

按设计图纸进行施工。

交通标志制作安装、交通标线施划符合中华人民共和国国家标准GB5768—20xx《道路交通标志和标线》的要求。

四、工期

乙方须在收到甲方的工程预付款后10天内进场开始施工，进场后90天内完成所有施工（如因甲方原因造成的不能按时完工，工期顺延，顺延时间不能超一个月，超过此期限的每逾期一天应支付工程预算总造价款%的违约金给乙方）。

五、甲方责任

负责与有关部门沟通好本项目的方案。

负责组织工程量现场确认工作。

货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。

负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。）

六、乙方责任

乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。

本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。

乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款%的违约金。

如工程的施工需要总包方进行配合的，甲方协助乙方进行协调，相关的费用乙方自行承担。

七、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决，也可由相关主管部门调解、协商，调解不成的，可以向当地仲裁部门请求仲裁。

八、其它

本合同以人民币计价。

本合同一式二份，双主各执一份，自双方盖章及签约代表签字之日起生效，合同履约完毕后自动失效。

九、未尽事宜

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同范本7

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

一、工程名称：铜川xx基础设施高压电力线路工程

二、工程内容：从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

三、工程地点：铜川汽车博览园

四、工期：共计90天：________年____月____日至________年____月____日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）

五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（900000、00元）。

第二条 甲乙方与施工方驻工地代表

一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方项目负责人：姜xx

三、施工方项目负责人：李xx

第三条 各方工作

一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方工作：

1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

三、施工方工作：

1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第四条 工程质量等级

一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门：____市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第五条 验收

甲方根据乙方的施工方申请，组织____市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

第六条 工程预付款：

本工程开工前不预付工程款。

第七条 工程款支付

一、工程款支付方式：支票

二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

第八条

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由____市仲裁委员会仲裁。

第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

甲方：

代表人：

签订日期：

乙方：

代表人：

签订日期

施工合同范本8

甲方：

乙方：

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：

河北钢铁集团钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点：

河北钢铁集团钢铁有限公司院内。

三、工程范围：

钻孔（钻孔直径80mm）。

四、承包方式：

甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款：

钻孔：包干价32元/m。

工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

七、付款方式：

本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电；

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收；

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。

4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担；

5、乙方必须按照国家施工规范施工；

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担；

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担；

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理；

9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

九、施工工期：

按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本9

发包人：（全称）_________

承包人：（全称）_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议：

一、工程概况

1、工程名称：_________

2、建设地点：_________

3、工程内容：_________

（一）10kV高压供电线路。

（二）2台630kVA变压器安装。

（三）400伏低压供电线路。

4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包。

二、合同工期

开工日期：_________年__月__日

竣工日期：_________年__月___日

合同工期总日历天数30天。

三、工程质量标准

达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计。

四、合同价款

本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写：（含主体工程费、设计费等内容）。

五、工程款的拨付与结算

1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。

2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

六、工程验收

工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

七、不可抗力

因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。

八、工程质量保修

1、本工程整体保修期为1年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。

2、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

九、双方责任

（一）甲方违约责任

（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。

（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。

（二）乙方违约责任

1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。

4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

十、合同争议解决

1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。

2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。

3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。

4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

发包人：_________（公章）住所：_________

承包人：_________（公章）住所：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

_________年_________月_________日

经办人：_________鉴（公）证机关（盖章）：_________

_________年_________月_________日

施工合同范本10

发包方：_________________(以下简称甲方)

承包方：_________________，工程承包资质等级为__________级，法定代表人__________。(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就__________.__________工程施工事项协商一致，并订立以下补充协议：_________________

一、工程概况：_________________

1、工程名称：_________________(项目名称).........

2、工程地点：_________________.................

3、工程内容：_________________该项目基础工程、主体工程(包括砌砖、粘贴、粉水工程)建设，按图施工，据实结算。

二、工程承包范围及形式：_________________

1、工程承包范围为该项目基础工程、主体工程、初次装修工程(包括砌砖、粘贴、粉水)建设，实行包工、包料、包质量、包安全等大包干形式。

2、装饰装修工程和门窗、消防、水电等安装工程及其它附属工程，另行商定议价，同等条件下乙方优先承包。

三、工程工期：_________________

1、本工程总工期为_____________个月，从开工日起主体三楼封顶时间为_____________天，三楼到主体封顶为_____________天，从开工日起_____________个月内，本工程完工。若乙方_____________月内完工，甲方奖励乙方_____________万元，若逾期完工，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金_____________元。

2、开工日期：_________________甲方完成相关部门报建手续后，具体时间以甲方发出的开工令为准，如甲方未能按照上述约定时间开工，乙方有权要求退还保证金。

