第一篇:配套服务合同
合同编号:___________
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________?
说明:
双方谨就甲方向乙方购买___________套装软件,配套服务产品以及配套外购品签订本合同。并对双方的权利义务规定如下:
一、甲方的权利和义务
1.甲方付款方式:
l甲方于签约时,以支票或转账方式支付乙方价款总额的___________﹪为定金。
l甲方须于乙方在交货后三天内,以支票或转账方式支付乙方剩余价款,即总额的___________﹪。
2.甲方不得对标的物实施销售、发行、转让、复制、出租、赠与、提供、抄袭、反汇编、破译及修改等任何侵权行为。合约所列的系统软件、工具软件及应用软件的一切著作权归属著作人或其指定的被授权人所有。
3.甲方应提供测试所需要的资料及硬件设备,并备妥磁盘、磁带、连续报表等消耗品
二、乙方的权利和义务
1.自有品的交货:乙方负责提供应用软件光盘一张及操作手册一套。乙方保证所提供的标的物完全符合订购商品的规格,绝无灭失或减少其通常的效用。标的物的规格、数量如不符或有瑕疵,乙方同意于维护期间内修复或更换为无瑕疵的同样功能的产品。
2.外购品的交货:货到后,甲方应立即对货物的产地、名称、规格、型号、数量、包装、外观进行验收。如符合本合同约定的,买方应当立即签收,如发现不符合合同约定的,买方应在货到后七日内,以书面形式向乙方提出。否则,视为对乙方交付的外购产品验收合格。
3.使用权的转移:本订购单标的物的使用权,自乙方交付时转移于甲方;但前提条件是甲方已向乙方付清本订购单及相关附件所规定的全部款项,否则本订购单标的物的使用权依然属于乙方。
三、乙方的售后工作项目及说明
1.管理系统安装集成服务:
检查甲方的硬件及网络环境,确定其环境可顺利安装并执行神州数码___________管理软件后,安装甲方所购买的神州数码计算机管理应用套装软件及其配套与捆绑软件(如 数据库、远程遥控软件..等),并确认安装后的系统与甲方整体硬件及网络环境顺利兼容并可顺利执行。
2.管理系统实施服务:
系统参数设定、基本数据建立说明、编码原则说明、基本数据收集字段建议、bom分阶原则说明、已完成的基本数据查核、依客户需求教导交易单据的操作作业、期初开账数据说明、期初余额录入教导、开账数据查核、期初开账数据报表查核、已完成的交易数据查核、管理报表运用建议、月结流程说明、客户问题释疑。
3.管理系统驻点培训服务:
培训所需电脑设备除讲师外,其余由客户提供。
4.管理系统上线服务:
系统功能疑难说明、用户操作问题解决、数据错误问题查核、协助基础数据遗漏或错误的检查、协助增加用户端的安装。
5.说明:_________________________________
6._______________________________________
乙方提供本合同约定的所有服务时间,以双方共同约定的时间为准,但该服务时间必须为乙方正常工作时间(星期例假日及其他法定节假日除外)。每天工时(含交通时数)8小时。交通时间纳入服务时间计费,服务时间内的食宿费用由甲方支付。
四、本合同的生效变更和取消
1.本合同自双方授权代表签署并由甲方的定金兑现日起生效。
2.甲方在合同生效后如无不可抗力的理由要求变更或取消本合同的全部或部分订货时,则已付给乙方的定金不予退还。如该项标的物系乙方为甲方特别订购或制作者,则甲方在支付给乙方全额货款后,方可解约。
3.乙方于合同生效后如无不可抗力的理由未能依甲方所订购标的物的规格交货时,则应退还甲方已付予乙方的定金。
五、违约责任
1.如甲方逾期付款,其应自超过约定期限第十日起每日向乙方支付逾期所涉金额千分之一的违约金;如违约金总额超过所涉金额的百分之十,乙方即有权解除本合同,且有权要求甲方支付全部货款。
2.如甲方于合同生效后违反本订购单第一条第2款,则视为甲方根本性违约,甲方除承担根本性违约责任外(包括被取消套装软件的使用许可,返还套装软件及全部相关资料,并配合乙方删除、卸载已安装的套装软件等),还应另行按本订购单中套装软件价款总额的100倍向乙方支付惩罚性违约金;若该违约金不足以弥补乙方的损失,甲方还应补足差额。
3.如乙方逾期交货,其应自超过约定期限第十日起每日向甲方支付逾期所涉金额千分之一的违约金;如违约金总额超过所涉金额的百分之十,甲方即有权解除本合同且有权要求乙方退回已付款项。
六、争议解决
因本订购单所产生的一切争议,经双方协商不成的,应将该争议提交___________省仲裁委员会,按其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。
