植树造林退耕还林土石方工程合作协议

第一篇：植树造林退耕还林土石方工程合作协议

浑源县北岳扶贫植树造林合作社土石方工程合作协议

甲方：浑源县北岳扶贫植树造林合作社

乙方：

项目位置：浑源县大磁窑乡孟家窑村扶贫植树造林项目 经甲乙双方协商一致达成如下协议：

一、甲方委托乙方机械挖运土石方，为植树造林做基础工作。

二、乙方需要进场机械设备360以上挖机、装载机。后八轮自卸车等配套设备开展施工作业。数量按现场工作面商定。

三、乙方机械设备的燃油费、材料费、维修费用自负，乙方需保证安全措施到位，施工中发生的大小工伤、重大事故乙方负责。

四、乙方施工中的食宿自理。

五、甲方保证施工展开后能正常施工，不无故停工。如遇不可抗力造成的停工延误，甲乙双方协商解决。乙方无故停工造成甲方损失的，按正常施工工作量计算。甲方无故造成乙方停工10天以上的，按挖机每台一天1000元，装载机一天500元，自卸车一天500元计算。

六、工程单价：土石方挖运（运程800米以内）每立方人民币8元。（方量按车上方结算。要求四角满带帽）此单价为税后单价。

七、结算方式：每月25日按方量收票，下月5—10日全额付清。

施工中如乙方周转困难，甲方可予以借支材料费。

八、如甲方不能按时给付乙方工程款，乙方可以按市场价卖煤抵工程款，直到付清乙方工程款为止。

九、乙方进场前，甲方向乙方借款叁拾万元整（300000），此款乙方进入施工后，甲方以卖煤款还清为止。借条另附。

十、本合同至签订之日起，两天内机械设备进场。如不能履约，则本合同自行终止。

十一、以上条款，如甲乙双方有异议和补充，可另加补充协议。此合同如施工过程中有争议，可诉诸当地法院裁决。

十二、本合同一式三份，甲乙双方各一份。

甲方（签字，盖章）乙方（签字，盖章）

甲方身份证号乙方身份证号

甲方电话乙方电话

2013年月日

第二篇：土石方运输合作协议

土石方工程运输协议

甲方： 乙方：

甲方承接的 襄阳市襄城区山水家园 工程，需使用重型工程车辆及挖掘机等作业，经甲乙双方协商，就重型工程车辆、挖掘机等及渣土消纳场地的使用等事宜，达成如下协议： 1)工程地点： 檀溪路 2)作业内容：土石方运输。

3)甲方在确保车辆有足够时间到达的前提下，须提前（3小时）通知乙方使用工程车的时间及数量，因甲方原因影响乙方正常工作，甲方应承担给乙方造成的全部损失（包括但不限于可期待利益），乙方不按时间配置足够车辆的数量，按每辆车每小时500元赔赏。4)工程内容分解、挖方、清运、消纳，其中挖方由甲方承接，清运由乙方承接，消纳场地由甲方指定为 广电南路 并承担土方转运费用，双方约定费用为： 动车费50元 每公里加20元，其中广电南路包干价70元/车 消纳场地发生改变时甲、乙双方需重新协商运费，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

5)甲方负责施工周边的社会关系协调等，确保施工顺畅，并承担相关的全部费用，即保证指定运输路线的顺畅，解决指定运输路线上遇到的一切（除交通安全事故外，车辆发生的交通事故甲方不负责任）问题，并承担相关的全部费用。现场施工中因乙方操作失误造成现场其他设施损坏，由乙方承担。

6)甲方根据乙方运输的次数，每5个工作日据实足额结算给乙方，工程结束后7日内甲方全额结清剩余运费。

7)施工过程中，当施工现场无法正常作业，乙方车辆离开甲方施工工地时需经甲方同意。

8)合作期间甲、乙双方各自承担自有机械产生的相关全部费用，包括但不限于燃油费、维修费、司机及操作手的工资。

9)甲、乙双方应加强安全检查及防范工作，发生一切安全事故包括但不限于车辆本身安全、驾乘人员安全、危害他人安全、开往及退出工地时安全等，均由甲方和乙方按机械归属各自承担。10)甲方应严格按照国家行业有关文明施工规范及业主要求进行施工，如有违反相关规定所造成的全部损失由甲方自行承担；乙方在清运过程中应严格遵守相关城管、交通、市政、环卫等的管理规定，若违反相关规定产生的费用由乙方自行承担。11)乘驾人员食宿自理，机械设备、车辆自行保管。