3、竣工日期：_________________从开工之日起，顺推_____________个月之日为竣工之日，遇不可抗拒因素导致延期的，工期相应顺延。

四、双方约定的工程计价(取费)标准。

1、该项目主体工程和基础工程取费标准为四川省_____________年工程预(决)算定额三级二档标准及其配套规定取费计价，按_____________省及_____________市当月材料、人工信息价调差。

2、该项工程的赶工(加班)补偿费、临时设施费、施工图预算包干费、安全、文明施工费及增加费等不计价，不取费;在施工中单项工程变更，增减量的造价在_____________元内的单项工程不计价，不取费。乙方对上列全部费用进行大包干，由甲方向乙方支付_____________万元工程费用(大包干价款)。

3、该项工程竣工结算后，乙方按工程总造价的_____________%下浮，让利给甲方。

4、装饰装修工程、安装工程和水电工程及附属工程，另行商定并议价。

五、双方的职责和义务：_________________

1、甲方的职责和义务：_________________

(1)甲方完成本开发项目的正式立项手续后，乙方中标后，甲方必须以本协议条款约定为原则，与乙方签订建筑工程施工正式合同及相关协议条款。

(2)甲方应在开工前做好施工场地的“三通一平”工作，以便保证该工程顺利开工。

(3)甲方应在开工前办理好自己应办的各种证件、批文、批件。

(4)在开工前3日内，甲方应向乙方提供工程地质和地下管线资料。

(5)开工前甲方应书面提供水准点，与座标控制点，满足施工测量要求。

(6)在开工前7日内，甲方应组织好图纸会审和设计交底工作。

(7)对乙方每月工程量进行审核，甲方收到每月工程量表后10个工作日内审核并根据本协议约定支付工程款。

2、乙方的职责和义务：_________________

(1)乙方应在施工前办理好施工现场的安全交通、环卫和施工噪音管理手续，应处理保护好施工场地周围上下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，甲方协助，因此所产生的费用和损坏由乙方自行负责。

(2)乙方在进场开工7日内，向甲方提交总工期施工进度计划;每月_____________日前向甲方主动提交下一月月度计划，每月_____________日前主动向甲方交付当月所完工程量表，交甲方审核。

(3)乙方有义务和责任保护好已完工程成品，本工程交付甲方前其风险责任由乙方承担。

(4)乙方须接受甲方派驻现场管理人员和现场监理工程师的监督指导。

(5)乙方应严格按照施工图纸和国家相关规定，程序化、规范化施工，确保工程质量和安全，避免一切不安全事故和质量事故的发生，如有发生其后果均由乙方负全部责任。

(6)乙方对本工程必须按照国家及地方的各项规定进行安全文明施工，达到国家及地方的各项标准，乙方对该项工程的安全文明施工费及增加费已大包干取费，乙方不得要求按定额(或实际开支)计价取费。

(7)开工前，乙方应向行政主管机关申请办理开工前应办的一切手续，并缴纳乙方应缴纳的各种办证费用。

(8)本协议签订时，乙方应向甲方交付_____________万元履约保证金。乙方中标后，乙方必须以本协议约定为原则，按时与甲方签订建筑工程施工合同。保证金退付时间为：_________________地下室施工至正负零封顶施工完毕经验收合格后退付_____________万元，主体工程施工至地上三层封顶经验收合格并由乙方提供办理预售许可证的全部资料且办得预售许可证后退付_____________万元，余下_____________万元于主体完工验收合格后退还。在双方预约期内，保证金不计利息。

六、为确保工程质量，乙方对本工程所需的各项建筑材料(如钢材、商品混凝土、水泥、砖、沙子、石子、预制构件、木材等)必须按照设计条件、施工图的要求购买符合国家标准的建筑材料，各项建筑材料必须是合格产品，乙方对主材(如钢材、商品混凝土、水泥等)必须按甲方指定品牌购买或乙方提供品牌由甲方书面签字认可，否则按市场最低价计价，不调差。乙方对各种材料须提供材质证明书，甲方有权委托材料检测单位随时对各项建筑材料进行检测，若检测不合格，由乙方承担检测费用，并且乙方承担包括材料、人工等工程返工过程中的一切直接、间接损失，并承担本合同违约责任。

七、设计修改、变更和增减工程量：_________________

1、施工中，甲方如需对工程的设计进行修改和变更，乙方必须执行;乙方不得擅自对设计进行修改、变更;设计的修改和变更必须由甲方驻现场工程师签署设计修改、变更通知单。

2、设计变更的增减工程量，经甲、乙双方的现场工程师和监理签证，并报送甲方签字后生效，按约定的工程计价标准计算。单项工程量增减在_____________元以内的不计价、不取费。