七、套装软件的模块规格,配套服务内容和外购品见《附件》
第二篇:电力配套费合同
××有限公司
合同编号:
项目
供电工程
施
工
合同
发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方):
二〇一三年×月
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
甲乙双方就项目供电工程,本着友好协商,互惠互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,达成了一致意见并签定本合同,双方共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程名称:项目供电工程
2、建设地点:
3、建设规模:本期开发总建筑面积约平方米,其中住宅/公建方米,地下车库平方米,其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。
第二条:承包内容及范围
甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理直至竣工供电,以及供电后向沈阳供电公司移交托管。
1、临时用电工程
临时用电,从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购臵安装及其附属设备低压计量箱等的购臵安装,且乙方负责办理用电手续,甲方配合提供办理所需的资料。
2、正式用电工程
正式用电,从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设(开闭所土建不含在内),最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点,包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施(低压电缆分接箱)安装及调试等。具体详见设计图中的全部内容。
3、本工程相关的用电手续的办理。
第三条:技术要求
1、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司审核的图纸进行施工。
2、乙方按照有关电力工程施工规范进行施工。
3、乙方按照沈阳供电公司的验收标准进行施工,并保证验收合格。
第四条:合同工期
1、临时用电工程:工期个工作日,自预付款到帐次日起开始计算。
2、正式用电工程:按照甲方的开发进度双方再行协商。
第五条:合同价款
1、本合同的价格采用单价包干的方式计取,综合单价为住宅/公建/平方米,地下车库元/平方米,一期工程合同总价暂定为人民币¥元(大写:)。
实际结算价款按规划审定的建筑使用性质、面积,及上述综合单价计算。
2、工程竣工结算时按照规划局批准的实际建筑面积乘以综合单价,多退少补。
3、综合单价以沈阳供电公司住宅小区供电设施配套费标准为基准,根据辽宁省及沈阳市发改委的文件(辽发改价格函字[2004]95号及沈发改价格[2005]257号)规定,经营性用房(即公建)供电容量配臵按40w/㎡,如增加供电容量,则按照超基本配臵的同比例增加收费标准。若项目中有超容部分,待沈阳供电公司图纸设计后,甲乙双方再行协商。
4、因沈阳市发改委正在起草住宅小区供电设施配套费的收费标准的正式文件,故
此综合单价仍按现有标准核准执行。甲乙双方经协商一致同意,最终综合单价以沈阳市发改委正式下发的文件收费标准再行议定,执行多退少补原则。
第六条:付款方式
1、根据沈阳供电公司规定,配套费首付款的20%是按照总报装建筑面积×80元/㎡×20%,地下车库打折部分在交第二笔配套费工程款的时候再行扣缴。甲乙双方经协商,约定按如下条款支付工程款。
2、合同签订后,甲方支付乙方工程款人民币¥(大写:)作为预付款,缴纳后乙方开始组织设计及临时电源施工。
3、临时电源施工竣工,甲方建筑主体封顶,甲方支付乙方工程款人民币¥元(大写:)。
4、完成正式用电工程施工后,甲方支付乙方工程款人民币¥写:),乙方负责完成外线验收及送电工作。
5、乙方替甲方向沈阳供电公司缴纳住宅小区供电设施配套费部分的发票由沈阳供电公司开具给甲方;乙方负责施工部分的发票由乙方开具给甲方。
6、甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理及竣工供电,向供电公司缴纳配套费等事宜。若因乙方原因,上述工作不能顺利进行,影响甲方正式用电,乙方承担一切损失和责任。
