酒店建设工程资质挂靠合作协议

第一篇：酒店建设工程资质挂靠合作协议

建设工程施工资质挂靠合作协议

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平、诚信的基础上，甲、乙双方就乙方与甲方酒店项目建设工程施工资质挂靠合作事宜达成如下协议：

一、工程概况；

工程名称：酒店装修改造工程；

工程地点：

工程内容：酒店内、外墙装修改造，具体内容以甲方最终确认的内、外墙施工图为准。

二、资质要求；

按照甲方的工程内容，乙方将提供符合国家专项施工标准的二级或以上的专项装修及幕墙施工等在内的专项工程施工资质证照。

三、甲乙双方约定条款；

1、甲方将以（￥：）的总金额有偿使用乙方公司所拥有的装修及幕墙等资质，该金额为总打包费用（包括乙方对甲方的管理费用及开具发票在内的所有费用），在本协议有效期内，甲方项目如需使用乙方公司的其他相关资质时，乙方承诺将不额外收费。该款项支付方式为：本协议签订后的三个工作日内甲方将支付总金额的%给乙方，施工许可证办理完成后的3个工作日内支付总金额%给乙方，甲方工程结束并经国家建设主管部门验收合格后的个工作日内支付全部余款；

2、甲方必须遵照本协议所约定的时限按批、按时支付款项给乙方，否则，每延期支付一天，乙方有权将按总金额的%处罚甲方（遇不可抗力因素除外）；

3、乙方在收到甲方支付的首批款项后，将在方项目所需的各类证照（含开工许可证），办理过程中各类证件提供及业务沟通均以乙方为主，甲方将安排不少于人全力辅助和配合乙方完成开工许可证的办理；

4、手续办理过程中，按照抚州市政府及建设部门的相关要求，依据甲方工程的具体施工项目乙方必须提供符合甲方工程施工项目所需的各类人员证书、资质及标准的材料或证明；

5、乙方承诺提供给甲方办理各类证照的各类资质及证明材料均为真实材料，乙方确保其真实性和公正性，如因乙方提供虚假材料致使甲方蒙受损失的，乙方将无条件承担一切经济损失，同时甲方将视具体情况保留和追究乙方连带责任及损失的权利；

6、乙方仅负责甲方办理各类证照时所需的证照资质提供及办理业务，甲、乙双方仅为资质使用挂靠关系，甲方施工时应安全第一、防范和杜绝各类安全事故的发生，如因甲方包括其人员在抚州酒店项目工程施工中所产生的一切债务、财税和安全事故及责任均与乙方无关，均由甲方私自全部承担和处理；

7、证照办理过程中，甲、乙双方应勤勉尽责、紧密配合、高效推进，均不得互相推诿、拖延办理时间和速度，乙方必须在甲、乙双方事先约定的时限内办理好甲方所需的各类证照，否则，如有违反甲方有权按元/次对乙方进行处罚（遇不可抗力因素除外）；

8、乙方办事人员在证照办理过程中所需的业务用烟、用水均由甲方提供（甲方将按需发放，乙方人员不得单独购买），一般不产生招待费用，如确需发生招待的需事先经甲方项目负责人同意后方可发生，同意后的费用由甲方承担；

9、乙方办事人员的工资由乙方承担，甲方不承担乙方业务用烟、用水外的其他一切费用，业务办理过程中，乙方人员应注意安全，所有由于乙方人员不注意安全而引发的一切事故和责任均与甲方无关；

10、甲乙双方合作期间，如甲方财务部门需要开具发票或进行走账处理时，乙方应予以配合，并单独专门开立账户供甲方管理和使用（该账户管理权、使用权归甲方所有），乙方不得以任何理由占用或挪用该账户资金，更不得以此为由另行收费。

四、本协议有效期自甲乙双方签订之日起至甲方工程结束并经国家建设主管部门验收合格之日止；

五、本协议未尽事宜，甲乙双方应另行协商并制成附件，附件与本协议具有同等法律效力，协商不成的可到甲方所在地法院申请仲裁；

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，各份均具同等法律效力。

甲方：乙方：

签章：签章：

日期：日期：

第二篇：工程资质挂靠合作协议

合作协议

甲方：

乙方：身份证号：

乙方以甲方名义承包淮安地区居配及其相关工程，经双方协商，达成如下协议：

一、协议期限：日至日

二、乙方以甲方名义承接淮安地区居配及其相关工程，甲方提供相应的资质资料及业务资料，出具授权委托书，并配合乙方和项目业主签约。

三、甲方定期或不定期向乙方传达业务经营信息及所涉及的相关法律法规，公司的规章制度，乙方必须严格履行。甲方有权监督乙方的经营活动，并有权制止乙方的违规违法等行为。

四、甲方指定专人与乙方保持工作联系，并及时提供业务、生产等服务。

五、乙方负责承建工程的所有事宜。严格按照廉政建设相关规定执行并按甲方的规章制度管理，塑造和维护甲方的企业形象和利益，承担由此引起的一切经济、法律责任，并负责善后。