八、工程款拨付及条件：_________________

1、乙方须向甲方交付_____________万元履约保证金，并按甲方销售部的销售价格销售_____________._____________项目商品房_____________套(房源限定为2—4楼的商品住房_____________套，4—17楼的商品住房_____________套)，该_____________套商品房已签订《商品房买卖合同》并按银行要求交齐按揭贷款资料，此_____________套商品房首付款在应付工程款中抵扣。

2、工程款拨付：_________________主体工程建至_____________楼封顶和乙方销售完_____________套商品房且_____________套商品房的银行按揭款到甲方帐户后按甲方审核的当期所完工程量_____________%拨付当期工程款;主体至_____________楼完工验收合格，按当期甲方审核的所完工程量_____________%拨付工程款;主体封顶完工验收合格，按当期甲方审核的所完工程量_____________%拨付工程款;后续工程按当月进度完成量的_____________%按月支付。竣工验收合格并取得《建设工程竣工验收备案证书》后乙方提供决算书经甲方审核并委托建设工程审计师事务所审计完后一个月内办理结算，拨付工程款至全部已完工程量的_____________%，余下_____________%作为质量保证金。保修缺陷责任期按国家现行规定执行。(审计时间为三个月，因乙方原因除外)各期应拨付工程款在甲方审核当期工程量后，甲方先扣除乙方_____________套商品房首付款所分摊的应扣款(8楼封顶拨付时扣除_____________%，12楼封顶拨付时扣除_____________%，主体封顶拨付时扣4除_____________%)，甲方于_____________套商品房的银行按揭款到甲方帐户后5日内拨付当期剩余部分工程款。

九、违约责任：_________________本协议生效后，任何一方不得违反本协议：_________________

1、甲方未按时支付工程款项，甲方应承担应付工程款的资金利息，逾期一个月以上，甲方应承担逾期付款违约金。

2、乙方未经甲方同意而停工的，工期不顺延，经甲方通知复工后，乙方在五日内未复工的，甲方有权单方解除施工合同，甲方并有权单方另行发包本工程。甲方对乙方所完工程仅按工程直接费用对乙方进行结算，乙方并按所完工程结算款20%向甲方承担违约金，甲方于本工程取得《建设工程竣工验收备案证书》后一个月内向乙方支付解除合同的应付款项。

3、因甲方责任直接造成乙方停工的，乙方无责任的，甲方赔付乙方实际损失，并追究违约责任，不可抗拒原因除外。

4、乙方未按总工期施工进度计划完工，逾期十日以上的;或未在开工后75天内地上三楼未完工，未按期向甲方提供办预售许可证相关资料的;或未在开工后225天内主体未完工的;或未在开工后十五个月内未全面完工的，以上行为均为乙方违约，乙方应向甲方支付本合同违约金，

5、本合同违约金按本工程决算价的3%计算。

十、双方在建设行政主管部门备案的本工程施工合同，若其内容与本协议不一致的，以本协议为准，双方仍按照本协议执行。

十一、本协议未尽事宜，双方通过协商另行签定补充协议。

十二、本协议一式三份，经双方盖章(签字)并在甲方收到乙方_____________万元履约保证金后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，余送有关部门。

本协议签订时无任何涂改或修改，涂改或修改的协议无效。

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

施工合同范本11

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地点：

2.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。

3.颜色： 色

4.工程面积约： ㎡.

1.5工程单价：㎡。

1.6工程总造价约： 元。大写： 说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米 元)和画线（每米 元）按长度计算。

第二条：工程期限

1. 本工程总工期为 天。

2. 本工程开工日期为________年____月____日至________年____月____日。

3. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。

a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。

b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。

c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。

d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。

第三条：双方责任

1.甲方责任

A.甲方提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。

B．开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。

C．乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。

D．实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。

2.乙方责任

A．乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。

B．施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。

C．施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。

第四条：工程款的支付与结算

1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的 ％即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计 元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元

2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。

3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。

第五条：违约责任

1.工程质保期为________年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。

2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过____日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。

5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过____日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。

5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。

第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。

第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。

第八条：本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 签约代表：

签约代表： 签约日期：

签约日期：

施工合同范本12

甲方：

乙方：

一、根据有关法律法规、政策，经双方商定同意签订本合同。地块名称、位置及方位。

二、承包地概况，承包地面积四荒地xx公顷。

三、承包年限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

四、承包费总计：大写：小写￥：

五、承包结束后，土地所有权归村委会所有，村委会可以另行发包。

六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求，乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理，整理后的土地继续归乙方使用和管理。如有油田占地费，临时占地补偿费，归乙方所有，永久性占地补偿费归村委会集体所有。