7、若因甲方现场不具备施工条件(现场塔吊未拆除、有超高余土或土方未及时回填、未按规定时间指定现场±0等导致施工队进场无法作业的事项、设计变更或外网线路走廊占地挖掘手续办理等原因),使项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电以及向供电公司缴纳配套费等事宜不能顺利进行,造成工期延误,影响正式用电使用,甲方承担一切损失和责任。
第七条:甲方工作
1、甲方负责为乙方提供办理用电手续的基础材料,并派专人配合乙方工作。
2、甲方负责缴纳临时用电接电费,该费用由供电公司用电营业窗口收取,不在本合同价款范围内。
3、甲方负责购买临时用电低压计量电度表,该费用由供电公司计量处收取,不在本合同价款范围内。
4、甲方负责委派专人协调乙方与施工区内其他施工单位的相关协作。
5、甲方负责施工场地具备开工条件和完成时间的要求。
6、甲方负责向乙方提供工程报批所需的资料及工程地质和地下管网线路资料。
7、甲方负责办理与工程有关的证件:黄证(建设用地规划许可证)、绿证(建设工程规划许可证)、开工许可证、批件(道路挖掘施工手续、园林绿化审批手续等),并及时提供给乙方。
8、甲方负责提供±0的施工场地,无超高的建筑余土及建筑垃圾,保证场地平整无障碍物,甲方负责协调确保无交叉作业情况并通知乙方(如遇不可抗力,甲乙双方认可后施工和送电时间顺延)。
9、甲方负责无偿提供环网柜、箱式变电站、电缆井永久性使用用地,甲方负责办理外网线路走廊的占地手续及费用。
10、甲方负责无偿提供开闭所永久性用地及足够面积和满足使用条件的开闭所永久性使用房屋。
11、按工程合同约定付款方式付款。
第七条:乙方工作
1、乙方负责供电手续的办理工作并委派专人负责。
2、乙方负责提供经沈阳供电公司审查批准的电力施工图纸和相关配套设计,并按设计要求进行施工。
3、乙方负责购臵工程所使用设备、器材、线缆等材料,并保证所有材料均为合格产品,符合相关国家标准、电力管理部门要求。
4、乙方必须服从甲方的现场管理,做好施工现场安全和文明施工工作,保证对施工现场交通和噪音的要求,做好对施工场地周围建筑物和地下管线的保护,做好施工过程中的成品保护工作。
5、甲方在与电业部门缴纳费用、购买电表等有困难时,乙方积极配合解决。
第八条:工程质量及安全
1、工程质量等级:达到沈阳供电公司验收的标准。
2、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司批准的设计图纸进行施工。
3、乙方严格执行国家、部委、省、市施工验收规范、标准、法律、法规,保证施工质量和安全。
4、乙方按照国家相关电气操作规程进行施工,若出现安全事故及人身伤亡,则由乙方承担责任及相关费用。
第九条:施工与设计变更
1、设计院交付的设计图纸、说明、技术标准和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,甲、乙双方均不得擅自更改。
2、设计变更必须由设计单位出具,并征得甲方认可后方可实施,所发生的更改费用由甲乙双方另行协商解决。
第十条:工程竣工验收
1、工程竣工验收以国家颁布的施工规范、质量检验标准为依据。
2、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。
3、工程验收合格供电后,乙方无条件将工程移交,即10日内移交施工现场,15日内撤出全部施工人员、机械和剩余材料。
第十一条:其他变更
合同履行中,甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。第十二条:违约责任
1、在合同执行期内,双方必须遵守国家法规、政策及本地区有关条例的规定执行合同,否则由违约方承担责任。
2、合同签署后,如甲方不按约定支付工程款,造成工期延误,甲方应支付违约金
元,如乙方不履行合同义务,支付违约金元。
第十三条:合同的解除
1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。
2、合同解除后,甲方应为乙方撤出施工场地提供必要条件,支付所发生的费用。第十四条:其他
1、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
2、如发生经济纠纷,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3、本合同经双方签字盖章之日起生效至保修期满、结清全部工程款后本合同自行失效。