12)若非因乙方原因造成乙方无法正常工作，包括但不限于发生了不可预见或不可抗力的情形，或者甲方要求乙方暂停工作等，工期相应顺延。

13)甲方承担全额发票及税金。

14)在履行本协议过程中，发生的一切争议由双方协商解决，协商不成，双方约定由乙方所在地人民法院管辖。15)本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自 年 月 日至 年 月 日止合同期满自动作废。

甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人： 法定代表人： 电话 ： 电话：

第三篇：土石方工程合作协议书

土石方工程合作协议书

项目合作协议（以下简称甲乙双方）

甲方：身份证号：籍贯： 乙方：身份证号：籍贯： 甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指

挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。

九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。

项目合作协议双方签字生效：

甲方：乙方：

合作协议签订时间：年月日

双方身份证复印件：

土石方工程合作协议书

项目合作协议（以下简称甲乙双方）

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着公平、公正、平等的原则，订立合作协议如下：

一、甲方就土石方工程介绍给乙方施工完成。

二、乙方按照双方协议给甲方的咨询费即0.60元/m3，按实际完成工程量支付。

三、乙方在签订合同进场后，先付人民币大写：伍万元（￥50000.00元），其中每个月按实际完成量支付当月的返点。

四、签订合同时，乙方支付给甲方的伍万元在以后的结算中扣除。

五、本协议在合同签订进场后生效。

六、本协议一式叁份，甲方一份，乙方贰份。

七、若有争议，双方进行协商解决。

甲方：乙方：

年月日

第四篇：土石方工程合作协议书

土石方工程合作协议书

项目合作协议（以下简称甲乙双方）

甲方： 身份证号： 籍贯： 乙方： 身份证号： 籍贯：

甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

一、甲方将

土石方工程和乙方 进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。

九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。

项目合作协议双方签字生效：

甲方： 乙方： 合作协议签订时间： 年 月 日 双方身份证复印件：

第五篇：土石方工程承包协议

路基土石方工程

内部承包合同

【合同编号： DYKJNB-02】

甲方：

乙方：

二0一六年六月

路基土石方工程承包合同

甲方：

乙方：（身份证号：）

根据 工程建设施工的需要，经双方协商确定将该项目路基土石方工程施工任务交由乙方承担施工。为明确甲、乙双方的职责，保质按期完成任务，根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，签定如下合同条款，共同遵守执行。第一条：合同范围及内容

1、工程名称： 工程路基土石方

2、工程地点：

3、工程范围：路基(含涵洞、挡土墙)土石方工程，主要工程内容包括涵洞、挡土墙土石方工程、路基边沟开挖、清理表土、填前压实、路基挖土石方、软土地基处理（换填材料由甲方供应）、路基填筑、路床整形、边坡修整、路基临时排水、土工格栅铺设、填挖交界处理、涵背及台背回填、便道修筑及维护、配合路基检测、人员、机械进退场、乙方临建等工程所需的一切劳务、材料、机械设备工作和其他一切能使本工程及时、顺利完工的工作项目。第二条：承包方式

2.1本合同采用固定综合单价包干方式承包，工作内容按现行公

第1页

共13页

路路基施工技术规范（JTG F10-2006）要求施工，同时包工期、包质量、包安全。

2.2计量方式及承包单价：

2.2.1、涵洞、挡土墙挖运土、石方（运距2km内）：按现场收方计量方式计量，综合单价为 元/m3。鉴于前期涵洞开挖过程中出现的种种原因导致机械降效，甲方对乙方进行一次性经济补偿 元；

2.2.2、路基挖、运、填筑土石方：按经双方确认的依据原始地貌复测形成的道路横断面图计算填方土石方总体积扣减路基借土、石（不含次坚石或坚石）填方(本条2.2.4款)总体积及路基借石（次坚石或坚石）方量（本条2.2.3款）进行计量，综合单价为 元/m3；