七、乙方不许破坏原有地貌和附属物，不许弃耕，荒芜及掠夺性经营，可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人，但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后，方可转包。不得在承包地上建造固定建筑，赔偿额度由合同管理部门裁定。

八、本合同一式份，份具有同等法律效力。

甲方： (公章) 身份证号码：

乙方： (签章) 身份证号码：

施工合同范本13

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

一、工程内容；清理挖地、地面硬化、围墙开门做立柱。

二、工程地点；

1、峰迪车间路边地坪平地打水泥。

2、下水井改道，大门前围墙修补。

3、围墙修补；干挂胶路面修补40×550㎝。

三、工程期限

1、本合同总工期为元月5日开工，至20元月12日结束。

2、如遇下列情况，工期作相应顺延。

（1）施工现场不符合安全施工；

（2）设计范围内重大设计变更；

（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；

（4）甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在五天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价：人民币 元整（ ￥元）。

五、付款方式

1、合同生效后，甲方在三内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币 元整（ ￥元）；

2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价45%的款项，即人民币 元整（ ￥元）；

3、余下5%款项做为质量保证金，壹年内所有质量问题全部由乙方负责维修，如一年内无质量问题，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币 元整（ ￥元）。

六、 施工要求；

1、 将峰迪路边绿化地带清理，挖除多余的土方，挖出的土方由乙方自己处理，甲方不负责土方的处理。

2、 要求在地面上先用石子做垫层，垫层的厚度要求不小于20㎜，硬化地面的混泥土厚度不小于20㎜，混泥土的'标号要求在C30 水泥，并做好养护工作。

3、 在围墙的地方开一个约4m宽的门，门的两边重新做好加固立柱，具体地点由甲方指定，

4、 干挂胶路面修补。

5、 门卫前路面修补。

6、 下水道改道，做三个下水井。

7、 干挂胶围墙拆除后重新建造，要求地面用钢筋水泥加固。

七、工程验收

1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，通过验收。

2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，所造成的质量问题由甲方承担，并将视为通过验收。

3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。

八、验收标准

本工程以相关设计方案、要求为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。

九、双方权利和义务

1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

（2）负责对乙方进度、质量、安全保护、综合管理的监督。

（3）提供有利施工的现场条件。

（4）审核工程计划进度表。

（5）负责对要求、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。

2、乙方权利和义务

（1）严格按施工要求施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

（3）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

（4）遵守甲方规章制度（含治安、防火等规定），组织文明施工，进入甲方后，乙方工作人员不得吸烟。否则，每发现一次乙方支付罚款1000元；如造成事故的，全部损失由乙方承担。

（5 乙方在履行合同过程中如发生事故造成乙方自身或甲方或第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部责任。

十、违约责任

1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到10日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；

5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

施工合同范本14

发包方（甲方）：_________________

承包方（乙方）：_________________

兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：_________________

工程地点：_________________

承包内容：_________________

承包范围：_________________

承包方式：_________________

质量要求：_________________

工期要求：_________________

二、甲方工作：_________________

三、乙方工作：_________________

四、关于质量的约定：_________________

五、关于工期的约定：_________________

六、关于价款和结算的约定：_________________

七、关于材料的约定：_________________

八、关于安全生产的约定：_________________

九、关于违约责任的约定：_________________

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：_________________乙方（签字）：_________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

施工合同范本15

工程承包人：(甲方)________________________

住址： 身份证号：

劳务分包人：(乙方)______________________

住址： 身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于总承包人与分包人，(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：邢台县南石门钢铁小镇4#5#6#外墙脚手架工程。

工程地点：邢台县南石门镇南石门村。

分包范围：包清工

2、提供分包劳务内容：脚手架工程：(搭设、拆除，工字钢制作安装、钢筋预埋焊接安装固定、拆除，密目网搭设、拆除，平网兜设、拆除，满铺一层脚手架板含挡脚板、拆除脚手架板，每层装饰线板的安装、拆除，卸料平台制作安装、拆卸，安全出入口搭设、拆除、人行通道搭设、拆除、临边防护搭设、拆除、电梯井安全防护搭设，拆除，施工现场防护搭设、拆除、楼内楼梯口、预留洞口防护搭设拆除、拆卸完后的所有料具运至楼外码放整齐);辅料见11.6附件。