4、本合同一式陆份,甲方执叁份,乙方执叁份,具有同等法律效应。
以下空白
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
委托代理人(签章):委托代理人(签章):
住所地:住所地:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
联系电话:联系电话:
本合同于:2013年月日签订于长春市
第三篇:住宅小区配套工程施工合同
甲方:地址:电话:************ 配套市政工程
合同编号:
施 工 合 同
************配套 市政工程施工合同
************有限公司(以下简称甲方)
传真:
乙方:(以下简称乙方)地址:
电话: 传真:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本道路、给排水及电气工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:***************配套市政工程 工程地点:
二、工程承包范围:
************的道路、给排水及电气等工程内容,以及甲方指定的其他工程。
三、合同工期:
开工日期:20**年** 月 ** 日 竣工日期:****年 ** 月 ** 日 合同工期总日历天数:** 天
各阶段工期以甲方进度计划表为准,乙方必须按照甲方下发的工作计划要求,保质保量按期完成全部工作内容,若因乙方原因而延误工期的每延误一天乙方应向甲方支付相当于合同总价0.5%的赔偿,此项款项从工程款中扣除;如果乙方不能按合同约定日期将工程交付甲方,则视为逾期违约,逾期五天后仍不能交付则甲方有权终止合同,乙方赔偿由此造成的一切损失。如遇人力不可 抗拒等的因素和甲方设计更改,工期相应顺延。
四、质量标准:
工程质量标准:合格,满足设计要求,符合国家现行验收标准并接受甲方代表的监督。
工程质量责任:乙方负责其分包范围内的一切质量责任,保修期内出现乙方质量责任事故由乙方承担全部损失。
工程所用材料设备须按甲方同意的设计方案所列品牌、规格、数量且提供完整的合格证书及检测报告等资料;在施工中发生质量问题,应及时报告甲方代表,并将处理结果报告甲方备案;工程竣工后,乙方负责对工程保修,保修时间自正式移交甲方之日起算,保修期为一年。保修期满,乙方负责维修,按相关规定收取材料费。
五、合同价款及付款方式:
1、合同价款:本合同价款暂定为人民币******元(大写*佰*拾*万*仟*佰*拾元*角*分),结算时执行合同附录清单单价,工程量按实际工程量计算。合同附录清单单价为包干单价,结算时不作任何调整,除甲方设计更改和书面同意外。
2、付款方式:无预付款,每月工程进度款按实际完成工程量价款的70%支付,施工完毕验收合格后支付至实际完成工程量价款的70%,乙方提交相关资料并经甲方审计部门审计完后7日内支付至结算造价的95%,剩余5%质保金当一年保修期满后一次性无息付清全部尾款。
3、工程完工验收合格后,办理结算手续时乙方须提供付款资料(付款资料包括:乙方的付款报告、结算全部金额的发票、经甲方审核认定的工程结算造价书等)。
六、双方责任
1、甲方责任:
(1)、提供施工的必须条件:用电、用水指定接入点。
(2)、提供相关图纸和技术文件供乙方进行方案设计和相关人员联系方式。(3)、组织相关人员对工程进行预检和完工正式验收,并按合同约定支付工程款。
(4)、如甲方需变动设计方案,应提前通知乙方;因变动设计方案所产生的追加费用,甲乙双方协商确认,由甲方(须有施工、设计、预算人员的有效签字)、乙方、监理签定现场签证作为结算依据。
2、乙方责任
(1)、严格按照国家颁发的建筑安装工程规范规定和地方相关标准进行施工,并接受甲方代表的监督。
(2)、乙方应遵守国家、山东省、东营市主管部门颁发的安全生产规定,遵守甲方和乙方的各项现场安全文明规定,遵守甲方的相关规章制度,并对施工中发生的安全事故承担全部责任。并做到现场文明施工、举止礼貌、工完场清。在施工现场中发生由乙方引起的消防、人身事故、治安事件均由乙方承担责任并负责产生的费用。
(3)、乙方自行解决施工食宿问题。
(4)、乙方根据甲方提供的相关技术文件及现场施工情况,编制竣工图一式六份,并经过甲方审核签字认可后方可进行施工。
(4)、工程质量不符合规定,乙方负责立即无偿修理或返工及造成的全部费用。(5)、协助甲方办理本工程的验收工作,提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证。
(6)、乙方自行负责解决货物的现场保管、防火、防盗。