六、乙方承接的项目，具备开票条件的由乙方向项目业主开具发票，所取得的工程款应及时解缴甲方，甲方在扣除乙方应缴的各种税费及工程管理费后，应及时全额拨付给乙方。工程管理费按开票金额的6%计算。所有税金子由乙方自行承担，在取款时内扣。乙方必须向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

七、严格执行甲方安全施工的相关规定和制度，发生安全事故和其它非正常损害事件时，乙方必须及时处理，并由乙方承担一切经济责任和法律责任。

八、乙方如违反上述协议，例如第五条和第七条相关规定时，并需乙方承担经济责任时，先按双方签订的抵押合同中规定的抵押数额承担经济赔偿责任，对超出部分由双方协商解决。

九、本协议履行中，发生争议时，应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。未尽事宜，双方可再行商议。如有变更，经双方协商同意另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：（代表）

乙方：（代表）：年月日

第三篇：资质挂靠合作协议

合 作 协 议

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》，就乙方挂靠借用甲方企业资质证件从事经营管理活动事宜，双方经平等协商一致达成如下：

第一条

合同目的甲方向乙方提供承接工程项目、项目施工验收及电业局并网验收所需的甲方资质证件，包括甲方营业执照、企业资质证书（送变电工程专业承包三级、承装（修、试）电力设施许可证等）、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件；另包括项目验收或并网报验需加盖公章的相关材料，甲方应予以盖章。

协议有效期为

****年**月**日至

****年**月**日

同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其合作期内的注意事项。

第二条

甲方的基本权利和义务

权利：

（1）甲方向乙方收取

按光伏项目装机容量*0.3元*3% 作为管理服务费（第一次开票时，乙方应一次性付清）。

（2）甲方配合乙方开具发票，产生的税收由乙方负责，税收按

%收取。开票时，乙方应按开票金额付清。

（3）甲方可不定期派专业人员对乙方承包的工程进行质量与安全监督，提出的整改意见，乙方应积极落实整改。

义务：

（1）甲方在本协议生效之后，向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可，并保证其真实性、合法性。

（2）甲方不得在乙方借用资质期间，无正当理由随意收回资质，甲方若需收回资质，应当提前与乙方协商，且以书面形式提前一个月通知甲方。因甲方原因给乙方造成的一切损失，全部由甲方承担。

（3）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条

乙方的基本权利和义务

权利：

（1）乙方可以获取甲方对其两条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

（2）享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

（3）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

（4）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

义务：

（1）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

（2）负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

（3）认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任并承担一切经济损失。

（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

（5）乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

第四条

乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任与经济损失，特此提出免责声明。

第五条

如有未尽事宜，经甲乙双方共同友好协商后以补充协议方式规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第六条

本合同以双方签字盖章生效，协议一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表：

乙方代表：

****年**月**日

****年**月**日

第四篇：最新资质挂靠合作协议

资质挂靠合作协议

甲方（管理方）：

乙方（挂靠方）：

根据《中华人民共和国合同法》，就乙方挂靠借用甲方企业资质证件从事经营管理活动事宜，双方经平等协商一致达成如下协议：

一、协议有效期暂定为。

二、甲方向乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件，包括甲方营业执照、建筑业企业资质证书（市政二级、管道二级）、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件。

三、甲方可根据实际情况协助乙方办理工程项目招投标的相关工作，乙方所办理的工程项目招投标文件，需复印一份交甲方建档、备案。须由投标方负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方自行负责。

四、乙方向甲方借用资质前，乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的%向甲方缴纳风险保证金，保证金的处理如下：

1、乙方借用甲方资质承接工程项目后，风险保证金将转作为乙方支付甲方的项目管理费；

2、乙方借用甲方资质参与工程项目投标，若乙方中标，风险保证金将转作为乙方支付甲方的项目管理费；若不能中标，甲方按每个工程元标准扣除资质借用费后退还乙方剩余保证金（若需要甲方制作标书，则乙方按照每个项目