按规范超宽填筑部分及路堑、路堤刷坡等工序已计入综合单价中，不单独计量。

2.2.3、路基借石（次坚石或坚石）填方（运距2km内）：按现场收方计量，综合单价为 元/m3；

2.2.4、路基借土、石（不含次坚石或坚石）填方（运距2km内）：按现场收方计量，综合单价为 元/m3；

2.2.5、路基挖运弃土方（运距2km内）：按经双方确认的依据原始地貌复测形成的道路横断面图计算挖方总体积扣减道路利用填方总体积进行计量，综合单价为 元/m3；

2.2.6、挖运软基处理软土、淤泥（运距2km内）：按现场收方核实计量，综合单价为 元/m3；

第2页

共13页

2.2.7、涵背回填砂砾石、软基处理回填砂砾石：回填材料甲供，按现场收方核实计量，综合单价为 元/m3；

2.2.8、土工格栅铺设：材料甲供，按现场收方核实计量，综合单价为 元/m2。

2.3.9、便道维护按 万/月计算，按 个月计算 2.3计量特别约定

2.3.1、开挖、填筑之前的清表除淤工程量已包含于挖方、填方中，不单独行计量。

2.3.2、路基两侧的临时排水沟，截水沟的挖掘，属乙方施工措施所必须进行的内容不另计量。

2.3.3、路堑开挖土石方，利用作路基填料，乙方应在工程场地范围内合理综合调配，运距已综合进入合同单价，无超运距计量项目。

2.3.4、所有弃置土方、借土石填方综合单价内已包含运距2km，如在实际施工中发生超运距，经甲方核实后超出部份按1.8元/km.m3 计算增加运费。

2.4合同价格中已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料、生产及生活的水电费、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时设施临时用地、临设建设与拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等全部费用。在整个合同执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。

第3页

共13页

2.5合同价格还包括了必须的赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成的一切所有费用，乙方不得因赶工或因加班而提出额外的补偿要求，甲方也不支付合同约定以外的任何费用给乙方。第三条：工程工期、质量、安全及进度要求

3.1 开、完工日期及缺陷责任期：

开工日期：2016年6月10日，完工日期：2016年12月31日

缺陷责任期：甲方全部工程完工且竣工验收合格后两年。3.2 若在施工过程中甲方上级单位、监理单位及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足甲方上级单位和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失、赶工费用已在合同价款中充分考虑，乙方不得另外提出补偿。

3.3 乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求乙方检查整改直至符合要求，且并不能影响合同工期的要求。

3.4质量：乙方严格按施工图纸及技术规范施工，保证工程质量。乙方所负责的工程项目工程质量必须达到项目业主组织验收的合格标准。

3.5安全：乙方在安全生产是第一责任人，必须认真做好安全生

第4页

共13页

产措施和实际工作。如有违章操作，甲方有权给予纠正，必要时要求停工整改。如果乙方在施工过程中所造成的人员、财产等各类安全事故，其法律、经济责任、赔偿责任概由乙方自行负责，与甲方无关。为了保障有效解决安全事故，甲方有权预扣乙方的应领工程款，直至安全事故解决为止。若甲方因此承担了赔偿责任以及由此产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），甲方有权从乙方的工程款中优先扣除。

3.6进度：

3.6.1乙方对所承担的本合同工程按2016年12月31日完工，进行工期倒排的计划安排，合理组织人力、设备进行施工，充分考虑到不利因素的影响，确保以上目标的实现。

3.6.2工程施工中，若甲方要求发生工程设计变更等，乙方必须按甲方变更指令进行施工。

3.6.3根据该工程工期紧的特点，在气候允许或能够克服的条件下，乙方必须连续、加班施工。第四条：合同价及工程结算

4.1本合同采用综合单价包干方式承包（税后价）。

4.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以甲乙双方现场测量的原始数据为依据，按照合同价进行结算。

4.3支付方式：甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应按照甲方的要求提供劳务清单，对于乙方提交的不符合甲方的要求，甲方有权拒付相应的工程款。