3、分包工作期限

开始工作日期：20__年月结束工作日期：20__年10 月15 日，总日历工作天数为： 天。

4、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级，以安全监督部门及有关单位质量验收签证为准。

5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同及总承包合同的各项条款(总承包合同价款细节除外)。

(2)本合同附件;施工现场各项管理制度及各项会议纪要作为合同附件。

6、标准规范

除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20__，GB50204-20__《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

7、项目经理

7.1、 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为付根明，职务：项目经理 ， 职称：建筑高级工程师。

7.2 、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的主要负责人 ，职务：架子工长，职称： 。如 有事必须以书面形式向项目经理请假，但必须以书面形式委托 在现场全权代表 的有关责任并处理现场的一切事项，不得推脱任何责任。如委托人在场不执行项目管理的，影响质量、安全和进度要求的，对工程造成质量或安全事故等负面影响的，项目部有权将其轰出工地，还不得进入工地承担其他管理职责。

8、工程承包人义务

8.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量、安全向发包人负责。

8.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。

(1)在20__年8月20前向劳务分包人交付具备本合同向劳务作业开工条件的施工场地，具备坚硬的架体施工场地。

(2)工人进场前提供工人住属、临时用水、用电、门窗、门锁、床铺、大型机器设备等设施，其交验要求与保护责任：由分包队负责，凡损坏的用具(品)由分包人负责承担配件购买维修或赔偿。

8.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

8.4、负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

8.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

8.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要，所提供的材料应现额领料由分包队自行保管，最后如数退回、退回不够数的照价赔偿;如：(卡扣、卡扣螺母、钢丝绳、扣丝、脚手架板、安全网等)。

8.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

8.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

9、劳务分包人义务

9.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和安全向工程承包人负责，组织具有相应架子工证书的熟练工人投入工作，现场技术人员必须参加每周例会;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

9.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按时完成周施工进度计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求执行施工组织设计、方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，凡不按上述要求执行施工的一律停止施工，直至整改到位方可进行施工。

9.3、安全文明施工管理：

(1) 科学安排作业计划，投入足够的人力保证工期;禁止使用未满18周岁和年遇50周岁以上人员，擅自使用的承担因此造成不良后果的负全部责任。

(2)严禁打架斗殴现象的发生，否则甲方有权开除责任人，并每次处以200-1000元的罚款，后果严重的移送司法机关处理。

(3)乙方在场的施工人员必须身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症及妨碍登高作业的其它疾病和生理缺陷，带病作业或有上述疾病和生理缺陷的所造成的工伤事故，一切责任和费用均由乙方承担。

(4)加强安全教育，因未接受安全教育私自上岗操作出现安全伤亡事故的由分包人承担;

(3)认真执行安全技术规范，严格遵守安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的安全整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱住属脏乱，造成的损失接受各种罚款。

9.4、劳务分包人以完成的工程部位，由施工人员进行自检、护检合格后由分包队技术人员以书面形式报项目安全员验收，合格后方可进行下道工序。

9.5、凡承包人需进购的材料，分包人应提前做好计划报项目部，如架管、卡扣、安全网、脚手架板、兜网等用料，因所使用材料未报计划影响施工进度的由分包人承担。因分包方人员不足造成工期拖延的，发包方对其进行处罚的或另行安排其他分包队伍进行抢工的费用由分包方承担全部责任。

9.6、分包人提供的辅料附件：(安全帽、安全带、防滑绝缘鞋、扳手)。

9.7、分包人人工费按建筑图标注的建筑面积计算，不得另行计算建筑面积。 按建筑面积计算： 元/㎡

10、工程款支付方式：

10.1、本次分包方为垫付工程项目，施工期间不付任何费用，主体封顶一个月内付已完工程量的80%。

11、其它

11.1、由于分包方施工人员不充足，工期严重滞后的，对脚手架工程无法完成的，总包方有权把其它工程分包给其它队伍，其工资每人每天240元扣除分包队。如缓和一段时间后实力仍无法满足质量和工期要求的，分包队无条件退场，退场后按完成工程量合格后的50%予以结算。

11.2、本工程重大伤亡事故为0;治安、消防事故为0;如发生伤亡事故，5万元以内由分包方承担，5万元以上的要追究谁的责任由责任人承担其责任。但总包方承担不超过总价的50%。

11.3、因安全原因或质量不合格，总包方安全或质量管理人员对其要求进行整改的项目，分包方不整改的或拖延整改的，总包方安全员和质量员有权对其进行除罚。因工程质量、安全、文明施工不达标造成上级检查对其进行处罚的由分包队自行承担，总包方还要进行追加罚款。

12.1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

12.2、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商可另行订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日