元的标准支付制作费）；

3、挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本协议行为的；

4、乙方未经甲方允许，擅自将资质用作协议以外活动的；

5、发生其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时，除甲方有权扣罚风险保证金外，乙方还应承担一切经济与法律责任。

6、风险保证金不计利息。

五、需要甲方委派人员为乙方协助办理挂靠相关事务，其甲方委派人员的的食、住、行等费用全部由乙方负责。

六、招标文件规定需要甲方委派建造师等人员到场的，甲方收取乙方人员出场费省内

元

/次、省外

元/次；需要甲方法人代表到场的，甲方收取乙方法人代表出场费省内    元/次、省外

元/次。

七、甲方提供的建造师证书一旦押证或建设主管部门上网公示建造师在建工程，其建造师证的使用期按投标工期为准。超过工期，建造师证仍在使用或公示中，甲方收取乙方建造师证延期使用费元/天。

八、在投标过程中，乙方如有与其他公司进行串标、卖标行为，甲方将对乙方处以50000元罚款，并没收投标保证金，立即终止本协议，并在互联网上公告。

九、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中，乙方采取组织多家企业共同投标，且不能保证以甲方为主体时，甲方有权选择自行投标或与其他单位合作参与本工程及其他工程投标，其乙方所发生的一切费用由乙方承担，甲方有权扣罚风险保证金，本协议终止。

十、乙方在工程项目施工期间，必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工，如发生质安事故或逾期交工等，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担，需追究刑事责任的，也由乙方承担责任。

十一、由乙方施工的工程，其工程的保修由乙方自行负责，直至工程合同责任免除为止。

十二、本协议结束，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十三、本协议一式贰份，双方各执壹份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲

方所在地的人民法院起诉。

甲方：

乙方：

第五篇：资质挂靠合作协议

资质挂靠合作协议

甲方（管理方）： 哈尔滨市民基建筑工程有限责任公司 乙方（挂靠方）：

根据《中华人民共和国合同法》，就乙方挂靠借用甲方企业资质证件从事经营管理活动事宜，双方经平等协商一致达成如下协议：

一、协议有效期暂定为。

二、甲方向乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件，包括甲方营业执照、建筑业企业资质证书（市政二级、管道二级）、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件。

三、甲方可根据实际情况协助乙方办理工程项目招投标的相关工作，乙方所办理的工程项目招投标文件，需复印一份交甲方建档、备案。须由投标方负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方自行负责。

四、乙方向甲方借用资质前，乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金，保证金的处理如下：

1、乙方借用甲方资质承接工程项目后，风险保证金将转作为乙方支付甲方的项目管理费；

2、乙方借用甲方资质参与工程项目投标，若乙方中标，风险保证金将转作为乙方支付甲方的项目管理费；若不能中标，甲方按每个工程元标准扣除资质借用费后退还乙方剩余保证金（若需要甲方制作标书，则乙方按照每个项目

元的标准支付制作费）；

3、挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本协议行为的；

4、乙方未经甲方允许，擅自将资质用作协议以外活动的；

5、发生其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时，除甲方有权扣罚风险保证金外，乙方还应承担一切经济与法律责任。

6、风险保证金不计利息。

五、需要甲方委派人员为乙方协助办理挂靠相关事务，其甲方委派人员的的食、住、行等费用全部由乙方负责。

六、招标文件规定需要甲方委派建造师等人员到场的，甲方收取乙方人员出场费省内

元 /次、省外 元/次；需要甲方法人代表到场的，甲方收取乙方法人代表出场费省内 元/次、省外

元/次。

七、甲方提供的建造师证书一旦押证或建设主管部门上网公示建造师在建工程，其建造师证的使用期按投标工期为准。超过工期，建造师证仍在使用或公示中，甲方收取乙方建造师证延期使用费元/天。

八、在投标过程中，乙方如有与其他公司进行串标、卖标行为，甲方将对乙方处以50000元罚款，并没收投标保证金，立即终止本协议，并在互联网上公告。

九、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中，乙方采取组织多家企业共同投标，且不能保证以甲方为主体时，甲方有权选择自行投标或与其他单位合作参与本工程及其他工程投标，其乙方所发生的一切费用由乙方承担，甲方有权扣罚风险保证金，本协议终止。

十、乙方在工程项目施工期间，必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工，如发生质安事故或逾期交工等，一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担，需追究刑事责任的，也由乙方承担责任。

十一、由乙方施工的工程，其工程的保修由乙方自行负责，直至工程合同责任免除为止。

十二、本协议结束，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十三、本协议一式贰份，双方各执壹份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲

方所在地的人民法院起诉。

甲方：

乙方：