第5页

共13页

4.4本合同工程完工后，甲方按经审定的乙方完成工程款的90%结付给乙方，扣留5%作为本合同工程的民工工资、安全文明施工保证金，扣留5%作为本合同工程的质量保证金。第五条：工程进度款支付

1、本合同所有工程款分四阶段付款，本工程无预付款。第一阶段：每月按实际完成工作量支付进度款的70%。月进度款的支付流程：每月18日由乙方向甲方申请进行月进度计量，并计算其工程款，填写工程量计算清单和进度工程款拨付申请表，经相关人员复核审批后于次月15日前支付。

第二阶段：本合同所约定应由乙方完成的全部工程经甲方验收合格后（两个月内）甲方向乙方支付工程款总额15%。

乙方在完成了本合同所约定的全部工程内容，经甲方全面验收合格并撤场后，乙方向甲方提出结算申请，甲方进行工程总价款结算，经相关人员复核，审批后支付。

第三阶段：甲方所有工程完工验收合格后（一个月内），甲方向乙方支付10%。

第四阶段：工程完工后6个月内如无拖欠现象，甲方向乙方支付民工工资、安全文明施工保证金。质量保证金待质保到期，并且甲方上一级单位支付给甲方后二十日内甲方按甲方上一级单位支付给甲方的质量保证金实际金额支付给乙方。

第六条：工资管理

6.1工资管理执行《四川省劳动和社会保障局、四川省建设委员

第6页

共13页

会关于转发劳动和社会保障部〈建设领域农民工工资支付管理暂行办法〉的通知》的规定。

6.2乙方在人员进场时如实向甲方申报进场人员有关情况（填报表格），同时提供身份证复印件。

6.3乙方按月编制施工人员工资表，乙方按规定支付人员工资，不能以任何原因拖欠民工工资。乙方必须每月向甲方报送真实的发放民工工资的工资表等资料，如实向甲方报告民工工资、材料款的支付、拖欠等全部情况，供甲方审核。第七条：甲乙双方职责

7.1甲方职责

7.1.1向乙方提供工程控制点、施工图纸、技术交底。7.1.2甲方对乙方施工测量、施工放线进行监控及复测，负责工地所有试验项目和费用（如因工程质量问题导致重复检验的费用由乙方负担）。

7.1.3对乙方在施工过程中的质量有权进行监督，在施工中严格按照设计要求和相应的施工技术规范组织验收。

7.1.4有权在乙方工程进度滞后时，督促乙方加大施工投入，加快工程进度。

7.1.5甲方有权监督乙方的所有施工和财务管理，对不按要求施工，不遵守安全操作的有权处罚，对于拖欠农民工工资的，甲方有权从乙方的工程款中扣除代付。

7.1.6根据乙方要求，甲方有对本合同内容保密的义务。

第7页

共13页

7.1.7对乙方提出的有关工程质量及进度方面的报告所涉及的内容应在48小时内予以答复，确保工程顺利施工。

7.1.8甲方按合同约定按时向乙方支付工程款。

7.1.9 乙方违约，经甲方书面通知拒不改正的，视为乙方严重违约。甲方有权随时解除或者终止本合同。甲方解除或者终止本合同的，乙方须立即出场。已完成的工程款待无任何纠纷后，按照合同的约定结算、支付。

7.2乙方职责

7.2.1负责施工场地的平整、施工范围内的用水、用电及施工便道（主线外施工便道甲方按实给予计量）和乙方临时设施的修建。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

路基施工前，乙方必须对线路控制点、水准点进行全面的复核并适当加密敷设满足施工需要，向甲方提供能反映真实原地貌横断面图并将断面图和土石方调配方案及时报送甲方,甲方复核经双方确认横断面后作为土石方工程数量计量依据

7.2.2乙方负责协助甲方办理临时、永久用地的征用，由此引起的乙方机械、人工误工由乙方自行承担。

7.2.3乙方在确保工程质量、安全的前提下，精心组织，确保合同工程进度目标的实现。如果质量达不到合格标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担(包括甲方上级单位相关罚款等全部经济损失)，且工期不予顺延。