(7)、乙方在本工程承包范围内出现重大事故造成媒体、电视、报纸等对甲方公司的不利报道时,甲方有权对乙方进行处罚,处罚金额2万元/次。
(8)乙方应提供支付给农民工工资的相关证明资料。
七、争议处理方式
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:双方协商解决;当协商不成时,向签约当地人民法院提请诉讼。
八、其他事项
1、本合同在履行期问,如遇地震等不可抗拒因素所造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。如遇不可抗力因素,应及时向甲方说明详细情况,并在14天内向甲方提供当地有关部门出据的证明材料,乙方不承担因此而产生的延迟责任。
2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
3、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
4、乙方提供竣工资料的约定:由乙方无偿提供四套甲方确认的完整竣工验收资料(其中至少1套为原件),含电子版。
5、材料由乙方进行供应并安装施工;甲方有权随时调整乙方的供货范围。乙方采购的材料、价格、产地、质量等级、提供时间和运至地点须经甲方确认; 所有乙供材料均为优等品(如本工程的电线必须从海南威特、深圳中亚达或广东电缆这三个优等品牌中进行选购,管材必须从雄塑、联塑或金德这三个品牌中进行选购。)。
6、乙方不得以工期和甲供材料到货时间提出索赔;甲方有权对工程提出变更,乙方应无条件执行,不得以任何理由拒绝施工。
7、乙方应协调好关系,对于所发生的一切外界因素与对施工的干扰和因施工而发生的对外界的干扰由乙方负责解决。
8、乙方要严格遵守国家、地方有关安全文明施工的规定,并遵守甲方物业的相关管理规章制度。乙方应统一着装,佩带安全帽和工作牌;施工场地布臵应合理、物料摆放应整齐、做到工完场清;竣工垃圾由乙方负责清理并外运出场,相关费用由乙方负责。
九、合同生效
1、本合同双方约定签字盖章后生效。
2、双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
4、本合同一式8份,甲方执6份,乙方执2份,具有同等法律效力。
5、合同订立时间: 年 月 日
6、合同订立地点:*******市
甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表:
或 或 授权代表: 授权代表: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 银行账号: 开户银行: 银行账号:6
第四篇:配套人民币借贷合同
合同编号:_____________
借款人:______________________
贷款人:______________________
根据___________文批准的___________引进项目,除已商借外汇贷款外,尚需部分人民币配套资金。经借款人申请,贷款人审查同意发放人民币贷款,特订立本合同以利共同遵守。
一、贷款金额:________________万元。
二、贷款期限
____________年,自第一次用款之日起至还清全部贷款本息日止。
三、贷款利率及计收方法
贷款年利率为___________,贷款利息每季度计收一次,结息日为每季末一个月的二十日。贷款期间如遇国家调整利率,本贷款利率亦随之调整。
四、贷款用途
本贷款本金部分限于支付______________费用,必须专款专用,未经贷款人同意,不得挪作他用。应付利息部分限用于偿付本贷款到期利息,不得作其他支付。
五、用款计划
根据项目进度,本项贷款提款计划如下:
______________年___________月______________________万元;
______________年___________月______________________万元;
______________年___________月______________________万元。
贷款人允许借款人按实际情况调整用款计划。提款期到期未提用贷款,如借贷双方无其他约定,借款人不得再继续支用贷款。
六、贷款偿还
借款人以项目新增利润,折旧或其他资金归还贷款,借款人保证在本合同规定的期限内按下列计划偿还贷款:
______________年___________月______________________万元;
______________年___________月______________________万元;
______________年___________月______________________万元。
贷款项目如提前实现效益,借款人应提前偿还贷款;如还款计划不能实现,借款人应在前提出调整还款计划,并经贷款人同意,否则贷款人将按贷款违约处理;如借款人不能按期还款,最迟在贷款到期日前十五天应向贷款人提出书面展期申请,届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款,自过期之日起加收20%-50%的罚息。
七、还款担保
本合同项下的贷款本息由___________ 作为借款人的担保人,并由担保人向贷款人出具担保函,作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息,由担保单位承担还本付息责任。
八、违约和违约处理
(一)下列情况均属借款人违约:
1.借款人未能按合同计划用款和还本付息。
2.未经贷款人同意改变贷款的用途或挪作他用。
3.未经贷款人同意借款人私自转卖用本贷款购置的设备物品。
4.借款人违反本合同其他条款事项。
(二)根据违约情况,贷款人有权采取下列措施:
1.注销借款人未使用的贷款。
2.对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。
3.冻结借款人在贷款人处的存款直至追回贷款。
4.向贷款担保人追索贷款。
5.借款人和担保人未能履行合同还款责任时,贷款人有权从借款人和担保人在各金融机构存款帐户中主动扣收还贷款项。
6.采取其它必要手段,直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。
九、合同的变更和解除
订立合同所依据的国家计划及有关的概算预算经计划下达机关批准修改或取消的,允许变更或解除合同。
十、合同生效
本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份,双方各执两份。本合同若有未尽事宜,双方进一步商定补充条款。
附 不可撤销还款担保书
借款人:(盖章)________贷款人:(盖章)________企业负责人:____________银行负责人:____________
财务负责人:____________经办人员:______________
签约日期:______________
第五篇:室外配套工程施工合同
室外配套工程施工合同
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
以甲、乙双方共同协商,甲方将鹿寨奥运康城1#、2#、3#、5#、6#、7#楼的室外配套工程委托乙方施工,经协商达成如下协议:
一、工程名称:鹿寨奥运康城小区室外配套工程。
二、工程地点:鹿寨奥运康城小区内。
三、工程内容:室外排水、小区道路、地面铺装、路灯安装、砌筑围
墙及电缆沟等。
四、承包方式:包工包料。
五、工程造价:按实际工程量结算(工程量必须经甲方现场核实并办
理鉴证手续)。
六、施工质量要求:按现行建筑安装工程规范要求施工,并验收合格。
七、结算依据:按实际完成工程量执行现行《广西壮族自治区单位估
价表》结算,另外,材料除甲方提供外,其余材料按市场造价信息简报计(施工期间)。
八、按定额结算执行配套取费费用定额土建执行五类、安装执行四
类,但文明施工费、劳动保险、定编费不计。
九、乙方施工时必须按有关安全操作规程施工,违章操作造成的安全
事故均由乙方负责(施工后清理施工垃圾)。
十、付款方式:按工程进度分项预付款。工程竣工验收合格后1个月内,由乙方提供竣工资料结算并报送工程结算书,结算书审定后,甲方按结算书造价的95%拨付给乙方,余下5%作质保金,保修一年,保质期满
后5天内,质保金退回给乙方。
十一、工期要求:本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方
必须保证按甲方要求工期完工,若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期,工期可往后顺延。
十二、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份。
十三、本合同双方签字后生效。
十四、工程完工后付清余款,本合同自行解除。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
日期年月日日期:年月
日