7.2.4乙方应严格按施工图纸及有关规范施工，采取一切必要措

第8页

共13页

施，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

7.2.5乙方在完成本合同工程施工中所发生的一切安全事故责任、损失等，均由乙方自行负责，与甲方无关。

7.2.6乙方服从甲方对项目管理的统一要求，遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理、自行担责。

7.2.7将投入本工程的施工技术人员名单及特殊工种操作证、身份证复印件报甲方备案。

7.2.8无条件接受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

7.2.9在本项工程中，甲方上级单位的要求以及甲方向上级单位的承诺，对乙方具有同等的制约作用。

7.2.10乙方有义务无偿协助甲方的甲供材料进场，和友邻班组和谐相处。

7.2.11未经甲方允许，乙方不得将本合同对外复印、传阅和泄露其内容。

7.2.12 乙方有任何违约行为，给甲方造成损失的，须赔偿甲方的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费等）。第八条：其它

8.1关于进度达不到要求：如乙方分项工程进度达不到甲方统一要求，甲方有权终止本合同项下部分或全部施工项目，另选施工队伍进行施工，乙方须立即出场，不得以任何理由加以阻扰。

第9页

共13页

8.2关于质量达不到要求：如乙方分项工程质量达不到合格等级要求，乙方必须自费返工处理至达到合格要求。未处理前，甲方将拒绝进行工程计量款支付。乙方在15天内未处理的，甲方有权解除或者终止本合同，另选施工队伍进行施工，乙方须立即出场，不得以任何理由加以阻扰。第九条：违约责任

9.1、甲方: 未按合同规定的条款履行给乙方造成损失，应承担相应责任（但是，如果是本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，或因业主的原因、不可抗力导致等非甲方过错造成甲方不能按本合同履行的除外，甲方对此均不承担任何违约责任）。

9.2乙方：

9.2.1未按本合同工期完成，将视其情况给予违约罚款处罚，若乙方无能力按照甲方及业主的要求完成本工程，甲方有权解除或者终止本合同，乙方须立即出场，一切损失由乙方自负。乙方拒不出场的，按照每天赔偿甲方人民币5万元至50万元的标准赔偿甲方经济损失。并且乙方还应当向甲方支付违约金人民币50万元。

9.2.2施工过程中，乙方不按设计要求或施工规范的要求施工，经甲方发现一次罚人民币1000 元并返工至工程质量合格，费用乙方自负。如经甲方上级单位发现质量等问题给予甲方处罚，乙方除赔偿甲方受上级单位给予甲方的处罚外，还应另行接受甲方对乙方等额处罚，并承担返工修复的全部费用，违约罚款在当期计量中工程款中优

第10页

共13页

先扣除。若乙方承担的工程不能满足质量要求，将承担由此造成的一切损失。

9.2.3若乙方在缺陷责任期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修复，所发生费用全额由乙方承担，并从质量保证金中扣除。如所扣留的质量保证金不足以支付，甲方有向乙方追偿的权利。

9.2.4有如下情况之一者，甲方有权解除或者终止本合同，并将乙方清退出场，乙方无条件服从，甲方不承担任何责任和经济赔偿。清退时甲方根据乙方所完成的合格工程量，依据本合同第四、五条条款约定进行退场清算：

（1）视乙方工程进度情况，甲方认为乙方进场人员和设备台数不能满足甲方要求，造成工期滞后，经甲方书面告诫乙方不能有效改正或者整改达不到甲方要求的；；

（2）乙方不服从甲方现场管理，质量管理措施不力，累计三次出现一般质量不合格的情况或者出现一次严重质量不合格的情况。

第十条 争议的解决方式

合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提出诉讼。

第十一条 附则

1.合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件、要求及双方签约人的授权委托书均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

第11页

共13页

2.合同签订前乙方须缴纳60万元做为工程的履约保证金，待乙方所施工项目经甲方以及业主竣工验收合格，无履约异议，且待乙方退场后一个月内予以返还（不计利息）。

3.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。

4.本合同从2016年6月9日开始生效，责任缺陷期满且工程款支付完后终止。

5.本合同书壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方： 乙方： 租赁有限公司

法定代表人：

委托代理人： 签字（按拇指印）：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

合同签订时间：2016年6月8日

附：甲方营业执照复印件及乙方身份证复印件

第12页

共13页